vi设计分包合同范本（6篇）

vi设计分包合同范本（6篇）vi设计分包合同范本（精选6篇）vi设计分包合同范本篇1甲方（委托方）乙方（执行方）为了更好的塑造符合企业特点的企业品牌形象，甲乙双方秉承相互促进，相互信赖的原则，经友好协商，达成如下协议壹合同内容和要求

1、VI设计项目，内容见附录；

2、VI手册的整理（电子文本、彩页打印文本，如需印刷另行计费）;贰费用

1、推广过程中的其他当个项目策划设计费用另计（画册、海报、DM等）；

2、VI导入及VI手册的整理费用共计人民币¥（大写人民币元整）（以上费用含电子文本、彩页打印文本各两份）工程设计业务，乙方同意承担设计责任为明确甲、乙双方的权利及义务，特签订本合同，以利共同遵守第一条委托设计工程的概况

1、工程项目设计名称

2、工程项目地点

3、工程项目投资总额（元）o

4、本设计合同总价（元）o

5、计费标准

6、工程项目设计内容及标准、设计依据

78、工程项目设计规模、概况第四条设计费用的支付方式

1、本合同生效后七日内，甲方应向乙方预付设计费总额的%,计元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）

2、乙方提交初步设计文件后七日内，甲方应向乙方支付设计总额的%,计元（不含定金）

3、乙方提交全部施工图设计文件后七日内，甲方应向乙方支付设计费总额的%,计元

4、全部工程完工并验收合格，且等甲方装修工程结算书经业主及审计单位审核生效后七日内，甲方再向乙方结付设计费的余额

5、本合同在执行期间，收费标准不做任何调整第五条甲方责任

1、甲方应按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向乙方递交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责

2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对因提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费

3、在合同履行期间，如乙方无过错，甲方单方提出解除合同的,而乙方未开始设计工作，退还甲方已付定金的%;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已完成部分，该阶段设计所发生的工作量支付

4、甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件

5、甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目第六条乙方责任

1、乙方按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计图纸与文件

2、乙方应对设计文件与图纸出现的遗漏或错误负责修改补充

3、施工图交付后指派设计师名进驻现场，参加每周的施工例会，配合业主、监理、施工单位配合解决有关问题

4、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协调解决

5、本工程设计责任保证期为年保证期内如有设计质量问题乙方承担法律责任

6、在设计方案确定后，及时绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等供甲方选择

7、乙方提出的设计图文必须经甲方审核，并参照甲方意见进行修改、以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意为止

8、由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据甲方实际损失程度向甲方偿付赔偿金

9、合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，还应当按照有关规定赔偿甲方损失

10、乙方交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议并应根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充

11、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料如发生以上情况，甲方有权索赔

12、如因乙方延误有关设计图文交付，以致影响甲方施工工程进度时，甲方有权从总设计费中按日扣除乙方若超过约定交图期限10日以上，并不能继续完成时，甲方可解除合同并赔偿甲方由此造成的损失

13、甲方工程开工以后，如发现原设计不合理、不科学、不经济等情况，可向乙方提出变更设计意见书，变更原设计或追加设计乙方应对原设计作出变更，重新出具相关设计图文乙方不得追加设计费用第七条其他事项

1、乙方对本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工专用，不得转让出版或作其他用途对已出具的图纸和文件，如乙方有本合同以外的用途，应预先征得甲方同意

2、本合同为双方同意签订，本委托合同书中如某一条经双方协商同意无效时，不影响其他条款的实施

3、双方如就履行本合同书约定的条款发生争议时，经各方同意可请施工所在地工程建设主管部门调解，各方均应服从所作的调解,费用由各方分担;如调解失败，双方均有权依据中华人民共和国法律向签约地人民法院提出诉讼

4、《工程勘察设计廉政责任书》作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力

5、本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份，均具同等效力

6、本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年一月—日年—月.日vi设计分包合同范本篇4甲方法定代表人住所地乙方，身份证号:就合作开展甲方室内装饰设计业务范围以内与施工图绘制相关的工作，经甲乙双方平等自愿、协商一致，达成如下协议，以资信守

