2025专业工程延期的申请报告（14篇）word模板范文

专业工程延期的申请报告（通用篇）14实践报告是对自己在实践中获得的经验和成果进行总结和概括的一种书面材料，它对于提升实践能力和学习效果非常重要以下是一些成功的开题报告范文，通过对这些案例的学习和分析，相信大家能够写出更优秀的开题报告参考范文工程延期申请报告申请报告四会市住房和城乡建设局我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月15日，工程总工期为410日历天我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理；临水临电未接通因此造成工期延期30天原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天该工程存在地下室，开挖深度为

4.5米，场地四周为住宅；因此需要增加基坑支护项目工程基坑支护项目时间为20xx年12月15日至XX年10月，我单位与贵司签订了关于慈溪市梅林路保障性住房工程监理合同，实施过程中我司为贵司履行了相应的监理义务，应甲方要求，监理服务时间均考虑了施工合同工期慈溪梅林路保障性住房工程监理合同工期为xx年10月至2013年4月，现工程实际工期已超出合同约定的2013年4月，且工程延期非监理人原因造成，工程进度严重滞后，具体竣工验收实际时间还不能确定,超出合同约定期限，尽管如此，我单位监理人员始终坚守岗位，尽职工作但由于工期将过度延长带来的经营压力日趋增大，此项目将面临亏损状态，请贵方对监理服务延期事宜予以确认，并进行相应监理费调整鉴于以上情况，在本着相互理解、尊重及共持共融的态度，我方请求贵方适当增加监理工作报酬，便mm于后续工作更好开展望贵司批示为盼，谢谢！XX询有限公司项目监理部（XX）20xx年5月5日监理工作联系单工程名称编号参考范文工程延期申请书由山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程02标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工

2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种特申请延期至20xx年10月20日，望批准！山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司襄汾县汾河治理一期堤内绿化工程二标项目部20xx年5月30日参考范文项目延期申请报告4在试验过程中，发现试验过程与结果与起初预想的存在较大差别;5采取必要的措施和手段改进试验，仍无法按时完成；6经过改进之后，项目进展较为顺利，但是无法按时完成；因此申请延期总之，要强调客观原因，同时要强调自己的主观努力参考范文项目延期申请报告我单位于x年9月通过评审，成为首批xx项目的学校一直坚持“以示范校建设为中心，一手抓教学管理与课程改革，一手抓师资队伍建设”的基本思路，推动全面发展现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修，电工电子技术等多个骨干专业，在职教职员工300人，在校学生5000余人，办学规模和综合实力得到了提高学校目前拥有2个校区，占地面积，教学用房七八十年代的房屋，就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限，已不能满足学校的发展及办学规模的扩大，因此学校大力投入新校区的建设，是学校发展的必然选择经过多方努力，现学校新校区建设已动工开建，各项工作均有计划有部署的陆续实施附件1,新校区建设计划及建设情况报告对照学校申报项目内容，在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面，由于现有场地条件限制，及新校区的投建，未照计划在原校区投入建设基于上述情况，特向上级部门申请延期验收我校xx项目，根据新校区建设计划申请延期至x年望予以批准申请人20xx年x月x日参考范文项目延期申请报告研究院我单位承担的工作，根据原设计要求，应于X年9月底提交联测报告等资料，以下原因导致无法按时完成1根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议，物探工作将于x年底提交资料2针对8月专家对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至x年12月底，望给予批准20xx年x月x日参考范文监理延期申请报告关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》延期协议的函XX资源研究所根据《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》编号:xx[]002中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容、2月1日的签订的补充协议及与贵所在11月3日商议的延期服务费事宜结果，我方编制了《XX豹房南里住宅小区改造工程建设委托监理延期协议书》，现提交贵所，妥否，请领导审批请贵所尽快将意见反馈我部，我部将根据贵所意见进行相应修改北京xx工程管理咨询有限公司xx项目监理部二00九年十二月十二日抄报北京xx工程管理咨询有限公司附件根据工程委托监理合同中《xx住宅小区改造工程建设委托监理合同》（编号:xx

[2007]002）中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定，工程发生非监理责任的工期延后，每月向监理方支付费用按实际发生，由双方协商确定的原则，我司提出以下监理服务费计算原则如下

