2025专业工程延期的申请报告（案例12篇）word模板范文

专业工程延期的申请报告（案例篇）12通过整改报告的撰写，我们可以更好地了解组织的操作流程和团队的工作模式以下开题报告范文的内容丰富，结构合理，可以帮助你思考和总结自己的研究项目参考范文工程延期申请报告20xx29我公司投标的.苍南县矶山镇饮用水工程施工，年月日正式开工20xx119180990于年月日全面竣工，合同期限为天，工程施工历时达为天749扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工24161天，实际有效施工天，延期天延期主要原因

1.由于本工程施工管线长、分散广，工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多，48受天气影响停工累计下雨天天

2.15本工程正值水池项目施工，由于受苏力台风影响，计停工天

3.净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因，致使基础开20xx9220xx910368挖水从年月日至年月日施工延迟天

4.20xx沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项，从9220xx720318年月日至年月日施工延迟天

5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因，影响工期延期合74920xx63计天竣工日期年月日），因以下原因导致工程未能按时完工

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工

26、月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影9响发芽存活率低，只有在立秋后月份以后进行播种20xx1020特申请延期至年月日，望批准！xx市沈达园林绿化有限公司XX xx县治理堤内绿化七标段项目部20xx525年月日参考范文项目延期申请报告单位名称项目负责人计划完成日期年20xx xx申请延长期限年月日20xx xx年月日致上级部门xxxx9我单位于年月通过评审，成为首批**项目的学校一直坚持“以示范校建设为中心，一手抓教学管理与课程改革，一手抓师资队伍建设”的基本思路，推动全面发展现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安3005000装与维修，电工电子技术等多个骨干专业，在职教职员工人，在校学生余人，办学规模和综合实力得到了提高2学校目前拥有个校区，占地面积，教学用房七八十年代的房屋，就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限，已不能满足学校的发展及办学规模的扩大，因此学校大力投入新校区的建设，是学校发展的必然选择经过多方努力，现学校新校1,区建设已动工开建，各项工作均有计划有部署的陆续实施附件新校区建设计划及建设情况报告对照学校申报项目内容，在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面，由于现有场地条件限制，及新校区的投建，未照计划在原校区投入建设基于上述情况，特向上级部门申请延期验收我校**项目，根据新校区建设计xxxx划申请延期至年望予以批准20xx xx年月日参考范文项目延期申请报告4在试验过程中，发现试验过程与结果与起初预想的存在较大差别；5采取必要的措施和手段改进试验，仍无法按时完成；6经过改进之后，项目进展较为顺利，但是无法按时完成；因此申请延期总之，要强调客观原因，同时要强调自己的主观努力参考范文监理延期申请报告协议编号:甲方乙方甲乙双方签订了一份金额为元，编号为的服务合同（以下简称原合同）现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议

1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的.服务（服务时间XX从年月日至年月日）更改为乙方将向甲方提供个月的服务（服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日）

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行

3、本协议自双方签字盖章之日起生效本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼甲方O乙方年月日word将本文的文档下载到电脑，方便收藏和打印参考范文申请延期整改报告申请人地址法定代表人或行政负责人职务本机关作为一案的被告，收到人民法院出庭应诉通知书，本应于年月日到庭XXX,应诉，现因应诉人员无法于年月日到贵院应诉，特申请贵院准予延期开庭审理此案此致人民法院申请人税务机关（章）注本申请书一式二份，一份交受诉人民法院，一份税务机关留存使用说明

1、本申请书依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定设置

3、“申请人”填写税务机关名称

4、“本机关作为一案的被告”填写税务行政诉讼案件名称

5、“现因，”填写无法按时出庭应诉的原因

6、“应诉人员”填写应诉人员姓名

7、本申请书一式二份，一份交受诉人民法院，一份税务机关留存参考范文工程延期申请书由山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与0260生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程标工程合同工期为天（开工日期20xx4520xx63年月日，竣工日期年月日），因以下原因导致工程未能按时完工

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工

26、月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影9响发芽存活率低，只有在立秋后月份以后进行播种20xx1020特申请延期至年月日，望批准！内绿化工程二标项目部20xx530年月日

6.61由于施工组织欠缺造成停工天鉴于上述情况，恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感!特此报告参考范文工程延期申请报告我们本着认真负责的态度，为将此课题中学英语教学和雅思模式的有效整10105合做到顺利有效结题，特此提出延期申请，延期时限由原定的月日延期至25月日，请予以核准为盼一.申请延期的理由

