施工实训心得体会

施工实训心得体会施工实训心得体会「篇一」在9月1日到9月18日，由张教授给我们安排学习和实训还有看建筑施工图等我们主要学习了有关安全管理方面的知识、钢筋工程施工、模板工程施工、混凝土工程施工、防水工程施工、装饰工程等.对它们的了解，使我对建筑施工技术又有了新的了解建筑安全施工管理涉及的内容很多，对于安全检查表中安全管理方面的东西，也不可能包罗万象，什么都检查，但一些主要项目，关键的东西必须列入检查表中，安全第一安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分，它旨在提高员工的安全意识，使员工掌握一般的安全技能和应知应会因此要对安全教育这一项着重检查，若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范，均要进行检查考核扣分对于“三宝”及“四口”的防护等建筑施工发生的事故触目惊心，对建筑施工工地进行安全检查是完全必要的本文只是就目前建筑施工工地使用的方法和手段提出一般常用的检查内容和实施运作方法，随着建筑施工新技术、新方法的不断涌现，安全检查的内容和方法也要不断创新惟有如此，才能开创建筑施工工地安全检查工作的新局面钢筋工程中，钢筋腐蚀是影响钢筋混凝土结构耐久性的首要因素国内外对受腐蚀钢筋混凝土结构的性能已经做了一些研究本文简介了这方面研究的现状，并对需要重点加强研究的方面提出了建议钢筋混凝土构件由钢筋和混凝土组成从原材料的力学性能而言，钢筋有较强的抗拉、抗压强度，但混凝土只有较高的抗压强度，抗拉强度却很低然而两者的弹性模量比较接近，还有较好的化学胶合力、机械咬合力和销栓力，这样既发挥了各自的受力性能，又能很好地协调工作，共同第一卷招标公告，投标人须知，评标办法，合同格式，工程预算书第二卷图纸第三卷技术标准和要求第四卷投标文件格式

二、投标文件的组成商务标

1、投标函及投标函附录，

2、开标一览表，

3、法定代表人身份证明，4授权委托书，

5、投标保证金，

6、已标价预算书

7、项目管理机构，

8、资格审查资料，

9、其他材料；技术标施工组织设计

三、投标有效期与投标保证金

1、有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件

2、投标保证金与中标人签订合同5个工作日内，向未中标人退还投标保证金，中标人的投标保证金不予退还，不退的保证金用于支付代理招投标费用★注意a、投标应自须知条规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝b、特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期这种要求与答复均应以书面形式提交投标人可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将予以退还接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效

四、资格审查资料-----------对潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况进行资格审查1投标人基本情况表2近年财务状况表3近年完成的类似项目情况表4正在施工和新承接的项目情况表5近年发生的诉讼及仲裁情况

五、评标办法

1、形式评审标准投标人名称、投标函盖章签字、投标文件格式、报价唯一，招标控制价；

2、资格评审标准营业执照、资质等级、项目经理、生产许可、财务状况、信誉要求、履约历史；

3、响应性评审标准投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、开标会、已标价预算书、投标人须知前附表本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准、技术标准和要求

六、投标须知说明-----资金来源、招标人、招标代理机构、招标方及合格的投标人、投标费用等名词的解释说明

1、招标文件包括下列内容邀请函、投标人须知、合同条款及格式、技术说明书、投标文件格式、评标标准、招标文件的澄清、招标文件的修改

2、投标文件的编制中主要内容编制要求、投标文件构成、投标文件格式、投标货币、证明投标人合格和资格的文件、证明投标方案符合招标文件规定的要求、投标保证金、投标有效期、投标文件的制作和签署

3、投标文件的密封和递交投标文件的密封和标记、投标截止期、迟交的投标文件、投标文件的修改与撤回

（七）开标与评标

1、开标、评标（A）授予合同

1、合同授予的条件、接受和拒绝任何或所有投标的权力、中标通知书、签订合同、招标代理服务费模块

（二）合同管理

一、合同协议书的主要内容工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同承包人、发包人、使用人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担保修责任、合同生效

二、施工组织设计和工期1开工延期开工承包人应当按照协议书约定的开工工期开工，承包人不能按时开工，应当不迟于协议书的约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人未答复的，视为同意承包人要求，工期相应顺延2暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内的提出书面处理意见承包商以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复工程师未能在规定时间内提出书面处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未给予回复的，承包人可自行复工

2、竣工验收1发包人收到竣工验收报告28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见，反之，未提出的，视为竣工验收报告已被认可，工程竣工验收通过承包人递交验收报告的日期为实际竣工日期，工程发包人要求修改后通过验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收的，从第29天起，承担工程保管及一切意外责任工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用，强行使用，任何质量问题，发包人负责2工程竣工结算工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工结算3发包人收到承包人提交的竣工结算报告资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款发包施工实训心得体会「篇三」

一、实习概况经过为期5天的实习，我们通过工程实例进一步也更真实的了解了合同的重要性，同时，也让我们对招标、投标过程更加清晰这五天的实习也验证了那句俗话“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”的道理实习地点xx公司实习时间20xx年一月14日一一月十九日（一周工作日）

二、实习内容在老师的协助和几位同学的合作下，我们找到了所要实习的单位，XX公司，工程师拿出一摞摞厚实的文件，我们也就开始了我们的实习生涯，一部分是招标文件，令部分是甲乙方签订的施工承包合同，我们的学习也就围绕着两部分开展了一部分是招投标，另一半则是合同下面就本次实习的重点得以如下汇总模块

