弱电智能化系统施工合同

幸福蓝海（）国际影城智能化采购与效劳合同协议书发包人江苏幸福蓝海影院开展有限责任公司承包人:幸福蓝海（）国际影城工程智能化系统采购与效劳合同整，否则视为承包人违约，按2000元/人•次向发包人支付违约金，并须恢复原状承包人未经发包人同意擅自变更上述管理人员并拒不纠正时，承包人承当合同违约责任，发包人可以采取包括没收履约保证金在内的等应对措施工程经理或技术负责人如离开工地，应向发包人代表请假并经批准，否则承包人向发包人支付违约金5000元/人•次，若发生超过三次，承包人承当合同违约责任，发包人可以采取包括没收履约保证金在内的应对措施承包人工程经理累计被发包人要求更换三次时，发包人有权与承包人解除合同，由此造成的损失由承包人承当无论何种情况下，承包人均有义务约束和制止其人员影响发包人的正常工作和本工程的施工，更不得以任何理由对发包人和本工程造成任何不良影响发生以下情形之一时，发包人有权要求承包人更换其派驻现场的任何员工，承包人须在24小时内无条件予以响应，并在72小时内选择经发包人同意的合格人员进行替代

①发包人有证据确认无法胜任工作者，包括但不限于对施工技术及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；

②不服从发包人代表/监理单位/指定代表指令，不能积极配合发包人正常工作者；

③违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

④与本合同规定名册不符者；

⑤与本工程施工无关的人员；

⑥高空抛倒施工垃圾者；

⑦影响工地文明，随地大小便者；

⑧制造纠纷、挑起事端者1承包人在本工程中应自费雇佣其所需职员和劳务人员，不得以任何理由延误或减少按照法律法规承包人应承当的义务和责任承包人应向现场提供和雇佣符合以下要求的人员

①对本行业精通并有经验的技术人员和管理人员；

②能准确并及时地进行工程施工和维护所必须的技工、半熟练技工和非技术工人；

③需要有相应资质的岗位，从业人员必须有相应的执业资格证、上岗证，承包人应在开工前向发包人提供有关人员的执业资格证、上岗证、所有进场设备的合格证及年审证等除此之外，承包人还应履行以下职责和义务并承当相应的费用

①遵守中华人民共和国劳动法及所有适用于本合同的有关法律、法规或规章中关于工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，向本合同下雇佣的职员和劳务人员合理、及时支付薪酬以及保障他们享有法律规定的所有权利承包人应按政府或有关管理机构的规定为本合同下雇佣的职员和劳务人员办理任何必要的证件、许可、注册和保险等；

②承包人应依法为本合同下雇佣的职员和劳务人员提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于平安防护、防寒防雨、常用药品、急救设备、传染病预防、身体检查等；

③承包人应依据劳动合同的约定，为本合同下雇佣的职员和劳务人员提供必需的食宿条件和生活环境，包括但不限于临时住房、围栏、供水饮用及其他目的的用水、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及消防设备、防暑御寒措施、必要的家具及其他正常食宿条件和生活环境所需的必需品等承包人还应安排向其职员和劳务人员供给足够的、价格合理的、适宜的食品并考虑宗教或民族习惯m发包人和承包人均按规定签收往来函件开工前15天，承包人应根据本合同的有关规定制定承包人的现场管理规定并向发包人代表和监理单位提交，经按发包人代表和监理单位提出的意见进行修改后，以此开展现场管理执行过程中应根据发包人代表和监理单位的指示，结合工程具体情况进行适当调整n关于质量检测机构的委托和检测费用的约定工程质量检测内容包括但不限于建设工程使用的全部原材料、半成品材料及现场制作的试件等，承包人对工程质量检测见证取样送检，应严格执行《江苏省建设工程质量检测见证取样送检暂行规定》进行，费用由承包人自行承当质量检测由发包人直接委托工程质量检测机构进行各项检测活动的，检测费用由发包人支付

1.3本合同条款所提及的违约金、赔偿、罚金，一旦发生，经发包人代表签署后以书面形式通知承包人，承包人应在3日以书面形式提出意见，逾期视同为承包人接受有关违约金、赔偿、罚金，在随后向承包人支付的工程款中扣除如承包人对有关违约行为的认定或金额有异议，按本合同有关争议的条款处理本合同其他条款涉及对承包人违约处分的，除本合同其他条款另有明确规定外，均按本条本款内容执行

1.4承包人应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关重大活动等及其它政府限制施工而对工期、本钱造成的影响上述原因不构成工期拖延的理由承包人在施工期间不得以问题、争议未及时解决而停止、拖延施工，如承包人因此未能按合同约定的日期完工，承包人承当违约责任

三、施工组织设计和工期

10.进度方案工组织设计（施工方案）和进度方案的时间

①开工（以合同协议书规定的开工日期为准）3天内承包人提供施工组织设计（施工方案）及重新细化后的详细施工进度（含各个专业的相关）方案报发包人批准；监理单位批准的施工组织设计可作为工程进度款的支付参考依据，承包人不按时送审符合耍求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可按照现实情况要求承包人支付1000-3000元的违约金，并可拒付相应局部的工程进度款，责任由承包人承当

②如上述内容不能到达发包人要求，需在24小时内进行调整并重新报批；

③承包人严格按照经发包人批准的施工方案组织施工，施工过程中每月25日提供下月进度方案，每周五1700时前提供下周进度方案

④承包人接受发包人对进度的检查、监督，工程实际进度与经确认的进度方案不符时，承包人应按发包人的要求在24小时内提出改良措施，经发包人确认后执行如因承包人原因造成以上任一条款内施工组织设计、进度方案、改良措施方案等资料提交、报批延误，每延迟一天处以1000元人民币违约金因承包人的原因导致实际进度与进度方案不符，承包人无权就改良措施提出追加合同工期、修改合同条款或提高合同价款工程师确认的时间收到该施工组织设计和进度方案后7天内确认并提出修改意见工程师对施工组织设计和进度方案的任何确认和修改意见不免除和减轻承包人责任

13.工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况

①因发包人责任引起的，经发包人签证确认后准予工期顺延；

②因发包人材料设备供货原因引起的，经发包人签证确认后准予工期顺延；

③非承包人原因造成现场停水、停电超过4小时，经发包人签证确认后按半天工期顺延，

④因不可抗力因素（如战争、地震、洪水等）需工期顺延的，经发包人、监理工程师签证确认后准予工期顺延以上工期顺延签证内应当含有具体顺延的天数或小时

13.2承包人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工承包人严格按照合同签订的竣工日期执行，如因承包人原因延误工期的，承包人应承当违约责任，且按每延迟一天处以合同价的1%的违约金（除不可抗力的条件）如因发包人原因并且符合工程工期顺延的情况，经监理单位和发包人签证确认后顺延