1.我校,酒泉钢铁（集团）公司第三中学，因当地教学实际,全学科的课时安排现状大大限制了课题研究所需的时间没有时间的保证,再好的课题也只能是纸上谈兵或自欺欺人

2.师资力量的不足,导致了因培训而来的有效时间损失或缺失

3.对外教的过高估计造成了资源尤其是时间的浪费

4.因未挂牌，部分课题组成员有了思想上的懈怠加之本校教师课时负担重的实际情况和其他活动过多的干扰，计划的研究内容未能真正落到实处5cctv.外语教研组大型活动（两届英语才艺大赛、英语风采大赛嘉酒地区分赛）造成对此课题研究太大精力的分散和太长时段的中断二.延期后的研究工作--------------------------o

1.nmet迎合家长和社会的现实要求,切实加强的优化训练具体负责人为:李习中杨红梅

2.全方位强化训练雅思“听、说、读、写”的能力，尤其是最大限度的弥补由多种原因造成的“听、读”训练负责人为:李习中，及可能情况下的雅思专家

3.进一步完成并优化《酒钢三中雅思基础系列教程》，并进行有教师、教材辅助和指导的本校另一教学班的初级试点和跟踪研究三.延期后的工作目标

1.全面完成该课题的既定任务,达到预期结果

2.完善具有相当可行性的《酒钢三中雅思基础系列教程》纸质与电子两种版本

3.考虑另一试点和推广做更大、更细、更有实际价值的相关研究

4.成立酒钢三中雅思模式教学研究会

5.成立永久性的自主、自愿的酒钢三中雅思教学试验班20原申报预结题的课题主持人请各位拟定于今年结题的课题主持人按时上交课题结题计划，将结题安排电子稿发到科研处邮箱因各种原因无法年按时结题，需要延期结题的课题主持人，按照省市级不同的级别请分别下载《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》和《河北省教育928科学规划课题重要事项变更审批表》，并按照要求认真填写，在月日前将填好的电子版发送到，并打印一式三份上交科研处陶慧老师处，由科研处统一到省市相关规划部门办理变更手续在预定时间前未上交变更表,视为准备年底结题;逾期交表者,科研处不负责为其办理变更手续填表说明

1、《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“课题编号”填写本课题编号《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“批准号”一栏不填

2、”课题负责人或所在单位（签章）”一栏请各课题主持人亲笔签署自己的名字（不要打印），并填写日期其它内容用电子版填写此致敬礼！申请人20**年**月**日参考范文工程延期申请报告我们本着认真负责的态度，为将此课题中学英语教学和雅思模式的有效整20xx1010合做到顺利有效结题，特此提出延期申请，延期时限由原定的年月日20xx525延期至年月日，请予以核准为盼一.申请延期的理由

1.我校,酒泉钢铁（集团）公司第三中学，因当地教学实际,全学科的课时安排现状大大限制了课题研究所需的时间没有时间的保证,再好的课题也只能是纸上谈兵或自欺欺人

2.师资力量的不足,导致了因培训而来的有效时间损失或缺失

3.对外教的过高估计造成了资源尤其是时间的浪费

4.因未挂牌，部分课题组成员有了思想上的懈怠加之本校教师课时负担重的实际情况和其他活动过多的干扰，计划的研究内容未能真正落到实处5cctv.外语教研组大型活动（两届英语才艺大赛、英语风采大赛嘉酒地区分赛）造成对此课题研究太大精力的分散和太长时段的中断二.延期后的研究工作------------------------o

1.nmet迎合家长和社会的现实要求,切实加强的优化训练具体负责人为:李习中杨红梅

2.全方位强化训练雅思“听、说、读、写”的能力，尤其是最大限度的弥补由多种原因造成的“听、读”训练负责人为:李习中，及可能情况下的雅思专家

3.进一步完成并优化《酒钢三中雅思基础系列教程》，并进行有教师、教材辅助和指导的本校另一教学班的初级试点和跟踪研究三.延期后的工作目标

1.全面完成该课题的既定任务,达到预期结果

2.完善具有相当可行性的《酒钢三中雅思基础系列教程》纸质与电子两种版本

3.考虑另一试点和推广做更大、更细、更有实际价值的相关研究

4.成立酒钢三中雅思模式教学研究会

5.成立永久性的自主、自愿的酒钢三中雅思教学试验班20xx原申报年预结题的课题主持人请各位拟定于今年结题的课题主持人按时上交课题结题计划，将结题安排电子稿发到科研处邮箱20xx因各种原因无法年按时结题,需要延期结题的课题主持人，按照省市级不同的级别请分别下载《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》和《河北928省教育科学规划课题重要事项变更审批表》，并按照要求认真填写，在月日前将填好的电子版发送到，并打印一式三份上交科研处陶慧老师处，由科研处统一到省市相关规划部门办理变更手续在预定时间前未上交变更表,视为准备年底结题;逾期交表者,科研处不负责为其办理变更手续填表说明