（一）招投标

一、招标文件基本框架第一卷招标公告，投标人须知，评标办法，合同格式，工程预算书第二卷图纸第三卷技术标准和要求第四卷投标文件格式

二、投标文件的组成:商务标

1、投标函及投标函附录，

2、开标一览表，

3、法定代表人身份证明，4授权委托书，

5、投标保证金，

6、已标价预算书

7、项目管理机构，

8、资格审查资料，

9、其他材料；技术标施工组织设计

三、投标有效期与投标保证金

1、有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件

2、投标保证金与中标人签订合同5个工作日内，向未中标人退还投标保证金，中标人的投标保证金不予退还，不退的保证金用于支付代理招投标费用★注意a、投标应自须知条规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝b、特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期这种要求与答复均应以书面形式提交投标人可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将予以退还接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效

四、资格审查资料------------对潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况进行资格审查

（1）投标人基本情况表

（2）近年财务状况表

（3）近年完成的类似项目情况表4正在施工和新承接的项目情况表5近年发生的诉讼及仲裁情况

五、评标办法

1、形式评审标准投标人名称、投标函盖章签字、投标文件格式、报价唯一，招标控制价；

2、资格评审标准营业执照、资质等级、项目经理、生产许可、财务状况、信誉要求、履约历史；

3、响应性评审标准投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、开标会、已标价预算书、投标人须知前附表本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准、技术标准和要求

六、投标须知说明------------资金来源、招标人、招标代理机构、招标方及合格的投标人、投标费用等名词的解释说明

1、招标文件包括下列内容邀请函、投标人须知、合同条款及格式、技术说明书、投标文件格式、评标标准、招标文件的澄清、招标文件的修改

2、投标文件的编制中主要内容编制要求、投标文件构成、投标文件格式、投标货币、证明投标人合格和资格的文件、证明投标方案符合招标文件规定的要求、投标保证金、投标有效期、投标文件的制作和签署

3、投标文件的密封和递交投标文件的密封和标记、投标截止期、迟交的投

（七）开标与评标

1、开标、评标

（八）授予合同

1、合同授予的条件、接受和拒绝任何或所有投标的权力、中标通知书、签订合同、招标代理服务费模块

（二）合同管理

一、合同协议书的主要内容工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同承包人、发包人、使用人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担保修责任、合同生效

二、施工组织设计和工期

（1）开工延期开工承包人应当按照协议书约定的开工工期开工，承包人不能按时开工，应当不迟于协议书的约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人未答复的，视为同意承包人要求，工期相应顺延

（2）暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内的提出书面处理意见承包商以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复工程师未能在规定时间内提出书面处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未给予回复的，承包人可自行复工

2、竣工验收1发包人收到竣工验收报告28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见，反之，未提出的，视为竣工验收报告已被认可，工程竣工验收通过承包人递交验收报告的日期为实际竣工日期，工程发包人要求修改后通过验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收的，从第29天起，承担工程保管及一切意外责任工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用，强行使用，任何质量问题，发包人负责2工程竣工结算工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工结算3发包人收到承包人提交的竣工结算报告资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款施工实训心得体会「篇四」经过了一个学期对施工技术的学习，书本上的知识学到了，但是现实中却不知道是这么具体应用，而实训就帮助我们在实习中加强岗位职业能力，提高专业素质的培训，对我们所学的建筑施工等相关课程的内容进行深化、拓宽、综合训练所以期末实训期间，我们被安排去建筑工地进行实地实训，实训中的我学到到了许多实用的知识，那么以下是我对此次实训做得一份报告，报告如下实训时间20XX年7月9日一20XX年7月10日实训地点宝秀小区二期工程

一、实训目的:认识建筑工程施工技术专业教学中非常重要的实践性教学环节，通过认识实训，增强学生对建筑工程建筑形式、功能、建筑施工过程和管理的感性认识，初步了解不同功能建筑物的建筑设计、结构设计以及设备工程的基本要求和设计方法，对建筑功能、建筑结构和建筑材料以及施工现场平面布置形成基本理念，认识建筑工程中常用的工程材料，并能够结合已学过的建筑工程基本知识对建筑工程进行相应的描述或评判，力求达到理论联系实际，学以致用的目的

二、实训内容如下

1、工程概况此次实训我们主要去宝秀小区的二期工程，为居住建筑各楼栋的建筑差别不大，用途一样，故它们占地面积差不多；宝秀小区二期工程预计楼层高达18层左右，地下停车场建2层，由于两者建筑都涉及人身安全问题，故它们都采用了现浇式技术

2、建筑功能与结构据了解，宝秀小区的建筑主要是用于经济适用房及租住房；建筑均为钢筋混凝土结构，正所谓结构决定质量，现浇结构有效的保证结构稳固，而现浇技术也在科学发达的现在广为使用

