土建工程竞争性招标合同（30篇）

土建工程竞争性招标合同30篇

1.22进度计划的修订承包人应每三个月对进度计划进行一次修订，其中包括a已制定的每月预计完成的主要工作量，和b业主向承包人支付的安排表如果工程师随时认为工程的实际进度与已取得批准的最新进度计划不符合时，工程师可要求承包人提交修订后的计划，以确保工程在工期内竣工

1.33须提交的现金流动估算表在中标通知书发出后28天内承包人应向工程师提交一份作为参考的详细的季度现金流动估算表，此现金流动估算应为承包人根据合同有权得到的支付金额并且如工程师提出要求，承包人应每季度对现金流动估算表进行一次修改

1.44承包人不能免除职责提交给工程师并得到其同意的进度计划以及提供总说明和现金流动估算表，并不能免除承包人根据合同规定所应负的任何职责b由于工程的施工、竣工及维修缺陷可能产生的或引起的对工程以外的何财产的损害及有关索赔、诉讼程序、赔偿费、费用、诉讼费等所有有关的除

22.款规定的特殊情况外的所有费用

1.52例外情况第

22.1款涉及的例外情况指a工程或其任何部分所永久使用或占有的土地b业主为工程施工或部分施工在其上、其下、在其中或通过其工作的任何地的权力c根据合同施工，完成工程及维修缺陷不可避免对财产造成的损坏d由于业主、其代理人、雇员或其他承包人均非本工程承包人启用的的为或过失引起的对人身的死、伤或对财产的损失、损坏，或与此有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其他开支，或有些伤害或损害是由承包人及其雇员、代理人引起的，但部分原因及在某种程度上是由业主、其雇员、代理人及其他承包人引起的，这一点应予公平台理的考虑

1.63业主的保障业主应保障承包人免予承担屑于

22.2款规定的例外情况下所有索赔、诉讼损害赔偿、诉讼费、指控费及其他开支

1.71第三方保险（包括业主财产）承包人应在不限于22款规定的他的或业主的义务和责任的条件下以承包人及业主的共同名义进行人身伤亡（第24款规定除外）保险及财产（除工程外）损失或损害保险但第

22.2款（a）、（b）和（c）条规定的情况除外

23.2最低保险金额第三方保险的投保金额不得低于本条件第二部分专用条款插入表中所规定的数额，但对于投保的事故次数不

23.3交叉责任保险单中应包括一项交叉责任条款，使该保险对被分别保险的承包人和业主的均适用

1.81工人的事故及伤残业主不对承包人及任何分包人所雇用的工人和其他人员的伤害及其的赔偿负有责任，除非伤害及赔偿是由业主及其代理人、雇员的行为及错误造成的承包人应保障并持续保障业主不承担（除业主如前所述应负责的情况外）有关的伤害及损失的赔偿，及所有有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费与其他开支承包人应在全部工程施工期间对所有其雇用的工人进行此类保险并持续这种保险但对于任何分包人雇用任何人员，如果分包人已经对上述廖员进行了保险，使业主根据保险单得到补偿，则本条款前述的承包人保险义务即得到履行但在必要时，承包人应要求分包人向业主提交有关的保险单及本期保险金的支付收据

1.91保险证明及条款承包人应在工程开工前向业主提供根据合同要求的保险生效的证明，并在a承包人所需保险的工作开始7天前或b开工后84天内，向业主提交保险单在向业主提交证明和保险单时，承包人应通知工程师保险单位与发出中标通知书前双方同意的一般条款一致承包人应使所有由其负责的在中国人民保险公司，或事先经业主批准的任何合格保险公司投保的保险及经业主批准的保险条款生效

1.10完备的保险承包人应在施工进度、范围、性质发生变化时通知保险人，以确保根据合同条款在所有时间内有完备的保险，并根据要求向业主提交有效的保险单及本期保险费的支付收据

1.113对承包人未保险的补救方法如果承包人未使或未保证任何合同规定的保险生效，或未按

25.1款规定的时间向业主提供保险单，业主在任何这种情况发生时,将使或保证任何为这些保险生效并支付应支付的保险金，及随时从支付给或应支付给承包人的款项中扣回，或视同到期债务从承包人处扣回

1.12遵守保险单的条件在承包人或业主未能遵循合同生效的保险单条款，责任一方应赔偿另一方由此布造成的全部损失及赔款

26.遵守法律、规章承包人应在所有方面，包括通知、支付各方面，遵守a所有与工程施工完成工程，维修缺陷有关由国家或省颁布的法令法或其他法律、或任何地方或其他合法机构的规章或地方法规，及b其财产或权利受到或可能受到该工程以任何方式影响的公共团体或公司规章制度承包人应使业主免于受到有关破坏这些规定的所有处罚及承担有关这方面的责任永远规定，业主应负责取得工程进展所必须的计划、区域划分或其他类似的批准，并根据

