还剩23页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
最新工程劳务分包合同建设工程分包合同与劳务分包合同(汇总篇)6生活当中,合同是出现频率很高的,那么还是应该要准备好一份劳动合同合同的格式和要求是什么样的呢?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧最新工程劳务分包合同建设工程分包合同与劳务分包合同(汇总6篇)工程劳务分包合同篇一
1.工程分包人是取得总包工程中的一部分非主体工程;工程劳务分包人是取得工程中的劳务,提供劳动力
2.工程分包单位以自己的.劳动力、设备、原材料、管理等独立完成分包工程劳务分包人提供的劳务即劳动力要和承包人的机具设备、原材料结合承包单位提供技术和管理,共同完成建设工程
3.承包单位进行分包工程,需经过业主的同意;承包单位进行劳务分包不需要业主同意
4.工程分包要对分包工程进行施工中的管理,工程承包对分包人的管理是协调上的管理,基本上不干涉分包人的内部事务,承包人收取分包人的管理费;工程劳务分包人提供的劳动,是工程承包人工建设内容的一部分属于工程承包人的内部劳动,工程承包人要对劳务分包人提供的劳动力进行直接管理.,但不能收取管理费理人的指令;如乙方不遵守甲方的规章制度,不听从甲方的调度指挥,甲方有权按甲方管理的有关制度与规定给予乙方经济处罚,下令停工整顿,如仍无效,甲方有权终止合同,乙方不得提出任何索赔要求和异议
9.
2.7在进行本合同规定的各项工作时,应保障甲方和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害
10..8工程未移交给甲方前,乙方应对甲方提供的设备、材料与配件负责照管
11.
2.9应允许甲方、业主、监理人及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内,合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点,以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点,乙方应提供方便
12.
2.10特殊工种及特种作业人员必须持有上岗资格证书及有效特种作业证,乙方应将其名单(含上岗证、ic卡号、身份证复印件)统计报送甲方备案第十条工程结算与支付
13.1计量按照甲、乙双方确认的实际使用量进行计量
10.2乙方应在每月28日前向甲方提交规定格式的完成劳务用工月报表,甲方对乙方提交的报表进行复核,在甲方向业主办理完工程价款结算后15日内对乙方办理工程价款结算
10.3在办理结算和支付工程价款时,应扣除以下费用
10.
3.1安全风险抵押金(按工程结算价款的计);
10.
3.2民工工资保证金(按工程结算价款的计);
10.
3.4合同约定的其他应扣款
10.4工程价款在甲方收到业主结算款后15日内支付给乙方;办理月进度工程结算时,甲方对乙方上月的安全文明、民工工资支付进行评定合格后,将上一月扣留的相应滞留金一次无息返还给乙方
10.5本工程不支付工程预付款和预借工程款
10.6完工结算工程完工后,经甲、乙双方对乙方的安全文明生产、民工工资支付等进行评定合格后,才能对乙方办理完工结算第十一条违约和索赔
11.1在履行合同过程中,由于乙方的原因,发生工期延误、发生重大安全、质量责任事故等均属乙方违约,甲方可通知乙方解除合同,乙方须承担由此增加的费用和工期延误责任
11.2在工程实施期间发生危及工程安全的事件,当甲方通知乙方进行抢救时,乙方声明无能力执行或不愿立即执行,则甲方有权雇用其他人员进行该项工作,由此引起的费用应由甲方在支付给乙方的工程价款中扣除
11.3甲方根据主合同的约定向监理递交任何索赔意向通知或其他资料,要求乙方协助时,乙方应予以积极配合;若因乙方未予积极配合,使得甲方涉及到分包工程的索赔未获成功,则甲方可在应支付给乙方的工程价款中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分第十二条争议的解决
11.1甲方和乙方或其中任一方对某项决定持有异议,又未能协调取得一致意见而形成争议,在争议尚未获得解决之前,乙方仍应继续按甲方的指示认真施工;双方继续履行合同,保持工序分包工程施工连续,保护好已完工程
12.2甲方和乙方应共同做出努力直接进行友好磋商解决争议,若不能协商一致,则任何一方均有权向常德市人民法院提起诉讼第十三条风险和保险
13.1乙方应保障甲方免于承受在工序分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿a、人员的伤亡;b、分包工程以外的任何财产的损失或损害
14.2工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由乙方承担风险责任a、由于乙方对工程(包括材料和工程设备)照管不周造成的损失和损坏b、由于乙方的施工组织措施失误造成的损失和损坏c、其他由于乙方原因造成的损失和损坏
15.3乙方应为所雇佣的在工地从事与工程有关工作的雇员的投保雇主责任险,若因乙方原因而未投保,则一切后果由乙方自行负责,并承担相应的费用;由于乙方过失造成在乙方责任区内工作的甲方或第三方的人员伤亡,应由乙方承担责任及相应费用第十四条其他
14.1乙方的授权代表须长期驻守工地,按合同规定的乙方义务、责任和权利履行其职责,如须短期离开工地,应事先征得甲方同意
14.2乙方为实施本合同发出的一切函件均应盖有乙方授权的现场机构公章和授权代表签名
14.3本协议签订后,乙方还必须与甲方签订劳务分包环境、职业健康安全管理协议该协议组成本合同不可分割的附件
14.4本合同经双方法定代表人或法人授权代表签字并加盖单位公章生效,至本合同规定的全部工程完工、验收合格、付清全部工程价款后自然失效
14.5本合同未尽事宜或其它未言明事项,由双方协商解决,并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力
14.6本合同正本2份,甲乙双方各执1份,副本2份,甲乙双方各执1份.甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)工程劳务分包合同篇三乙方:__________________经甲乙商定达成以下协议第一条工程概况L1工程名称___________________].2工程地点__________________L3发包方式__________________