1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定，应按比例计算延期服务费用为

2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》（发改价格

[2007]670号）计费标准规定，施工监理服务收费应按照下列公式计算

（1）施工监理服务收费二施工监理服务收费基准价X（1+浮动幅度值）按照建筑安装工程费29000万元计算，未考虑浮动幅度值，按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元对照结果，在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠，目前“xx工程委托监理合同”中约定服务期限（12月22日至月22日）将到期，期间因受奥运及其他等因素的影响，造成工期延长，我司积极配合为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行，望贵局对我司所提交关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准，谢谢！北京xx工程管理咨询有限公司xx住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书本协议由以下双方于2009年—月—日在北京签署甲方xx资源研究所乙方北京xx工程管理咨询有限公司鉴于

1、《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》（简称“合同”）编号:xxx和合同补充协议的相关条款

2、乙方提供的监理服务已满监理服务期和免费监理服务期累计为730天的合同约定

3、甲方拟要求乙方按合同有关条款的规定继续提供监理服务，并同意支付乙方延期监理服务费用甲乙双方经友好协商，就有关事宜达成一致意见，特订立本协议,以兹信守:

三、双方同意，按月计量支付时，当月服务时间不足15天（含）的不再计取服务费用，超过15天的按整月计取和支付

四、本协议自甲乙双方签字（盖章）之日起生效

五、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等效力（此页无正文）甲方xx资源研究所授权代表乙方北京xx工程管理咨询有限公司授权代表关于《建设工程委托监理合同》的补充协议甲方乙方丙方208月10日，甲、乙双方共同签订了一份《建设工程委托监理合同》,甲方将由丙方承建的、位于百花洞的深圳市xxx有限公司厂区建设工程委托乙方监理，监理费为人民币120,

000.00元（大写壹拾贰万元整）合同签订后，由于丙方屡次拖延工期，导致工程建设及监理活动都发生停滞和迟延为有效促进建设合同及监理合同的继续履行，现三方在平等互利的基础上协商一致，达成补充协议如下

一、丙方须加紧完成厂区建设工程施工，乙方继续完成对深圳市xxx有限公司厂区建设工程的监理业务，原《建设工程委托监理合同》的合同期延长至2009年4月30日；

二、除原《建设工程委托监理合同》约定的人民币120,

000.00o元监理费外，甲方另行支付人民币55,

000.00元作为合同期延长给乙方造成的附加工作的监理报酬该笔附加费用分两次支付给乙方

1.本协议签订之日起三日内，乙方向甲方支付人民币35,000,00元;

2.工程竣工验收之日起三日内或2009年4月30日前（以先到为准）支付剩余人民币20,

000.00元甲方迟延支付附加工作的监理报酬的，以每日1%向乙方支付违约金上一篇工地车祸误工证明怎么写下一篇防火门购销安装合同参考范文监理延期申请报告协议编号甲方乙方甲乙双方签订了一份金额为元，编号为的服务合同（以下简称原合同）现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议

1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的.服务（服务时间从年月日至年月日）更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务（服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日）

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行

3、本协议自双方签字盖章之日起生效本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼甲方乙方年月日将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印参考范文项目延期申请报告XX市工商行政管理局我XX有限公司（注册号XXXXXXX）,由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于二0一三年十二月二十三日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照此致敬礼！申请人20xx年x月x日参考范文申请延期整改报告某某市仲裁处本人是你处第X号仲裁案当时人某某原定在某月某日的开庭，现由于本人在外地出差，当日不能及时到庭，现特申请贵处能体谅不便,给予延迟开庭，望批准！此致为盼！某年某月某日申请人:性别出生日期民族:住址请求事项申请延期开庭审理原告某某诉被告某某纠纷一案.此致某某人民法院申请人O申请人XX,女，XX省XXX村人，电话请求事项延期审理（20xx年月日20xx年3月29日共计105天在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌；导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池；因些延迟工期20天在20xx年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天因四会市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工；台风期间暂停施工例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况；现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日请贵局予以批复再次感谢贵局对我公司工作的支持此敬！施工单位20xx年7月5日参考范文工程延期申请报告四会市住房和城乡建设局我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月15日，工程总工期为410日历天我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣Xo特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下

