建筑工程施工合同

建筑工程施工合同建筑工程施工合同1发包人（全称）承包人（全称）发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致,对（工程全称）签定施工合同第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目具体保修的内容，双方约定如下第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的.卫生间、房间和外墙面的防H

一、付款方式

1、本工程按每幢月实际制作钢筋吨数的70%支付给乙方作为进度款，待各幢主体工程封顶后付至总完成量的80%,单位工程钢筋分项全部完成后付至90%,余款待工程结算后一个月内付清

十二、其他

1、本合同执行中若发现争议，双方友好协商解决，若解决不成，可向仲裁机构仲裁解决

2、本合同执行中，若有违约，一切损失由违约方如数赔偿

3、本合同一式贰份，双方各执份，自双方签盖章之日起生效，直至工程款付清为止失效，若本合同未尽事宜，施工中另作补充协议完善，本合同与补充协议同样具有法律效力甲方乙方签约日期签约日期建筑工程施工合同3甲装修合同书方联系方式装修合同简单版乙方联系方式兹甲方委托乙方设计位于实用面积平装修合同范本简单方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议装修合同怎么写、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料一装修合同模板—日内装修合同电子版绘出平面布置图

二、甲方确装修合同怎么写认平面方案，确认后，装修合同怎么写甲、乙双方签订本设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设计费的%0（设计费收取标装修合同准详见第六条），乙方下现场实地尽寸复合

三、签约后，乙方进入立面设计日内绘出详细立面方案

四、设计内容设计平装修合同注意事项别忽视面方案图，全部施工图含配套专业体装修合同签订需要注意的细节定位图、吊顶图、开关插座图、电装修合同书路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签字定装修合同电子版稿

五、乙方根据立面方案制作效果图，（效果图制作收取标准装修合同报价清单详见第七条）

六、图纸装裱要求装修合同模板电子版乙方交付壹套A3设计图纸，超出部分费用甲方自理，甲方结清设计尾款

七、设计费收取标准平面—装修合同模板—元/平方米，复式元/平方米，别墅元/平方米装修合同模板电子版,本套私宅总设计费大写（小写一元），签定本协议时，甲方需交付装修合同怎么写设计定金大写（小写―元），余款于乙方交付整套A3设计图装修合同电子版纸时结清

八、效果图制作收取标准标准客厅元/张，复式元/张，卧室——元/张，本套私宅效果图制作费大写小写一元

九、双方权利义务

1、甲方1按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性，正确性及时限负责甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计2甲方提交上述资料及文件超过规定期限，一天以内的，乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;一装修合同签订需要注意的细节一天以上的，设计人有权重新装修合同怎么写确定提交设计文件的时间3甲装修合同书方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的.资料错误，或所提交装修合同简单版资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议或另订合同装修合同签订需要注意的细节，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费4在合同履行期间，甲方要求终止或解除合装修合同模板同,乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据业乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付5甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志未收到定金，乙方有权推迟设计工作的开工时问，且装修合同模板交付文件装修合同注意事项别忽视的时间顺延6甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额—%的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延逾期超过—装修合同简单版一天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通装修合同模板知发包人装修合同怎么写7甲方要求装修合同注意事项别忽视乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费

2、乙方1乙方应按装修合同注意事项别忽视国家规定和合同约定的技术规范，标准进行设计，按本合同第六条规定的内容，时间及份装修合同模板数向甲方交付设计文件出现

2、

3、

5、

6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外并对提交的设计文件的质量负责2设计合理使用年限为年装修合同简单版⑶乙方对设计文件出现的遗漏装修合同模板或错误负责修改或补充由于乙方设计错误造成工装修合同注意事项别忽视程质量事故装修合同模板损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由装修合同签订需要注意的细节双方商定为买际损失的虬总额不得超过总设计费

（4）由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天,应减收装修合同注意事项别忽视该项目应收设计费的—%o