22.3款规定，给承包人补偿

27.化石的处理所有在工地被发掘的化石、硬币及有价值的物品，或文物、结构物及有地质、考古价值的其他遗迹和物品，就业主和承包人而言，应被视为业主的绝对财产承包人应采取合理措施防止其工人或其他人员移动、损害任何这类物品，并在发现后立即通知工程师按工程师的指令处理这些物品如果由于处理此类事宜使承包人延误了工期和/或支付了费用，工程师应在与承包人和业主协调后，决定:a任何根据44款规定承包人有权得到的延长工期，及b应加入到合同价的一笔款额，并相应的通知承包人及抄报业主

28.1专利权承包人应保护和保障业主免于承担由于工程上使用的或有关的或准备采用的任何承包商的设备、材料或工程设备等方面侵犯任何专利权、设计商标或名称或其它受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用，并保护或保障业主免于承担由此导致或与此有关的损坏赔偿、诉讼费、指控费和其它开支但由于执行工程师提供的设计或技术要求而侵犯上述权利的情况除外

29.2矿区使用费除另有规定外，承包人应支付为获得工程所需要的石料、砂子、砾石、粘土或其他材料等所发生的吨位费和其他矿区使用费、租金及其他支出或补偿费，如果有的话

29.对交通和毗邻财产的干扰在符合合同要求所许可的范围内，在施工、完成工程及维修缺陷过程中，所必需的一切操作均不应对a公众的便利，及b公用道路或私人以及通往属于业主或他人财产的人行道的进入、使用或用，产生不必要及不适当的干扰承包人应保护并保障业主免于承担应由承包人负责的上述事项所导致或与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他开支

30.1避免对道路的损坏承包人应采取一切合理的手段，防止与现场连接或通往现场的道路和桥梁受到承包人或其任何分包人因交通而造成的损坏尤其应当选定运输线路、选择和使用运输工具、限制和分配运载重量，从而使因运输原材料、设备和承包人的设备或临时工程而不可避免的这类运输尽量最少，不致对这类道路和桥梁造成任何不必要的损坏或损伤

30.2承包人设备或临时工程的运输除了合同另有规定承包人应对其通往工地的或位于通往工地路线上的，为运输承包人设备或临时工程的任何桥梁的加固或更换或改善其任何道路支付相应的费用承包人应免除业主对由于这种运输引起的任何此类道路桥梁损坏的赔偿责任，包括直接向业主提出的索赔要求承包人应通过谈判处理此类索赔，并支付所有由此类损坏引起的索赔

30.3材料或工程设备的运输尽管有

30.1款规定，如果在运输材料和设备时，对通往工地的或位于通往地路线的任何道路或桥梁造成任何损坏，在承包人得知这一损坏或接到被授权的官方提出的索赔要求后，应立即通知工程师及业主根据法律规定，要求材料和工程设备的运输者对道路主管部门给予损坏赔偿，业主不负责支付所有有关的费用在其他情况下业主通过谈判，解决争端，并支付有关索赔的金额，并免除承包人对有关的索赔，起诉、损害赔偿、诉讼费、指挥费及其他开支的责任只要工程师认为索赔或部分索赔是由于承包人未能按

30.1款规定履行其责任，工程师在与业主及包人协商后将决定一笔因失职引起的应支付的款额，业主将从承包人的款项中扣回，也可以从任何应支付或到期应支付给承包人的款项中扣除同等数额并通知承包人及业主也规定，业主应通知承包人纠纷将在何时协调解决及将由承包人的那一笔款项中扣回上述金额在解决这一纠纷前，业主应与承包人协商

30.4水运在工程的性质要求承包人使用水路运输的条件下，本条上述各项规定应解释为“道路”一词的含意包括船闸、码头、海堤或与水路有关的其他结构物，而“运输具”一词的含意包括船舶，而且具有与上述规定同样的效力

30.5工程施工交通承包人应自行安排在公共道路上特殊的施工交通特别许可，并承担有关费用

30.6当地运输服务鼓励承包人在承运施工设备和材料中最大限度地使用当地的搬运和运输服务，承包人应只同中国合法的运输组织签订合同

31.1为其他承包人提供服务机会按照工程师的要求，承包人应向以下人员提供其进行工作的一切合理机会a业主所雇用的任何其他承包人及其工人b业主的工人，及c在工地上或工地附近进行该合同未包括的任何工作的、业主可能启用的何合法机构的工人，或进行业主可能签订的与该工程有关的或附属工程的任何其他合同项目下的工作的工人

