31.四川雅格新材料制造有限公司315KVA箱变配电工程 最终版

MYEPC明脆电建MINGYUANELECT1ICTOWERCONSTRUCTION电气工程施工合同（合同编号:018-031）工程项目名称四川雅格新材料制造有限公司315KVA箱变配电工程工程项目建设单位（甲方）四川雅格新材料制造有限公司工程项目施工单位（乙方）德阳明源电力（集团）有限公司罗江分公司签订地点罗江电气工程施工合同工程项目建设单位（甲方）四川雅格新材料制造有限公司工程项目施工单位（乙方）德阳明源电力（集团）有限公司罗江分公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经甲乙双方充分协商达成如下合同条款第一条工程项目概况

1.1工程项目名称四川雅格新材料制造有限公司315KVA箱变配电工程

1.2项目地点罗江区金山工业园

1.3工程范围及主要工作内容1）欧式315KVA箱式变压器安装及调试1台；2）高压电力电缆YJLV22-

8.7*15KV-3*35合计160m敷设及调试；3）高压电缆终端头制作安装；4）接地母线敷设；5）高压采集终端安装及调试；6）杆上真空断路器安装调试合计1台（ZW32F-12/20630A带零序电流保护）；7）10kV跌落丝具安装调试1组（RS7-200A加强型）；8）10kV避雷器安装调试1组（HY5WS-

12.7/50-200A）；9）委托设计单位进行设计工作；10）代甲方办理供电方案及相关手续；11）系统调试等注1）甲方负责所有土建部分的修建工作含箱变基础修筑、电缆检查井修筑、电缆管沟开挖及回填、电缆保护管敷设、主接地网预埋，乙方仅对其进行技术指导2）甲方土建必须严格按照乙方的指导施工，如因不按乙方技术指导施工的,由甲方负责，并承担对乙方造成的窝工等损失3）该合同价款中包括高压采集终端费、二次设计费等，未包含甲方与供电部门所发生的预存电费，（实际金额以供电部门下发的费用缴费单为准）

1.4工程工期1）计划开工时间2018-06-20计划竣工时间2018-07-20*实际进场时间以甲方负责修建的土建工作具备进场安装的时间为准，甲方完成配电室修建工作后应书面通知乙方具体开工日期2）甲方要求比合同约定工期提前竣工时，应征求乙方同意，并支付赶工采取的措施费3）因甲方原因不具备施工条件，使乙方无法进场施工，影响工期，工期顺延4）因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延5）因不可抗力因素影响，工期相应顺延第二条工程质量及其它要求乙方按审定的施工方案，依据国家和有关施工验收、规范要求进行施工，严格执行国家质量检验标准，保证工程质量，施工“三措”，一经审批不得单方修改第三条甲乙双方权利和义务

3.1甲方权利和义务1）及时提供相关资料，如办理供电方案或甲供设备的技术资料等2）负责协调施工中所涉及的有关单位之间的协作关系3）为乙方提供安全可靠的设备材料存放保管场所和施工场地乙方提供的设备、材料从运到甲方施工现场起，甲、乙双方应负责看守；如有盗失和人为损坏由甲乙双方共同负责4）负责组织竣工验收5）按本合同约定及时向乙方拨付价款6）甲方应对其负责的工作内容的质量负责，若该工程因甲方负责的工作内容不符合相关设计标准而导致的损失乙方不负任何责任，甲方应承担相关损失

3.2乙方权利和义务1）严格按甲方审定后的施工计划进行施工，根据相关的规程、规范的要求,保证施工工艺及质量乙方负责的本工程设备、材料的采购、供应，所有设备、材料必须符合国家或行业有关质量标准2）施工中，若因设备状况或现场实际条件等原因，不能按施工计划施工时,应报甲方批准，根据更改通知的要求进行施工3）乙方应向甲方提供经罗江供电公司审查同意的供电方案，并协助设计单位完成全套设计图纸4）严格执行现场监理工程师发布的各项指令5）制定完备的安全、组织和技术措施，并严格遵照执行做到文明施工,保证施工现场有序，保证设备及施工人员和所有有权进入现场的人员的生命安全，负责施工现场安全6）配合验收工作，乙方应负责乙方工作内容通过竣工验收7）乙方提供的电气设备保修一年，在质保期内如发生设备、材料质量问题（甲供设备材料除外）或施工原因造成的障碍或故障，由乙方负责处理及恢复，并承担对甲方造成的相应损失8）乙方在工程竣工验收后15日内提交竣工资料（一式两份）于甲方第四条甲方代表第五条乙方代表张伦汉13981021513第六条承包方式总价包干第七条合同价款及调整