（5）合同生效后，乙方要求终止或解装修合同简单版除合同，乙方应双倍装修合同怎么写返还发包人已支付的定金本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效甲方（盖章）乙方（盖章）日期装修合同注意事项别忽视年—月—日年—装修合同电子版—月一日建筑工程施工合同4（以下简称“业主”）与（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同

一、业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下工程名称:工程地点:工程规模:总投资监理范围

二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义

三、下列文件均为本合同的组成部分

①监理委托函或中标函；

②工程建设监理合同标准条件；

③工程建设监理合同专用条件；

④在实施过程中共同签署的补充与修正文件

四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务

五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金本合同的监理业务自年月日开始实施，至年月曰完成工程建设监理合同标准条件词语定义、适用语言和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义1“工程”是指业主委托实施监理的工程2“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人3“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人4“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织5“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人6“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作7“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段8“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准监理单位的义务第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定第H•■一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系更换常驻代表，要提前通知监理单位第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确第十三条业主应为监理机构提供如下协助

（1）获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施,对监理单位自备的设施给予合理的经济补偿第十五条如果双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份副本份，各执份业主（签章）监理单位（签章）法定代表人（签章）法定代表人（签章）年月日年月日建筑工程施工合同5甲方乙方为规范企业管理，增强竞争意识，工程实行承包施工甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一致签订本合同

一、工程名称

二、工程地点

三、承包范围见附补充说明

四、施工日期20__年冬季放假前必须完成主体砌筑，否则按总人工费的20%处罚

五、安全、质量等级金洲杯及市级安全文明工地

六、承包方式包清工

七、承包价格按建筑面积，按每平方米元计算（含二次结构，砌筑工程包括墙体中的现浇及预制於构件建筑面积计算执行蓝图标注面积，合计平方米计款

八、甲方的权利及义务

1、负责材料的供应，因材料不合格所造成的损失由供方负责;

2、负责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系；

3、负责工程质量的监督；出现工程质量不合格及安全隐患，甲方有权利责令乙方整改，所出现损失由乙方负责；甲方并追加损失的23倍〜罚款；

4、甲方造成的因材料不及时，其他工序不具备操作施工的前提下，在有效时间超过12小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿;并顺延工期；渗漏为年;

3.装修工程为年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；

7.其他项目保修期限约定如下o质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算第三条质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修

4.质量保修完成后，由发包人组织验收第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担

5、甲方发现乙方浪费材料;按原物价的5倍罚款；

九、乙方的、权利及义务

1、乙方必须遵守甲方的施工现场管理制度；

2、乙方根据工程组织人员，进行施工；

3、严格按照施工工程范围提前做好材料和设备的用量计划，提前三天提交甲方审批及采购供应，迟报造成停工，甲方概不负责.

4、乙方需严格按施工要求和有关说明及变更，进行施工，确保工程质量如期交工（图纸变更，根据实际情况工期顺延）

5、负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底

6、乙方现场负责人，必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准，分项工程完成后必须达到验收标准；

7、做到文明施工做到不扰民，不随意在居民区大小便，发现一次罚款100元/次

8、乙方必须服从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规,严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗发现一次罚款200-1000元，并清除工地严重者交公安机关处理

9、出现非甲方原因，乙方私自停工一天，罚总造价的2%如乙方无故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利

10、乙方必须按甲方施工进度组织人员进行施工，因乙方人员少、组织不力等原因导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行安排其他人员、队伍进行施工，由此造成的费用及损失由乙方负责

11、如达不到市级安全文明工地标准倒扣总人工费的5%o

十、付款方式

1、按建筑面积，按每平方米元计算，主体阶段按进度地下室

6.7顶层分两次60%拨付主体完成验收后付到总人工费的95%,留5%抹灰〜完成后付清

十一、乙方在施工过程中，应加强安全教育管理，严格按安全要求及施工程序操作，正确使用好防护用品，安全帽、安全带如出现安全事故由责任方负责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责