一、承包经营形式甲方内设项目技术部业务部门，甲方确保项目技术部为甲方第一从事施工图绘制相关业务的部门，甲方内部其他各业务部可列第二开展此项业务部门甲方原有员工共4名，并入乙方承包经营的部门，归乙方管理甲方聘请乙方担任项目技术部负责人，并由乙方对项目技术部实施内部承包经营

二、承包经营期限年月日至年月曰

三、承包经营范围

1、甲方为业务主体对外承接的室内装饰设计业务全部属于承包经营的范围

2、乙方以甲方名义、利用甲方办公条件拓展或者承接的设计业

四、承包经营权与义务

1、乙方在承包经营期限内享有如下权利:

1、人事任免权乙方自主决定项目技术部所需人员的聘用、解聘、管理、待遇审定等事宜，上述人员的劳动合同和保险关系由甲方办理，费用由乙方支付，进入承包经营成本予以核算

2、独立经营权乙方自主决定对外业务的合作对象、决定合同签订及交易条件等内容乙方对外参与投标或者进行其他业务拓展活动，需要甲方的有关资质或者其他证照文件的，甲方应无条件予以配合乙方决定签署的合同，甲方应予以盖章乙方同时对承包经营期内的由其决定的合同承担法律责任

3、部门设置的决定权乙方自主决定设计部内部机构的设置,决定内部机构的职责

4、规章制度决定权乙方自主决定项目技术部内部的规章制度

5、财务独立核算权利乙方在不违背甲方财务制度基本原则的前提下，有权对部门内的业务开支独立签字审核，由甲方予以报销对于乙方承接的业务，甲方应该根据法律规定和合同约定的开具发票

6、要求和使用甲方提供的办公设备及场所

7、查阅甲方与设计业务有关的合同、财务票据等资料的权利

8、乙方需以甲方名义对所属员工支付工资、奖金等报酬

2、甲方在承包经营期限享有如下权利:

1、有权要求和督促乙方的所有工作符合国家的相关制度与法律法规以及公司的相关制度

2、有权制止乙方利用公司办公条件承接业务而不将该等业务收入作为承包经营的收益

3、要求乙方制定的内部规章制度报甲方存档

4、督促乙方完成甲方下达的设计任务，督促乙方按已签订的合同履行

5、查阅乙方以甲方名义承接的有关设计业务的合同，并要求乙方在公司留档备查

五、承包经营核算及收益分配

1、乙方基本运营费1甲方为设计业务所开具的发票所对应的实际缴纳的税金；2乙方认可的部门人员工资、社保等劳动报酬I;3以上两项费用为乙方基本运营费，每年合计捌拾万元人4乙方基本运营费每年应进行调整核准

2、基本运营费的支付在承包经营期间，甲方应保证乙方每年的基本运营费的收益，且甲方每月按比例支付全年基本运营费在双方结算时，由甲方扣除其垫付的基本运营费部分

3、收益分配1乙方年经营利润为减去基本运营费后的总收益其中不包括乙方自己承接项目的收益部分，该部分归乙方所有2利润分配方案伍拾万元人民币以内30%归甲方；70%归乙方伍拾至壹百万元人民币以内25%归甲方;75%归乙方壹百至贰百万元人民币以内20%归甲方;80%归乙方贰百万元人民币以上甲乙双方另行协商分配方案3双方应每半年6月30日、12月31日前核算承包经营收益每次核算后，扣除甲方为乙方支付的相应月份基本运营费后，按收益分配第⑵项内容，以全年分配形式额度的50%进行划分

4、单项业务结算乙方承接甲方的单项业务结算依据，应以每项业务所签订的服务合同内容为准

六、违约责任双方都应恪守自己的义务，如有违反应按本合同的约定承担违约责任

1、乙方拓展或者承接业务后，甲方拒不履行盖章、开票或者提供证照资质等义务的，乙方有权解除本合同，并按合同剩余期间每年可预期收益即万元人民币向甲方收取违约金

2、乙方利用甲方办公条件私自承接设计业务、隐瞒设计收入的,按隐瞒收入的％,向甲方承担违约金甲方隐瞒设计收入的，承担同等违约责任

3、甲方拒不核算或者拒不向乙方支付核算后的利润的，应按向乙方支付违约金

4、经核算后，年亏损的，双方皆可解除合同

七、本协议一式份，各具同等效力，经双方签字或盖章生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日日vi设计分包合同范本篇5叁付款方式