31.2为其他承包人提供方便据

31.1款，按工程师的书面要求，承包人应:a为任何其他承包人、或业主或任何这样的主管部门提供由负责维修保养任何道路或通道，或b允许这些人使用在工地上的的临时工程或承包人的设备，或c为这些人员提供任何性质的其他服务，工程师应据52款决定增加合同的用，并相应通知承包人及抄报业主

32.承包人保持施工现场的整洁在工程施工期间，承包人应合理地保持现场不出现不必要障碍,并应将任何承包人的设备和多余材料储存并作出妥善安排，从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程

33.竣工时的现场清理发出任何接收证书后，承包人应立即从已签发了接收证书的那部分工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这部分工程及工地保持清洁，使工程师满意在缺陷责任期结束之前，承包人有权，为完成缺陷责任期内的义务，将其需要的材料、承包人的设备，临时工程保留在工地土建工程竞争性招标合同篇23发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿的原则，结合本工程的特点和实际情况，经过充分协商，就本工程施工一事，订立本合同

一、工程概况

1、工程名称361n轻跨钢车间土建工程施工合同

2、工程地点河南省南阳市方城县

二、承包范围乙方应严格按照甲方的要求或提供的设计图纸要求对图纸范围内的土方开挖、厂房基础、地坪（不包括垫方）、墙体构造柱、连系梁等土建工程进行施工，不含埋件的制作和安装

三、承包方式全包形式乙方包工包料，包运输、包安全、包进度、包质量

四、承包价款

1、本工程乙方以含税预算价

57.5万元（大写伍拾柒万伍仟元整）（不包括税收），一次性包死

2、设计变更和其它增加或减少项目时，经甲乙双方确认并办理现场工程量签证单即可做决算依据

五、施工工期只要工程师认为是为妥善履行合同规定的承包人义务所必须时,承包人就应在施工过程中提供一切必要的监督承包人或由其授权的、经工程师批准的工程可以随时撤换称职的代表应用其全部时间进行该工程的监督该授权代表应代表包人接受工程师或根据第2款接受工程师代表的指令如果工程师撤回对承包人代表的批准，考虑到如下所述的更换代表的要求，承包人在收到撤换通知后，在实际可能的限度内从速将其调出工地，且不得在工地任何地方再雇用此人，并任命另一位由工程师批准的代表

15.2语言通畅如果工程师认为承包人的代表对英语和中文的运用均不熟练，则承包人至少应安排一名称职的翻译随时留在工地现场，以确保工程师的指令和信息适时传达一定比例的承包人的监督人员应会使用中文作为工作语言，或承包人应随时在工地现场保持一定数量的称职的译员，以确保工程师的指令和信息适时传达

16.1承包人的雇员承包人应为施工并完成工程及维修缺陷在工地上提供a只有在本行业中技术熟练，经验丰富的技术助理，及能对工程施工予以当监督的领班和工长以及

1、本工程自年月日开工，到年月日竣工

2、因甲方场地原因延误，则工期顺延，其余工期顺延条件按《建筑安装工程合同条件》执行

六、工程质量及标准

1、质量标准合格工程，观感质量达到优良

2、检查验收标准；按国家现行施工验收规范和验评标准执行

七、安全

1、乙方应按文明工地标准和安全施工规范要求组织施工

2、由于乙方原因发生的一切安全事故，甲方概不负责

3、乙方应接受所在生产厂的管理

八、工程款支付

1、本工程开工前甲方预付乙方工程总造价的元，以后按工程进度付款，待基础完工后甲方支付至合同总造价的50%,待工程完工验收合格后，甲方支付至合同总造价的95%,留取5%作为质量保修金

2、保修期工程保修期按《建设工程质量管理条例》执行工程竣工经验收合格一年内无质量问题，则保修金全部支付

九、双方权利义务

1、甲方负责三通一平，负责办理有关准建手续及地方政府部门的一切行政性收费（管理费、税金除外），甲方派驻工地代表一名

2、甲方委派一名工程师到乙方施工现场进行指导，乙方必须接受甲方所派工程师的指导

3、乙方必须服从甲方管理和监督，严格按图纸及甲方指令和国家现行施工规范组织施工，乙方明确一名项目经理协调与地方关系并对施工项目负责乙方必须按照国家规定，交纳管理费及税金

4、乙方应当按照合同约定工期和施工质量要求按时保质完工

十、争议解决方式双方发生争议时，可协商解决；协商不成的，向合同签订地人民法院起诉

十一、其它约定事项

1、双方会审签证的图纸、签证、变更及联系函均为本合同的组成部分，内容前后抵触的以日期在后的为准

2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份

3、本合同自双方签字盖章之日起生效发包方承包方:法人代表法人代表委托代理人委托代理人签订日期土建工程竞争性招标合同篇24甲方（建设单位）乙方:（施工单位）甲方将坐落在（地址）的（工程名称）土建工程承包给乙方施工在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款，供双方共同遵守第一条工程内容第二条工程造价决算方式