十二、补充说明

1、施工内容1按照本工程图纸的设计及现行的规范的要求进行的所有砌筑工程、预制过梁、预埋件等含二次结构2所有落地灰做到及时回收利用，墙体及时养护，废料集中堆放

2、施工要求⑴砌筑工程的砌筑砂浆必须符合设计要求，必须按配合比要求进行砂浆的配比2砌筑质量严格按照国家施工质量验收统一规范要求3出现非甲方原因，乙方私自停工一天，罚总造价的5%停工超七天，视乙方自动退场并不结算人工费造成损失，甲方有权向乙方追加陪偿

十三、

1、本合同一式两份，甲乙双方各一份

2、本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止

3、如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院甲方代表身份证号联系电话乙方代表身份证号联系电话—年—月—日建筑工程施工合同6发包方甲方按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3承包范围

1.4承包方式

1.5工期本工程自年月日开工,于年月日竣工

1.6工程质量

1.7合同价款（人民币大写）第二条甲方工作

2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项办理施工所涉及的各种申请、批件等手续

2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜

2.6委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份

2.7负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用

2.8如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续

2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用第三条乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定

3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录参加竣工验收，编制工程结算

4.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系

5.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线

6.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护第四条关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上一周内累计计算，工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》jgj73——

91、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》gbj300——88等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延

5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延

5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用第六条关于工程价款及结算的约定

6.1双方商定本合同价款采用第种1固定价格2固定价格加%包干风险系数计算包干风险包括内容3可调价格按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算

6.2本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清拨款分次进行拨款％金额

6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意并在天内，结清尾款第七条关于材料供应的约定

7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿

7.2凡由乙方采购的.材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责第八条有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范

8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失第九条奖励和违约责任

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天，甲方支付乙方元甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励

9.3乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同

5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励

9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿

9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失

9.66未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满发包人（公章）承包人（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）—年—月—日年—月—日建筑工程施工合同2甲方________________乙方________________根据《合同法》的有关规定，在确保施工安全、质量的前提下，将工程钢筋制安工程委托给乙方施工，为明确双方在履行合同中的责、权、利，现经双方友好协商，制定本合同，希共同遵守

一、工程名称、工程地点:

三、结构模式:由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失

9.7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责

9.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第十条争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）第十一条其它约定第十二条附则

12.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议

12.2本合同正式两份，双方各执一份副本份，甲方执份，乙方执份

12.3本合同履行完成后自动终止

12.4附件

（1）施工图纸或作法说明2工程项目一览表3工程预算书4甲方提供货物清单5会议纪要6设计变更7其他甲方盖章乙方盖章法定代表人法定代表人代理人代表人单位地址单位地址电话电话传真传真由「编由F编开户银行开户银行户名户名帐号帐号年月日年月—日附表一工程甲方供应材料设备一览表序号材料或设备名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注附表二工程甲方供应材料设备一览表序号材料或设备名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注建筑工程施工合同7发包方（甲方）承包方（乙方）:按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议第1条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3承包范围

1.4承包方式

1.5工期本工程自年月日至年月日

1.6工程质量:L6合同价款（人民币大写）第2条甲方工作

2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底提供施工所需的场地（即“承包范围”）清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延

2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项第3条乙方工程

3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并与甲方进行现场交底（或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底）第4条关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用第5条关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的.施工及验收规范为质量评定验收标准第6条关于工程价款及结算的约定

6.1双方商定本合同价款采用第种A、固定价格B、可调价格（按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算）第7条关于材料供应的约定

7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备（见附表），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿第8条有关安全生产和防火的约定

8.1方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范第9条工程停建或缓建

9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场第10条奖励和违约责任

10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的%支付违约金第n条保修n.i本合同保修期为竣工之日算起，为期年保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容第12条争议或纠纷处理