1.4料、垃圾清运等
1.5工期按项目部制定工程进度计划执行
1.6工程质量标准优良第二条甲方负责事项
2.1协调各施工专业施工
2.2按时,保质,保量提供施工材料
3.1指派代表乙方履行合同,按合同约定及甲方要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务办理应由乙方负责相关事宜本合同生效后,乙方上报工作量的时间为每月月底,按实际完成工作量的80%支付,支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行,支付时间为次月15日-20日,工程完工付到实际完成工作量的95%,5%尾款竣工结算后一次付清第五条关于安全文明施工的规定
5.1乙方应按图纸施工,并严格遵守《建筑安装工人安全操作规定》及其他相关法规和规范的规定,违反操作规程导致发生安全事故,乙方应自己承担责任和由此引发的一切经济损失,甲方协调处理
5.2甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查,乙方必须接受并配合检查
5.3乙方要指定一名安全管理人员,负责施工现场的一切安全工作,并对施工人员进行安全文明施工教育
5.4乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动
5.5甲乙双方应把防火工作作为安全管理的重中之重切实抓好乙方动用明火,安装电器及使用易燃,易爆物品,必须事前告知甲方管理人员,动火时做到一人动火一人监护
5.6施工现场必须随时清理,因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置,每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后,方可离开现场工程劳务分包合同篇四工程承包人劳务分包人依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就劳务分包事项协商并达成一致,订立本合同
1.劳务分包工作对象:工程名称工程地点分包范围分包性质人工费分包
2.分包工期开始工作日期结束工作日期总日历天数为天,但相应施工段内的作业任务施工期不得超过3天
3.质量标准按总分包合同有关质量的约定,国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,达到质量评定合格等级
4、工程承包人义务1组建与工程相适应的项目管理班组,全面履行分包合同,组织实旌施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责2按时提供图纸,及时交付应供材料、设备、所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施,保证施工需要3负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系
5、劳务分包人义务1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度2严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划;保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款
6、安全施工劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,采取必要的安全防护措施,消除事故的隐患由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担
7、劳务报酬综合单价元(人民币)/砧
8、劳务报酬的支付方式完成全部工程量,支付工程总造价的;待所施工项目完工骏收合格后,双方无争议,支付工程总造价的;待基础分项工程全部完成后,支付工程总造价的;剩余的工程款作为质量保修金在本工程竣工验收合格后支付
9、劳务分包人承诺地下防水工程的保修期为年,年内出现任何质量问题,分包人均给予无偿修复
10、争议工程承包人与劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求工程所在地建设行政主管部门工程造价管理机构调解,任何一方不愿和解、调解的,双方约定向青岛市市南区仲裁委员会申请仲裁方式解决争议
11、合同生效本合同双方约定双方签字盖章后,即可生效工程承包人劳务分包人法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话日期年月日工程劳务分包合同篇五依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和总包单位中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同
1、工程概况工程名称工程地点分包范围分包内容分包性质包工详见后附项目清单定价表说明
2、分包工作期限
3.1工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50210-20xx,本工作必达到质量评定合格等级安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》jgj59-
994.2质量保修详见工程质量保修书,保修时间壹年
4、分包合同
5.1总包合同同样适用于劳务分包
4.2分包应全面了解总包的各项规定有关承包工程的价格细节除外
5、图纸
6.1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人提供图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套
6、项目经理
7.1分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会,未按时参加会议的处以1000元/每次罚款
7、总包义务组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总分包合同,组织实施施工管理的各项工作1向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地2向分包提供各层水、电3向分包责任人进行技术交底
1.
