装修施工合同模板集合（16篇）

装修施工合同模板集合（16篇）装修施工合同范文1发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，中华人民共和国建设部

（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守

一、概况

1、甲方装饰住房系合法居住乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人

2、装饰施工地点—区（县）—路—弄（村）—号—楼—室

3、住房结构房型—房―厅一套，施工面积—平方米

4、装饰施工内容详见附件一《装饰施工内容表》

5、承包方式（包工包料、清包工、部分承包）

3.

6.2出现以上情况时，乙方及时以书面形式通知甲方因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延

3.7工期提前

3.

7.1提前竣工的条件是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段双方签订提前竣工协议，且甲方批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件

3.

7.2提前竣工协议包含以下内容1提前的时间2乙方采取的技术措施3甲方为实行新技术措施提供的条件4实行新技术措施增加的费用

4、设计

4.1设计图纸及技术文件的提供方式由甲方于开工—日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件由乙方于开工—日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方于日内审批完毕并交还乙方□由甲方委托的专业设计公司于开工—日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件

4.2设计变更

4.

1.1甲方要求变更设计时，在该分部或分项工程施工前通知乙方乙方立即停止对涉及部分的施工及准备活动

4.2设计变更由甲方代表办理洽商确认手续，乙方变更施工进度计划，送甲方批准，同时相调整工程价款

2.3涉及设计变更的，设计图纸提供方给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据

5、工程价款

5.1本工程价款

5.2本工程价款总计人民币柒万肆仟玖叁拾肆元整元，（74934元）此价款已包括乙方为完成本工程所必须的人工费、材料费、机械费、管理费、设计费、协调费、政府规费、措施费、保险费、临时设施费、安全措施费、成品保护费、场地清理费、赶工增加费、保修费、文明施工费、不可预见费、税金和利润等一切费用

5.3本工程价款可在出现下列情况时调整1甲方确认的工程量增减2甲方确认的设计变更或工程洽商

5.4工程价款支付

4.1预付款为工程总价的50%,支付时间为年月—日前

4.2工程进度款待竣工验收合格后支付至结算总价的100%

5.

4.3在甲方支付乙方款项时，乙方承诺向甲方提交等额的合法有效的完税发票，否则，甲方有权停止付款

5.

4.4乙方同意甲方可以银行汇款、信汇、支票等方式支付工程款，但在甲方支付前，乙方需凭付款申请和发票向甲方申请付款

5.

4.5乙方每月向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录，甲方会同乙方核实计量并检验工程质量

5.

4.6工程进度款的拨付包括洽商款项（如设计变更、工程量增加等）

4.7乙方未经监理或甲方同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量

6、材料设备供

6.1本工程由甲方供主要材料设备的，双方约定编制甲方供材料设备一览表作为本合同附件，一览表中准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等

6.2本工程由乙方采购材料设备的，按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，并提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，禁止使用如已使用，返工重做，造成的所有损失均由乙方负责

1.13甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前通知对方，双方对材料、设备进行共同验收甲方供材料设备经验收合格后，移交给乙方管理、使用

6.4本工程中的主要材料由双方选定样品样本样品样本经双方验收后封存，作为材料供和竣工验收的实物标准

6.5双方所提供的工程主要材料符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》，并符合环保、节能等标准

6.6乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价甲方所提供的材料均用于本合同规定的工程，非经甲方同意，不得挪作他用乙方如挪作他用，按挪用材料的双倍价款补偿给甲方

9、双方义务

9.1甲方义务

9.

1.1按约定向乙方支付工程款

9.

1.2组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作

9.

1.3提供施工场地

9.

1.4提供房屋主体结构等已有的技术资料

9.

1.5提供施工所需水、电，保证施工期间的需要L6协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系,保证工程有序进行

1.2乙方义务

2.1制定并组织落实施工进度计划

9.

2.2遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定

9.

2.3安全施工

9.

2.

3.1按有关规定，严格安全防护和防火等措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失

9.

2.

3.2发生伤亡事故，在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理甲方提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故事故引发的费用由乙方承担

9.

2.

3.3按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，与甲方协商安全防护措施,经甲方同意后实施，防护费用由乙方承担

9.

2.

3.4在未和继续使用的建筑物内施工的，制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全以上措施费已包含在工程价款中

9.