12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解

12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决第13条其他约定第13条附则

13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议

13.2本合同正本两份，双方各执一份副本份，甲方执份，乙方执份

13.3本合同履行完成后自动终止

13.4附件资料甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人法定代表人授权代表（签字）授权代表（签字）单位地址单位地址电话电话传真传真开户银行开户银行户名户名帐号帐号年月日年月日建筑工程施工合同8发包方（甲方）承包方（乙方）:依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议

一、工程概况工程名称工程地点工程承包范围大雄宝殿—m2,一元天王殿—m2,—元钟鼓楼m2,元住宿楼及食堂m2,元

二、合同价款（固定价格）金额（人民币大写）―；（小写）；

三、工期合同工期开工日期竣工日期四.工程质量标准

1、乙方必须严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的、事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担

2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证五.安全生产乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担

六、工程款支付进场付款一元；基础±0付款元；完成主体一层付款一元；主体完工付款元；工程竣工付款元如甲方未按以上进度付款，乙方可停工，因停工造成乙方损失的由甲方承担

七、质保期一年保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束后产生的维修费由甲方承担A.合同的生效合同订立时间本合同双方约定签字盖章后生效九.附则.

2.本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉

3.本合同一式二份，甲乙双方各执一份甲方乙方委托代理人（签字）委托代理人（签字）一年—月一日建筑工程施工合同9甲方（发包方）乙方（承包方）根据双方签署的《建筑工程总承包合同》的约定，本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程保证金的支付达成补充合同供双方遵守执行一乙方机械设备（包括塔吊安装）进场，支付首期保证金人民币100万元整二工程项目完成招投标程序，甲乙双方签署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保证金人民币200万元整本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充说明，关于工程保证金的.权利义务违约责任等内容仍以双方签署的《建筑工程总承包合同》为准，双方遵守执行_____________框架

四、承包方式各幢楼钢筋制安工程按包工包机械（不包料）由乙方承包施工，乙方自负盈亏，该项目乙方不得转包或变相转包，否则甲方有权责令其退场，并赔偿甲方的一切损失

五、承包内容按图纸要求（包括设计变更）在本单位工程校项目中的钢筋工种进行全过程制作、安装、套筒连接、搭接焊、对焊、立焊、场内运输、固定柱筋、垫块及除井架外一切机械和工具（包括女儿墙、栏杆、压顶、过梁、构造柱、水平墙梁、线条等）

1、负责逐层拉结筋预插钢筋、电焊拉结筋（包焊机、焊条），此项按每幢每层元包干

2、在舲浇筑过程中应派员无偿进行看筋、保护

3、负责每批进场钢筋的试验取样（包括原材、电渣压力焊、套筒连接、闪光对焊）

4、负责扎线、搭接电焊、立焊、对焊的焊剂、焊条购买及支付工资等责任，以及套筒连接的所有工作

5、文明施工

①安全帽自理；

②尊师爱徒；

③负责材料及工具的堆放整理工作；

④保证施工场地的整洁本补充合同双方签字盖章后正式生效，此合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，同等具有法律效力甲方乙方法定代表法定代表委托代表委托代表联系方式联系方式签署时间建筑工程施工合同10甲方机械制造有限公司乙方建筑有限公司

一、机械制造有限公司新建工程坐落于县新开镇，占地平方米工程计划在年动工，预计总造价元因乙方信誉度高、技术先进、工程质量较好，甲方决定将新建工程（1#厂房、3#厂房，仓库）承包予乙方按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商就双方参与机械制造有限公司新建工程项目施工双方应做到以下几点

1、甲方的权利义务

（1）、负责施工现场三通一平工作

（2）、负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方

（3）、负责向乙方提供设计图纸4套（包括一套竣工图纸）,组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审

4、保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款

5、有权监督乙方的工程质量、工程进度

6、甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求

7、及时组织相关单位进行竣工验收

8、甲方负责承担全部招标代理费用意向人__________________日期年月日建筑工程施工合同11发包方承包方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，定论立本合同