13.3在施工期间发包人将对照发包人批准后的进度方案进行考核，并按每周为一个考核周期，其中节点进度方案没完成的按照以下条款执行如承包人在任一节点工期考核点上未能按照规定时间完成，则每拖延一天处以5000元违约金如果承包人能按时完成下一个节点考核工期，且未对其它工作造成影响，可以返还承包人的违约金连续二个考核期没完成的，承包人必须提交切实可行的抢工措施如果承包人在此后的连续七天内仍达不到发包人要求的工期进度，情节严重并已确实影响到整个工期目标的实现，发包人有权单方面视情况没收其全部或局部履约保证金，承包人还须承当由此给发包人造成的全部损失

四、质量与验收工程质量必须到达《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的规定

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位根据标准要求应该进行中间验收的所有部位本工程质量应确保到达国家合格标准实际施工过程中，如工程质量达不到承诺质量目标，承包人必须按监理工程师、发包人无偿整改到达承诺质量目标，另按分局部项工程费的1%向发包人支付违约金，直接从本工程的工程进度款或履约保证金或结算款中扣除，且不构成违约在工序验收中，如复验仍不合格，除必须返工达标外，承包人按每项次1000元人民币向发包人支付违约金在分项验收中，如复验仍不合格，除必须返工达标外，承包人按每项次2000-5000元人民币向发包人支付违约金在分项验收中对达不到合格验收的，如监理工程师或发包人工程师决定降格验收，按照该分项工程造价的20%、缺乏10000元的按10000元由承包人向发包人支付违约金因承包人原因达不到约定标准，由承包人承当撤除和重新施工的费用，造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成损失的还将承当赔偿责任承包人在获得发包人的中标通知书后的7天内需提供各主材样品，经发包人确认的材料样品作为材料进场验收的重要标准，但材料样品在品牌、型号、品质、颜色等方面若不能完全符合国家相关质量标准、合同约定的技术要求、发包人的选样要求、招标文件《发包人指定规格品牌承包人采购材料设备清单》要求,承包人须按照发包人的要求重新提供符合要求的材料，经发包人确认后，方能使用如在15日历天内承包人不能提供符合发包人要求的材料样品处以10000元违约金,之后每延迟一日处以1000元违约金，同时发包人有权取消承包人的中标资格经发包人确认的材料样品作为材料进场验收的重要标准，但材料样品在品牌、型号、品质等方面若不能完全符合国家相关质量标准或合同约定的要求，仍不能免除承包人的责任

五、平安施工承包人在施工现场的平安管理、教育和平安事故责任由承包人承当承包人应设有专职平安员服从发包人及监理单位的现场平安管理制度，如承包人违反发包人及监理单位的现场平安管理制度，发包人工程师或监理单位有权在现场根据发包人制定的平安管理制度的惩罚条例进行处分，如承包人拒不兑现处分，发包人有权在当期工程完成进度款或履约保证金或结算款中扣除违约金，且发包人不构成违约

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2本合同价款采用“固定总价〃方式确定,具体如下1采用固定总价方式工程范围、图纸、清单包干、总价包死，包括因施工现场与施工图纸之间的差异而产生的进一步深化设计费用及施工技术措施费、材料检测费等相关费用本合同总价款已充分考虑了图纸可能存在的过错漏项、图纸或清单中未表达但根据国家有关标准或标准要求应当完成的工程费用，以及现场条件不能完全满足施工要求而对其完善所发生的费用本合同总价款为承包人为发包人在本合同项下所须支付的全部费用，包括但不限于材料费、劳务费、临时设施费、管理费、运输费、保险费、保管费、装卸费、包装费、安装费、调试费、施工费、质量检测费、移交前的维护费、利润、劳保统筹费、税金、政策性调整、施工措施费、管理费和利润以及使本工程内的各系统正常运作所需的一切零件、配件、附件等所有相关费用，并考虑物价浮动等风险因素在内的全部费用，不管此等工程有否在图纸、清单或技术标准内具体说明施工过程中的水电费由承包人自行承当工程所发生施工、生活、消防用水、用电由承包人按表计量如承包人不及时缴费，发包人将在承包人的工程款中予以扣除，如承包人不及时缴纳水、电、垃圾清理费等费用，导致相关部门予以停水、停电、停工等，由承包人承当赔偿责任本合同一经签订，出现包括但不限于原材料涨价、中国大陆税费调整、进口关税的调整、运输费用变化等任何条件发生变化，承包人不得以任何理由，要求发包人提高合同总价，不得进行任何费用追加

（2）以下情形下，所有费用已包含在本合同总价款中，无论发包人是否在本合同、图纸、工程量清单及其他文件中明确说明，工程竣工决算时，发包人不另行结算

①因承包人原因，未到达本合同约定的标准而对原先的工程所作的修缮、修改、调整工作

②因发包人招标时已要求承包人投标前必须自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响合同价款的情况，任何因无视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准

③本合同总价包含承包人因按时完成各阶段工期及最终竣工日期而须进行的必要的赶工费或加班费在本工程开工前，承包人应当以书面形式向发包人报告承包人方案的工作时间和班次安排，承包人应在其投标价款中考虑未按时完成工期而必要的加班费或赶工费，除非本合同中另有约定或双方另有约定的，发包人不受理任何以加班或赶工为由提出的相关费用的索赔

（4）除发包人书面确认外，本合同总价不予调整，但以下情形下本合同总价予以调整⑴未实际发生的工程工程，其价款在工程审计时予以扣除

（2）承包人应当按照本合同、图纸、清单的约定采购材料、设备，不得擅自变更材料、设备的数量、品牌、技术要求等约定的内容，否则发包人不予承当此局部的费用，并有权在审计中予以调整

（3）承包人同时超出图纸、清单及本合同约定的工程范围以外的工程工程且经发包人确认后做签证处理的

（4）因发包人原因导致工程变更且经发包人确认后做签证处理的本合同总价调整时，相关措施工程费、配合费均不调整（已包含在合同总价中）施工过程中工程变更或签证费用少于1000元（含本数）的不进入结算价，承包人应考虑此局部风险本合同总价调整时，以实际发生的数量为准综合单价按以下方式确定⑴合同、招投标文件中已有的综合单价，按合同、招投标文件中已有的综合单价确定；⑵合同、招投标文件中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；⑶合同、招投标文件中没有适用或类似的综合单价，由承包人依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2008）,《江苏省建筑工程工程量清单综合单价》

（2008）、承包人投标书所报的人工、材料、机械价格、取费费率并参考投标条件编制综合单价及分析，如投标时无此种材料价格，按变更通知单的当月当地材料价格计取（主材须经发包方认可）

（4）暂列金额和暂估价按发包人签证认可的价格执行，而且只调整此材料的价差和对应的税金

（4）本工程措施费用已包含在合同总价中，包干使用不作调整（除平安文明措施费按国家规定执行外）

（5）本工程的配合费已包含在合同总价中，包干使用不作调整

（6）本合同价款为含税价发包人、承包人应当按照本合同及当地征税政策的约定各自承当应支付的税费

（7）本工程价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用承包人不得将工程款挪作非发包人工程使用，否则发包人停止付款，待承包人追回后发包人正常付款，承包人承当由此产生的一切责任造成发包人损失的，承包人承当全部赔偿责任