2.4已竣工工程在未正式交付甲方之前，负责工程成品保护工作

9.

2.5负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定

9.

2.6负责施工现场的安全，佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人发生，须尽快负责修复或赔偿

9.

2.7严格履行合同实行信誉工期，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处

9.

2.8乙方在施工期间随时接受甲方的检查检验，并按甲方要求对不合格的部分进行返工，乙方承担此部分返工的全部费用且工期不予顺延

9.

2.9乙方负责自身人员、材料、设备等一切事项的各类保险，并保证不因此等原因而令甲方承担任何法律或经济责任

9.

2.10乙方已清楚本工程现场位于居民楼、办公楼附近，故乙方须遵照国家、—市政府及甲方物业管理部门的有关规定，避免或减少由于施工造成的包括但不限于因夜间施工、噪音、空气污染、通道占用等带来的扰民影响等，因乙方未能遵守本条款的规定而引起的民扰扰民亦由乙方负责调停及解决，并支付一切费用

9.

2.11乙方保证其雇佣的劳务工人有符合相关规定的在市从事施工及工作的一切合法手续，并保障甲方不承担因乙方未能遵守本条款的规定而引致的罚款、诉讼及后果损失

10、工程验收

10.1隐蔽工程验收具备隐蔽条件的工程部位，乙方在自检合格后48小时内以书面形式通知甲方代表（监理工程师）验收，验收合格并经甲方代表（监理工程师）在检验纪录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工

10.2竣工验收

2.1工程具备竣工验收条件的，乙方按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸甲方在收到报告后—日内组织验收，并在验收后—日内书面通知乙方同意或提出修改意见，双方根据修改工程量的多少约定修改期限乙方按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用

10.

2.2甲乙双方在确认的竣工验收合格之日办理工程移交手续

10.

2.3因特殊原因部分工程暂时不能竣工的，双方可签订甩项竣工协议处理

10.

2.4竣工结算竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的竣工资料、图纸等甲方自收到报告和结算资料后及时进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程尾款（质保金除外）160；

10.

2.5乙方知悉并同意，甲方监理政府主管部门的验收仅为形式上的验收，鉴于本工程的质量要求，乙方同意在该工程通过甲方验收后，在日后的使用过程中若出现质量问题或其他事故的，由此给甲方造成的一切损失及法律责任均由乙方承担，甲方亦有权在质保金中予以相扣除，乙方不得以甲方验收合格、已过保修期等为由而拒绝承担该工程质量问题给甲方造成的损失

11、违约责任

11.1甲方违约若甲方无正当理由未在接到乙方提交的书面请款报告后的14个工作日内按合同约定支付工程款，则从第一日算起，甲方按该笔付未付金额的同期银行存款利率向乙方支付违约金

1.2乙方违约乙方有下列不履行合同义务或不按合同约定履行义务的行为,当承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失乙方除承担相责任外，还以次（天）计算按每天每次处罚1000元的标准向甲方

6、总价款一元，大写（人民币）其中材料费,人工费管理费,设计费垃圾清运费,税金（

3.41%）其他费用经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计

7、工期自年—月一日开工，至年—月日竣工，工期—天

二、关于材料供约定

1、甲方提供的材料详见附件二《甲方提供材料、设备表》本工程甲方负责采购供材料、设备，为符合设计要求的合格产品，并按时供到现场，乙方—办理验收手续如甲方供材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担甲方供材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿

2、乙方提供的材料详见附件三《主材料报价单》支付违约金，如造成严重后果的，甲方有权解除本合同:

11.1工程进行中乙方非不可抗力或未经甲方同意情况下中止施工累计5天以上，拒不执行合同；

11.

2.2在工程进度中，乙方提出调整工程款支付条件或方式以及提出超出合同以外的付款要求，在甲方没有批准的情况下发生停工；

11.3乙方未按甲方审定的施工设计及方案进行施工的；

11.

2.4无论任何原因导致的周边居民或民工闹事、围攻、威胁甲方工作人员或甲方工作场所给本工程造成严重影响的；

11.

2.5乙方拖延工期，而又无视监理工程师或甲方的指示，拒不采取加速施工的措施;

11.

2.6乙方无视监理工程师及甲方的警告，固执地实施或公然违反本合同约束的行为；

11.

