建筑安装工程施工合同范本（7篇）

建筑安装工程施工合同范本（7篇）建筑安装工程施工合同范本（通用7篇）建筑安装工程施工合同范本篇1发包单位工程项目部（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议

一、工程内容工程水电安装工程；

二、工程承包方式双包性质，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保优良）

三、承包范围

1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程

2.所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准

1、项目名称察右前旗十大股奶牛养殖专业合作社240头泌乳牛舍钢结构安装工程

2、承包范围和形式钢结构安装（整体）

3、工程建筑面积约2600肝（以实际平米数为准）

4、安装费25元/nV2600元=65000元

5、进场施工前乙方必须办理好安装施工许可证，以及施工人员保险手续，否则因此造成的一切责任由乙方自行承担

二、施工细则

1、安全责任施工期间乙方需严格执行安全施工操作规范及质量要求，全面负责施工安全责任，应违反安全施工操作规范及质量要求所引起的人员伤亡事故，甲方不承担任何责任

2、工期要求根据双方协商，本工程工期为20天（20—年11月23日至20—年12月13日），乙方需按时保证本工程如期竣工如按期无法完工，每延期一天扣除安装工费500元

3、现场管理施工人员在施工期间不许酗酒，出入施工现场必须带安全帽,施工中必须系安全带，如有酗酒现象，每发现一次扣除安装工费500元

三、付款方式钢结构主体完工附20%的工程款，封顶完毕付30%的工程款，竣工验收完毕，全部合格后付清全部工程款甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年—月日年月—日建筑安装工程施工合同范本篇5发包方（甲方）承包方（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的《天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议

一、甲乙双方于年月日签订的《天然气安装工程施工合同》,合同第四条原内容“承包方式及材料供应本工程由乙方包工包料统一管理乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担”经甲乙双方协商一致，更改为1本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能使用2施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担

二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效甲方乙方—年一月一日—年—月-日建筑安装工程施工合同范本篇6甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律规定，结合本工程具体情况，现经双方友好协商，订立如下合同条款，供双方共同执行第一条、工程概况

1.

1、工程名称

1.

2、工程地点

1.

3、承包方式包工、包料、包设计、包工期、包质量、包安全

1.

4、设计说明

1.

4、

1、楼面顶层窗户上方拱形中间点缀七彩跳变的LED点光源，窗户正面采用兰、白两色可控LED数码管渐变

1.

4.

2、楼体轮廓采用可控LED七彩数码管勾勒，色彩变化为行云流水，七彩追逐的效果

1.

5、工期本工程完工工期自合同生效收到甲方预付款之日起15日内

1.

6、工程质量按国家和甘肃省建筑安装工程质量标准验收第二条、甲方工作

1.

1、项目具备开工条件和时间的要求开工前天，向乙方进行施工现场交底清除影响施工的障碍物，并向乙方提供施工所需的水、电、气、及电讯等设备，并说明使用注意事项

1.

2、指派专人负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续

1.

3、在施工过程中，如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责指派专人到有关部门办理相应审批手续

2.

4、有权对原设计提出变更，在双方共同确认的条件下，做好变更记录

2.

1、项目验收交接后，按协议及确认的变更记录及时付款第三条、乙方工作

3.

1、指派专人为驻工代表，负责合同的履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜

3.

2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或方案进行施工，做好各项质量检查记录参加竣工验收，编制工程结算

3.

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系

3.

4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线

3.

5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护第四条、关于工期的约定

4.

1、甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工而采取措施的费用

4.

2、因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延

4.

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延

4.

4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（累计计算），工期相应顺延第五条、关于工程质量及验收的约定

5.

1、本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》等国家制定的施工以及验收规范和甲方的设计要求为质量评定验收标准

5.

2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准

5.

3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延

5.

4、工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用第六条、付款方式

6.

1、本合同生效，甲方分三次支付总额为

36000.00元的合同价款

6.