（8）本合同中关于合同定价与结算方式主要条款中未尽事宜由发包人、承包人双方依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2008）.建设部标准定额研究所关于其有关问题解释答疑以及江苏省有关文件中关于合同与结算的条款等进行协商，并签署纪要或补充协议

24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例无预付款

25.工程量确认.承包人向工程师提交已完工程量报告的时间已完工程量每月25日向工程师提交

26.工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间工程款（进度款）按完成进度支付

①工程施工完成后，发包人支付60%工程进度款；

②该工程验收合格（验收合格以发包人、承包人、设计单位、监理人签署《工程竣工验收证明书》为准），且承包人在2周内将全套竣工相关资料送至发包人审计部门，审计部门确认无误后付至合同价的80%；

③发包人审计完成后30天内付至审计审定价款的95%,但承包人相应的违约金等应扣款应当扣除；

④结束审计审定价款的5%作为保修金附件约定的所有质量保修期满（无质量问题或有质量问题，待索赔完成后）后一个月内付清（无利息）承包人应当在发包人每次付款前15个工作日向发包人出具该阶段工程款数额相同的发票，经发包人审核无误后，发包人于15个工作日内付款如承包人不交付发票或交付的发票不符合发包人的要求的，发包人有权拒绝付款且不够成违约承包人应注意承包人不得进行不平衡报价，承包人在投标文件中的综合单价高于发包人招标文件中列明的相对应的控制价的10%的，则发包人审计结算时仅以控制价110%的价格记取

七、材料设备供给

27.4发包人供给的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承当责任如下⑴材料设备单价与一览表不符_L

27.6发包人供给材料设备的结算方法

28.承包人采购材料设备的约定

28.1承包人采购材料设备的约定凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料运出施工场地，重新采购符合要求的材料若已使用，由承包人负责整改处理，确保到达要求的质量目标因使用不符合要求的材料对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延消防和政府相关部门强制要求检测的材料检测费用承包人自理，在《建筑内部装修材料见证取样检验告知单》存在情况下一周内必须送检滞后一天支付违约金2000-5000元/天承包人应按在本合同中明确注明的生产厂家、品牌、规格、型号等采购除非经发包人书面同意，否则承包人不得更改承包人负责原材料设备单位的售后效劳，承包人不承当或怠于承当售后效劳的，发包人有权直接联系材料设备供给商的售后效劳单位进行相关技术效劳，费用由承包人承当原材料设备的免费效劳周期短于承包方的质保期局部，所发生的维保费用由承包人承当对一些重大的材料设备采购时，承包人须要求材料设备供给商提供备品、备件、安装检修易耗品的价格，售后（技术）效劳内容和费用，以及优惠条件等相关重要内容，并及时报送发包方承包人对重大材料设备采购的招标文件和合同条款须向发包方备案

八、工程变更

（1）施工中承包人不得对原工程设计擅自进行变更因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的一切损失，由承包人承当，延误的工期不予顺延；由于承包人原因提出的工程变更增加费用不予增加，减少费用应予扣减；由于发包人指令进行的变更及相应增减费用，应由工程师进行测量并需发包人现场代表见证，承包人在进行这类测量、记录和计量过程中有无条件协作的义务

（2）施工中承包人若认为原工程设计必须进行变更或有更好的技术方案可以加快进度、提高质量、减少造价，则必须在进行实际操作前按工程有关施工设计变更的程序要求办理工程变更手续，否则发包人有权对已施工工程不予认可，并进行相应处分

（3）变更内容所需发生造价、技术变更必须由承包人在变更发出后出天以内向监理单位和发包人工程师以书面的形式提出，否则视为不需变更造价

（4）设计图纸中有明显不合理或者不符合标准需要设计变更的，承包人根据自身经验应能发现的，承包人有义务向发包人提出，由发包人委托设计人员予以修改并出设计变更通知单（包括变更图），承包人根据设计变更通知单（包括变更图）进行施工；承包人未及时向发包人提出，按图纸施工完成后，又提出设计不合理或不符合标准且需要设计变更的，变更损失应由承包人承当

（5）工程变更及现场签证按发包人和监理工程师签署意见进入结算，但最终价款以工程结算审核时发包人指定的审计单位审核确认

九、竣工验收与结算

32.竣工验收承包人应在工程竣工后2周内提供肆套完整的竣工图原件和陆套竣工结算书及其资料（其中两套原件，肆套复印件）另附光盘一套，如果未能按时提供结算资料，迟一天按日向发包人支付合同价格万分之五的违约金，发包人有权延迟审计、付款结算递交规定时间后不再接受补充资料承包人应积极配合结算审核，如果承包人未能根据本合同约定提交结算资料或提交的结算资料不符合约定的，发包人应当以书面形式通知承包人补充提交如果承包人在收到通知后14个日历日内仍未提交结算资料，视同认可发包人审定的结算金额，结算递交规定时间后发包人不再接受补充资料，并且发包人有权直接按照其认为应当支付的工程结算金额予以支付工程竣工验收后，承包人的管理、施工人员、材料、设备必须在7天内全部退出现场，每延迟一天退场支付违约金2000元工程竣工验收后七天内，承包人必须及时去除总承包范围内全部垃圾以及一切无用的暂设工程，并从工地运走，保持工地及其周围环境的清洁整齐，以便立即移交，直至发包人工程师、监理工程师满意为止如果承包人在发包人工程师、监理工程师发出清扫指示后的规定时间内未执行清扫工作，发包人/工程师保存雇用第三方从事该项工作的权利，无须与承包人商量，在此情况下，发包人将从履约保证金中和/或在工程财务结算时扣除由此所发生的开支，外加20%代办效劳费

32.6中间交工工程的范围须隐蔽验收合格前方可进入下道工序施工的部位等，该项工作将在监理单位工作交底中明确

十、违约、索赔和争议

35.违约

15.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下本合同通用条款第24条约定发包人违约应承当的违约责任