一、场地的“三通一平”的影响因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理；临水临电未接通因此造成工期延期30天

二、场地地质问题原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天

三、基坑支护项目增加的影响该工程存在地下室，开挖深度为

4.5米，场地四周为住宅；因此需要增加基坑支护项目工程基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天

四、基坑出现管涌的影响在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌；导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天

五、消防水池移位因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池；因些延迟工期20天

六、停水停电的影响在20xx年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天

七、台风及雨水季节的影响因四会市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工；台风期间暂停施工例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况；现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日请贵局予以批复再次感谢贵局对我公司工作的支持此敬！施工单位20xx年7月5日参考范文工程延期申请报告感谢贵公司对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于20xx年7月1日正式开工然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工；使我部基本无作业面可施工，无法按原定施工方案组织有效施工，由此加大了我部的管理难度，并造成窝工、返工等引起的诸多损失；时至今日土建工序，仍未能全面达到我部施工条件的要求由于总包（南通三建）自20xx年7月21日上午对我部断水至今，造成我部生活用水困难，使我部无法对工人的生活予以保障，致使工人情绪浮躁，无法正常组织施工，请予以处理自7月中旬以来，北京正处于雨季，导致我方无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力相当的损失鉴于以上情况，我部本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念；多次组织召开内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉施工等作业方案，尽量让施工队伍投入施工工作，抢工作面施工；并采取了相应的.成品保护措施,但也增加了工程管理成本和施工成本根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也恳请业主为工程质量和安全着想，我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天，将该工程竣工时间顺延至20xx年9月15日请贵公司领导予以批复再次感谢贵公司对我公司工作的支持此致！北京世纪恒远园林绿化工程有限公司020xx年7月22日参考范文工程延期申请报告范文四会市住房和城乡建设局我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月15日，工程总工期为410日历天我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理；临水临电未接通因此造成工期延期30天原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天该工程存在地下室，开挖深度为

4.5米，场地四周为住宅；因此需要增加基坑支护项目工程基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌；导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池；因些延迟工期20天在20xx年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天因四会市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工；台风期间暂停施工例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况；现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日请贵局予以批复再次感谢贵局对我公司工作的支持此敬！施工单位20xx年7月5日建设单位北京信远筑诚房地产开发有限公司监理单位北京建院金厦工程管理有限公司感谢贵公司对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于20xx年7月1日正式开工然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工；使我部基本无作业面可施工，无法按原定施工方案组织有效施工，由此加大了我部的管理难度，并造成窝工、返工等引起的诸多损失；时至今日土建工序，仍未能全面达到我部施工条件的要求由于总包（南通三建）自20xx年7月21日上午对我部断水至今，造成我部生活用水困难，使我部无法对工人的生活予以保障，致使工人情绪浮躁，无法正常组织施工，请予以处理自7月中旬以来，北京正处于雨季，导致我方无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力相当的损失鉴于以上情况，我部本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念；多次组织召开内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉施工等作业方案，尽量让施工队伍投入施工工作，抢工作面施工；并采取了相应的成品保护措施，但也增加了工程管理成本和施工成本根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也恳请业主为工程质量和安全着想，我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天，将该工程竣工时间顺延至20xx年9月15日请贵公司领导予以批复再次感谢贵公司对我公司工作的支持此致！北京世纪恒远园林绿化工程有限公司20xx年7月22日我公司投标的苍南县矶山镇饮用水工程施工，20**10年2月9日正式开工于20**年11月9日全面竣工，合同期限为180天，工程施工历时达为990天扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天，实际有效施工241天，延期61天

1.由于本工程施工管线长、分散广，工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多，受天气影响停工累计下雨天48天

2.本工程正值水池项目施工，由于受苏力台风影响，计停工15天

3.净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因，致使基础开挖水从2010年9月2日至2011年9月10日施工延迟368天

4.沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项，从2011年9月2日至20**年7月20日施工延迟318天

5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因，影响工期延期合计749天

6、由于施工组织欠缺造成停工61天鉴于上述情况，恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感！特此报告温岭市金江水电工程有限公司二o**年—■月参考范文工程延期申请报告申请报告XX有限公司:。