2、第一次合同签订后的2日内，甲方应向乙方支付合同价款的42%即

15000.00元的工程材料款第二次乙方进入现场开工后的2日内，甲方应向乙方支付合同价款的42%即

15000.00元的工程进度款第三次工程完工，验收合格后2日内，甲方应向乙方支付合同价款的16%即

6000.00元的工程结算余款第七条、违约责任

7.

1、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方

7.

2、由于甲方原因，逾期支付工程款，每逾期一天，甲方支付乙方的违约金，并承担延误工期的损失

7.

3、乙方应妥善保管甲方提供的设备和工程成品，如造成损失，应照价赔偿

7.

4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失

7.

5、未经甲方书面文件同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失

7.

6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责

7.

7、因一方原因，经双方协商一致同意合同无法继续履行时,应通知双方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第八条、不可抗力

8.

1、在本合同约定的工期内发生不可抗力事件，双方互不承担违约责任或损害赔偿责任但如果因一方违约而延期并在延期阶段发生不可抗力事件而造成另一方损失的，不得以不可抗力事件为由主张其免除赔偿责任和违约责任

8.

2、本合同约定的工期内的不可抗力事件发生时，应立即书面通知对方，并于不可抗力发生之日起15日内由相应的主管部门出具不可抗力认定证明如对不可抗力事件的认定有异议并因此发生仲裁纠纷，应以仲裁裁决的认定为准第九条、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决协商不成的，提交甘肃省仲裁委员会仲裁第十条、其他约定

10.

1、本工程竣工验收合格后，若项目没有调整或增减，则按本合同价款结算；若变更或增加工程量，变更或增加项目在报价文件中已有列明单价的按报价书的单价和安装实际工程量结算，在报价文件中没有列明单价的工程，原则上按《甘肃省建筑安装工程预算定额》及现行相关文件、成交人的报价文件结算本合同未涉及事项由双方协商一致后签订协议解决

10.

2、本工程竣工验收合格后保修期为壹年，保修期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，72小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，若是由于甲方的原因造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担质保期满后发生质量问题，收取相应的材料及人工费第十一条、附则

11.E本工程需要进行保险是或有未尽事宜，双方应另订协议

11.

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份

11.

3、本合同履行完成后自动终止

11.

4、与本合同有关的经双方确认的施工图纸、会审记录、项目变更文件、凭证、通知书、确认书等文件，以及乙方法定代表人身份证明书或法定授权委托人身份证明书（复印件），工商执照和资质证书（经乙方盖章的复印件）、乙方的报价文件等文件构成本合同的组成部分甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年—月日年月一日建筑安装工程施工合同范本篇7工程名称委托单位设计单位设计编号合同编号建筑安装工程设计合同订立合同双方建设单位,以下简称甲方；设计单位,以下简称乙方为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守

一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担工程的设计项目，建筑安装面积为平方米，批准总投资为万元，建设地点在

二、甲方的义务

3.乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工

4.上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作

四、合同工期

1.乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利完成本合同约定本工程总工期为甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成

2.乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调正作业人数和其它资源

五、质量标准

1.为确保工程质量和施工进度，乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整（保证金于主体封顶后无息退还，于竣工验收后无息退还）

2.工程质量等级验收程序分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收

3.工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执行

六、安全文明施工

1.甲方应在一九一年一月一日以前，向乙方提交业经上级批准的‘设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料甲方在一九一年——月日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用

三、乙方的义务

1.乙方必须在一九年月日以前，向甲方交付初步设计文件；在一九年一月一日以前，向甲方交付技术设计文件；在一九一年一月一日以前，向甲方交付施工图设计文件其中，初步设计文件一式份，技术设计文件一式一份，施工图设计文件一式一份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费一九一年一月一日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件

（2））

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收

四、设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按—元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系

五、设计费的数量和交付办法本设计合同生效后一天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后一天内，甲方应向乙方支付—％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后一天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）

六、奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取％奖励乙方

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日—元计算增付设计费

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误―天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的%的违约金（甲方可在设计费中扣除）