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下本合同通用条款第

14.2款约定承包人违约承当的违约责任合同工期按本合同协议书局部约定工期（按照承包人投标文件自报工期、招标文件要求工期两者取时间历程较短者或双方另行商定的工期确定），如承包人未能在合同规定的期限或根据合同条件同意延长的期限内竣工，应承当违约责任、并向发包人支付赔偿费，赔偿费支付方法按合同工期延误每天处以合同价的1%的违约金（除不可抗力的条件）发包人可以从应付给或将要付给承包人的款项中扣除该项赔偿费此赔偿费的支付不能解除中标单位应完成工程的责任或合同规定的其它责任如发现承包人不能按发包人审定的工期、工程进度方案、总进度（经监理单位审核）延误届满30日，发包人有权决定是否解除合同，并追究由此给发包人造成的一切损失本合同约定承包人违约应承当的违约责任量违约责任本工程应到达国家或专业的质量检验评定的标准，承包人应按现行的国家施工验收标准和质量评定标准施工，达不到标准，应进行修复，直至到达质量检验评定标准如工程质量达不到承诺质量目标，承包人必须按监理工程师、发包人无偿整改到达承诺质量目标，另按分局部项工程费的现向发包人支付违约金在工序验收中，如复验仍不合格，除必须返工达标外，承包人按每项次1000元人民币向发包人支付违约金在分项验收中，如复验仍不合格，除必须返工达标外，承包人按每项次2000-5000元人民币向发包人支付违约金在分项验收中对达不到合格验收的，如监理工程师或发包人工程师决定降格验收，按照该分项工程造价的20%,缺乏10000元的按10000元由承包人向发包人支付违约金违约金可以直接从本工程的工程进度款或履约保证金或结算款中扣除b承包人如未按照合同约定进行材料的采购，被发包人查获，每发现一起，发包人有权扣除承包人工程款壹万元作为违约金，在支付工程进度款时扣除c如承包人在任一节点工期考核点上未能按照规定时间完成，则每拖延一天向发包人支付5000元违约金如果承包人能按时完成下一个节点考核工期，且未对其它工作造成影响，可以返还承包人的违约金d承包人不按合同履行应承当的工作，对工程进展造成影响时，发包人有权自行或委托他人完成合同约定承包人该项工作，所产生的费用从承包人应得的款项中获得，缺乏局部由承包人偿付e现场发生平安事故一次，承包人向发包人支付违约金5000元/次如发生人员死亡、脚手架倒塌、火灾等等工程建设重大事故，发包人有权解除合同，承包人承当由此产生的一切损失、赔偿及法律责任f现场必须到达平安文明工地的要求，按照平安文明措施费使用的范围进行实施，如没有到达相关要求，发包人有权安排其他单位代为行使相关义务、责任，有关费用按其他单位报价的

1.2倍从工程结算款直接扣除，并且根据情节轻重，向发包人支付平安文明根本费15%支付违约金〜双方约定的承包人其他违约责任1在工程施工过程中以及工程竣工保修期内，由于承包人责任出现质量问题、平安事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每次由承包人向发包人支付5万元违约金，发包人有权从承包人工程进度款或保修款中扣除且发包人不构成违约2竣工后的场地，承包人有责任将该场地内，因工程施工所留下临时便道，各类路、场基材料全部清理干净3发包人、承包人双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利因素及发包人分包工程的合理工期承包人应当按照发包人书面指定的开工日期开工承包人不能按时开工，应当不迟于发包人通知的开工日期前7天，以书面形式向发包人代表提出延期开工的理由和要求发包人代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人发包人代表不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延4以下原因在施工关键工期线路上，造成竣工日期及控制工期拖延，且该拖延后果确属不可防止，经发包人确认，工期相应顺延，发包人不承当包括承包人窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它责任a.按本合同定义的不可抗力本合同定义以外的不可抗力的影响已由承包人在投标施工总工期中综合包干考虑；b.发包人未在开工前提供施工场地，提供图纸；c.因发包人原因工程延期开工、停建、缓建、暂停施工不含勒令停工；5）因承包人原因工程出现死亡或重伤事故，承包人承当违约金20万元（贰拾万元），承当一切赔偿费用，并不得延长工期6）如承包人有不能完成即定目标（包括工期、质量、平安文明施工目标）的迹象，不服从发包人管理，未采取相应措施时，发包人对承包人有经济处分、更换承包人人员，直至调整承包人承包范围、清退承包人出场的权利7）承包人签订施工合同后，不得以任何理由不履行合同对拒不履行合同的承包人，发包人将与其解除合同关系，拒付工程款，没收履约保证金和差额担保金，并追究承包人相应经济和法律责任8）承包人不得以任何理由（非发包人原因）擅自停工、怠工，对发包人的复工通知应积极响应，连续收到三次复工通知书拒不复工的，发包人将与其解除合同关系，并拒付工程款，没收履约保证金和差额担保金，并追究承包人相应经济和法律责任

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生的争议，按以下第」种方式解决

1、依法向发包人住所地有管辖权的人民法院起诉

十一、其他

38.工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程该工程不得转包或擅自分包工程必须由承包人自身的施工队伍进场施工，工程负责人及拟投入本工程的工程管理部人员在施工期间必须全部在场管理，并参与发包人考勤承包人应当对违法转包人或违法分包人的任何违约行为或过错导致工程损害或给发包人造成的其他损失或给第三人造成的损害、损失的，承包人承当连带责任如发现擅自转包、分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失均由承包人承当，并视情况向建设行政主管部门报告分包施工单位为本工程不得分包

39.不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定按通用条款约定执行因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承当按通用条款约定执行因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下

（1）发包人投保内容________无约定______________________

（2）、承包人投保内容承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用

41.担保

41.3本工程双方约定担保事项如下

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为_£

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保金额及方式为

46.合同份数

47.1双方约定合同副本份数一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份

47.补充条款

47.1有关施工现场的管理要求施工单位必须遵守发包人企业的各项管理规定，如防火、防盗、平安、文明现场、劳动纪律、指令通知的执行情况、资料保管制度等，若有违反，将给予一定的违约处分，每发生一起按规定给予违约处分，具体条款在管理规定中明确

47.2应严格执行材料报验、工序报验、设计变更制度，如有违反，承包人应无条件负责剥离、返工，直至监理单位验收合格，且发包人按每次1000元收取承包人违约金

47.3承包人应服从发包人和监理单位的指令、行文等管理要求，对不服从管理的行为，发包人按每次1000元收取承包人违约金

47.4如因承包人的原因导致违约，发包人有权要求承包人承当直接损失和间接损失（包括但不限于由于承包违约导致发包人对其他承包人造成违约、发包人增加了额外的工程费用、另行委托施工单位导致造价的增加和管理费用的上升等）

47.5工程竣工验收结束后，承包人须向发包人提供质量保修手册施工期间最新政策文件执行，一工日约定为持续工作八小时

47.7承包人委派工程经理必须具有投标时明确的资质证书并与投标时所使用证件一致，且不得随意更换投标文件中明确的工程经理、工程工程师、质量员和施工员，平安员不得擅自变更，开工或施工过程中若有擅自变更，发包人有权解除合同，并索赔由此带来的发包人一切损失费用本工程要求工程经理本人必须驻守现场，每周不得少于5天，且在工程工程未竣工交付使用前未经发包人批准不得更换工程经理驻守现场每少一天，承包人向发包人支付违约金1000元（请假经发包人批准除外），一周不到场的，承包人向发包人支付合同价的10%的违约金本合同明确的承包人的工程部组成人员必须常驻现场，若发生主要人员的更换，须经发包人批准；发包人有权要求承包人在7日内撤换或调整其认为不称职的工程经理及工程部成员，新工程经理及工程部主要人选需经发包人审核同意；工程经理必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳力、材料、设备等的数量、质量满足工程的需要，并不受节假日的影响，否则视为工程经理失职，承包人向发包人支付违约金2000元/次以上的违约金承包人确需变更工程经理的必须经发包人书面许可，并由承包人负责向建设主管部门变更备案承包人未经发包人许可变更工程经理或发包人发现与投标工程经理不符的，承包人向发包人支付20万元违约金承包人形成的工程文件资料应以书面形式由承包人工程经理签署并加盖承包人现场工程部或承包人公章后递交发包人/监理单位，否则引起的一切损失由承包人负责承包人工程部印章或与本工程相关的其他印章启用时，承包人须向发包人提交加盖承包人公章确实认函等证明文件以确认印章用途