1、工程造价计算公式工程造价二（定额直接费+材料差价）_（1+%）o即按实际完成工程量，套用计算直接费，加上施工期间相对应的信息价计算出的材料差价，另外取__________________%综合费为最后决算价（人工费和机械费不另调整）O与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款本工程辅助的水电安装工程按（约定套用的定额与费率）结算

2、工程量计算依据为设计图纸、设计变更图纸或联系单、隐蔽工程量签证、其他工程量增减联系单、本工程辅助工程联系单第三条工程款支付甲方通知乙方开工后，乙方一周内拿出预算甲方接到预算后一周内完成预算审核，凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款，并扣回备料款实际完成工程量（即工程进度）由甲方现场治理员确定，如乙方有严峻异议的，双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定工程竣工时，进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月，付足工程款的95%,其余5%作为质保金，满一年后付清每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款工程进度款的支付，甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内，办理好付款审核手续，支付给乙方第四条工期

1、本工程自接到甲方开工通知的次日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期工期为天工期每延误一天处罚元（从履约金中扣除）遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期

2、乙方在签定合同时，应该按照合同的总工期要求，制定施工进度表（即分阶段工期计划）作为本合同的附件由于乙方施工治理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第三条的相关条款结算并处罚分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的，每延误一天处罚元，不抵扣总工期处罚第五条施工组织治理

1、甲方委派为本工程治理负责人，委派为本工程现场治理代表,并代表甲方进行现场施工治理和监督，二人共同负责隐蔽工程的验收签证、隐蔽工程量的签证、工程图纸变更的签证、工程量增减的签证未经上述二人共同签字，所有签证无效

2、乙方委派为项目经理，指派为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工治理，并全权代表乙方进行现场施工治理和所有签证手续的签字乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员；乙方施工员不听从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝第六条工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工甲方指派现场治理代表（或委托监理公司）对工程质量进行监督:

①杜必须进行随机取样做试块试验，建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验，试压费、试验费由乙方负担；

②工程具备隐蔽条件时，先由乙方自检，并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收，经甲方工程负责人和现场治理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继承施工出现下列情形之一的，甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的；隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的；

3、钢材，水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格，而继续用于施工的；未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的；不服从甲方整体工程协调、施工过程中拒不接受甲方指挥的；乙方因违反上述5条而被终止合同后，乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后，乘以80作为应付工程款，其余20作为弥补甲方损失，并处没收全部合同履约金第七条施工现场管理责任乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任所有安全事故责任乙方自负如果违章施工，甲方有权制止，制止不服从的可以解除本合同、并按本合同第三条的相关条款结算并处罚第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元、工程竣工验收合格一周内退还乙方（剔除处罚款）在履行合同过程中、乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题，且不采纳甲方建议又不积极采取措施的，甲方有权终止执行合同、并没收履约金乙方在施工过程中、不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的，每次处以元的罚款，从工程决算款或履约金中扣除第九条前期要求乙方在开工前、必须与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方递交第十条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款第H条本合同一式份，甲乙双方各执份甲方（盖章）乙方（盖章）合同签订日期:__________________________________合同签订地点_____________________________土建工程竞争性招标合同篇25订立合同双方建设单位（以下简称发包方）施工单位（以下简称承包方）双方经充分协商，达成如下协议第一条工程名称第二条工程地点第三条工程承包范围和内容

1、宁夏宝利达化工有限公司

2、设计图纸内的一切要求外围围墙的建设工程（包括基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、电气工程）第四条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行

一、本合同签订后—日内，由承包方进场施工；工程款按工程月度所完成的工程进度形象进行付款，每月在25号前申报进度款报审表；如进场不满一个月的按累计至下月报审月度进度款时审核、支付

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在一日内按核实的工程进度支付进度款，工程月度进度款支付按当月的价款总价的结算

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之一的违约金

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担

六、本合同造价结算方式

七、承包方在单项工程竣工验收后一天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件—天内审查完毕,如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款第五条工程期限及施工准备（开工、竣工时间）根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为一天（日历天）,自—年_月_日开工至—年_月_日竣工验收

二、开工前一天，承包方向发包方发出开工通知书

三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；人力不可抗拒的因素而延误工期

四、承包方负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；组织施工管理人员和材料、施工机械进场；编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方第六条工程质量标准

一、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督

二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定由承包方提供的主要原材料、构配件、电气等必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;b使承包人能按合同要求及时履行其义务所需要的熟练技工,半熟练技工壮工

