楼房外墙保温施工合同

楼房外墙保温施工合同楼房外墙保温施工合同1甲方乙方根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信，严格履行，并接受合同管理机关的监督检查

一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程,以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工

1、工程材料采用外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为

35、非住宅为

45、屋面厚度为

50、及外墙防水涂料

2、综合单价外墙保温综合价

54.00元/rtf、屋里保温

55.00元/nf、外墙防水涂料

20.00元/肝（均含税金和配套费）

3、施工面积外墙面积暂定5000m

2、屋面面积暂定1600m

2、外墙涂料5000m

2.

4、工程造价暂定

458000.00元

二、工期甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期，总工期为60天

三、工程质量要求

7.2乙方应遵守国家或地方对施工现场的有关规定，妥善保护好施工现场周围建筑物和构筑物、设备管线、树木花草等，造成损害的负责赔偿或修复；严格安全文明施工，施工车辆、机具、材料按指定地点停放和堆码整齐做好施工现场的安全保卫和环境清理工作，道路上的建筑垃圾等当日清理干净，不得影响甲方其它分项工程施工，否则，甲方可勒令停工整改或予以处罚因乙方现场管理不善引发的纠纷由乙方自行解决并承担相应责任

7.3在施工过程中，由于乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故等，乙方应承担全部责任和一切损失

8、违约责任及争议处理

8.1甲乙双方任何一方擅自终止履行本合同，或擅自中止履行本合同达5日以上的，应承担违约责任，支付对方违约金双方约定违约金为工程结算总价款的10%违约方除承担违约金外，还须承担本合同约定的罚款并赔偿给对方造成的经济损失

8.2甲方未按期支付工程款的，应按应付金额的日万分之三支付乙方滞纳金

8.3因乙方原因造成本合同工程质量验收不合格的，乙方除承担返工责任外，还应承担违约责任同时，还需赔偿给甲方和其它施工单位带来的损失

8.4本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或提请有关部门进行调解，若协商、调解不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼在协商、调解、诉讼期间，未经建设单位同意，乙方不得借故停工，否则，按乙方违约论处

9、其他

9.1本合同工程所使用材料的质量证明文件、检测报告等属本合同必须附件本合同所有附件均系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力

9.2未经甲方同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人

9.3本合同未尽事宜，依国家相关法律、法规和行业现行规范、规定为准，或由双方另行协商解决

9.4本合同经双方法定代表人签字并加盖公章后生效;本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份甲方乙方单位地址单位地址法定代表人法定代表人授权代理人授权代理人开户银行开户银行账号账号签订日期年月日签订日期

1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格

2、外墙俣温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用

3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工

4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查

四、工程量结算按实际施工的竣工面积进行结算

五、付款方式外墙保温施工完成后付款25虬外墙底漆施工完成后付款10%,面漆施工完成后付款10%,工程完工后付款20%，余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满一年后付清（无息）

六、承包范围及内容外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求

七、双方责任:甲方

1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作

2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督,对乙方施工的材料质量进行控制

3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止乙方

1、乙方严格按照安全施工标准进行施工；

2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任；

3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责，甲方不负任何安全责任；

4、乙方应对工人进行安全教育，因乙方工人而导致发生安全问题，均由乙方负责；

5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况；

6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足池州市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用

7、乙方向总承包方交纳工程结算款%的总包服务费

8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护，如有损坏由乙方按原价赔偿.

9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担

10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点

11、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行

八、工程保修本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行，保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象，乙方无条件进行免费维修

九、违约责任

1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期，乙方应承担甲方延迟验收的一切损失

2、一方不能按合同履行而使合同终止，违约方应承担合同总额的5%违约金

十、争议、纠纷解决发生争议、纠纷应经双方友好协商解决，若解决不成，可向法院申请判决.H、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效.甲方代表_年_月一日乙方代表—年—月-日楼房外墙保温施工合同2甲方（发包方）:乙方（承包方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方经友好平等协商就乙方承包峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心项目建筑外墙内保温工程施工的相关事宜达成一致协议，订立本合同以资共遵

1、工程概况

1.1工程名称峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心外墙内保温工程

1.2工程地点峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心项目建设工地

1.3工程范围及内容

1.