47.8本工程施工过程中遇到的地方矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责请各承包人在投标报价中予以自行考虑，与发包人无涉

47.9承包人自行承当工程施工过程中的工程质量、任何状况下的平安责任非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除

47.10材料局部承包人所选用材料必须符合相关国家强制性标准和标准要求，保证材料符合相关的平安、环保等要求承包人应按招标文件《发包人指定规格品牌、承包人采购材料、设备遁皿中自行选用并提供样品的材料进行采购和使用材料进场前需按投标时提供的样品及型号供发包人选择，此样品将做为以后材料进场的检验标准，以及竣工决算的依据以保证选用质优价好的材料用于工程工程，同时防止出现以劣充优，以次充好，谋取不正当利益的情况对于甲供材料如甲供材料由承包人负责施工的，承包人领用发包人的供给材料/设备的数量超过定额中的材料消耗量标准时，超出局部按照发包人实际采购价，从合同总价中扣出

47.11在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，承包人承当违约责任并承当由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待依法判决后，如有剩余，在判决生效后7天内支付

①不同意本工程合同条件；

②停工或拖延施工进度或影响施工质量；

③无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款；

④无正当理由，单方面要挟发包人给予某种补偿

47.12未尽事宜按照《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）示范文本的有关内容确定承包人所交竣工结算，累计核减数超过5%时，审计费全部由承包人支付；累积核减数低于5%（含5%）时，审计费由发包人支付审计费用收费标准按苏价服［20041483号文《江苏省建设工程造价咨询效劳收费管理方法》执行1）承包人有义务及时或提前向工程工程的其他单位提交相关工作面；2）承包人在发包人和监理单位的鉴证下，向其他单位提交相关工作面，不代表发包人对承包人工程质量确实认，不能免除承包人的质量责任发包人保存由于承包人的质量问题，引起发包人的直接损失和间接损失的索赔的权利；3）发包人有权要求承包人调整施工流向、工序，提前向发包人直接发包的其他单位提交工作面；4）工作面移交时，承包人须及时做好工作面的清洁整理工作、无条件提供水电接口，并移走相关的施工设备；

1.115承包人不得拖欠农民工工资，由此产生的一切后果由承包人承当发包人有权从履约保证金直接扣除

47.16根据实际情况发包人及时调整施工进度时承包人必须服从

47.17承包人同意因承包人违法本合同约定或发包人要求的，发包人有权从履约保证金或未支付的工程款中扣除相应的违约金、罚款、费用且发包人不构成违约

47.18施工过程中，因承包人原因给发包人或第三人造成人身损害或财产损失的，由承包人承当全部赔偿责任本合同约定的一方向另一方发出的任何书面通知、书面联系，应按本合同中约定的联系地址送达以EMS等方式邮寄送达的，自邮寄之日起第7日或被签收被拒之日视为已送达任何一方联系方式发生变化的应当在24小时内通知另一方，否则造成的任何损失及责任由未通知方承当

47.20承包人在施工过程中负责采购的产品如偷工减料、以次充好，或不符合本合同、招投标文件、发包人要求的，一经发现，发包人有权要求承包人支付本合同总价款5%的违约金，直至退场，如果如此给发包人造成的损失数额超过违约金的，超过局部仍由承包人负责赔偿双方一致同意，发包人工程所在地影城公司成立后，发包人的权利义务全部转移给当地影城公司，同时承包人开具以当地影城公司为抬头的发票

48.22其他未尽事项双方协商解决附件附件1工程质量保修书附件2发包人指定规格品牌、承包人采购材料设备清单附件3:工程增（变）项申请表附件4工程投标及施工管理承诺书附件5平安生产责任承诺书附件6工程廉政责任书（以下无正文）发包人（全称）江苏幸福蓝海影院开展有限责任公司（又称甲方）承包人（全称）（又称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同

一、工程概况工程名称幸福蓝海（工程地）国际影城工程智能化系统建设点工程立项批准文号:资金来源自筹承包方式包工包料总承包工程范围幸福蓝海（）国际影城智能化系统工程以及为实现智能化系统工程功能

二、工程承包范围:的相关配套工作，包括网络系统、门禁系统、播送系统、视频/音频系统、TMS系统等、实现智能化系统功能有关的配套工作以及图纸、清单内一切工作内容

三、合同工期开工日期2013年月日（具体以发包人和监理工程师批准的开工报告所载日期为准或发包人和承包人双方商定日期为准，如遇特殊情况推迟开工，经签证确认后合同工期相应顺延）竣工日期:2013年月日（具体以工程取得行业管理部门的竣工备案书日期为准或以发包人、设计方、监理方三方签字竣工报告所载日期为准）合同工期90日历天

四、质量标准工程质量标准:符合国家质量验收标准及图纸要求工程质量目标:符合国家质量验收标准及图纸要求

五、合同价款金额（大写）人民币小写¥万元本合同价款采用固定总价方式

六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、招标文件、投标函及其附件;

4、本合同专用条款；

5、本合同通用条款；

6、标准、标准及有关技术文件;附件1:工程质量保修书发包人（全称）江苏幸福蓝海影院开展有限责任公司承包人（全称）发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商一致，对幸福蓝海（）国际影城智能化系统工程签定工程质量保修书

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承当本工程质量保修责任质量保修范围包括本合同约定的智能化系统施工范围以及双方约定的其他工程具体保修的内容，双方约定如下按《建设工程质量管理条例》即国务院第279号令等法律法规规定执行从该工程交工验收合格之日起至该工程约定保修期满之日止为保修期保修期内若因承包人施工责任引起的质量缺陷，承包人应在本保修书约定期限内派人到场保修，并承当保修责任及保修费用；承包人若不能在约定期限内派人到场保修的，承包人同意发包人有权委托他人保修，保修费用从发包人暂留的承包人质量保修金中扣除

二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下质量保修期自竣工验收合格之日起计算分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期本合同建设工程的保修期，为工程竣工验收合格之日起两生

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，承包人同意发包人可以委托他人修理费用由承包人双倍支付，此费用发包人有权在质量保修金中扣除缺乏局部由承包人承当

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修

3.对于涉及结构平安的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修

4.质量保修完成后，由发包人组织验收

四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承当

五、质量保修金的支付与返还

1、本工程约定的工程质量保修金为审计审定价款的5%

02、质量保修金返还时间为本合同约定质量保修期满（无质量问题或有质量问题，待索赔完成后）后返还质保期限有不同约定的，以最长质保期结束之次日视为本合同约定质保期届满