3、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地;
1.
4、按时提供图纸,及时交付所供材料、设备,安全设施保证施工需要;
1.
5、按本合同约定,向分包支付工程款;
1.
6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系
8、分包义务
8.9妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施;
9.10分包自行提供使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期需要
8.11分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工
8.12分包因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5%元的违约金
8.13分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行承担
9、材料、设备供应
9.1分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划见附表1物资需用计划表;经确认后,总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必须及时进行,费用包含在合同造价内如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出,总包负责处理
9.2分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备因保管不善发生丢失、损坏,分包应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失2未经总包确认,分包擅自采购的材料,一旦出现质量问题或由总包管理人员发现,将根据情节处以罚款,由此产生一切后果和经济责任均由分包承担
10、分包价格
10.1本工程的分包价格采用下列方式计算1固定分包单价含管理费+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量⑵如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经
5.工程分包人向工程承包人结算的是工程价款;劳务分包人向工程承包人结算的是工费,是按日的单价和工日的总数量进行结算的是明知的,那么根据《合同法》58条规定“双方都有过错的,应当各自承担相应的责任”的规定,项目部所在企业和劳务分包企业要承担损失承担损失的多少法院要根据双方的过错程度、主客观原因判定
1.总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同这样的合同,根据《最高人民法院若干审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条和《合同法》等规定被认定为无效合同合同无效后的处理如果劳务分包企业提供劳务的工程合格,劳务分包企业依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第2条的规定,请求劳务费的应当得到法律支持如果仅仅因劳务分包企业提供的劳务质量不合格引起的工程不合格,劳务分包企业请求劳务分包合同约定的劳务价款的,将得不到法律支持,并且,还应承担相应的损失
2.总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业以劳务分包合同的名义签订的实质上的工程分包合同这种合同将依据合同的实际内容及建设施工中的客观事实,及双方结算的具体情况,来认定双方合同关系的本质其中有的可能会被认定为工程分包合同,那么就要按照工程分包合同的权利义务,来重新确认双方的权利义务
3.工程分包企业以劳务分包合同的名义与劳务分包企业签订的实质上的工程再分包合同这种合同将被认定为无效工程分包企业因此种行为取得的利润将被法院依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第4条的规定收缴,或者由建筑行政管理机关作出同样的收缴处罚工程劳务分包合同篇二理签字认可,并加盖项目专用章
11、分包工程款的支付1合同生效即开始按15天为一个阶段支付生活费,每人每15天按300元执行;2进度款支付每月23日前上报完成量,经总包审核确认计算价值双方认可后,15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%,当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付,工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算,结算金额确定后支付至结算款的95%,余款为工程质量保修金,在壹年质量保修期满后支付给分包
12、施工变更
12.1施工中如发生对原工作内容进行变更,总包项目经理部项目经理签发提前以书面形式向分包发出变更通知或工作联系单,并提供变更的相应图纸和说明;及时改变有关的施工时间和顺序
12.2三日内提交因变更导致劳务报酬的增加,相应需增加的工期;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整
12.3分包不得对原工程设计进行变更因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失,由分包承担,延误的工期不予顺延
12.4因分包自身原因导致的工程变更,分包无权要求迫加劳务报酬