1、本合同签订后，甲方即向乙方支付合同总费用30%,即人民币¥万元整（大写人民币万元整）；

2、标志通过即付项目总额的40%即人民币¥万元整（大写人民币万元整）；

3、VI手册整理完成；打印装订前甲方需向乙方支付合同余款，即人民币¥万元整（大写人民币万元整）肆双方的责任与义务

1、乙方应按甲方要求按质按量完成相关策划设计工作；

2、乙方需在规定时间二OO—年一月一日至二OO年—月一日完成甲方公司VI手册的整理工作，并报予甲方签字认可；

3、甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作，并根据乙方需要提供相关资料，因甲方所提供资料版权、文责所引发的法律责任，经济纠纷全部由甲方承担伍知识产权约定

1、乙方对设计完成的作品享有著作权甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方工程承包人劳务分包人鉴于贵州勘测设计有限公司与工程发包人—县城西区开发工作领导小组办公室签订了项目设计合同，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，与劳务分包人就劳务分包事项协商一致，订立本合同

一、劳务分包工作对象及提供劳务内容

1.工程名称小镇一期精品室外配电工程设计

2.工程地点西片区

3.分包范围现场测量、绘制图纸、工程设计

二、分包工作期限工期

1.开始工作日期20_年1月8日

2.结束工作日期20_年5月9日

3.工程日历工期120天

三、质量要求

1.按总（分）包合同有关质量的约定，一次性验收合格

2.符合国家标准及设计要求

四、质量保证:必须满足电力行业标准，通过电力部门审图，满足用户要求

五、标准规范除主合同合同另有约定外，本合同适用标准规范如下

1.根据—县城西区开发工作领导小组办公室电力工程设计委托书

2.建设方提供负荷资料和箱式变压器安装地点

3.设计中遵守国家和电力行业的有关配电设计标准、规范和规程规定设计中依据以下标准、技术导则的规定开展设计工作

4.《中国南方电网llOkV及以下配电网装备技术导则》

5.《架空送电线路杆塔结构设计技术规程》DL/T5154-20_

6.《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220-

207.《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-20—

8.《电力工程电缆设计规范》GB50217-

209.《供配电系统设计规范》

10.《交流电气装置的接地DL/T621T997》

11.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-

9212.《低压配电设计规范GB50054-95》

13.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169

六、图纸分包方勘察设计成果出图九套，一套交承包人，八套交用户

七、劳务分包方现场负责人14劳务分包方的现场负责人为，其签字代表乙方15如乙方需更换现场负责人应书面通知甲方，并征得甲方书面同意否则原现场负责人的行为仍代表乙方

八、合同价款

1.本合同的劳务分包价暂定为人民币壹拾叁万陆仟元¥.00,具体按—县城西区开发办合同实施金额收款金额85%结算

2.如主合同有增减,分包合同根据增减情况进行调整

3.相关税收由劳务分包方负责

九、付款方式根据主合同收款情况进行结算

一、承包人义务负责根据收款进度情况进行与分包人进行结算H、劳务分包人义务

1、对本合同劳务分包范围内的质量向承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练技术人员投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度；

2、严格按照相关规范、有关技术要求及业主要求进行勘测、设计，确保项目质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定，做到安全、文明施工;承担由于自身责任造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

3、项目实施过程中必须服从建设方、监理方的统一管理在作业工中若发现质量安全问题，必须及时返工或整改

4、按时提交报表、完整的原始技术资料及勘察设计成果

5、除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序

6、乙方作业所用车辆必须按照法律法规的规定进行使用

十二、违约责任根据合同法办理

十三、争议的解决工承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向人民法院起诉

十四、禁止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人

十五、合同解除

1、本合同的劳务未完成之前，承包人通知劳务分包人终止本合同时，劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬

2、合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力

十六、其它

1、本合同正本两份，具有同等效力，由承包人和劳务分包人各执一份；

2、本合同双方约定签字后生效

十七、补充条款在项目实施过程中所有发生的一切责任由分包人承担甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年—月—日年—月—日vi设计分包合同范本篇6设计总承包方（以下简称甲方）专业设计分包方（以下简称乙方）发包人委托甲方承担______________________________________________工程项目设计，并由甲方全权负责工程项目设计的各专业设计的配套组织工作发包人与甲方已就工程项目的设计签约总包合同，合同编号是,为此甲方委托乙方承担____________________________________工程项目中的专业设计，经双方协商一致，签订本专业设计分包合同第一条合同总则

1.1本分包合同依据下列文件签订

1.