2.7当乙方出现以下违约情况时，甲方有权解除本合同，乙方除承担相责任外，还按合同总价款的20%向甲方支付违约金

17.1乙方施工质量经第三方国家质量监督机关确认明显达不到合同和规范的要求；

17.2乙方转包或未经甲方同意进行分包的；

7.3出现质量安全事故，影响使用安全的；

11.4因乙方自身原因使本合同无法履行的情况

11.

2.8若乙方未按合同规定的竣工日期完工，每延期一天向甲方支付合同总价款1%的违约金，不足一天亦按一天计如未按各阶段工期完工且延误超过10天的，甲方可停止付款并有权解除本合同乙方除支付违约金外，还需赔偿甲方（或甲方委托的第三方）另行施工或接续施工的全部费用

11.

2.9乙方如果私自代换材料，其造成的损失由乙方负责，负责返工的全部费用，并赔偿代换材料的两倍造价同时追加合同总价款5%的违约金，工期不得顺延，同时甲方有权解除本合同

11.

2.10经验收，工程质量达不到合同、设计和规范要求时，甲方有权委托第三方对工程进行改建或完善，费用由乙方承担造成工程延期的，乙方须同时承担延期竣工等违约责任，并赔偿甲方的一切经济损失

11.11甲方依据上述约定解除合同的，乙方按约定向甲方支付违约金，如该违约金不足于弥补甲方所有损失的，甲方有权就不足部分向乙方予以追索

11.12由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，乙方须对工程质量不合格的部位进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的进行全面综合治理，相关费用由乙方承担,若由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期

1.3违约方承担违约责任后，除符合以下情况而终止合同外，双方均继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好1合同已无法履行2甲、乙方协议停止施工3调解要求停止施工4法院要求停止施工

11.4在本合同履行期间，非因本合同约定的解除原因的，双方均不得擅自解除本合同，否则按合同总金额的10%作为违约金付给对方若使对方造成的实际损失超过违约金的，继续进行赔偿

12、撤离现场在甲方就本工程发出竣工验收合格通知后或甲方因乙方违约而终止本合同或因法律、法规及政策的改变或合同有关条款所述原因而令本工程停工时，甲方有权指令乙方全部撤离施工场地，乙方须在甲方规定时间内无条件全部撤离现场乙方不可以藉任何原因如本工程结算、付款等一切原因而拒绝或拖迟撤离施工现场若乙方不按期撤离现场，每拖延—日，须向甲方支付合同总金额的3%违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方须赔偿甲方的全部损失

13、质量保修

13.1质量保修责任乙方在质量俣修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程的全部质量保修责任

13.

1.1质量保修期根据《建设工程质量管理条例》确定，本工程质量保修期为两年，有防水要求的卫生间、厨房、屋顶等部位的质量保修期为两年前述质量保修期均自工程竣工验收合格之日起计算

13.2质量保修要求

13.

2.1乙方须于保修期内提供维修工作队为本工程提供全部的检修和保养，费用由乙方承担如保修期内本工程出现质量问题，乙方于知道故障事故后4小时内派专业人员到达故障现场进行修理或更换并达到甲方满意乙方保证本工程在保修期内能够达到甲方要求的使用性能

13.

2.2工程完工后乙方必须交付甲方电气竣工图和上下水管线等图纸，标明导线规格，暗管走向和上下水管线，阀门，接口走向和位置等，用于维修备查使用

14.、不可抗力因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外一方因不可抗力不能履行合同时，及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并在合理期限内提供证明

15、争议解决方式本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向当地人民法院提请诉讼

16、合同生效本合同经甲乙双方签订之日起生效

17、合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年一月―日装修施工合同范文3甲方乙方甲方委托乙方套房装饰装修工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款:

一、工程项目及内容铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程，详细内容见乙方提供的，经甲方认可的施工说明及工程预算书

二、承包方式包工包料

三、工程造价（元）为人民币

四、工程款项结算方法乙方进场5天内，甲方先预付给乙方50%工程款即（人民币元），工程完工验收后，一个月之内付清余款（即人民币元整）

五、乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工,如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工项目不合格的,乙方要自行返工，返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目，更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担

六、甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的,必须经甲方负责人或技术员签字认可

七、交付使用日期总施工期为天，即由年—月一日至年一月—日如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延