六、其他双方约定的其他工程质量保修事项_无本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满发包人（公章）承包人（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）2013年7月23日2013年7月23日（以下无正文）发包人指定规格品牌、承包人采购材料设备清单详见招标文件工程增（变）项申请表表式由发包人现场指定工程投标及施工管理承诺书江苏幸福蓝海影院开展有限责任公司我单位郑重承诺如下

1、我方承诺，我方投标工程负责人及本工程工程管理机构人员均为本单位在职职工，且需能够提供2011年1月至今的养老保险证明及明细，以备发包人抽检查验我单位投标文件中明确的工程负责人及本工程工程管理机构人员除出现江苏省建设厅苏建招

（2005）580号文件中所列情形之外在工程开工时或施工过程中不予变更如我单位在工程开工时或施工过程中擅自变更的，你单位有权对我方处以违约金，直至解除合同，并有权另行追究我方因此导致你方的一切损失；如有变更，也必须执行江苏省建设厅苏建招

（2005）580号文件中规定的变更程序

2、我方保证本工程的工程负责人及本工程工程管理机构人员全部在工地上班，每周在工地工作时间、每天在工地工作时间不低于合同约定及你单位现场管理规定，特殊情况下需离开时需事先征得你方同意并遵守你方考勤、考核制度，凡你方考勤、考核点名时不在岗的（含会议前的考核点名）、擅自离岗超过2小时的、擅自离岗超过4小时的，每人每次违约金处分按照合同约定及你单位现场管理规定执行；你方并有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款等处分措施

3、我方承诺，本工程投标为本公司行为，一旦在本工程上中标，我方保证施工主体为本公司，保证不违法转包工程，保证不允许其他人挂靠我单位资质承包本工程，否则你方有权采取取消我方中标资格、没收投标保证金或终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款等处分措施

4、我方承诺，在本工程施工过程中不设工程副经理，由中标工程负责人一人全权负责工程的施工管理，有关工程施工过程中一切问题的提出、解释、签字等均由工程负责人本人承办，否则视同我单位违约，你方有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款等处分措施

5、我方承诺积极参与你方组织的各种劳动竞赛活动，并遵从你方制定的各项奖罚措施、制度特此承诺承包人（盖章）法定代表人（签字或盖章）附件5安全生产责任承诺书江苏幸福蓝海影院开展有限责任公司我江苏现向贵公司承诺，我公司在幸福蓝海（）国际影城工程智能化系统施工过程中,保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故，或平安事故，均由我公司承当一切责任承诺单位（公章）法定代表人（签字或盖章）代理人（签字或盖章）日期2013年7月23日附件6工程廉政责任书工程工程名称幸福蓝海（）国际影城工程工程工程地址国际影城建设单位（发包方）江苏幸福蓝海影院开展有限责任公司施工单位（承包方）为加强工程建设中的廉政建设，标准工程建设委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书第一条甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、工程招标投标、工程建设、工程承发包市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定

（二）严格执行建设工程工程施工合同文件，自觉按合同办事

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报第二条发包方的责任发包方的领导和从事该建设工程工程的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定

（一）不准向承包方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等

（二）不准在承包方和相关单位报销任何应由发包方或个人支付的费用

（三）不准要求、暗示或接受承包方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动

（五）不准向承包方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包方工程工程合同有关的分包工程等活动不准向承包方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同工程工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动不得以任何理由向承包方和相关单位推荐分包单位和要求购置与工程工程合同规定以外的材料、设备等第三条承包方的责任应与发包方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和标准，以及法律法规，认真履行工程职责，并遵守以下规定（-）不准以任何理由向发包方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等

（二）不准以任何理由为发包方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用

（三）不准接受或暗示为发包方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便

（四）不准违反合同约定而使用发包方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品

（五）不准以任何理由为发包方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动第四条违约责任

（一）发包方工作人员有违反本责任书第

一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给承包方单位造成经济损失的，应予以赔偿

（二）承包方工作人员有违反本责任书第

一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包方单位造成经济损失的，应予以赔偿第五条本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力经双方签署后立即生效第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程工程竣工验收合格时止第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份发包方单位（盖章）承包方单位（盖章）法定代表人洪涛法定代表人地址南京市中山路348号12楼地址（以下无正文）

7、图纸;

8、工程量清单;

9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》中分别赋予它们的定义相同

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项

十、合同生效合同订立时间年月日合同订立地点江苏南京本合同双方约定本合同经双方法定代表人签字/签章并加盖公章后生效发包人（公章）承包人（公章）住所住所法定代表人法定代表人委托代表人委托代表人电话电话传真传真账户名称账户名称开户银行开户银行帐号帐号2013年7月23日第二局部通用条款本工程的通用条款执行GF-1999-0201《建设工程施工合同（示范文本）》中的“第二局部通用条款”第三局部专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序

（1）施工合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）中标通知书；

（4）投标书及其附件、招标文件、图纸、工程量清单等；

（5）通用条款；

（6）工程有关的变更、洽商、会议纪要等书面文件；

（7）标准标准及有关资料上述文件互为解释和补充，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准当合同文件内容模糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决双方也可以提请负责监理单位的工程师作出解释双方协商不成或不同意负责监理单位的工程师作出解释，按本通用条款第37条关于争议的约定处理但在此期间，承包人须接受发包人指令，并保证工程建设正常进行

2、语言文字和适用法律、标准及标准

2.1本合同使用汉语

2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规包括但不限于

①《中华人民共和国合同法》；

②《中华人民共和国建筑法》；

③《中华人民共和国招标投标法》；

④《建筑工程质量管理条例》；

⑤《中华人民共和国平安生产法》；

⑥国家关于建设工程款结算的有关规定；

⑦相关的法规和政策文件等

3、适用标准、标准适用标准、标准的名称国家现行设计及施工验收标准及标准及省、市有关规定发包人提供标准、标准的时间发包人不提供，由承包人自行解决国内没有相应标准、标准时的约定由双方按本行业通用规定执行因上述标准（含图集）、标准和规定有异而导致承包人所增加的费用均已在合同总价款中综合考虑，不再另行计取

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数正式开工前三天，提供优化后全套施工图纸4套，作为本工程最终的施工图纸发包人对图纸的保密要求未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容使用国外图纸的要求及费用承当―无承包人在获得本工程施工图纸后7天内，发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人和发包人，发包人将根据具体情况组织图纸会审及设计交底如承包人在上述期限内提出图纸的疏漏或缺乏，经发包人确认后，按照合同约定的变更计价方式与程序变更合同价款如承包人在获得图纸7天内未提出图纸的疏漏或缺乏，则承包人除必须按照发包人批准或指示的变更实施外，将不会得到任何费用的补偿

