2025专业延期的申请报告（汇总21篇）word模板范文

专业延期的申请报告（汇总篇）21报告是对某一事件、事物、现象等进行详细描述、分析和讨论的一种书面材料，它可以提供有关的背景信息和数据支持我们要写一份报告了吗？评估一下将会很有意义吧无论您的报告是关于什么主题，以下的报告范文都能够给您提供一些写作的思路和指导参考范文工程延期申请报告致襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期201x年4月5日，竣工日期201x年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工

2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种特申请延期至20xx年10月20日，望批准！临汾市沈达园林绿化有限公司襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部20xx年5月25日六本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力委托人（甲方）O法定代表人监理人（乙方）法定代表人:年月日参考范文延期缴纳税款申请报告下文是小编为你精心编辑整理的延期缴纳税款申请报告，希望对你有所帮助，更多内容，请点击相关栏目查看，谢谢！国税局年月，我公司实现产品销售收入万元，销项税额元，进项税额元，应纳增值税元，已向贵局申报并开具纳税交款书，限期为本月—日入库由于本公司本月银行贷款万元到期，银行同意先还款后再贷款，加之上月销货款中有万元未收回，故造成当前资金周转相当困难特申请贵局根据我公司当前困难的实际情况，给予延期一个月缴纳本月税款当否，请批示___________________公司年月日业务概述、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过三个月事项类别、行政许可类业务分类、申报征收服务对象、企业、个体工商户、走出去企业、外国企业办理机构、办理时间、申办条件、根据《征管法》第三十一条以及《征管法实施细则》第四十一条、四十二条规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的,经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过三个月符合以下条件的纳税人可以申请延期缴纳税款O

1、因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的；

2、当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的应提交表格、1《税务行政许可申请表》1份；申办材料、1《税务行政许可申请表》1份；4当期货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单;o5应付职工工资和社会保险费支出预算；6《资产负债表》;07因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的，应报送因不可抗力的灾情报告或公安机关出具的事故证明原件及复印件办理流程、受理机关受理本行政审批事项申请后，指派两名工作人员对纳税人是否存在延期缴纳税款的法定情形进行调查，填写核查意见后送决定机关审批决定机关审核后作出是否同意的决定并将审批结果送办税服务厅送达申请人不予批准的，从缴纳税款期限届满之日起加收滞纳金办理时限、符合条件并提供资料齐全的，20个自然日审批收费标准及收费依据、不收取费用证件及有效期限、年审或年检、网上办理、网上查询、网上咨询、网上投诉、备注、参考范文工程延期申请报告单位名称项目负责人计划完成日期年申请延长期限20_年_月_日20_年_月_日致上级部门我单位于—年9月通过评审，成为首批—项目的学校一直坚持“以示范校建设为中心，一手抓教学管理与课程改革，一手抓师资队伍建设”的基本思路，推动全面发展现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修，电工电子技术等多个骨干专业，在职教职员工300人，在校学生5000余人，办学规模和综合实力参考范文工程延期申请报告范文四会市住房和城乡建设局我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月15日，工程总工期为410日历天我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣Xo特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理；临水临电未接通因此造成工期延期30天原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天该工程存在地下室，开挖深度为

4.5米，场地四周为住宅；因此需要增加基坑支护项目工程基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌；导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池；因些延迟工期20天在20xx年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天因四会市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工；台风期间暂停施工例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况；现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日请贵局予以批复再次感谢贵局对我公司工作的支持此敬！施工单位20xx年7月5日建设单位北京信远筑诚房地产开发有限公司监理单位北京建院金厦工程管理有限公司感谢贵公司对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于20xx年7月1日正式开工然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工；使我部基本无作业面可施工，无法按原定施工方案组织有效施工，由此加大了我部的管理难度，并造成窝工、返工等引起的诸多损失；时至今日土建工序，仍未能全面达到我部施工条件的要求由于总包（南通三建）自20xx年7月21日上午对我部断水至今，造成我部生活用水困难，使我部无法对工人的生活予以保障，致使工人情绪浮躁，无法正常组织施工，请予以处理自7月中旬以来，北京正处于雨季，导致我方无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力相当的损失鉴于以上情况，我部本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念；多次组织召开内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉施工等作业方案，尽量让施工队伍投入施工工作，抢工作面施工；并采取了相应的成品保护措施，但也增加了工程管理成本和施工成本根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也恳请业主为工程质量和安全着想，我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天，将该工程竣工时间顺延至20xx年9月15日请贵公司领导予以批复再次感谢贵公司对我公司工作的支持此致！北京世纪恒远园林绿化工程有限公司20xx年7月22日参考范文工程延期申请报告申请报告我公司投标的苍南县矶山镇饮用水工程施工，20**10年2月9日正式开工于20**年11月9日全面竣工，合同期限为180天，工程施工历时达为990天扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天，实际有效施工241天，延期61天