八、其它约定事项

九、本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书，具同等法律效力

十、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，各执为据

一、本合同自双方签字后即发生法律效力甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年一月―日年—月—0返装修施工合同模板集合篇13室内定制装修施工合同甲方乙方甲、乙双方根据双方签订的《项目户内精装修总承包工程施工合同》，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议一工程质量保修范围和内容

1、乙方在质量保修期内，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任

2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围；不属于乙方责任（例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等），但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准

3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方

4、乙方供材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，禁止使用如已使用，对工程造成的损失由乙方负责如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，按材料、设备价款的双倍补偿给甲方

三、关于工程质量及验收的约定

1、本工程执行DB08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB3130-1999《住宅装饰装修验收标准》市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准

2、本工程由—方设计施工方案

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延

4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变

5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方予赔偿二.工程质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方,在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年三.保修金支付本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续；支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项四.保修要求条款

1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修

2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期,期间必须派足够的固定维修人员（具体数量根据现场实际需要另行确定）在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理

3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果

4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修

5、接到维修通知后，施工单位必须实行第一时间先检查维修,后论责任的服务原则

6、乙方未能及时按规定进场维修或不能维修、及未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请其它施工单位代为维修并确定价格，由此发生的所有维修费用及赔偿费用、并加收以上费用的15%作为甲方管理费，以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任以上费用发生后，乙方应在一周内按此发生费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50%作为违约金，此费用直接从保修金中扣除

7.由乙方的施工质量原因，导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担

8.若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作，乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的3天内向甲方支付，否则甲方加15%的罚款从保修金中直接扣除，并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50%作为违约金，此费用直接从保修金中扣除

9.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的相关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修施工

10.在维修高峰期过后，施工单位建立回访制度，即每2个月内派专人与物业管理处、甲方一起，进行一次对业主的上门回访，及时了解业主的使用情况，发现问题及时登记处理，从而提高客户满意度回访时要制定填写《工程回访登记表》（表格参考下表），填写完毕后同时交一份给业主及管理处保留备案施工单位若没有按以上要求进行回访，则一次罚款¥1000元11,对每一次维修完毕后，施工单位必须填写《工程维修记录表》，同时交一份给业主及管理处保留备案五.建立快速反应的联络保证措施

1、在业主入伙交楼验收及入伙后的维修高峰期间，施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，并必须指定维修总负责人，与甲方、物业相关负责人对接，全力协助甲方验收交楼工作，维修总负责人手机等通讯方式必须保持24小时通畅设立维修办公室联络专线，维修联络专线必须保证24小时有专人接听，对反馈的维修信息做好记录，并及时反馈给维修负责人，确保快速安排维修若因特殊原因要更换负责人，施工单位必须提前一周通知甲方及物业并征得甲方、物业同意，在安排好相关工作的移交及接管人员之后方可更换以上规定内容中，施工单位违反任何一点规定，甲方每次将处以¥500-20—元的罚款维修期间若维修负责人对该项工作不称职，维修配合工作不能令甲方及物业、业主满意，甲方有权要求在一周内无条件更换更合适的负责人，以确保维修工作的质量与进度若施工单位采取拖延、不配合的态度与方式，甲方将处以¥5000元的罚款，并必须在一周内更换合适负责人维修总负责人联系方式

2、在维修高峰期过后，施工单位必须指定维修总负责人，与甲方、物业相关负责人对接，全力协助甲方维修服务工作，维修总负责人手机等通讯方式必须保持24小时通畅否则将每次处以¥500元的罚款

3.维修总负责人必须在维修工作开始前2个月确定六.维修人员作业管理制度要求及处罚措施

1、乙方人员维修时出入小区时需佩戴管理处签发的出入证或经管理处确认违反一次处罚¥100元

2、乙方人员入户维修前，应事先征得业主同意，不得擅自入内违反一次处罚¥500元

3、乙方人员入户维修时，须着工服穿鞋套，在返修过程中,必须作好施工作业点周边的成品保护，必要时使用地垫，若因作业不善造成设施、装修、家具的损坏须由乙方承担赔偿责任并处每次每项¥500元的处罚

4、乙方人员在业主家中不得随意在非施工作业区域内走动;不得大声喧哗、翻看报刊杂志、电视；不允许乱扔垃圾、吐痰；不允许在业主家中吃拿东西、抽烟或无故逗留等违反其中一项一次处罚¥500元