3、建筑装饰与装修各个工地建筑都正处于施工状态，故装饰与装修还没有起步不过我们可以看到不远处已经建好的第一期工程，从外观的色泽和建筑构造上来看，颇具美观，在施工现场还能看到一张宝秀小区未来将建成的图片，个人感觉很是宏大，整个小区成阶梯状的承担结构构件所承受的外部荷载、在结构计算时，钢筋混凝土构件是作为一个整体来承受外力的;又由于混凝土的抗拉强度很低，为简化计算，一般混凝土只考虑承受压应力，而拉应力则全部由钢筋来承担对于装饰工程我们也应该注意一些问题，如内外墙面砖的镶贴内墙釉面砖镶贴镶贴前，应在水泥砂浆基层上弹线分格，弹出水平、垂直控制线在同一墙面上的横、竖排列中，不宜有一行以上的非整砖，非整砖行应安排在次要部位或阴角处在镶贴釉面砖的基层上用废面依按镶贴厚度上下左右做灰饼，并上下用托线板校正垂直，横向用线绳拉平，按1500mm间距补做灰饼阳角处做灰饼的面砖正面和侧边均应吊垂直，即所谓双面挂直采用聚合物水泥浆不但可提高其粘结强度而且可使水泥浆缓凝，利于镶贴时的压平和调整操作镶贴过程中，随时用靠尺以灰饼为准检查平整度和垂直度如发现高出标准砖面，应立即压挤面砖;如低于标准砖面，应揭下重贴，严禁从砖侧边挤塞砂浆接缝宽度应控制在1L5mm范围内，并保持宽窄一致镶贴完毕后，应用棉纱净水及时擦净表面〜余浆，并用薄皮刮缝，然后用同色水泥浆嵌缝镶贴釉面砖的基层表面遇到突出的管线、灯具、卫生设备的支承等，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴同时在墙裙、浴盆、水池的上口和阴、阳角处应使用配件砖，以便过渡圆滑、美观，同时不易碰损外墙面砖镶贴外墙底、中层灰抹完后，养护12d即可镶贴施工〜镶贴前应在基层上弹基准线，方法是在外墙阳角处用线锤吊垂线并经经纬仪校核，用花蓝螺丝将钢丝绷紧作为基准线以基准线为准，按预排大样先弹出顶面水平线，然后每隔约1000mm弹一垂线在层高范围内按预排实际尺寸和面成块数弹出水平分缝、分层皮数线一般要求外墙面砖的水平缝与窗台面在同一水平线上，阳角到窗口都是整砖外墙面砖一般都为离缝镶贴，可通过调整分格缝的尺寸（一个墙面分格缝尺寸应统一）来保证不出现非整砖

4、施工现场平面布置施工现场分布合理，可以看出该建筑公司的正规该建筑公司将整个施工现场主要分成三个大块，分别是施工作业中心、材料储存中心、指挥控制中心那么现场就存在三股人流，指挥人流、施工作业人流、材料制作与管理人流，这样能保证整个工程能井然有条的进行，并能从中发现不足之处

5、测量放线在工程开工前，建筑物位定位的确定也是很重要的，在从事测量的工作中，我了解到为确定建筑物的位珞首先应根据规划院给定的建筑物坐标点及坐标线、建筑红线进行定位测量，确定它的位貉

6、施工实训安全注意安全，认证遵守工地安全生产制度工地人员及实训学生要树立安全第一的思想，实训学生要服从工地人员以及指导教师的安排，进入工地一律穿戴安全帽并注意头上、脚下

三、遇到的问题问题一对理论知识掌握不够扎实，例如混凝土、砂浆试块的养护时间，做试块时应该振捣到什么程度，混凝土浇筑完毕后的养护温度、养护时间，另外对混凝土出现裂缝分析不出原因等等这些概念都很模糊，实习时用到了才知道自己没学好，在学校时只是为了应付考试为了过关，才在考试的前几天报老师讲过的重点死记硬背上几遍，一等考试过去后脑子里就是一片空白，不管以后又用与否就都在记忆里消失了等到需要时才知道自己还没记住这些，就像现在进入施工现场没有人会问你这些，但是作为一个技术人员，不知道试块该怎么养护、混凝土出现裂缝是什么原因等一系列的问题，还怎么能指导施工呢？针对这个问题解决的办法就时在以后的学习中做到扎实掌握，不死记硬背做到灵活运用，与实践相接合问题二熟悉图纸的能力差，对平面的图形想象不出立体的样子致使不能明确的判断出施工的对错问题三对于最新的施工规范不知道，致使不能很快的判断出施工的对错问题四对于一些施工顺序还不太明了，对每一个施工过程的操作不了解问题五理论联系实际的能力差对于建筑方面的一些出新了解太少问题六实际中的标高和设计标高在计算施工标高时容易混淆

四、实习感想与理想通过在工地上的学习，更加激发了我对建筑工程技术专业的热爱，也深深的知道要在建筑这个行业上干出一份成绩是需要特别多的努力虽说工地安全在不断的完善，但仍存在小的隐患，安全才是第一生产，安全责任重于泰山；经过几天的实训学习，使我们更多的掌握了关于建筑方面的理论知识，而理论与实践是紧密相联系的，这次的实习让我很好的了解到实际操作能力，将理论知识全面的融会于工作实践，我更好的在实际作中得到了锻炼施工实训心得体会「篇五」通过了将近两周实训的奋斗，终于完成了这次的实训虽然做的还有瑕疵，但同时让我回顾了自大学以来学过的大多数专业知识，进一步巩固了专业基础知识，让我有一次全面发展的机会在这过程中也深深感受到了同学之间要相互帮助、相互学习，才能共同进步特别感谢我的组员，在面对我对图纸有疑惑及碰到不懂时时，能很积极主动的指导并帮我解答了在设计中所遇到的疑问因而，从这次课程设计中发现自己的专业知识掌握的不够扎实，还有很多的地方需要学习和回顾在这两周实训的开始，由于是施工组织设计，需要小组共同完成一份实训在开始拿到图纸时，忽然感到很迷惑，看着图纸密密麻麻的图形和文字，顿时感到惊慌和无措“我该怎么做，该如何下手“这句话无时无刻不出我的脑海中但我深知必须得静下心，好好的看了一下老师发的任务书，上网了解一下有关施工组织的实训过程，同时还和组员讨论了有关这实训的分工及需要注意的事项进而我渐渐的了解了实训的步骤和过程，了解了该如何下手在做得工程中，我有以下感受

1、在分到工程概况这块时，也是庆幸觉得挺轻松的可是在后面慢慢做着的过程中，发现我还是要结合老师给的简单说明和图纸里的建筑说明，参照书上的模板组织语言简要说明工程概况这也是不容易的一件事情，幸好我的组员有认真帮我查漏补缺，才能尽可能完善整个工程概况