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师姓名职务总监理工程师发包人委托的职权发包人委托的职权包括但不限于批准开工报告、施工组织设计、技术方案、进度方案；审核承包人的变更及工程进度款支付申请，签署工程进度款支付证书；审核承包人工期补偿和工作需要取得发包人批准才能行使的职权监理工程师需要取得发包人事先批准才能行使的职权发布开工、停工、复工指令，批准顺延工期、合同价格、计量、计价、设计变更、费用补偿和签署付款证书，未经发包人审核并批准前，监理工程师发生的有关上述范围的任何文件均不能成为对合同双方的有约束力的文件本合同约定，在必要时发包人可直接向承包人发出任何书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其它通讯联络，但应同时抄送一份副本给监理工程师发包人和监理工程师各自的任何书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其它通讯联络之间出现冲突、矛盾或不一致时，发包人的决定应是最终的、权威的和具有合同约束力的合同中另有约定除外，监理工程师无权解除、变更或增加合同中约定的承包人的任何职责、义务

5.3发包人派驻的工程师姓名职务工程经理职权:.代表发包人或贡施工全过程管理？协调，处理工程施工过程中的相关事项；代表发包人行使本合同约定发包人的权利，对合同执行情况进行检查监督，及时提出改良意见］

1.主持施工现场发包人的工作，做好施工中相关单位之间的协调工作，批准监理单位提出的开工令、停工令、复工令2批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；3确认承包人提出的工程竣工验收及甩项验收报告；

4.有空对承包人工程部全傕工程管理人员进行监督」有权要，求承包人在现圆寸间内撤换或调整其认为不称职的工程经理及工程部成员，新工程经理人选需经发包人审核并书面同意

1.6不实行监理的，工程师的职权无

1.7监理单位按合同约定行使职权，若其代表或发包人的代表向承包人或承包人工地现场负责人发出任何指示除非该指示属于本合同条件明确授予其权力范围之内或发包人代表发出指示的权力范围之内，否则该指示应属无效发包人有权随时撤消和纠正、修改监理单位所发出的任何指示，承包人必须予以执行如承包人对该指示有异议时，按本合同第37条关于争议的约定处理

1.8如发包人代表或监理单位未能对承包人任何工作或材料、设备等提出异议，这不应排除发包人和其他相关人员在今后对这种工作或材料、设备等提出异议的权利如阻碍发包人和其他相关人员履行其职责的权利，由此造成的损失由责任方承当

1.9发包人代表发包人代表指示一般可以通过监理单位向承包人发出并监督执行，特殊情况下发包人或发包人代表可以直接向承包人发出指示承包人的工程经理或其指定收文人在收发台帐或回执上签署姓名和收到时间后立即生效承包人不得借故拒收发包人或发包人代表或监理单位的任何文件，否则承包人承当由此引起的责任姓名__________职务承包人工程负责人职权工程经理具体负责现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，三控制，信息处理，付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证等工程完工的一切事情承包人工程部主要组成人员职务:平安管理员质量姓名:职务:管理员技术负责姓名:职务:人核算员工程施姓名:职务:工员姓名:职务:姓名:

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间已具备施工条件⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供给要求施工用水、电及场内外临时道路等由承包人自行解决，费用包含在合同价中由工程总承包人统一挂表，装表计量，每月抄表和承包人结算或由承包人与工程总承包人协商确定分担比例发包人有义务协助承包人做好上述工作⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求已开通⑷工程地质和地下管线资料的提供时间无资料⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间无⑹水准点与座标控制点交验要求开工前3天内办好水准点与坐标控制点校验工作，并以书面形式现场签字交接⑺图纸会审和设计交底时间开工后3天内完成，并以书面形式交底⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承当相关费用⑼双方约定发包人应做的其他工作根据施工现场实际发生的情况双方另行协商