5、乙方从甲方或管理处领用钥匙，必须按甲方或管理处规定及时归还违反一次处罚¥100元

6、乙方在离开维修现场或在空置房返修完毕后，须及时将返修现场清理干净，关好门窗、水电开关等，严禁将空置房作为仓库使用出现任何不良事件，而导致业主索赔，均由乙方承担相关责任并处一项一次¥1000元至¥5000元的罚款

7、甲方对乙方现场人员有违规或不服从管理的，甲方有权要求其限时整改，若乙方不能按照甲方要求进行整改的，可要求其退场并将另外委托其他专业公司完成修缮工作，同时一切费用将由乙方承担

8、因工作需要乙方参加的会议，乙方相关人员在接到通知后应准时参加未能准时出席或未征得甲方同意缺席的，迟到一次罚款¥500元；无故缺席一次罚款¥1000元七.其他奖惩制度

1、集中交付及维修高峰期间，根据施工单位的维修服务质量情况（从维修质量、速度、服务配合、客户评价等方面体现），结合《工程回访登记表》及《工程维修记录表》体现的综合维修质量、业主评价等方面情况，返修工作满意度总体在90%以上的单位，给予¥3000元的奖金;对于综合评价差，业主对维修工作出现过2次以上合理投诉的单位，给予¥3000元的罚款

2、交付期间由业主提出的有效质量问题相关责任单位每条扣款¥50元，出现二次返修的按¥500元/条向甲方缴纳违约金且甲方有权安排其他人进行处理，费用由乙方承担

3、施工单位在工程交付前指定返修负责人，必须组织足够数量的返修工人，报甲方返修办备案，并保证返修办对返修人员的优先使用权各单位须按照甲方要求人数派驻返修工人，每少一工日罚款¥200元，累计超过10个工日通报批评各单位如需将派驻的返修管理人员和返修工人另作安排或减少人数，必须先征得返修办同意后方可进行

4、各施工单位负责本单位返修人员的管理，因返修人员不服从返修办及物业的管理造成业主及甲方的损失由各施工单位承担返修办将视违规行为产生的后果严重程度处以¥100-5000元的罚款并现场开具《施工单位人员行为过失处罚通知单》，如乙方采取回避、推诿、拒绝签收的行为，甲方有权直接处理，产生一切费用直接从责任单位的款项中扣除

5、集中交付及维修高峰期间由甲方、物业维修部每2星期评出5佳返修人员，5佳人员先由各施工单位维修办推荐，甲方、物业维修部依据该工人维修记录、客户返修满意度和工作量综合质量，对满意度较高的人员进行奖励每人每次¥100元现金奖励，并建议各单位将该员工作为后续保修人员留用，同时满意度较差的人员不得从事保修工作

6、集中交付及维修高峰期间，除维修总负责人外，各施工单位必须指定各班组管理人员，管理人员由处办理管理人员证件，可以穿便装，返修办依据管理人员所管辖人员的总体返修满意度对管理人员进行奖励1个月评定一次，对总体维修满意度较高的，每次奖励¥500元；对总体维修满意度较差的，每次罚款¥1000元，并必须更换该管理人员

7、日常保修期间每月评出返修5佳人员，5佳人员评定依据客户返修满意度和工作量综合分对总体维修满意度较高的，每人每次奖励¥100元并通报各单位以示奖励；对总体维修满意度较差的，每次罚款¥500元

8、日常保修期间各单位必须指定管理人员，每月进行一次评定，对总体维修满意度较高的，每人每次奖励¥100元并通报各单位以示奖励;对总体维修满意度较差的，每次罚款¥500元（注所有罚款与奖励均由甲方或物业发出《罚款通知单》、《奖励通知单》八.本维修协议一式六份，甲方肆份，乙方二份，与装修合同同具法律效力甲方代表日期乙方代表装修施工合同模板集合篇14发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，中华人民共和国建设部