13、施工验收
13.1分包应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准分包施工完毕,应向总包提交完工报告验收不合格的分包应及时整改直至整改合格,因整改发生的一切费用由分包承担总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失
13.2全部工程竣工经总包验收合格,及进入质量保修期,分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担
14、争议1双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁;2向所管辖权的人民法院起诉
14.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果1单方违约导致合同确己无法履行,双方协议终止合同;2调解要求停止合同工作,且为双方接受;3仲裁机构要求停止合同工作;4法院要求停止合同工作
15、禁止转包或再分包
15.1分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人否则,分包将依法承担责任
16、不可抗力
16.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同
17、合同解除
17.2合同解除后,分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按总包要求撤出施工场地总包应为分包撤出提供必要条件
18、合同终止
18.1双方履行完合同全部义务,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止
19、合同份数
19.1本合同正本两份,副本2份,具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份
20、合同生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定当日后生效总包(公章)分包(公章)地址地址法人代表法人代表工程劳务分包合同篇六依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于(以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业分包合同(以下简称乙方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同,以资双方共同遵守1劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称工程地点分包项目主体工程(木工钢筋混凝土砌筑架子安全维护措施五项工作)2分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天3劳务报酬支付方式4质量标准工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量标准》实施.5标准规范本合同适用标准规范如下《黑龙江建筑工程质量验收标准北23》《黑龙江建筑工程施工技术操作规程》6图纸甲方应在劳务分包工作开工3天前,向劳务乙方提供图纸一套.7项目经理甲方委派的担任驻工地的项目经理为乙方委派的担任驻工地的工长为8工程甲方义务1组建本工程项目管理班子,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量负责.2在施工现场应提前做到场地平整无施工障碍物3水准点和坐标控制点应以书面的形式向乙方技术员提供准确的位置并加以保护5按时提供图纸、供应材料、机戒设备、周转材料、安全设施、必须保证施工所需.6按合同规定按时向乙方支付劳动报酬7负责与监理设计及有关部门联系,协调现场工作关系.9工程乙方义务2投入足够的人力物力保证工期4接受有关部门的管理监督和检查与现场其他单位协调配合照顾全局5作好工程部分的成品保护由于自己责任发生的破损由自行承担6特殊的工作人员要持证上岗7乙方须服从甲方管理及工程师的指令.10双方约定的其他形式1临时用工项目内用工不记劳动报酬2在施工中如发生对远工作量加大的变更须向乙方支付增加的费用11合同终止双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同终止.本合同一式两份双方各持一份签字后生效甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日发包人(简称甲方)分包人(简称乙方)甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,按照本工程主合同(即甲方与业主签订的合同)的要求,结合本工程施工具体情况,经甲乙双方充分协商,就循环水泵房(含取水头、排水口)建筑施工工程进行劳务分包事项达成如下协议,以资共同遵守第一条分包工程概况
1.2工程地点湖南省常德市德山经济开发区
1.3工程内容以甲方日工作安排为准
1.4工程承包范围劳务
1.5工期要求开工日期20xx年3月(具体开工日期以乙方人员到达时间为准)完工日期以甲方通知为准
1.6工程安全、质量和进度指标安全指标以甲方与业主签订的主合同要求为准质量指标按甲方与业主签订的主体合同标准执行进度指标满足甲方的劳务投入需要
1.7资信资料在签订合同时,乙方应提供有效的企业法人营业执照(原件验证后留下复印件)、企业资质证书(原件验证后留下复印件)、安全生产许可证(原件验证后留下复印件)、法人授权委托书(原件)、税务登记证、特种作业人员的有效资格证(原件验证后留下复印件)等作为本工程分包合同的附件,以上附件资料均需加盖乙方公章第二条承包方式、工程量及合同价格