1.1《中华人民共和国合同法》

1.

1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章

1.

1.3发包人委托甲方承担工程项目设计合同建设工程的批准文件

1.2合同签订双方行使权利，履行义务应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益第二条本合同与项目总承包合同的关系

2.1发包人与甲方签订的设计合同中的技术要求及服务要求同样适合于乙方，即为甲方对乙方的责任要求

2.2乙方承担工程项目中的专业设计,配合甲方完成此工程项目的设计，与甲方一起无条件的履行甲方对发包人在合同中的各项承诺第三条本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计阶段、设计内容、及设计深度与标准

3.1工程项目的名称________________________

3.2工程项目的建设地点

3.3工程项目的规模

3.

3.1工程项目的用地面积

3.

3.2工程项目的总建筑面积

3.4工程特征及附注说明

3.5工程项目的设计内容设计阶段，设计标准及深度要求■第四条甲方必须向乙方提交的有关资料及文件第五条乙方向甲方交付的设计成果文件第六条设计收费

6.1支付方法

6.

1.1甲方应按总承合同及时向发包人收取各阶段应得的设计费，并及时向乙方支付分包合同中对应的各阶段设计费6L2阶段的支付方法表中是乙方在各阶段应得得款,是土万收到款后需及时向乙方支付的对应款，第七条双方责任为母本分包合同中的甲、行甲方应协调与确认，及时制定工作进度计划，经

7.

2.4在合同履行期间，发包人提出解除合同（母本合同）同时,本分包合同也随之自行解除，所发生的经济问题处理同母本合同一致乙方也享有向甲方索赔的权利

8.

2.5乙方应按确认的进度计划完成设计规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件

9.

2.6乙方应对自己专业设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于乙方设计错误造成的工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多按现行的法规执行合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，还应当按照有关规定赔偿发包人损失甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年—月―日年一月日

2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利

3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任附违约责任

1、本合同签订后，甲乙双方均应全面的履行本合同；

2、因VI策划是乙方智力成果整体的体现，其工作特点并没有明显的阶段性，乙方在开始着手策划时就已经在全面的履行合同，鉴于此，甲方承诺如提前终止合同，仍承担向乙方支付全部合同款的义务（甲乙双方一致同意终止的除外）

3、乙方如违约提前终止合同，所收取的费用应全部退还甲方

4、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向北京市仲裁委员会提请仲裁解决

5、本合同壹式肆份，自双方签字盖章之日起生效，甲方执贰份,乙方执贰份，具有同等的法律效力甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年—月―日年一月—Hvi设计分包合同范本篇2（以下简称甲方）（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲、乙双方本着相互尊重、互惠互利的原则，就甲方视觉识别系统（VI）设计进行合作,在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础由，经双方友好协商，现达成代理合同如下