（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守

一、概况

1、甲方装饰住房系合法居住乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人

2、装饰施工地点—区（县）—路—弄（村）—号—楼—室

3、住房结构房型—房―厅一套，施工面积—平方米

4、装饰施工内容详见附件一《装饰施工内容表》

5、承包方式（包工包料、清包工、部分承包）

6、总价款¥—元，大写（人民币）其中材料费,人工费管理费,设计费垃圾清运费,税金（

3.41%）其他费用经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计

7、工期自—年—月一日开工，至—年一月一日竣工，工期—天

二、关于材料供应的约定

1、甲方提供的材料详见附件二《甲方提供材料、设备表》本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿

2、乙方提供的材料详见附件三《主材料报价单》

3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方

4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用如已使用，对工程造成的损失由乙方负责如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方

三、关于工程质量及验收的约定

1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准

2、本工程由方设计施工方案

6、工程验收甲、乙双方及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方予承认事后，若甲方要求复验，乙方按要求办理复验若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延

7、工程竣工乙方提前三天通知甲方验收，甲方自接到通知―日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件《工程质量验收单》）如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期如通过竣工验收，甲方承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用

四、有关安全生产和防火约定甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格乙方在施工中采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿

五、关于工程价款及结算的约定

1、工程款付款方式列下表

2、工程结算详见附件六《工程结算单》

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延

4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变

5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿

6、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延

7、工程竣工乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件《工程质量验收单》）如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期0如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用

四、有关安全生产和防火约定甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿

五、关于工程价款及结算的约定

1、工程款付款方式列下表

2、工程结算详见附件六《工程结算单》

3、工程保修期壹年须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》详见附件七，保修期从竣工验收签章之日起算

4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票

六、其它事项

1、甲方工作1甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明—份，并向乙方进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项2做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作3如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用

2、乙方工作1参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底2指派—为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可如更换人员，乙方应及时书面通知甲方3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线

七、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方—元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的1%支付违约金

2、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任

3、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任

八、纠纷处理方式

1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向山东省建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁，如仲裁亦不能解决则向人民法院提起诉讼

九、合同的变更和解除

1、合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双方必须严格遵守任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款5%支付违约金，并办理终止合同手续

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除

十、其它约定

十一、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力合同附件为本合同的组成部分甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月―日装修施工合同模板集合篇15发包方（甲方）_________________________承包方（乙方）_________________________按照《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰装修管理规定》和其它法律、法规，结合本工程具体情况，双方达成如下协议第1条工程概况

1.

1、工程名称

1.

2、工程地点:

1.

3、承包范围

1.

4、承包方式

1.

5、工期天，本工程自年月日开工,于年月日竣工

1.

6、工程质量

1.

7、合同价款（人民币大写）第2条甲方工作

2.

1、开工前一天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋，消除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项办理施了所涉及的各种申请、批件等手续

2.

2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜

2.

3、委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为监理工程师其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份

2.

4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用

2.

5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部问办理相应审批手续

2.

6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用第3条乙方工作

3.

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定

3.

2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜

3.

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录参加竣工验收，编制工程结算

3.

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系

3.

5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线

3.

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护第4条关于工期的约定

4.

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用

4.

2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延

4.

3、

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延

4.

4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）工期相应顺延第5条关于工程质量及验收的约定

5.

1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（jgj73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（gbj30-88）等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准

5.

2、本工程质量应达到国家质量评定标准

5.

3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延

5.

4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担，工期顺延

5.

5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担,工期不顺延

5.

6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知—日内组织验收，并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期第6条关于工程价款及结算的约定

6.

1、双方商定本合同价款采用第种1固定价格2固定价格加%包干风险系数计算包干风险包括内容3以可调价格:按照深圳市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算

6.

2、本合同生效后，甲方分一次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清拨款分次进行，拨款%金额

6.

3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方甲方自接到上述资料一天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意并在天内，结清尾款第7条关于材料供应的的约定

7.

1、本工程甲方负责采购供应的材料、设备见附表一，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值％的保管费由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿

7.

2、凡由乙方采购的村料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用若已使用，对工程造成的损失由乙方负责第8条有关安全生产和防火的约定

8.

1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范

8.

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范

8.

3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失

8.

4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失

3、工程保修期年须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》详见附件七，保修期从竣工验收签章之日起算

4、双方款项往来，均出具收据，施工结束须开具发票

六、其它事项

1、甲方工作1甲方在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明一份，并向乙方进行现场交底全部或部分房屋，清除影响施工的障碍物对只能部分房屋中所滞留的家具、陈—等采取保护措施向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项2做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作3如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相审批手续，并承担有关费用

2、乙方工作1参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底2指派—为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方予认可如更换人员，乙方及时书面通知甲第9条奖励和违约责任

9.