1、《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“课题编号”填写本课题编号《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“批准号”一栏不填

2、“课题负责人或所在单位（签章）”一栏请各课题主持人亲笔签署自己的名字（不要打印），并填写日期其它内容用电子版填写您可能感兴趣的文章参考范文工程延期申请报告并监理咨询有限公司91953136由我方施工的，设计总数为棵，原计划工期为—年月日至—年1232265月日；我方于—年月日正式开始施工，截止年月日，累计完成碎石50404155桩棵，尚未完成棵31自我公司项目部于月日进驻该工地并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划

1、场地因素的影响

（2）、因该工程施工场地分为多个平台，难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件，经三方讨论后将施工方式确定为采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难，由此也加大35了我方的施工管理难度，并造成了窝工等引起的诸多损失其中，—年月日至321424—年月日，建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;—年月日至—562523年月日，建设方对施工场地上平台号区域进行平整工作;—年月日至5291—年月日，建设方对上平台号区域进行场地平整工作;场地平整期间，所有机组停机等待时至今日，场地上平台与下平台中间不可施工区域，场地平整工作尚未完成

3、因施工场地整体施工平面条件较差，土层较软、局部较陷，这给我方施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患，极大减慢了该工程施工进度

2、天气因素的影响因进入雨季，阴雨天气致使我方难以正常进行施工从15正式开工后，阴雨天气为日51为确保工期，应甲方要求，我方于—年月日增加一台桩机至该工地，完215成上平台号区施工后，因现施工上平台号区无法摆放台桩机同时进行施工，61于月日一台桩机撤离施工现场为此对该工程施工进度也产生了较大影响鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑，我方也积极采取了相应措施，调整了原有施工方案能打一棵就打一棵，以尽可能加快该工程的施工进度但为了保证该38工程的工程质量和施工安全，我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长天，720将该工程竣工时间顺延至—年月日请贵公司领导予以批复非常感谢贵公司对我公司工作的支持致敬！云南有限公司_______________________项目部20_年_月_日参考范文工程延期申请报告申请报告xx有限公司XX10年月，我单位与贵司签订了关于慈溪市梅林路保障性住房工程监理合同，实施过程中我司为贵司履行了相应的监理义务，应甲方要求，监理服务时间均考虑了施工合同工期xx1020134慈溪梅林路保障性住房工程监理合同工期为年月至年月，现20134工程实际工期已超出合同约定的年月，且工程延期非监理人原因造成，工程进度严重滞后，具体竣工验收实际时间还不能确定,超出合同约定期限，尽管如此，我单位监理人员始终坚守岗位，尽职工作但由于工期将过度延长带来的经营压力日趋增大，此项目将面临亏损状态，请贵方对监理服务延期事宜予以确认，并进行相应监理费调整鉴于以上情况，在本着相互理解、尊重及共持共融的态度，我方请求贵方适当mm增加监理工作报酬，便于后续工作更好开展望贵司批示为盼，谢谢！xx（XX）询有限公司项目监理部20xx55年月日监理工作联系单工程名称编号参考范文申请延期整改报告某某市仲裁处X本人是你处第号仲裁案当时人某某原定在某月某日的开庭，现由于本人在外地出差，当日不能及时到庭，现特申请贵处能体谅不便，给予延迟开庭，望批准！此致为盼！某年某月某日申请人:性别出生日期民族:住址请求事项申请延期开庭审理原告某某诉被告某某纠纷一案.此致某某人民法院申请人XX,XX XXX申请人女，省村人，电话请求事项（20xx延期审理年月日参考范文工程延期申请书XX XX XX XX致县百公里生态城镇经济走廊段中度治理和一般治理项目部XX XX北京当代园林工程监理有限公司监理部由市沈达园林绿化有限公司承建的XXXXXX07市百公里治理与生态修复工程县段一期堤内绿化工程标工程合同工6020xx45期为天（开工日期年月日，。