3.1峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心外墙内保温工程的施工具体的施工内容以甲方提供的施工图或通知单等文件确认的工程内容为准

1.4工程量温泉中心外墙内保温工程施工面积约800m2,工程完工验收合格后按实际施工面积计量结算

2、承包方式

2.1本合同工程的承包方式为包材料、包施工、包质量、包安全、包工期和包检测验收合格、包保修等

2.2本合同工程施工使用的所有材料由乙方采供，其中保温主材采用“华强牌”中空玻化微珠保温材料

3、工程工期

3.1本合同工程工期为20天

3.

1.1开工日期以甲方书面通知开工之日计起

4.

1.2竣工日期以乙方全面完成本合同约定工程内容经甲方及质量监督部门验收合格的日期作为竣工日期

3.2非乙方原因或不可抗力造成停工的，工期顺延

3.3乙方因自身原因造成工期延误的，每延误一日，应向甲方支付1000元罚金

4、工程质量标准及验收

3.4本工程以施工图纸及做法说明、经质量监督部门审查批准的保温工程施工技术方案和国家、行业及省市等现行相关法规、规范和技术标准作为质量评定验收标准，本合同工程质量必须达到国家质量评定合格标准

3.5本合同签订前，乙方须编制外墙内保温工程施工技术方案，报甲方和质量监督部门审查批准，并严格按施工技术方案组织施工施工技术方案为本合同必须附件

3.6本合同工程施工使用的所有材料必须符合国家及行业相关质量标准规定的性能指标本工程使用的所有的材料乙方均须提前随产品合格证书及检测报告一起向甲方提交样品，经甲方和质量监督管理部门确认后封样留存材料进场须提前24小时书面通知甲方和质量监督管理部门人员验收，经检验符合质量标准或样品质量、满足设计及规范要求并签证确认后，乙方方可投入施工凡乙方采供的材料不符合质量要求或规格有差异的，以及未经甲方和质量监督部门签证认可的，应禁止使用否则，对工程造成的.返工责任和经济损失由乙方负责

4.4施工质量标准

4.

1.1保温层与墙体之间及各构造层之间必须粘接牢固，无脱层、空鼓、裂缝、面层无粉化、起皮、爆灰等现象

4.

4.2保温层表面平整、洁净，接茬平整，无明显抹纹，线脚、分层条顺直、清晰（毛面纹路均匀，平整度、阴阳角正负误差不超过上述规范要求及抹灰面质量要求），厚度均匀

4.

4.3保温层做法应符合建筑节能设计要求，厚度不低于25mmo

4.5工程完工后，乙方应提交2套符合规范、完整的工程竣工资料给甲方，竣工资料经甲方和质量监督部门审查合格后，由甲方组织相关人员进行验收，要求一次性交验合格否则，给予乙方惩罚性处罚10000元验收合格后，甲方组织相关人员办理现场交接手续

5、工程价款及付款方式

4.1本合同工程采用固定综合包干单价计价，综合包干单价为56元/平方米，该费用包括但不限于材料费、人工费、施工机械费、措施费、材料搬运及装卸费、二次搬运费、检测费用、成品保护费、保险、管理费、税收及利润等达到质量监督管理部门验收合格要求所需的一切费用

5.2乙方在签订本合同与甲方确定价格时已考虑材料、人工、施工机械、水电等各种费用的市场涨价风险，承诺工程结算时不要求甲方调整综合包干单价

5.3本合同工程价款按乙方实际施工面积按实结算，暂估价款为¥

44800.00元（大写人民币肆万肆仟捌佰元整）

5.4付款方式:

5.

1.11乙方完成本合同项下工程施工内容经甲方及质量监督部门验收合格、办理完施工场地及工程移交后，向甲方提交工程结算手续，经甲方审核完成后10天内甲方向乙方支付工程结算价款的95%O

5.

1.2本合同工程结算总价款的5%留作质量保证金，于本合同约定的质量保修期满后，经双方检验不存在质量问题后7个工作日内甲方予以一次性付清

5.

1.3本合同工程款项均通过银行转账支付，且乙方须提供正式发票

6、工程质量保修

6.1乙方应按照国家相关规定对本合同工程承担质量保修责任，并承担由此产生的一切费用

6.1在质量保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后8小时内赶到现场，并在48小时内维修完毕;若乙方维修不及时，甲方有权自行决定维修，其费用和损失由乙方承担

6.2本合同工程的质量保修期为壹年，自工程竣工验收合格之日计起

7、关于安全文明施工

7.1乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等现行有关的国家和地方规范要求，遵守甲方有关工程的管理规定。