1.由于本工程施工管线长、分散广，工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多，受天气影响停工累计下雨天48天

2.本工程正值水池项目施工，由于受苏力台风影响，计停工15天

3.净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因，致使基础开挖水从2010年9月2日至20n年9月10日施工延迟368天

4.沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项，从20n年9月2日至20**年7月20日施工延迟318天

5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因，影响工期延期合计749天

6、由于施工组织欠缺造成停工61天鉴于上述情况，恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感！特此报告温岭市金江水电工程有限公司二o**年月参考范文申请延期整改报告某某市仲裁处本人是你处第X号仲裁案当时人某某原定在某月某日的开庭，现由于本人在外地出差，当日不能及时到庭，现特申请贵处能体谅不便，给予延迟开庭，望批准！此致为盼！某年某月某日申请人:性别出生日期民族:住址请求事项申请延期开庭审理原告某某诉被告某某纠纷一案•此致某某人民法院申请人申请人XX,女，XX省XXX村人，电话:请求事项延期审理（20xx年月日参考范文建筑工期延期申请报告我司本次发货（产品）数量，金额元因原因，我单位本次支付元，余款元在20xx年月日前支付到贵单位我单位以负责人信誉和公司商誉保证，在承诺期间内付清全款，请贵单位予以安排发货为盼！申请人（签名）单位（盖章）日期年月日参考范文项目延期申请报告

（4）在试验过程中，发现试验过程与结果与起初预想的存在较大差；SlJ o5采取必要的措施和手段改进试验，仍无法按时完成；6经过改进之后，项目进展较为顺利，但是无法按时完成；因此申请延期总之，要强调客观原因，同时要强调自己的主观努力参考范文项目延期申请报告单位名称项目负责人计划完成日期年申请延长期限20xx年x月x日20xx年x月x日致上级部门我单位于XXXX年9月通过评审，成为首批**项目的学校一直坚持”以示范校建设为中心，一手抓教学管理与课程改革，一手抓师资队伍建设”的基本思路，推动全面发展现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修，电工电子技术等多个骨干专业，在职教职员工300人，在校学生5000余人，办学规模和综合实力得到了提高学校目前拥有2个校区，占地面积，教学用房七八十年代的房屋，就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限，已不能满足学校的发展及办学规模的扩大，因此学校大力投入新校区的建设，是学校发展的必然选择经过多方努力，现学校新校区建设已动工开建，各项工作均有计划有部署的陆续实施附件1,新校区建设计划及建设情况报告对照学校申报项目内容，在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面，由于现有场地条件限制，及新校区的投建，未照计划在原校区投入建设基于上述情况，特向上级部门申请延期验收我校**项目，根据新校区建设计划申请延期至XXXX年望予以批准20xx年x月x日参考范文工程延期申请报告申请报告XX有限公司XX年10月，我单位与贵司签订了关于慈溪市梅林路保障性住房工程监理合同，实施过程中我司为贵司履行了相应的监理义务，应甲方要求，监理服务时间均考虑了施工合同工期慈溪梅林路保障性住房工程监理合同工期为XX年10月至2013年4月，现工程实际工期已超出合同约定的2013年4月，且工程延期非监理人原因造成，工程进度严重滞后，具体竣工验收实际时间还不能确定,超出合同约定期限，尽管如此，我单位监理人员始终坚守岗位，尽职工作但由于工期将过度延长带来的经营压力日趋增大，此项目将面临亏损状态，请贵方对监理服务延期事宜予以确认，并进行相应监理费调整鉴于以上情况，在本着相互理解、尊重及共持共融的态度，我方请求贵方适当增加监理工作报酬，便mm于后续工作更好开展望贵司批示为盼，谢谢！xx询有限公司项目监理部（XX）20xx年5月5日监理工作联系单工程名称编号参考范文工程延期申请报告申请报告根据年月***公司与**监理公司签订的建设工程委托监理合同的规定，实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成，由于目前工程严重拖期，我公司按合同约定坚守岗位，尽职工作，并且工期延长带来的经营压力日趋增大，在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度，便于整体工程监理工作的正常开展，双方就本建设工程监理工作事项经协商一致，订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行委托人（甲方）监理人（乙方）工程名称工程投资一乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责，继续执行甲、乙双方签订的建设工程委托监理合同的具体规定二本协议为双方签订的建设工程委托监理合同的补充三本协议有效日期为:年月日至年月日，费用按****结算的方式四监理费用总费用人民币按计算，包干价格为*****元人民币最后一月尾款在交工10日内一次付清五如本协议期限内工程仍未竣工且拖期原因并非监理人原因造成，此后发生的监理服务及费用双方另行商议。