2、在算量时，听着同学各种不一样的方法，无疑用软件算量是一种更为一种捷径但对于广联达算量建模，我们小组都不会，而重新学习肯定花很多时间所以，我们只能踏踏实实地手算，而这工程却是痛苦的我们重温了算量的方法，一步一步地算小组的人相互讨论，检查，错了又改，终于把算量做好或许我们做得不是很精确，但算完还是成就感满满的

3、施工方案，是我们小组经过上网查资料和共同讨论共同完成的在回顾之前的施工知识和上网查资料中，我们温故而知新并更深一步巩固了相关知识点

4、在绘制进度计划时，问题又接着来了，虽然老师之前在课堂上给我们布置过类型的实践，但由于有段时间没有去回顾和复习，好多知识和关键做法已经模糊，这个问题深深的打击了我，让我明白了学过一定的知识一定要时刻去温习和回顾，才能加深印象我们有人在算工日和班次等，有人布置横道图，最后大家一起检查当完成了这几个进度计划图纸后之后，实训基本过了一大半，剩下的就只是施工总平面图

5、由于在前面的基础上，施工平面图根据这些工程量，数据来绘制和编制它们之前有着很大的关系，所以要时刻注意前面已做的工程在计算这块我相对薄弱，所以我没有计算劳动量和建筑面积关系这块，而是负责根据数据用cad布置绘制平面图经过这次的实训，我发现自己对施工组织设计这门课掌握还是不够的但幸好经历了这次实训，让我在整个过程中温故而知新我会继续努力，好好学习的施工实训心得体会「篇六」这次的实习是建立在已经学习了相关专业课以及上一个施工生产实习的基础上，（生产实习让我了解，亲身体会了建筑施工的施工环境、工艺、方法，施工机械的操作及布置）全面检验了我各方面的能力学习、生活、心理、身体、思想等等就像是一块试金石，检验能否将所学理论知识用到实践中去关系到将来能否顺利的立足于这个充满挑战的社会，也是建立信心的关键所在为期半个月的实习生活结束了，在这半个月里我还是有不少的收获实习结束后有必要好好总结一下第一，团队精神，这次实习相对而言比较有难度，工程量较大需要大家分工合作，各尽其职，因为一个人再优秀，他的力量也是有限的，犹如一个足球队，它那耀目的球绩，是十一个队员团结协作的结果，而绝不是队长或某个球星的力量所能够得到的大家互相积极交流，用有限的时间作出最出色的施工组织设计报告第二，这次实习使我的专业知识得到了应用的同时，也巩固了平时所学，我的专业知识面也进一步拓宽，使我更容易将所学与实践联系起来，在实习中发现我自身存在的不足，也使我认识到自身知识的缺漏，必须重拾书本，借助复习资料，虚心请教老师，弥补自身的不足（例如工期的确定，网络图计划的设计等）第三，实习还让我懂得如何将理论和实际结合起来要经常跟踪专业新知识、新技术、新动态，时刻走在时代的前列；还要注重积累实习经验，在实习时，积累一些通用俗语、专业术语，才能使自己以后慢慢地融入现代企业之中，运用自己的专业知识，更快地进入工作角色，使自己在工作岗位上更好的发挥自己的能力为公司贡献自己的力量；此外，还要注重养成终身的学习习惯，扩大自己的知识面，让自己的知识不断更新，跟上时代发展的步伐促进自己不断进步（例如施工机械的操作原理及施工机械的新型设备原理，要跟上时代的发展）第四，实习也让我认识到处理好人际关系的重要性（小组内部的团结，及组长的个人领导能力的锻炼）不论是在以后的工作还是生活中，人际关系都是重要的组成部分在工作中，要注意工作的方法、语言技巧，学会扮演和转换好角色，”在其位，谋其政”，增强自身的法律意识，加强自身的处事技巧，明确各自的‘责任分工，在生活中，学会与人和谐相处，懂得和理解他人，才能处理好各方面的关系，这样生活才会更完美在收获的同时，也暴露出我所存在的一些问题第一，在实习中我发现自己的知识不足，在进行施工平面图布置的过程中，对塔吊，民工宿舍等的安排不能很好的把握在绘制施工网络图计划时，对于暖通预埋、预留等的工期计算很不了解所以需要在平时巩固所学知识，将它应用到实践中去第二，没有一个系统的有关施工组织设计的学习，以至于不知从何下手，虽然老师讲了一些，但是在做的过程中还是存在很多问题希望在以后，老师能给我们进行一些详细的讲解，进行系统的学习我坚信通过这一段时间的实习，所获得的实践经验对我终身受益，在我毕业后的实际工作中将不断的得到验证，我会不断的理解和体会实习中所学到的知识，在未来的工作中将把所学到的理论知识和实践经验不断的应用到实际工作来，充分展示自我的个人价值和人生价值为实现自我的理想和光明的前程努力施工实训心得体会「篇七」大学，在我的印象中已不再是充满幻想的天地，在大学度过一年半的风风雨雨，尝试过失败的磨练，经历过成功的喜悦，受到老师细心的指导，学了点建筑表面知识当初选择建筑，只是出于个人的爱好，对它的了解是那样的肤浅，感觉建筑就是那么的简单，只是认识到砖混凝土和钢筋的代名词然而，在我一年半的学习认识中，它的形象由模糊变得清晰点了，由简单变得伟大终于，我有机会去真正的认识什么是建筑，参加这次的建筑施工实训，在朋友的带领下对建筑有了大致的了解经过这次的实训，我对建筑施工这门课程有了更加深刻和全面的认识，这次实训，让我更进一步的了解到在学校学习的理论知识与实际操作的区别很大让我学到了很多在学校课堂上所学不到的施工方面的知识经验，在施工中怎样把理论知识与实践操作相结合使用，才能更安全更有效的施工也让我明白了团队合作的力量，俗话说的好一根筷子是很容易断的，一捆筷子就不容易断了这句俗语就能很好的说明团结的力量在建筑施工实训期间，我与那些工作人员的互相合作是特别重要的，特别是在施工的过程中，互相沟通，互相帮助，合作就显得尤为重要在实际操作中合作和沟通更加体现得明显施工过程中支模工人和搭设脚手架工人要相互合作，首先是搭设脚手架工人做完后支模工人才开始做，只要是搭设脚手架工人不一个地方一个地方的做完就影响支模工人效力，钢筋工人也要得与支模工人相互沟通和配合，不然的话同样会影响效力，之所以在施工中合作与沟通尤为重要实训是我们大学生活中必须经历的过程，是巩固知识的有效方法，也是检验我们所学知识是否牢固的办法，更是我们大学生成长的重要途径通过这次的建筑施工实训，我不但在理论上对施工技术有了更深刻的认识，而且在实际操作上也得到了很大的提高，达到了学以致用的目的在经验十足的施工员悉心指导帮助下，我不但对施工技术有了更深刻的理解，也从失败中吸取了非常宝贵的经验，磨练了我的意志我时刻告诫自己，只有自己不断努力奋斗，才能有进步在这次的建筑施工实训中，我知道自己是来学习的，所以，有不懂的问题我就会积极主动的去请教经验十足的施工员，经验十足的施工员也会细心耐心的为我一一解答，在和经验十足的施工员交谈的时候，他还会把多年积累的宝贵的建筑施工方面的经验毫无保留的传授给我，对于这种无私奉献的精神，我被深深的感动着对于这次的建筑施工实训，我有很多的心得体会，这次实训时间虽然短暂，但是却让我受益颇多，让我看到了团队合作的力量，让我明白了为人处事的道理，让我能更好的把理论知识运用到实际施工中去，总而言之，是一次受益匪浅的实训考验施工实训心得体会「篇八」这次生产实习培养了我们实际动手能力和分析问题解决问题能力、理论与实践相结合的基本练习，同时也是毕业设计选题以及设计工作原始资料的来源，为我们广大毕业生在即将踏上工作岗位打下扎实基础，这次的实习锻炼了我们从事专业技术工作以及治理工作所必须的各种基础技能和实践动手能力并培养了我们理论联系实际、从实际出发分析问题、研究问题和解决问题的能力，将所学知识系统化培养了我们热爱劳动、不怕苦不怕累的工作作风这次生产实习的心得体会概括起来又以下几方面