2.1承包方式本工程采取劳务总价承包方式(工程施工生产所需机械设备、材料、配件、能源、工器具、其他设施及必要的劳动防护用品等由甲方提供)
2.2合同价款按照每人5000元/月包干,每天正常工作时间为9小时,超出9小时按照加班计算,加班按20元/小时计(中午午餐1小时不计入正常工作时间内)
2.33计量及合同单价包含的费用组成
(1)每1工日工作时间为9小时
(2)乙方应严格按照甲方各项操作规程要求进行作业,乙方必须在每月28日前提交
(3)分包合同价包括乙方施工生产运行及管理人员的工资,相关法律、法规所规定的各项社保费用、节假日与公休日加班工资、施工期间的加点工资、探亲期间的各项费用及补偿金,乙方的施工利润、施工生产安全保险(除工程险以外的施工生产安全保险)以及为上述工作而发生的其他费用等
(5)税金营业税、城市维护建设税、教育费附加(三项税金综合税率为
3.22%),税金由甲方负责缴纳,除以上三项税金以外的各类税金(如个人所得税、合同印花税等)由甲方代扣代缴,乙方对此表示认可
(6)甲方支付给乙方进场费20xx元包干第三条本合同文件的组成及合同文件的优先解释顺序
3.1本合同协议书;
3.2合同履行过程中双方协商一致的其他书面文件
3.3本合同所列附件;
3.4分包人的报价书(如有时);
2.45工程建设标准、施工通知、质量试验检验标准与规范以及主合同的有关技术文件;
3.6甲方的施工管理办法、施工组织设计、施工措施以及各项操作规程等;第四条工程进度
1.1乙方应按甲方的生产计划、生产强度要求以及工作安排与指示实施本合同工程,工期自本合同签订之日算起
1.2不论何种原因造成生产进度滞后、生产强度不能满足主体合同施工需要,乙方均应按甲方的指示,采取有效措施增加人员投入,提高系统生产量、储备量以及生产强度;相应的赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改人员投入计划
1.3乙方应按照本合同协议书约定的合同终止日期或甲、乙双方协商同意顺延的合同终止日期进行施工作业;因乙方原因不能按照本合同协议书约定的合同终止日期或甲、乙双方协商同意顺延的合同终止日期进行施工作业行的,乙方承担违约责任及相应费用
1.4工程暂停施工后,乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响;当工程具备复工条件时,乙方应在指定的期限内复工,若乙方无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担第五条工程技术要求
5.1乙方必须严格按国家有关工程施工技术规范、质量检验验收规范以及有关施工通知、主合同中要求的技术要求、甲方的指令组织施工,并接受甲方的监督管理
6.2乙方应对收到的任何施工通知或质量技术规范文件进行仔细阅读和检查,并有责任发现其中可能存在的缺陷或错误,如发现错误或表达不清,必须在收到相关文件后5天内以书面方式通知甲方,避免由此引起返工或质量事故而造成的经济损失
5.3在签订协议后乙方必须按照甲方要求的时间、地点和人员数量组织相关的施工生产、运行、维护与管理人员进驻施工现场进行施工
5.4在施工过程中,对特殊过程、关键工序或危险部位,乙方必须按照甲方要求的施工措施或作业指导书(包括环境保护的处理措施)进行作业与维护管理,并对相关人员进行适时培训和技术交底
5.5本合同工程所约定的工程范围内的质量检验与验收工作由甲方负责,甲方对质量检验与验收的正确性负责,乙方不能因为甲方的检验而免去对其质量应承担的责任第六条工程质量标准及验收
6.1乙方必须按照国家有关施工验收规范、施工生产要求及有关施工通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量,接受甲方、监理、业主对质量监视、控制
6.2乙方应配备兼职的质量检查人员,建立完善的质量自检制度
6.3乙方对其所承担工程项目的施工质量负全责,如发生质量事故,应在8小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工;对不合格产品,甲方有权要求乙方予以返工并由乙方承担由此造成的经济损失
6.4乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求,进行全过程的质量检查、验收
6.5甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和修理的工程设备进行检查和检验,乙方应为甲方的质量检查和检验提供一切方便,甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应负的责任第七条环境和职业健康安全
7.1乙方必须严格按照国家和业主、监理及甲方对安全生产管理的有关规定组织施工;在施工过程中,乙方应遵守有关环境和职业健康安全的法律、法规和规章及甲方的有关规定,并应对其违反上述规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责
7.3乙方须建立必要的安全管理机构和配备专职、兼职的安全人员,加强对施工作业安全的管理,特别应加强易燃、易爆材料作业的管理,制定安全操作规程,配备必要的安全生产设施和劳动保护用具,并经常对其职工进行施工安全教育
7.4因乙方责任发生安全事故,所造成的一切损失由乙方自行承担,如果因此给甲方或第三方造成经济损失,由乙方负责赔偿
7.5甲方统一监管本工程的文明施工,负责管理和协调全工地的治安保卫、环境和职业健康安全等有关文明施工事项
7.6乙方必须每月缴纳不低于当月结算工程款的M作为环境和职业健康安全风险抵押金,在安全责任期内无安全事故,可全额退回第八条材料和设备
8.1材料
8.
1.1乙方所用施工材料由甲方统一提供,乙方有义务对甲方提供的材料进行检查,以确保施工材料满足工程施工技术、质量以及安全要求
8.
1.2乙方对自行采购的材料负有全部责任,甲方一旦发现乙方在本工程中使用的自行采购的材料质量不合格时,乙方必须按照甲方的指令更换质量不合格的材料,并承担由此而造成的一切责任和后果
8.
1.3乙方须按照甲方相关管理办法要求的格式提交一份满足施工生产量及生产强度需要的材料计划报与甲方审批;乙方需指派现场负责人与甲方物资部门代表一道对甲方提供的材料、配件等进行现场清点并在领用单上签字认可
8.
1.4乙方施工所需的由业主提供的主要材料,应按有关要求的期限提出计划,报甲方审核,到甲方办理相关领用及核销手续
8.2设备
8.
2.1乙方应按合同要求对甲方提供的施工设备和工具进行必要的维护保养,甲方一旦发现乙方在使用设备时未按照甲方要求进行必要的维护保养时,所造成的损失由乙方承担
9.
2.2乙方在施工过程中必须确保设备使用的安全,对各项设备的安全运行负全责第九条双方的一般义务和责任
10.1甲方的一般义务和责任
9.
1.1在合同签订后乙方施工人员进场时,向乙方提供所需的施工生产场地以及相关
9.
1.2向乙方提供有关技术、质量检验、验收资料
9.
1.3派出现场施工管理人员,对乙方的施工进度、质量、安全进行监督和管理
9.
1.4在工程开工前,完成应由甲方承担的施工准备工程(主要交通干道、公共道路、供风、供水、供电系统建设、施工生活营地建设等),并提供乙方使用
9.
1.5负责本工程全过程的监管和现场施工协调工作,协调乙方与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合,确保乙方按照甲方的施工生产要求进行施工
9.
1.6负责与业主进行工程款结算,按合同规定向乙方支付分包工程结算价款,并监督乙方是否专款专用
9.
1.7协助乙方及时处理在施工质量、安全事故等方面所遇到的有关问题,协助乙方确定重大施工生产方案和调度
9.
1.8每周定期组织乙方参加项目部生产会,认真听取乙方提出的在施工中遇到的实际困难和问题,积极为乙方协调解决
9.
1.9负责监控乙方实施环境保护的措施,并对完成情况进行验收
9.
1.10乙方现场工程项目管理工作达不到甲方工期、质量、安全要求或发生重大质量、安全事故时,甲方有权终止合同,并由乙方承担所造成的相应的经济损失
9.2乙方的一般义务和责任
9.
2.2本合同签订后5天内,乙方应将现场施工管理机构设置及负责人、施工生产人员名单以书面形式报送甲方,以后每月将现场的施工人员名册、工资发放表报一份给甲方备案;甲方有权随时检查乙方人员的上岗资格证明;甲方有权要求乙方撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员
9.
2.3认真执行甲方发出的与本合同工程有关的任何指示,按合同规定的内容和时间完成全部承包工作;工程完工后按照甲方要求拆除所有进入施工现场的设施等,做到工完料尽场地清
9.
2.4乙方不得以任何形式将所承担的工程项目再进行分包和转包;一经发现,甲方有权立即终止协议
9.
2.6乙方必须遵守甲方在工程施工生产中的各项规章管理制度,服从甲方的协调、管理,积极做好与甲方相关项目的配合协调工作,遵纪守法,乙方不得直接致函发包人或监理人,也不得直接接受业主或监。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0