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金

七、其它本合同自一九一年—月—日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉（仲裁和诉讼选择一种）本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式—份，送计委，建委，建行……等单位各留存一份建设单位（甲方）设计单位（乙方）代表人代表人联系人联系人通讯处通讯处电话或电报电话或电报开户银行开户银行

1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除

2.安全方面乙方要做好施工人员的安全教育培训工作，签好安全合同，所有乙方施工人员自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施工，严禁使用童工不得在工地赌博酗酒，施工中按照安全操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，违者从严罚款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关

七、合同价款及结算方式本工程约定合同价款和结算方式为根据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行（包含税金、管理费）

八、甲、乙的权利和义务

1.乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要按图施工，不得随意变更设计要求全部工程达到合格标准施工用电乙方必须安装电度计量表当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担

3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换并且每次处罚人民币20—元

4.乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款,由乙方代交，在乙方工程款中扣除

5.乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款20—元

6.水电安装必须与土建同步施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构聆的每次浇筑日期若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权安排作业人员进场水电安装施工,其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除并且每次处罚人民币伍仟元

7.乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任

8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则甲方将有权收回施工协议，重新安排施工班组，乙方此前完成的工程量计价按50%结算，并承担由此产生的一切损失

九、合同生效

1.本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效

2.本合同一式四份，甲、已双方各执二份

3.本合同未尽事宜，双方协商解决甲方乙方日期建筑安装工程施工合同范本篇2甲方____________合同编号____________乙方____________签订日期年月日本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同现临时水敷设线路按照现场条件需要约一米原预算长度为米，由于现场3台桩机施工，原mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换mm2临时电线路及配电柜（mm）,遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同对临时水结算方式以补充说明

一、临时电工程增补费用更换BLVV一mm2电缆m/条_4条=m增补费用o/m oo更换配电柜（mm）台增补费用元增补费用合计—元（大写—）o

二、本协议签订后工期按主合同执行

三、其它按订立的主合同执行备注除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效未尽事宜，双方协商解决如产生纠纷则由合同签订地法院诉讼解决甲方____________法人（代表）日期—年—月—日乙方法人（代表）日期一年—月——日建筑安装工程施工合同范本篇3甲、乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方对位于进行施工为保证施工顺利进行，现根据《中华人民共和国合同法》和《室内装修工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同第一条工程概况

1、工程地点

2、工程开工日期竣工日期年月曰如因不可抗拒原因造成的误工，工期顺延

3、施工开始前甲方预付工程总造价的50%,工程进行到一半时甲方再支付工程总造价的30%,工程结束并验收合格后，即结清余下款项第二条施工准备

一、甲方

1、工程开工前，甲方负责开通施工现场总的施工用水、用电，满足施工用水、用电的要求；

2、做好现场的平整，拆迁障碍物工作；

3、协调相关工程进度，排除工程阻碍；

4、对滞留在工程现场中原物件采取保护措施，并说明注意事项；

5、甲方负责办理施工所涉及的各种申请、批审等手续；

二、乙方

1、组织施工人员和施工设备进场；

2、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、进场计划、施工总进度计划；

3、乙方的施工人员在施工期间不允许吸烟、饮酒第三条工程质量

1、乙方严格按照双方商定的方案保质保量的进行施工并接受甲方派驻代表进行监督；

2、乙方在施工过程中，安全施工，确保优质施工，如由乙方人为造成的误工，由乙方承担责任第四条违约责任合同签订后，双方应本着诚实信用的原则共同遵守，如有违约，应承担相应的责任第五条纠纷解决方法合同履行过程中如发生争议，双方应本着友好的态度协商解决，如协商不成；向经济合同仲裁机关申请仲裁;

二、向人民法院起诉；

三、经申请仲裁不服后，再向人民法院起诉附则

一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字后，即时生效工程验收及工程付清后失效；

二、工程图纸及工程报价单作为合同的附则，与本合同具有同等的法律效力甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年—月日年月—日建筑安装工程施工合同范本篇4甲方乙方依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规，结合本工程安装特点，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商，同意订立本合同

一、项目概况。