7.1承包方式及合同价款合同总价款为小写

152000.00元大写（壹拾伍万贰仟元整）（含税金额，开具增值税发票）

7.2调整条件1）应甲方要求增加原合同约定范围以外的工作量；2）应甲方要求变更原合同约定范围以内的工作内容；3）由甲方原因造成的损失等其他项目第八条价款支付方式

8.1乙方负责安装的设备材料进场后甲方向乙方支付工程进度款8万元；

8.2乙方负责的安装工作全部完工竣工经供电部门验收合格后，在通电后甲方三个工作日向乙方支付工程款

6.44万元；如未支付，乙方有权进行停电处理

8.3该工程质保期为1年，质保期满后7日内甲方向乙方一次性付清质保金

0.76万元

8.4甲方未按合同约定向乙方付清工程款前，该项目中已安装的电气设备材料产权属于乙方，乙方有权对其进行处置（拆除、置换、变卖），为此造成的直接损失及乙方为维护自身权利所支付的一切费用，均由甲方负责工程竣工甲方接收使用后该项目中所涉及的配电设备材料运行、使用、维护责任在于甲方第九条乙方负责采购的设备材料由甲乙双方照单验收，甲方负责采购的设备材料由甲方验收第十条工程进度计划管理

10.1甲方审定进度计划，并按计划对项目进度实施监督第十一条质量与验收

10.2质量等级合格，达到设计标准及当地供电部门供电要求

10.3质量评定部门当地供电部门

10.4项目隐蔽内容及中间验收由乙方负责组织并通知甲方代表，有关资料应在结算时由乙方提供给甲方

10.5项目竣工后，乙方向甲方提供工程竣工资料

10.6竣工验收经乙方提出竣工报告后，甲方应积极办理用电手续；乙方在7日内提请有关部门组织验收，验收按国家及行业有关施工验收标准及规范进行待验收合格后交付甲方第十二条违约责任

12.1如乙方未按本合同工期要求完成工程工作，甲方可按合同总价款的5%扣违约金

12.2如乙方未按本合同质量要求完成工程内容，需返工的必须返工，其费用由乙方负责，甲方按合同总价款的5%扣违约金

12.3若甲方未按合同约定期限向乙方支付价款，应按其应付未付款金额的6%oX逾期支付天数的标准向乙方支付违约金

12.4如因甲方原因终止履行合同，乙方按合同总价款的5%收取违约金第十三条保修

13.1保修期一年

13.2保修期内因乙方购置的材料设备或安装原因出现的质量问题，由乙方负责免费维修更换如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏（如甲方超负荷运行、人为破坏以及不可抗拒因素等），乙方可负责维修，但所需材料设备费及人工费由甲方承担第十四条竣工结算方式按承包合同条款规定结算第十五条安全施工乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力,管理不善造成的人身、设备事故的责任和因此发生的一切费用发生重大事故应及时上报当地政府及有关部门第十六条合同的生效与终止本合同自双方签字之日起生效，本合同待全部施工内容竣工验收合格，保修期满无质量问题后失效终止第十七条甲乙双方在履行合同时若发生争议，甲乙双方应友好协商解决，若协商不成，向当地人民法院进行诉讼第十八条本合同如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定设定附加条款，经审定后作为本合同附件，以便共同遵守第十九条本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份（以下无正文）（签署页）甲方（盖章）乙方（盖章）德阳明源电力（集团）有限公司罗江分公司甲方法定（或委托）代表人乙方法定（委托）代表人联系电话开户行工行罗江支行帐号2305368119100025923联系电话13981021513。