一、工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、工程内容

二、工期

1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作开工日期竣工日期合同工期总日历天数天

2、工期奖罚本工程以发包方验收通过为竣工分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款元

3、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延

（1）因发包方原因影响开工

（2）工程量有较大的增加

（3）不可抗力

（4）发包方同意工期顺延的其他情况非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失

三、工程质量及验收

1、质量标准

2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工

3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任

4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料

5、质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的

四、过程结算、工程款支付

1、结算方式1承包方式2计价方法:3合同价款大写4结算方法

2、工程支付

五、材料供应及设备管理

1、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用

2、机械设备由承包方自备

六、发包方责任

1、负责办理有关建设手续

2、审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算

3、提供施工图纸套

4、负责组织工程设计交底、图纸会审

5、发包人指派同志为工地代表

七、承包方的责任

1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子

2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督

3、本合同生效后日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工

4、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人2套

5、承包方指派同志为工地代表

八、安全生产与文明施工

1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全

2、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁

3、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物

4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失

九、其它

1、本合同双方约定经签字，盖章后生效

2、合同份数

（1）本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份

（2）本合同副本份（发包方执，承包方执）□

十、补充条款发包方承包方合同订立日期一年—月建筑工程施工合同12发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同

1、工程概况

（一）工程名称_____________________

（二）工程地点_____________________

2、工程承包范围安全维护及整改

3、合同工期30天

4、工程造价工程造价为—元整

5、质量标准

1、质量标准达到现行国家或专业的质量评定的合格标准

2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）

4.、本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范

4、本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程

6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干

7、工程计价

1、本工程计算编制原则按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20_]406号《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—20_）,《湖南省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第192号）,《湖南省建设工程计价办法》，20《湖南省修缮定额》、20《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20__《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制

2、人工、材料价格的确定人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20—]237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行

3、具体工程量以甲方签证单为准

8、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延

1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上

2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延

3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担

4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担

9、工程款的支付

1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%o

2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息

10、违约责任

1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行

2、因违约方违约造成对方损失的.，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任

11、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作

12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工

13、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份双方签字盖章后生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年—月—日年—月一日建筑工程施工合同13发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）甲方在区社区地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同

1、工程名称市区社区地

2、工程地址市区社区地

3、建筑面积全框架结构共n层，总建筑面积约1488平方米（建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算）注括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款

4、承包范围及内容

（1）主要内容按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为

3.8米，±

0.00以下按实结算，并

六、工程结算

1、钢筋制安（包工、包铁丝、包机械）项目，单价每吨按元人民币计取

2、吨位计算数量按照甲方审核后的钢筋抽筋数量为准

3、电渣压力焊每点元，套筒连接每个元，闪光对焊每点元计取

4、除套筒连接外，试验送检焊点由乙方负责制作，不计结算数量，由甲方负责送检及送检费用

5、以上单价均为一次性包干价，结算时不作任何调整

七、工期要求本钢筋项目基础安装工期为个日历天，逐层柱安装工期为个日历天，逐层梁板安装工期为个半日历天，工期的.延误甲方有权对乙方进行经济处罚，每延误一天罚款人民币元整

八、质量与验收

1、组团二各幢楼质量应达到合格以上，因乙方原因工程质量达不到约定的合格质量标准，甲方有权拒付工程款且乙方承担违约责任争取创一幢楼为优质工程，其钢筋制安一定要达到优质，制安项目为不奖不罚

2、乙方应认真按照标准，规范和设计的要求以及甲方代表依计算乙方的其它费用开支，为一次性支付2配套附属工程，另行按实计算3水、电由甲方负责4室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买

5、材料材料及工程质量要求1主体工程质量必须达到一次性验收合格2乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收3因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承担一切责任，工程质量达不到规范标准的部分，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，所有费用由乙方负责4若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责5外墙为100J00或100_200的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光防水屋面由甲方负责