1.了解了输电线路操作过程中危险因素，增强了我们的安全意识；

2.了解了输电线路施工的具体操作方法；

3.社会工作能力得到了相应的提升，在实习过程中，我们不仅从老师身上学到了知识和技能，感到了生活的充实和学习的快乐，以及获得知识的满足真正的接触了社会，是我们消除了走向社会的心理恐惧，同时也使我们体验到了工作的辛苦，了解了当前社会大学生所面临的严峻问题，促使自己努力学习更多的知识，为自己今后的工作奠定良好的基础本次实习使我第一次亲身感受了所学知识与实际的应用，理论与实际相结合，非常感谢学校和宜昌供电公司虢亭培训基地提供了这么宝贵的机会，让我有幸去亲身动手操作，让我联系课本对输电线路施工，运行，维护有了进一步的理解作为一个平时很少会接触实际生产的学生，我对这次实习机会十分珍惜，从中我学到了很多东西和做人的道理在实习过程中，带队的老师和培训基地的师傅都是非常的辛苦，他们对我们的安全负责特别是教我们操作的师傅，有的时候他们要一遍一遍的教我们怎么操作，有的时候他们要在杆塔上一呆就是几个小时指导我们操作，是他们辛勤的劳动换来了我们的成果两个星期的实习我到了很多新东西，这些都是在学校中所接触不到的俗语说社会是一个锻炼人的大熔炉，经过这个熔炉的熔炼，人真正的社会价值才能得以体现，而这整个过程则完全可以由你自己来掌握这不但要求我们坚持自己的人生理念、保持正确的人生观和价值取向，更要求自己有一颗虚心进取的心只有这样才能把握好自己的一生，做一个成功的人、一个对社会有用的人我相信自己始终会保持这样的一颗纯正心，努力的、永不停歇的去学习，利用自己无限的青春活力去实现自己的人生价值，创造一片属于自己的天空在工作之余，多多学习各种办公软件，勤勤恳恳做事，认认真真学习通过这次的生产实习，我们学到了很多书本上学不到的东西，使我们的动手操作能力有了很大的提升，这是老师和我们共同努力的结果，再次对为我们的实习提供服务的单位和带领我们实习的老师表达深深的谢意施工实训心得体会「篇九」合同风险控制培训心得作为一名工程采购人员，在日常工作中牵涉材料采购合同、设备采购合同、设备租赁合同、施工合同四大合同，合同条款制作非常关键与重要7月3日上午公司组织了合同风险控制的培训，通过律师静态与动静的进行分析，使我从合同的制作到合同履行有一个更深刻认识，结合律师的培训的内容，我认为以后在采购合同、设备租赁合同、施工合同，应注意以下五条