一、工作内容

1、视觉识别系统（VI）设计，导视系统设计［具体内容详见附件］

2、VI手册、电子文件光盘各6份

二、服务方式与期限

1、乙方为甲方本项目的独家代理单位在本设计合同执行期限内，甲方不再以任何形式委托其他任何公司或个人代理合同内规定的工作；

2、合同期限20年月曰至20年月曰

三、合同金额人民币¥.00元整（大写拾万元整）合同金额包括乙方设计费/6本VI手册印制费/电子文件光盘制作费/管理费/劳务费/税金等

四、付款方式

1、合同签定之后三日内，甲方支付合同款30%,人民币¥.00元整（大写万元整）给乙方；

2、标志设计方案由甲方签字确认后，甲方支付合同款30%,人民币¥.00元整（大写万元整）给乙方；

3、VI手册，导视系统及电子文件光盘经甲方签字验收后，甲方支付合同款40%,人民币¥.00元整（大写万元整）给乙方；

4、甲方汇入乙方指定如下帐号乙方开户行账号

（一）甲乙双方共同权利义务

五、双方权利和责任

1、本合同执行期间，甲乙双方应委派专人进行工作对接和项目沟通工作，以保证双方工作的顺利进行；

2、本合同未涉及的工作内容，如甲方需委托乙方完成，双方需经具体合作事宜商议并签订相关合作合同，乙方应给予甲方服务价格方面的优惠；

3、甲方、乙方应保证其各自向对方所提供的文件资料是真实、准确、合法的及不侵害任何第三方的权益，并各自保证该资料的使用免遭任何第三方的追索；

4、甲乙双方按工作时间计划表互相配合推进工作但因双方的原因致使时间延迟，以项目确认时间为准

（二）甲方的权利和义务

1、为便于工作的顺利开展，甲方应根据乙方的合理要求提供与项目相关的各种必需资料等文件，并确保所提供文件的准确性，以保证乙方掌握有关设计要素，能有效完成工作内容；

2、对乙方提交的设计方案稿等工作内容，甲方有提出书面修改意见或建议的权利，乙方应当按照甲方的意见和建议对设计方案稿进行必要的修改，但该等意见或建议不得违反国家法律法规的规定;

3、对乙方提交的计划和设计内容，甲方应在收到乙方设计内容的5日内完成审核或签字确认工作，因甲方延期审核或确认而导致工作延误乙方不承担责任；

4、甲方应按本合同规定向乙方支付款项，以便乙方顺利开展工作；

5、甲方付清本合同全款后，享有乙方所提供的策划、创意和设计方案所有版权的权利，即本合同项下作品的著作权归甲方所有，但乙方的署名权除外；

6、甲方应制定专人作为甲方与乙方接洽的项目代表，其在本合同履行过程中所签署的文件，视为甲方向乙方签署的文件

（三）乙方的权利和义务

1、乙方以收到甲方首笔合同金额的日期为乙方正式工作开始日期，乙方每一阶段工作的起始日期均从甲方对乙方完成上一阶段相关工作内容确认手续之次日起计算；

2、乙方对甲方所提供的关于项目的经营、业务、产品及技术等相关的文件、信息、图纸及软件等资料负有保密义务，并应采取一切合理和恰当的措施避免甲方资料的泄露、复制、滥用及被无关人员接触；

3、乙方应根据甲方的书面意见进行修改、调整，直至甲方签字确认后方可定稿；

4、乙方应根据甲方的阶段性书面意见进行修改、调整，甲方确认设计风格后，应对乙方提交的设计方案三次内确定；

5、对甲方要求乙方完成非本合同约定范围的工作内容，乙方有权拒绝或要求甲方增加相关费用；对甲方违反法律、法规、规章和公序良俗的工作要求，乙方有权拒绝；

6、在不泄露甲方机密的前提下，乙方可将该合同的工作成果用于营利性或非营利性的发表、刊登和展览;

7、乙方在履行本合同过程中需使用第三方作品的，乙方应事先向甲方说明并取得甲方的同意，需支付给第三方的著作权使用费等由甲方承担；

8、乙方应按合同约定的时间和进展进行工作

六、不可抗力甲、乙一方因不可抗力事件而不能继续履行其在本合同中约定的权利和义务，该方应以书面通知或其他方式在自事发之日起3个工作日内书面通知对方，并提供事件发生的合理证据,而双方应尽可能采取合理措施将损失在尽可能少的时间内降到最低

七、争议的解决

1、在双方就本合同项下条款的解释和履行发生争议时，双方应善意协商解决

2、如果协商不成，双方应当将有关争议提交深圳仲裁委员会，按照现行的仲裁规则仲裁解决仲裁裁决是终局性的，对双方均有拘束力仲裁费用由败诉方承担

八、合同的变更和终

1、合同的变更因不可抗力或甲乙双方重大的计划改变，双方友好协商合同条款的更改修订

2、合同的终止乙方按本合同约定向甲方交付工作成果，甲方将全部款项支付完毕后合同自然终止

3、本合同签订后，任何一方不得随意终止或变更本合同约定事宜

1、本合同未尽事宜，经甲，乙双方协商另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力；

2、本合同壹式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，盖章生效

3、本合同自签字之日起生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年月—日__________年—月.日vi设计分包合同范本篇3委托方（甲方）承接方（乙方）根据《中华人民共和国合同法》及国家和地方有关工程勘察设计管理法规和规章，经双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰。