建筑劳务分包合同范本Word模板

建筑劳务分包合同合同编号_______________________甲方（承包人）_____________________地址__________________________法定代表人____________________联系电话______________________乙方（分包人）:_____________________地址__________________________法定代表人____________________联系电话______________________鉴于

1.甲方系依法成立的建筑企业，具备承包资质（资质证书编号）;

2.乙方具备相应建筑劳务分包资质（资质证书编号）,同意按本合同约定完成劳务作业；

3.双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，订立本合同第一条工程概况

1.1工程名称___________________________

1.2工程地点__________________________

1.3分包范围__________________________（具体描述如模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑等劳务内容）

1.4分包方式口包工不包料/口包工包辅材（具体约定:）第二条合同工期

1.5开工日期年月日

1.6竣工日期年月日

2.3工期延误责任•因甲方原因导致延误，工期顺延，甲方承担乙方窝工损失；•因乙方原因导致延误，乙方按每日合同总价

0.5%向甲方支付违约金第三条合同价款及支付方式

3.1合同总价（人民币）元（大写）,含税率为虬

3.2付款方式•预付款合同签订后3日内，甲方支付合同总价的20%（即元）；•进度款按月支付已完成工程量的70%,乙方每月25日提交进度报告，甲方次月5日前支付；•验收款工程竣工验收合格后15日内，甲方支付至合同总价的95%;•质保金剩余5%作为质保金，质保期（年）满后无质量问题一次性付清•.3付款账户.开户行__________________________.账户名称______________________,账号__________________________第四条质量标准与验收

4.1质量标准符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及行业规范

4.2验收程序•乙方完成分包工程后提交自检报告，甲方在3日内组织验收；•验收不合格，乙方须在3日内整改并重新报验第五条双方权利义务甲方义务

5.1提供施工图纸、技术交底及材料供应（如有）；

5.2协调现场管理，保障施工条件；

5.3按约定支付工程款乙方义务

5.2严格按图纸及规范施工，确保工程质量和安全；

5.3服从甲方现场管理，承担因乙方过错导致的返工费用；

5.4为施工人员购买工伤保险，承担用工责任第六条安全责任

6.1乙方须遵守《建设工程安全生产管理条例》，对施工人员开展安全教育;

6.2乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任及赔偿；

6.3甲方有权检查乙方安全措施，发现隐患可要求停工整改第七条违约责任

7.1甲方逾期付款每逾期一日，按应付金额

0.3%支付违约金；

7.2乙方施工质量不达标须无偿返工，并承担由此造成的甲方损失；

7.3任何一方单方解除合同，须向守约方支付合同总价20%的违约金第八条争议解决因本合同引起的争议，双方协商解决;协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议；

9.2本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人（签字）____________________日期年月日乙方（盖章）法定代表人（签字）____________________日期年月日附件（需双方签章确认）

1.乙方资质证书复印件

2.施工图纸及技术规范

3.安全责任承诺书。