一、合同审查

1、认真审查签约对象的主体资格与资信能力a、首先要查看对方的三证是否参加年检以及证明资料，确认一般企业的民事主体资格，了解其经营范围，审查企业的法定资质、资格、许可以及对方的资金、信用，经营情况，其项目是否合法、成功案例、用户意见表b、其次了解公司内部机构，是否具备订立合同的主体资格同时也要审查签约人的资格，查看对方提交的法人开具的正式书面授权证明，了解对方的合法身份和权限范围，以确保合同的合法性和时效性c、对于金额大的交易，还应到工商、税务、银行等单位调查对方当事人的资信能力，以及对供应单位现有客户及以往交易证明（业绩）进行考察以及厂家现场考察，施工单位应进行成功项目实地考察以及用户情况了解

2、认真审查合同是否有效，履行是否存在法律障碍合同交易（或合作）事项本身是否合法有效；合同的具体条款是否合法有效；合同内容是否存在法律障碍；合同文件签署（包括授权委托）是否有效；保障合同及条款的有效性（必要时可通过裁判获得强制实现力），防范因存在法律障碍而导致合同目的无法实现或承担责任

二、合同签订

1、争取合同起草权一般来讲，合同由谁起草，谁就掌握主动权起草一方的主动性在于可以根据双方协商的内容，认真考虑写入合同中的每一条款，斟酌选用对己方有利的措词，更好地考虑和保护自己的利益

2、用词要严谨签订合同对合同条款要认真推敲，防止发生歧义和误解，要做到字斟句酌反复推敲，不要在合同中用含糊不清，模棱两可的词句或多义词，而且要注意合同的条款有无重复，或者前后是否自相矛盾，以免使对方有钻空子的机会在镶贴面砖前应做标志块灰饼并洒水润湿墙面镶贴外墙面砖的顺序是整体自上而下分层分段进行，每段仍应自上而下镶贴，先贴墙柱、腰线等墙面突出物，然后再贴大片外墙面竖缝的宽度和垂直度除依弹出的垂线校正外，应经常用靠尺检查或目测控制，并随时吊垂直线检查一行贴完后，将砖面挤出的灰浆刮净并将第二根分缝条靠在第一行的下□作为第二行面砖的镶贴基准，然后依次镶贴分缝条同时还起着防止上行面破下滑的作用分缝条可于当日或次日起出，起出后可刮净重复使用施工实训心得体会「篇二」施工合同实训心得体会范文篇一合同培训心得合同风险控制培训心得作为一名工程采购人员，在日常工作中牵涉材料采购合同、设备采购合同、设备租赁合同、施工合同四大合同，合同条款制作非常关键与重要7月3日上午公司组织了合同风险控制的培训，通过律师静态与动静的进行分析，使我从合同的制作到合同履行有一个更深刻认识，结合律师的培训的内容，我认为以后在采购合同、设备租赁合同、施工合同，应注意以下五条

一、合同审查

1、认真审查签约对象的主体资格与资信能力a、首先要查看对方的三证是否参加年检以及证明资料，确认一般企业的民事主体资格，了解其经营范围，审查企业的法定资质、资格、许可以及对方的资金、信用，经营情况，其项目是否合法、成功案例、用户意见表a、采购合同内容应尽可能具体、明确、可操作（质量、数量、价格、发票、相关证明书等）如进口产品必须提供报关单我方取得的，能否满足需要我方应履行的，是否存在困难与障碍交易内容实现的具体流程，应条理清晰、期限明确，并能彼此控制b、实现我方合同目的的核心条款（如产品明细、付款条件、运输方式、质量标准、工程量、技术条款、商务条款等条款）是否明确、可控c、合同履行的流程、期限是否清晰，能否保障交易内容的实现；是否存在由对方单方控制的风险d、履行相应义务后，确认是否能取得相应证据（明确到经手人）e、如施工合同目的实现的各个重要阶段，可能发生的对方违约、工期、安全事故、意外事件，付款条款、商务条款、技术协议、现场施工（文明施工、安全施工、相关技术等）是否约定了相应的违约责任、风险分配和约定解除权3是否需要增加相应的一般条款（如生效条件、质保金条款、安全保证金条款等）；g、使用标准文件订立合同的，应充分考虑我方的履行控制能力范围h、无论是采购合同还是施工合同或者其它合同，在不能解决情况下，为确保自己权利应该编写最利于公司的法院起诉

三、合同履行控制

1、严格依合同约定履行，并注意主体的一致性，订立合同的主体应当与履行合同、承担责任的主体保持一致一方代为履行，另一方代为接受履行的，应办理并保留相关手续与资料，以及合同签订前后所有通信内容的保留

3、我方的履行，保留证据；要求对方及时确认（确认人的明确）

4、根据履行需要，应该及时的通知、告知、协助

5、合同如有变更，应及时办理确认并告知相关人员

6、对方发生违约时:及时主张权利、催告履行；行使抗辩权

7、遇有特别事件或重要事实，协商解决之同时，保存证据（找律师了解相关的法律法规）

8、无法协商时解除合同

四、充分重视法律，运用法律自我保护合同一经双方签订等于承诺，同时具有法律效力对违约行为无法协调，要及时申请仲裁或向人民法院提起诉讼对合同欺诈行为要及时采取措施，尽量减少和避免损失

五、合同管理意识

1、风险意识认识到合同事务中存在风险，保持警惕，不可疏忽

2、法律意识依据法律处理合同事务，保护自身合同权益；而不仅仅是依靠工作习惯、人情、常理、观察、了解对方等

3、合同意识重视合同的签定，并依据合同约定执行合同事务，保障合同权益

4、证据意识在处理合同事务的过程中，注意收集、保存相应证据，防止发生争议时，有关重要事实无法证明

5、时效意识及时、尽快的行使合同权利；防止时效超过，以致发生失权后果这次培训虽然时间不长，但是让我受益匪浅，让我在今后的工作中时刻提醒自己注意采购合同的风险防范，提高法律意识，降低风险施工实训心得体会「篇十」三周的生产实习已经告一段落，回顾这些天的经历，确实学到了许多实在的东西，也思考了许多问题此次在施工现场实习，能亲眼看到各个班组的施工过程，能亲耳听到技术人员针对某某问题的讨论，能亲自看到各种施工图纸，这些使自己对于房屋建筑工程施工基本情况有了感性的认识，也为马上大三课程学习提供了参考方向以下就为这次实习的一些收获、认识和感想