6、承包方式及合同价款1工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为220元/平方米，安全保险由乙方负责2浇灌腔、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用，乙方负责绑扎，外架由乙方负责

7、工期要求工期总共为180天,自—年一月一日开工到一年—月日竣工

8、付款方式工程总价约为一万元，签订合同预付乙方的进场费及备料款一万元，以后每完成一层主体付工程总价的65%,内外装饰每完成一层工程总价的33%留2%竣工验收后一笔付清

9、双方责任

（1）甲方应保证工程款及时到位，防止资金问题而造成工程停工，而达不到预期进度由甲方负责

（2）甲方未按合同规定履行自己应负的责任，因资金原因不能正常施工，除工期得以顺延外，还应赔偿给乙方造成的实际损失

（3）承包人不得将承包工程转包给他人，也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人，否则，合同自行终止

（4）甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则，认真履行职责，协助保密等义务

（5）本合同一式四份，双方各执二份，合同自签字生效，发包人、承包人履行合同的全部义务，承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕，本合同自行终止甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年—月—日年—月―日建筑工程施工合同14发包方（甲方）承包方（乙方）按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议第1条工程概况工程名称工程地点承包范围承包方式工期本工程自一年—月—日至一年—月—日工程质量合同价款（人民币大写）第2条甲方工作开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底提供施工所需的场地（即“承包范围”）清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项第3条乙方工程开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底（或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底）O第4条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用第5条关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准第6条关于工程价款及结算的约定双方商定本合同价款采用第种A、固定价格B、可调价格（按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算）第7条关于材料供应的约定本工程乙方负责采购供应的材料、设备（见附表），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿第8条有关安全生产和防火的约定方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范第9条工程停建或缓建由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场第10条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的％支付违约金第11条保修1本合同保修期为竣工之日算起，为期年保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容第12条争议或纠纷处理1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解1当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决第13条其他约定第13条附则1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议本合同正本两份，双方各执一份副本份，甲方执份，乙方执份本合同履行完成后自动终止附件资料甲方（盖章）乙方（盖章）:法定代表人法定代表人授权代表（签字）授权代表（签字）单位地址单位地址电话电话传真传真开户银行开户银行户名户名帐号帐号_年_月—日—年—月—日建筑工程施工合同15项目名称补充协议书甲方—有限公司乙方—有限公司由甲方施工的代庄片区棚户改造项目18#、19#、20#、21#、22#、23#楼民用建筑工程室内环境污染物（空气检测）和建筑围护结构的、传热系数，由甲方委托乙方检测，经甲、乙双方共同协商，特补充签订以下协议

1、该项目检测费用包干价元

2、乙方提供合同全额（按元计，多出包干价税点已在包干价中包含，不再另行扣取）的3%增值税专用发票

3、付款方式试验做完后，一次性付清，领取报告

4、本协议未尽事宜参照原合同《建筑工程质量检测合同》（SYZB20_-CF-0414-01）执行，本协议与合同具有同等法律效力，协议内容与合同不符之处，以本协议内容为准本协议一式两份，甲乙双方各持一份甲方（公章）乙方（公章）法定代表人或其委托代理人（签字）法定代表人或其委托代理人（签字）日期20年月日据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及委派人员的检查验收，并为检查验收提供便利条件如验收不合格，所产生的返工费用由乙方负责，整改直至合格如整改造成工期延误，乙方必须承担甲方对乙方的经济处罚，并承担因返工所造成的原材料损失

3、甲方代表及委派人员要求返工、修改、承担由自身原因导致返工、修改的费用

4、工程施工中遇到质量问题，乙方在收到通知若不及时整改,甲方将组织有关人员进场整改，费用由乙方双倍承担因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担

九、双方责任

（一）甲方责任

1、对本工程行使经营管理、质量管理和决策指挥权，进行成本控制和资金管理

2、负责施工生产、技术、质量、安全等全面管理，负责图纸自审参加图纸会审，制定施工组织设计并贯彻落实

3、负责施工技术与安全交底工作，施工放样，技术复核，沉降观测、分部分项验收，质量安全指导、检查，负责施工预、结算工作，编制内业资料，建立工程施工技术档案

4、协调公司内部各职能部门按有关规定进行协商服务与监督管理

5、向乙方提供各幢楼的一套设计施工图

6、甲方提供一间乙方办公的场所，并收取办公场所费用元/月，此费用在工程款中扣回

7、甲方委派为现场代表，负责落实日常施工管理工作

（二）乙方责任

1、遵纪守法，遵守甲方的规章制度，服从甲方管理人员指挥和基监督，特别对施工预制条文或指令性通知的及iso9000标准必须坚决接受执行

2、严格按照施工验收规范、质量验标准、安全操作规程进行施工，接受施工技术安全交底，认真做好自检、复检、交接班检查工作，把好每一道工序的质量安全关

3、应积极配合甲方进行安全生产的宣传教育工作，负责贯彻执行和日常检查安全生产措施的落实如出现各种安全事故等，由此造成的一切责任与经济损失由乙方自行负责承担，与甲方一概无关

4、做好计划生育地宣传工作，并承担由于自身违反计生工作造成的经济责任

5、乙方应提前天向甲方提供各单位工程及各层数的钢筋规格及数量；同时施工中应节约材料，若发现乙方浪费或乱丢材料，每日楼层不得留有钢筋，则每次罚款元，应做到场地无剩料钢筋在制作和安装过程中，断料、配料应统筹安排，不得有钢筋浪费的现象，若发现有钢材不按最优化的统筹配料而造成的浪费，甲方有权按浪费钢筋的重量单价处以伍倍钢材价格罚款

6、乙方负责自身的暂设

7、乙方必须及时发放工人工资，并每月造册给甲方备案，作为付进度款的参考依据若发现乙方工人提请诉讼，一切责任与损失由乙方负责，每人次罚款万元；同时甲方有权取消剩余工程款的支付

8、乙方应认真执行安全生产操作规程与甲方制订的有关安全规章制度，经常教育工人注意施工安全与防火，不得使用三炉（电炉、煤油炉、电炒锅和液化气炉等）和电热棒，违者没收炉具并处以罚款元

9、教育工人遵守社会治安管理，严禁在工地上斗欧、酗酒、赌博等，违者每次罚款元，班组长罚款元且甲方有权更换班组

10、甲方提供的防护设施，乙方不得随意拆除和破坏，如因乙方工人违章造成的事故由乙方负责，其费用由班组承担并在承包的工程款内扣除n、劳务管理凡乙方所有劳务人员都应执个人身份证和照片及时到项目部签订劳务合同，违者每人处以元罚款由乙方统一负责办理就业证（就业调节费），费用由乙方支付，还应带有婚育证，进入工地就要做到证件齐全，如有拖办或证件不齐者处以人均元罚款，并补办证件严禁童工、小孩和孕妇及家属等无证人员进入施工现场，违者每次处以元罚款暂住证由乙方自带工人到派出所办理，其费用乙方自负不办理者一切后果由乙方负责

12、乙方委派先生为现场代表，负责施工和日常的工作事宜

十、机械、工具管理

1、井架由甲方提供，其操作、维修由甲方负责

2、甲方仅提供每幢楼一台二级箱供乙方使用，其余开关箱、电缆、插板由乙方负责

3、安全帽、安全带、雨具等由乙方自行负责

4、乙方负责进场手续及费用、劳务费、暂住费及提供身份证、务工证、计生证和上岗证（电焊、立焊等）复印件

5、除井架外，所有制安的设备、工具由乙方负责到位

6、合同签定后，有关钢筋制作机械及时进场作为押金，其保管由乙方负责。