16.2当地的雇员鼓励承包人从中华人民共和国境内雇用非熟练工人，并在可行和合理的范围内，雇用熟练工人

16.3工程师有权反对和要求解雇工程师有权反对并要求承包人立即从工程中撤换其提供的、在工程师看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员或工程师认为其在工地的出现是不适宜的人员，这种人员一旦撤换无工程师的批准不得重新在工地上工作任何被如此撤掉人员应从速被替换

17.放样承包人应负责a根据工程师书面给定的原始基准点、基准线和参考标高，对工程进行精放样b按上所述，正确布置工程各部分的位置、标高、尺寸及基准线c为完成上述任务，提供一切必要的仪器设备及劳务承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起第七条承包形式及材料设备供应

一、承包形式为包工包料，工程中所用机械全部由承包人提供

二、承包人所供应、采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，承包人提供的材料及设备发包人有疑义需要复验的,应允许复验经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的.，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担第八条发包方义务:开工前一天，甲方给乙方施工图一式一份，并做到“三通一平”；办好施工许可证（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行）负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量按协议负责按期拨款第九条施工与设计变更

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配

四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施第十条承包方义务按协议分工负责材料供应编制施工组织设计和施工形象进度表开工前5天交甲方一式二份按施工图负责组织施工，按期竣工竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行第十一条工程验收竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部84城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法试行》执行第十二条违约责任及奖励条款

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，发包人按每推迟一天为5000元处罚承包人第十三条附则

一、本合同一式一份，合同附件一份甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案按规定必须办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止

三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同第十四条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成,按以下第（）项方式解决

一、向发包人所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁；

二、向发包人所在地的人民法院起诉发包方（盖章）承包方（盖章）法定代表人法定代表人地址_________地址__________开户银行开户银行帐号_________帐号__________签约日期年—月—日土建工程竞争性招标合同篇26发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）甲方在山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款

一、工程概况

1、工程名称山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目

2、工程地点山东寿光羊口

二、承包方式以包工包料的形式承包给乙方施工乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格

三、工程造价及承包范围

1、场平在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元（陆万元整）

2、场地回填根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元/立方，工程款合计元（参拾扒万柒仟元整）

3、场地内修路场地内需修路约7000m,要求路基础宽4m,石子铺设厚度20cm,路面压实，符合总包方的要求，价格88元/每断面（即22元/平方米），由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算

四、工程款支付方式

1、根据上海电力建设有限责任公司（总包方）的付款方式，甲方（荷泽市华健岩土工程有限公司）来支付乙方的工程进度款

五、施工工期

1、根据上海电力建设有限责任公司（总包方）的工期进度要求来合理施工

2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商,工期可相应顺延

六、甲方的工作及责任

1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及±

0.00位置

2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底协商一致,方可施工

3、甲方要根据上海电力建设有限责任公司（总包方）的进度款要求来支付工程进度款

七、乙方的工作及责任

1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任

2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作

3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目

4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表（或监理人员）的监督,加强各班组人员的管理提高安全施工意识，做好安全文明施工工作如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责

5、施工场地乙方必须保持清洁，对已完成的工程未交付甲方使用之前，乙方应对成品派专人保管和保护

6、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责

7、一切建筑材料均由乙方采购与保管，材料品牌、规格、颜色由甲方认可主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中

8、施工临时设施如临时围挡，乙方负责人工临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙方负责

9、乙方协助甲方办理好施工报建等有关手续

10、乙方需按时发放工人工资和及时支付材料款，如乙方拖欠工资或材料款，与甲方无关

11、所有的检测费、材料送检费均由乙方负责

12、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙方负责工程竣工验收后，乙方尽快为甲方办理好工程资料，如因乙方工程质量原因或资料不合格应由乙方负责（注由甲方负责验收）

八、工程质量要求

1、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工

2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙方负责

3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行

九、工程变更及工程结算

1、在施工过程中，甲方确需进行结构变更时，须经设计单位同意，并出具设计变更单给乙方，方可继续施工同时作为竣工结算与交工验收的依据

2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工，造成直接经济损失的费用由乙方负责

3、如工程内容发生增减变化，按甲乙双方协商的单价计算，相应增减工程造价

十、补充说明在项目施工过程中，乙方要无条件服从甲方

十一、工程保修本工程竣工后一年内属乙方保修期，保修期间如属乙方质量问题由乙方负责保修因不可抗拒或自然灾害原因或甲方使用不当造成的问题不属乙方保修范围

十二、施工过程中如发现与本合同未提及的事项，双方另行协商

十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效甲方_____________________乙方_____________________合同签订日期年月日土建工程竞争性招标合同篇27甲方（建设单位）_______________________________乙方（施工单位）_______________________________甲方将坐落在？（地址）？的？（工程名称）？土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款供双方共同遵守第一条工程内容如果在施工过程中，工程任何部分的位置、标高、尺寸及基准线出现了误差，承包人在工程师的要求下，应以自己的费用纠正此等误差，达到使工程师满意为止除非这种误差是基于工程师以书面发出错误数据造成的，在此种情况下工程师将根据第52款规定确定应增加的合同价格，并相应通知承包人及抄报业主工程师对任何放线或标高的检查不应以任何方式免除承包人对放样准确所负的责任，承包人应仔细保护和保存在放样中应使用的水准、基点、龙门板、测桩和工程放样所用的其他物件

18.钻孔和勘探用探坑在工程施工期间的任何时候，如果工程师要求承包人钻孔或勘探用挖掘，根据第51款规定除非有关此工程的项目或暂定金额已包括在工程量清单中，否则工程师均应为这种要求发出指令

19.1环境安全、保卫和保护在工程的施工、完成工程及维修缺陷的过程中，承包人应a全面负责有权在工地上施工的人员的安全，并使工地只要这些工地已由其管辖和工程只要这些工程尚未完成或由业主占用保持良好的秩序，以避免发人身事故，及b为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在工程师或任何依建立的主管机关所要求的时间和地点、承包人应以其（除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装）.第二条？工程造价决算方式l.L工程造价计算公式工程造价二（定额直接费+材料差价）（1+%）.即按实际完成工程量，套用《定额》计算直接费，加上施工期间相对应的《市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价，另外取%综合费为最后决算价（人工费和机械费不另调整）本工程辅助的水电安装工程按？（约定套用的定额与费率）？结算

2.

2.工程量计算依据为设计图纸，设计变更图纸或联系单，隐蔽工程量签证，其他工程量增减联系单，本工程辅助工程联系单第三条？工程款支付甲方通知乙方开工后，乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核，凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款，并扣回备料款.实际完成工程量（即工程进度）由甲方现场管理员确定，如乙方有严重异议的，双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定.工程竣工时，进度款不超过预算的%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月，付足工程款的95%,其余5%作为质保金，满一年后付清.每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款.工程进度款的支付，甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内，办理好付款审核手续，支付给乙方.第四条？工期

1.本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期.工期为？天.工期每延误一天处罚元（从履约金中扣除）.遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期.

2.乙方在签定合同时，应该按照合同的总工期要求，制定施工进度表（即分阶段工期计划）作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度计划%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划%的，每延误一天处罚？元，不抵扣总工期处罚.第五条？施工组织管理

3.乙方委派？为项目经理，指派？为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理，并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员；乙方施工员不服从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝.第六条？工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表（或委托监理公司）对工程质量进行监督

①碎必须进行随机取样做试块试验，建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验，试压费，试验费由乙方负担；

②工程具备隐蔽条件时，先由乙方自检，并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收，经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工.出现下列情形之一的，甲方有权责令乙方停止施工和终止合同，并作违约处理拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的；隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的；

4.钢材，水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格，而继续用于施工的；未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的；不服从甲方整体工程协调，施工过程中拒不接受甲方指挥的;第七条施工现场管理责任乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工，甲方有权制止，制止不服从的可以解除本合同，并按本合同第三条的相关条款结算并处罚.第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元，工程竣工验收合格一周内退还乙方（剔除处罚款）.在履行合同过程中，乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题，且不采纳甲方建议又不积极采取措施的，甲方有权终止执行合同，并没收履约金.乙方在施工过程中，不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的，每次处以元的罚款，从工程决算款或履约金中扣除.第九条前期要求乙方在开工前，必须与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方递交《施工计划》，《施工组织》，《施工质量保证书》，《安全生产责任书》.第十条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款.第十一条本合同一式六份，甲乙双方各执三份.甲方签字乙方签字年月日年月日土建工程竞争性招标合同篇28一，1语言一种或几种和法律本合同文件用英语拟定，如果上述合同文件是一种以上的语言拟定的，则据以分析和解释该合同的那种语言是英语，因而称之为“法定语言”2合同文件的优先顺序构成合同的几份文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性解释时，工程师应作出解释和校正，并对此向承包人发出指令除非合同另有规定，在发生分歧时，文件应按以以下顺序优先考虑a合同协议书b中标通知书；c投标书；d合同条款第二部分；e合同条款第一部分;f技术规范的组成文件；1包括在合同文件中的书面的技术规范2参考资料中包括的技术规范g图纸的合成资料；1标明的尺寸2文字注释3图解显示;以及h已报价的工程数量表二，1图纸、文件的保管和提供图纸应由工程师单独保管，但应免费向承包人提供两套复制件,承包人需要更多复制件时，则应自行提供，费用自理除了严格用于合同目的，承包人不能在未得到工程师批准的情况下让第三者使用或向第三方转让图纸、规范及其他由业主或工程师提供的文件一旦缺陷责任证书发出，承包人应将所有根据合同提供的图纸、规范及其他文件退还工程师承包人就工程师提供4套所有按照第7款由承包人提出经工程师批准的图纸、规范及其他文件复制件，连同一些不能照像制成相同质量的资料的复制件在内另外，如工程师有书面要求，承包人亦应向工程师提供为业主使用的相图纸、规范及其他文件业主将支付相应的费用2一套图纸应保存地工地上述一套提供给承包人的图纸或由承包人自己提供的图纸，应由承包人保存在工地，这些图纸应能随时提供给工程师及其书面授权的任何其他人员检查和使用3施工进度的打乱凡出现工程师如不在合理的时间内发出进一步的图纸和指令，工程进度或计划将拖延或打乱时，承包人应通知工程师并抄报业主通知应包括所需的图纸或指令，需要的理由和时间以及如果拖延提供将造成工程的延期或进度的打乱等详细说明4图纸延期和图纸延期所产生的费用在任何情况下，如因工程师未曾或不能在一合理时间内发出承包人根据第63款发出的通知中所要求的任何图纸或指令，致使承包人蒙受延误进度和或招致费用的增加，则工程师在与业主及承包人协商后，应决定a任何据44款承包人有权得到的延期，及b应增加到合同价中该项费用的金额；并相应通知承包人和抄报业主5承包人未提供图纸如果工程师没有或不能向承包人提供图纸或发出指令是全部或部分由于承包人未按合同要求提供图纸、规范或其他文件，工程师将在作出有