1.通过这次实习，书本上的知识在实习过程中得以消化，对于一些专业术语、具体的施工程序都有了深入的了解，巩固了理论知识比如说对于钢筋加工的过程，构造柱钢筋的绑扎，从前只是听老师讲解和书本上学习，但对于具体操作并不清楚这次在现场亲眼看到了以后，将理论同实际联系起来就很直观，印象特别深刻

2.在施工过程中，很多时候实际施工操作与书本上的理论知识并不一定相符合比如一根宽300mm的梁其下部钢筋为60253/3,在理论上要求保证钢筋间的最小间距＞25mm,但在实际操作时是因为某处钢筋太多而往往办不到这就需要多年的施工经验积累同理论知识相结合，做出适当的变通我们必须学好扎实的理论知识，很多东西虽然说都在课堂上学过，可我们还没有学精，没有将其转化为自己的资本，不能够学以致用不管将来从事施工或者设计，都需要我们平时多留心，多观察，多发问，需要我们不断的积累和广泛收集信息我们生活的四周，许多东西都是值得去学习去思考的因此，我们需要打下扎实的基本功，牢固掌握专业知识，培养自己运用理论知识解决实际问题的能力，这样才能在自己的工作领域上站稳脚跟

3.目前，我国建筑市场的发展还不是很完善，信息缺乏，管理力度不够，建筑规范和相关法律法规没有彻底的贯彻和执行在实习现场，同样存在着许多问题比如施工准备不足，道路以及临时设施都没有达到规范要求，没有采取雨季施工措施，钢筋不注意保养，浪费严重等等相信随着制度的发展完善，各种问题都应该会解决和避免的

4.当今社会竞争激烈，作为刚毕业入行的新人，我们应该端正自己的态度，给自己作一个好的定位，不要自恃甚高也不应该妄自菲薄对每项工作都要认真踏实，创造出价值才有所收获对人应该热忱，处理好周边的关系所谓“先做人后做事”，在建筑行业这个大圈子里尤其需要为人处世的能力并且我们还要学会虚心向他人学习，不懂就问，态度要诚恳，让别人愿意将自身的积累传授于你这样一点一滴地积累才能是自己不断发展实习结束了，虽然过程是辛苦的，但确是充实而快乐的提前感受了工作中的酸甜苦辣，使我对未来的生活有了心理准备也充满了向往和自信在实习过程中，非常感谢其他8位同学的帮助与照顾，也非常感谢吴剑锋老师三周来不辞辛苦的来回奔波在施工现场答疑和指导！b、其次了解公司内部机构，是否具备订立合同的主体资格同时也要审查签约人的资格，查看对方提交的法人开具的正式书面授权证明，了解对方的合法身份和权限范围，以确保合同的合法性和时效性c、对于金额大的交易，还应到工商、税务、银行等单位调查对方当事人的资信能力，以及对供应单位现有客户及以往交易证明（业绩）进行考察以及厂家现场考察，施工单位应进行成功项目实地考察以及用户情况了解

2、认真审查合同是否有效，履行是否存在法律障碍合同交易（或合作）事项本身是否合法有效；合同的具体条款是否合法有效；合同内容是否存在法律障碍；合同文件签署（包括授权委托）是否有效；保障合同及条款的有效性（必要时可通过裁判获得强制实现力），防范因存在法律障碍而导致合同目的无法实现或承担责任

二、合同签订

1、争取合同起草权一般来讲，合同由谁起草，谁就掌握主动权起草一方的主动性在于可以根据双方协商的内容，认真考虑写入合同中的每一条款，斟酌选用对己方有利的措词，更好地考虑和保护自己的利益

2、用词要严谨签订合同对合同条款要认真推敲，防止发生歧义和误解，要做到字斟句酌反复推敲，不要在合同中用含糊不清，模棱两可的词句或多义词，而且要注意合同的条款有无重复，或者前后是否自相矛盾，以免使对方有钻空子的机会a、采购合同内容应尽可能具体、明确、可操作（质量、数量、价格、发票、相关证明书等）如进口产品必须提供报关单我方取得的，能否满足需要我方应履行的，是否存在困难与障碍交易内容实现的具体流程，应条理清晰、期限明确，并能彼此控制b、实现我方合同目的的核心条款（如产品明细、付款条件、运输方式、质量标准、工程量、技术条款、商务条款等条款）是否明确、可控c、合同履行的流程、期限是否清晰，能否保障交易内容的实现；是否存在由对方单方控制的风险d、履行相应义务后，确认是否能取得相应证据（明确到经手人）e、如施工合同目的实现的各个重要阶段，可能发生的对方违约、工期、安全事故、意外事件，付款条款、商务条款、技术协议、现场施工（文明施工、安全施工、相关技术等）是否约定了相应的违约责任、风险分配和约定解除权3是否需要增加相应的一般条款（如生效条件、质保金条款、安全保证金条款等）；g、使用标准文件订立合同的，应充分考虑我方的履行控制能力范围h、无论是采购合同还是施工合同或者其它合同，在不能解决情况下，为确保自己权利应该编写最利于公司的法院起诉