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天，甲方支付乙方元甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一大，按付款额的%支付滞纳金

9.

2、于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天,甲方支付乙方元，作为奖励

9.

3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同

5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励

9.

4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿

9.

5、甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失

9.

6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失

9.

7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失甲方日期甲方日期装修施工合同模板集合篇16发包人（甲方）代表承包人（乙方）代表依照《中华人民共和国建筑法、劳动法》及相关法律、法规的规定，结合本工程的装饰施工法则，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则经甲乙双方协商洽谈就有关工程的装饰事项达成如下协议

一、工程概况

1、工程地点

2、工程内容及做法，详见双方确认的工程预算表

3、承包方式双方商定采取包工包料的方式，不包含部分以预算表清单为准

4、工程期限工程期限为天，自年月日至年月日止

5、工程造价计算方式本合同总造价为大写元（yen；元）

6、付款方式1乙方工程施工队进入甲方施工现场施工首付2当工程施工进入总工程量的二分之一时，甲方再付乙方3当工程施工进入总工程量的90%时，甲方再付乙方大写元yen；元4当乙方工程施工队完成全部总工程量时，甲方验收合格后,甲方再付乙方全部工程款大写元yen；元

二、工程设计项目由乙方无偿提供甲方

三、双方应尽的责任及义务

1、甲方的责任及义务1开工前，甲方为乙方施工创造条件，腾空房间，清除影响工程的障碍物，部分滞留物件，甲方采取保护措施2提供施工期间的水源、电源并承担相应的费用3协调施工队与邻里间的关系4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作

2、乙方的责任及义务负责对现场设施和工程成品的保护

四、工程变更

1、工程施工过程中由甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，并签订书面变更协议后方能进行该项目的施工

五、工程验收甲方如有特殊施工项目和特殊质量要求，双方应确认，并另签补充合同

六、工程延误

2、工程量变化和设计变更甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延

八、违约责任合同生效后，在合同履行期间，任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应按合同总造价的10%作为违约金，支付给对方

九、工程保修工程完工后，乙方要负责甲方对整个工程的调试和营运，若出现问题，乙方必须无条件进行维修和更换

十、合同签订方式本合同以及附件一式两份，甲乙双方各持一份甲方（盖章）乙方代表人（签字）身份证号码:年月日年月日

（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线

七、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方一元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的1%支付违约金

2、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任

3、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任

八、纠纷处理方式

1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向—省建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁，如仲裁亦不能解决则向人民法院提起诉讼

九、合同的变更和解除

1、合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双方必须严格遵守任何一方需变更合同内容，经协商一致后，重新签订补充协议如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，按合同总价款5%支付违约金,并办理终止合同手续

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除

十、其它约定

十一、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力合同附件为本合同的组成部分甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年一月―日装修施工合同范文2发包人（甲方）承包人（乙方）依照《民法典》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，共同签订本合同乙方在签订本合同前已对施工现场及周边环境进行了实地踏勘及了解，乙方知悉本工程为甲方开办中小学生的培训辅导学校使用，对其特殊的安全要求及使用标准已在施工方案及选材中予以充分考虑

1、工程概况

1.1工程名称伊旗财政局多功能厅装修工程

1.2工程地点伊旗财政局

1.3工程内容

1.4承包范围同预算表项目清单

1.5承包方式乙方包工、包全部料乙方包工、包部分料（见附件）乙方只包工

1.6工程结构

1.7装饰装修施工面积

2、工程质量

2.1本工程质量达到专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准

2.2国家专业标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-

2.3约定标准

3、工期

3.1总工期日为日历工期，并包括法定节假日

3.2开工日期年—月日

3.3竣工日期年月3日

3.4延期开工乙方不能按期开工的，提前日以书面形式通知甲方，如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，提前告知乙方，并相顺延工期

3.5暂停施工停工因甲方原因要求乙方暂停施工的，乙方妥善保护已完工工程

3.6工期顺延

6.1发生以下情况的，工期相顺延，乙方不承担责任1—日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的2不可抗力或其他非乙方原因造成停工的。