6.4款的决定时应将承包人的失误考虑在内三，1补充图纸和指令工程师有权随时向承包人发出为合理和恰当地进行施工和完成工程及维修缺陷所必需的补充图纸和指令承包人应遵照执行并受其约束2由承包人设计的永久性工程凡合同中明确规定部分永久性工程应由承包人设计时，承包人应将下列文件提交工程师批准a为使工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并表示满意所必需的纸、规范、计算书及其他资料；b详细的操作及维修手册及竣工后永久性图纸，以使业主能操作、维修、除、组装及调整所设计的永久性工程在这类使用和维护手册连同竣工图纸未提交并由工程师批准之前，该工程不能被认为已按第48款完成了工程3批准不影响责任工程师据3,2款规定进行的批准并不能解除承包人根据合同应担负的责任土建工程竞争性招标合同篇29甲方（建设单位）乙方（施工单位）甲方将坐落在的土建工程承包给乙方施工在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款供双方共同遵守第一条工程内容（除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装）第二条工程造价决算方式第三条工程款支付第四条工期:

1、本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期工期为一天第五条施工组织管理

1、甲方委派—为本工程管理负责人，委派为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场施工管理和监督第六条工程质量监督第七条施工现场管理责任乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元第九条前期要求乙方在开工前，必须与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方递交《施工计划》，《施工组织》，《施工质量保证书》，《安全生产责任书》第十条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款第十一条本合同一式六份，甲乙双方各执三份自己的费用提供并维修所有照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施，及c采取一切合现措施，保护工地及工地周围的环境，及避免污染、噪音或于其施工方法的不当，造成的对公共人员和财产等的危害或干扰

19.2业主的责任如果业主根据第31款规定，需使用自己的工人在工地上完成工程的施工，对于这些工程，业主应a全权负责有权在工地上工作的人员的安全，及b保持工地良好的秩序，防止对上述人员的伤害根据31款，如果业主在工地上雇用了其他的承包人，业主应要求他们负有同样责任，保证安全和避免伤害

20.1工程的照管从开工日起直到发给接收证书之日止的全部工程期间内，承包人应全权负责工程上使用的材料、待安装的设备及工程本身的照管在业主接收全部工程后，业主将负责这些事宜规定a如果工程师发出了永久性工程的某一分段工程或部分工程的接收证书，包人应从发出接收证书之日起，不再对这些分段或部甲方（盖章）乙方（盖章）代表人代表人—年—月—日—年—月—日土建工程竞争性招标合同篇30建筑承包单位（甲方）建筑施工单位（乙方）为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互惠互利，搞好配合，按时保质保量的完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本意向协议书

一、工程名称东营经济开发区高科走廊

二、工程地点东五路以东，汾河路以北

三、施工承包方式

①承包范围设计图纸范围内土建工程及安装工程（甩项项目见总承包合同）

②承包方式包工包料（甲方供应商假）

四、工程造价本意向协议书全部工程建筑面积约为35000平方米，施工图预算造价人民币约4900万元

五、工程款结算以施工图纸预算加增减变更预算进行结算

六、计价方式计价依据20《山东省建筑工程工程量清单计价规则》、20_年《山东省建筑安装工程消耗量定额》、20_年《东营市工程结算资料汇编》、执行20—年价目表及东营市汇编，人工费执行50元/工日，材料费按现行市场价目经甲乙双方共同确认后调整，机械费不予调整，结算时根据正式施工图及变更洽商，现场签证计算的工程量及甲乙双方确认的单价、费率据实确定结算总价，该工程为III类取费

七、付款方式按工程预算作为计价基础，据实结算每一单体楼正负零完工付已完成工程量的80%,主体完工付已完工程量的.80%,竣工验收交付使用付至已完工程量的80%,工程结算完成后，按照结算报告付至总造价额的95%,（两个月内审计必须完成）余款保修期满7日内一次性付清（再调整）

八、该工程特点该工程为三楼框架，一次性投资很大

九、如果甲方到合同约定付款日期未能及时付款，乙方有权停工，如十日内还未能付款，甲方承担乙方所有费用

十、本协议未尽事宜可执行总承包合同和招标文件甲方（公章）法定代表人（签字）年一月—日乙方（公章）法定代表人（签字）年一月—日分工程的照管负责，此时对那一区段或那一部分工程的照管责任移交给业主；b承包人应对其担保在缺陷责任期内完成的剩余工程及所用的材料、待安的设备的照管完全负责，直到这些工程根据第49款规定完成

20.2维修损失或损坏的责任在承包人负责照管期间，如果工程或其它任何部分或材料或是待安装的工程设备，除了

20.4款所规定的风险以外的任何原因造成了任何损失或损坏，承包人以其自己的费用维修工程，使这些永久性工程符合合同各项要求达到工程师满意的程度承包人亦应对其在履行49款及50款规定的义务中由承包人一方进行作业的过程中造成的对工程的任何损坏负责

20.3因业主风险导致的损失或损害由于第

20.4款中规定的任何风险或是与其它风险综合作用而引起损失或损时，如果工程师要求，承包人应按工程师要求的程度来维修损失或损坏，工程师应根据52款规定决定增加合同价的金额，同时相应地通知承包人及抄报业主，在因综合风险造成了损失或损害的情况下，工程师应决定业主及承包人各自应承担风险的比例

20.44业主的风险业主的风险包括:a在完成工程中与中华人民共和国有关的情况下:1战争，敌对行动无论宣战与否，入侵，外敌行为2革命，起义，军事政变，或内战；3电离放射，由任何核然料或核燃烧废料或有毒放射物爆发或核原料爆发核成分爆发后的有害物品引起的放射性污染；4由飞行器及以音速或超音飞行物产生的冲击波压力；5暴乱或骚乱及秩序的混乱，除非这些情况是限于承包人的雇员及分包人由工程的施工引起的b由于业主利用或占用永久性工程的任何分段工程或部分工程引起的损失损坏，除非这种占用是合同规定的c由于工程设计引起的某种程度上损失及损坏，不包括由承包人设计的部工程及其负责的部分d任何自然界的力量的作用发生在工地现场或中华人民共和国境内的其他地点而对本合同的履行有直接的影响，而一个有经验的承包人1不能合理预见，或2能合理预见，但他即不能在不限制第20款规定的承包人或业主的义务和责任的条件下，承包人应当对下列各项进行保险a以全部重置成本对工程连同材料和待安装的工程设备进行保险；b对这种重置成本追加15%或按照本合同条件的第二部分所规定的百分比额外金额，以弥补由于补求损失或破坏而招致的任何额外和附加的费用包括业务费和工程任何部分的拆迁费以及运走任何性质的渣土的费用；c由承包人带进现场的属于承包人的设备和其它东西，保险的金额要足够现场上重置d对上述a、b和c项的保险应以同于支付货币的币种和比例投保，以便在发生损坏或损害的情况下可以得到相应的货币和比例的赔偿e承包人在工程量清单中所列出的各项保险费，业主将按承包人实际支出保险费收据核实支付

21.2保险范围第

21.1款a和b款的保险应以承包人及业主的共同名义保险，并包括:a从工地上开工日起到有关相应的工程或根据不同情况的分段或部分工程发出了接收证书为止的期限内，业主和承包人方面除

21.4款规定以外的各种原因引起的损失及损坏及b由承包人负责的1由于缺陷责任期开始之前的原因造成缺陷责任期间内损失或损害及2承包人在其根据49款和50款规定施工时引起的损失或损坏

21.3对不能收回的金额的责任任何未保险的或不能从保险公司收回的金额，应分别由业主或承包人根据20款规定的责任承担

21.4保险外情况第

21.1款规定的保险责任不包括

20.4款a i到iv所列的原因造成的损失或损坏

22.1对人身和财产的损害赔偿除合同另有规定外，承包人应免除业主对下列事宜的损失和对其赔偿a任何人员的死亡或受伤，或。