三、合同履行控制

1、严格依合同约定履行，并注意主体的一致性，订立合同的主体应当与履行合同、承担责任的主体保持一致一方代为履行，另一方代为接受履行的，应办理并保留相关手续与资料，以及合同签订前后所有通信内容的保留

3、我方的履行，保留证据；要求对方及时确认（确认人的明确）

4、根据履行需要，应该及时的通知、告知、协助

5、合同如有变更，应及时办理确认并告知相关人员

6、对方发生违约时:及时主张权利、催告履行；行使抗辩权

7、遇有特别事件或重要事实，协商解决之同时，保存证据（找律师了解相关的法律法规）

8、无法协商时解除合同

四、充分重视法律，运用法律自我保护合同一经双方签订等于承诺，同时具有法律效力对违约行为无法协调，要及时申请仲裁或向人民法院提起诉讼对合同欺诈行为要及时采取措施，尽量减少和避免损失

五、合同管理意识

1、风险意识认识到合同事务中存在风险，保持警惕，不可疏忽

2、法律意识依据法律处理合同事务，保护自身合同权益；而不仅仅是依靠工作习惯、人情、常理、观察、了解对方等

3、合同意识重视合同的签定，并依据合同约定执行合同事务，保障合同权益

4、证据意识在处理合同事务的过程中，注意收集、保存相应证据，防止发生争议时，有关重要事实无法证明

5、时效意识及时、尽快的行使合同权利；防止时效超过，以致发生失权后果这次培训虽然时间不长，但是让我受益匪浅，让我在今后的工作中时刻提醒自己注意采购合同的风险防范，提高法律意识，降低风险体会人罗飞20xx年7月8日篇二招投标实训总结招投标实训总结时间过得真快，转眼间，一个星期的实训已无声无息地接近尾声然而实训的过程还历历在目一个星期的实训时间，让我学到了很多东西，不仅使我在理论上对招投标有了全新的认识，在实践能力上也得到了提高明白了做为一名新时期的高职技术人才一定要做到学以致用除此之外，我还学会了如何更好地与别人沟通谈判，如何更好地坚持自己的观点和维护自己的利益亲身感受了所学知识与实际的应用，我得到了很大的启示，这也是对所学知识的一个初审吧！这次实训对我以后的学习或找工作将会受益匪浅实训让我初步从理性回归到感性的重新认识，对于以后所应把握的方向也有所就启发！相信这些宝贵的经验会成为我今后成功的基石平时一直忙于理论知识的学习，所以实训之前，招投标对我来说是比较感性的，一个完整的招投标过程要怎样来分工以及完成该过程所要进行的基本步骤也不明确而经过这次实训，让我明白整个招投标过程中，必须由团队来分工合作通过实训，我对招投标文件的编制和招投标合同的签订有更深一步的了解，对相应的操作技巧的认识与使用有了很大的提高这次实训感受最深的，还有以下几点其一，团结就是力量团结是一种重要的精神，一个人要立足于社会或成功发展，除了自身要有较高的素质外还必须要有能够与别人团结合作的精神在整个招投标过程中，只有团结才能保证工作的顺利进行大家才能朝着同一个目标前进努力，成功才有希望如果有人对自己的任务不负责或闹意见不合，都会影响到投标是否成功，所以团结第一其二，实训是对每个人综合能力的检验做好每一件事，细心是关键细节决定成功在投标过程中得到了很好的体现在开标会议上大部分小组被废标主要是因为忽略了一些很小的细节，比如忘记分订成册、忘记填写报价、忘记盖印章、没有用标准字体填写报价等等诸如此类的小问题而导致废标所以细心是尤其重要的我们小组侥幸通过了初审，但在报价一块没有充分考虑，加上缺乏技巧，最终也被定为无效标总之，在投标环节细心决定成败其三，我从这次招投标合同签订实训中认识到了沟通、谈判能力的重要性在合同签订的协商过程中，做为公司代表，具有较强的谈判、沟通能力，才能坚定自己的立场，维护公司的利益否则自身的利益就会受到损害同时，协调、异议处理能力是不可缺少的如果使谈判僵持不下或不能及时处理异议都会阻碍合同的签订所以良好的协调能力对谈判双方是否能在互惠互利的基础上顺利协商具有很大的意义其四，此次实训，我深深体会到积累知识的重要性课外时间应该主动去关注、收集与课程相关的知识、信息而不应局限于课本要不断地拓宽知识面尤其是不能教条主义最后，“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行！”实践是检验真理的唯一标准，积极投身实践，学以致用，才不枉所学这是一个短暂而又充实的实训，同时也是一个实践丰收的实训从中学到的东西都意义重大，这些对将来走向工作岗位会有很大的帮助和启示作为一名学生，向他人虚心求教，不懂就要问，踏踏实实走好每一步是始终要坚持的学习态度实训所学到的经验和知识大多来自老师和同学们的教导，这是一笔宝贵的财富，感谢这次实训，让我收获颇丰，受益匪浅篇三招投标与合同实习报告招投标与合同管理寒假实习报告

一、实习概况经过为期5天的实习，我们通过工程实例进一步也更真实的了解了合同的重要性，同时，也让我们对招标、投标过程更加清晰这五天的实习也验证了那句俗话“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”的道理实习地点XX公司实习时间20xx年一月14日一一月十九日（一周工作日）

二、实习内容在老师的协助和几位同学的合作下，我们找到了所要实习的单位，XX公司，工程师拿出一摞摞厚实的文件，我们也就开始了我们的实习生涯，一部分是招标文件，令部分是甲乙方签订的施工承包合同，我们的学习也就围绕着两部分开展了一部分是招投标，另一半则是合同下面就本次实习的重点得以如下汇总模块

（一）招投标

一、招标文件基本框架:。