8.2发包人委托承包人办理的工作施工过程中由发包人委托承包人时明确

9.承包人工作本合同承包人为幸福蓝海（）际影城工程的智能化系统施工单位

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间无⑵应提供方案、报表的名称及完成时间:开工（以合同约定的开工日期为准）3天内向发包人提供必须含影院智能化系统各专业的详细施工总进度方案、承包人购材料进场方案及用款方案等资料及每周方案完成工程量的报表一式三份，每拖延一天向发包人支付1000元违约金经三方（承包人、监理单位、发包人）确认，实际开工后将严格按方案执行⑶承当整个施工的平安保卫工作及夜间施工照明的责任和要求由工程总承包人具体负责平安保卫工作，但本工程承包人应当服从工程总承包人的管理，协助工程总承包人每日进行平安保卫工作，该配合费、协助费已包含在本合同总价款中，发包人不再另行支付此项费用承包人负责施工照明，负责施工人员的治安教育和管理工作，配合工程总承包人组织夜间的防盗巡视工作由此发生事故的，均由承包人负责，且承包人应与发包人指定的工程总承包人共同承当连带责任⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求为发包人、监理人员提供临时办公场所（空调、办公桌椅、电话、网络等），其余双方协商处理⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续由承包人按规定办理费用由承包人负责⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承当施工范围内的工程实物交接前由承包人负责并承当费用，工程实物交接后由发包人负责并承当费用⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承当施工范围内的由承包人负责处理和保护并承当费用⑻施工场地清洁卫生的要求承包人所有人员进入工地后必须遵守发包人及物业管理规定，做到文明施工、标准施工并按上级文明工地要求作好工作费用由承包人负责⑼双方约定承包人应做的其他工作a.由承包人负责施工现场的平安和质量等管理工作，承包人责任范围内所发生的费用由承包人承当b.承包人不得在现场留宿，就餐c.各地方政府，部门要求办理的相关手续及费用由承包人承当，如未办理造成的一切后果由承包人自己承当d.承包人须负责安排、统筹、管理及紧密配合发包人指定的分包单位提供一切所需的协调和管理效劳及设施；以便各施工单位能顺利施工e.承包人应根据合同的各项规定，以应有的细心和勤勉，对工程进行施工、竣工和保修承包人应根据合同规定或根据合同合理推论，提供施工、竣工和保修所必需的全部的（无论是临时性的或经常性的）监督、劳务、材料、机具、承包人的设备及所有其他物品承包人必须指定公司副总级以上人员壹名作为该工程与发包人的总协调人；同时承包人必须指定现场负责人一名作为该工程负责人长驻现场办公，与发包人委托的监理公司同发包人代表处理现场的技术及各类事务承包人应对整个现场各种操作和施工方法的适用性、稳定性和平安性全面负责但规定，除了合同中写明或另有协议外，承包人对永久性工程的设计或标准或对不是由承包人制定的临时工程的设计或标准不负责任而如果由承包人设计的临时工程，即使有监理工程师和发包人的批准，承包人仍应对这局部工程全面负责即监理工程师和发包人的批准并不解除承包人根据合同应担负的责任承包人应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术标准中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知发包人和监理工程师承包人应自行负责办理异地进城施工的所有手续和证照并负责施工队人员食宿、交通、保险等费用不管材料以何种方式供给，承包人必须对工程上使用的所有材料和设备进行检查和验收，配合发包人做好开箱检查、抽样、封样、送检等工作，并保证所有用于工程上的材料符合本工程招标时所指定的品牌范围和所涉及的有关标准及设计的要求否则，由承包人承当由此造成的所有责任和损失本工程除甲供材料设备以外的所有材料设备均由承包人采购甲供材料设备的卸货、验收、堆放和保管等工作由承包人负责，费用包括在合同总价款内发包人供给的材料设备，由承包人妥善保管，相应的保管费用已含在合同总价款中因承包人原因发生损消灭失的，由承包人负责赔偿承包人不保管或怠于保管的，发包人有权另行委托第三方保管，发生的保管费用发包人有权在工程价款中予以扣除，且发包人不构成违约f.工地现场a）本合同的签署应被视为承包人已视察、检查并熟悉了解了现场及其周围环境b）施工场地之出入口及场地内之通道由发包人决定,承包人须遵照发包人之安排及配合发包人及其他承包人之需要c）承包人必须遵从发包人对整个工程现场设备材料安置，施工用水、用电、垂直运输、临时设施等方面的统一协调与管理施工用水电、生活用水电按实际及总表损耗分摊的度数由承包人负责自觉遵守本工程物业管理公司对装修工程管理的有关要求d）承包人须与发包人在工程进度上作出紧密联系，以使发包人能根据承包人的施工需要及时提供给承包人所需之施工场地e）因对实际情况缺乏了解或误解所招致的时间和金钱上的损失,概由承包人负责g.装修工程施工必须符合消防部门批出的关于装修工程报建和验收意见a）全面负责在工地上施工的人员的平安，并使工地（只要这些工地已由其管辖）和工程（只要这些工程尚未完成或由发包人占用）保持良好的秩序，以防止发生人身事故；必须购置有关保险，对与本工程有关或本工程进行期间因承包人直接或间接引致的人身伤亡、财产损失负责，并补偿发包人和第三者因此造成的损失；b）为了保护工程或为了公众及其他人员的平安及方便，在发包人或其他政府主管机关所要求的时间和地点，承包人应自费提供和维修施工使用的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施；C）采取一切合理的措施，保护工地及工地周围的环境，防止污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰，否则产生的全部责任由承包人承当；按规定办理与承包人自身有关手续，承当由此发生的费用；d）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责自己施工已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；工程竣工验收合格后七天内或交付使用后二天内（以在先日期为准），承包人的全部施工人员须全部撤离现场；e）做好施工场地平安防火及全部工程的保护工作；必须根据施工现场的防火要求配备足够的灭火器，并采取有效措施确保平安生产；f）承包人及所有发包人指定的分包单位，须保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并做好自己施工局部的现场清理工作，应在发包人指定时间将垃圾堆放在发包人指定地点并到达发包人和本工程物业管理公司的要求承包人应将本单位及发包人指定的各分包单位的工程垃圾清运出现场并到达发包人和本工程物业管理公司的要求承包人承当因自身原因违反有关规定造成的损失并赔偿相应的违约金；g）承包人可自行进行深化设计图纸并承当费用，但该深化设计图纸应当经发包人及监理单位签字确认，且深化图纸及发包人审定后修改图纸的时间计入工期内，不得以任何涉及图纸的理由延长工期;如承包人未经发包人及监理单位确认采用其自行深化设计图纸的，发包人有权解除合同，造成损失的，承包人承当全部赔偿责任h）必须完全按照发包人确定的材料样品采购材料，不得以任何材料采购、加工方面的原因要求延长工期；承包人如未按照合同约定进行材料的采购，被发包人查获，每发现一起，发包人有权扣除承包人工程款壹万元作为违约金，在支付工程进度款时扣除i）承包人未能履行上述各款规定的各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人全部损失；j）承包人应做的其他工作:1开工前承包人应对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出设计图纸与其他专业工程图纸中的漏、错、碰等问题，并做好各配套专业的衔接配合工作，相关配合工作的费用由承包人承当，并已在投标报价中做出考虑如投标报价中未列明该项费用，视为已分摊在投标报价中若承包人发现合同文件内或互相之间有任何不一致或歧意时，应立刻以书面通知发包人代表指明不一致或歧意的地方，而发包人代表应就此发出有关指示具体工作内容实施前15天，承包人、专业分包单位或指定分包单位须复核相应的所有设计文件内容，会同发包人代表解决其中不一致或歧意的地方，如因承包人失察而造成工期延误或影响其他专业分包的正常施工，由承包人负责承当责任2承包人在签订合同之前已观察了工地及周围的环境、地质资料，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如水源、当地气候情况、道路、交通流量、周围居民等承包人须遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和平安生产等的管理规定，办理施工现场临时设施及施工过程中的排污、环保、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理、交通等相关手续，和采取必要的措施，费用由承包人承当，并已计入合同价款中对周边环境的影响由承包人负责处理和承当费用，发包人提供协助若因承包人处理不当而影响施工导致工期推延或财产损失，发包人概不负责，由承包人承当一切责任3必须严格按照当地人民政府关于工程施工现场管理的有关规定执行施工场地符合当地有关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足市政、市容等有关主管部门的有关规定，其费用承包人综合考虑计入报价，包含在合同价款之中承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责承包人应自觉做到文明施工，在施工过程中如遇不符合操作规程和相关规定的，承包人必须无条件服从发包人或监理单位的统一协调d在监理单位下达开工令前，承包人应上报管理人员及各工种操作人员名单名单应与投标文件中管理人员及各工种操作人员名单一致，经发包人确认后，不得随意更改承包人工程经理以及工程技术负责人须准时参加发包人和监理单位组织的每周工程例会和专题会议因故不能参加的应提前4小时向发包人提出申请并在获得发包人批准前方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金2000元/人•次e发包人代表/授权代表发出的本工程工程范围内的工程变更，承包人须接受并予以施工承包人不得擅自变更设计，由于承包人原因而发生的工程变更，相关造价增加和由此导致发包人的损失由承包人承当，延误的工期不予顺延；所有的工程变更指示均须经发包人代表和监理单位签字，并经发包人确认前方可执行f工程完工后，在发包人要求的退场时间7天内，除维修和局部管理人员，其余人员全面退场，并清理好现场，不得留有任何料具、垃圾、临时道路和临时设施发包人另有指示的除外等，如有遗留物作无主物处理清理所到达的标准应征得发包人同意，否则发生再清理的费用由承包人承当造成的损失在承包人工程款中扣除，赔偿给发包人，且发包人不构成违约施工队伍退场及施工中与四邻关系、通道、施工场地等有关问题应自行协调解决，费用自理g在施工过程中，必须配合土建施工单位及发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，无条件按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工h本工程地处市中心闹市区，承包人须妥善制定各项管理措施和预案，及时处理好突发事件i在施工过程中以及工程移交后的质量保修期内，因质量问题、平安事故或其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程的社会形象造成严重负面影响时，发包人有权从承包人处获得不少于人民币50000元/次补偿金的权利，并在当期工程款或保修金中扣除，且发包人不构成违约j承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关管理部门的沟通与协调效劳，并为发包人办理相应手续k承包人现场工程部的管理人员在工程施工期间包括准备和收尾阶段，均须专职在岗，不得兼任其他工程任何职务如需变更人员安排，须提前7天书面报请发包人批准方可调。