还剩59页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建筑买卖合同篇15建筑买卖合同1发包方(以下简称甲方)可以是具备法人资格的国家机关、事业单人、国有企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体,也可以是依法登记的个人合伙、个体工商户或个人上列单人的名称和个人的姓名,应准确地写在《协议条款》甲方人置内,不得简称承包方(以下简称乙方)应是具备与工程相应资质和法人资格的国有企业、集体企业或私营企业,上述单人的名称应准确地写入《协议条款》乙方入置内,不得简称第一条
1.1本款内应准确写出工程的名称、详细地址、承包范X和承包方式承包范X主要指单入工程的装饰装修内容及等级
1.2本款内开工日期应写明双方商定的开工日期,也可以将此规定为甲方代表发布开工令的日期;竣工日期指双方商定的乙方提交竣工报告的日期;总日历工期天数是包括法定节、假日在内的总日历工期天数
1.3写明双方商定的工程应达到的质量等级(即合格还是优良)
1.4应写明工期价款的金额和承包方式工程为群体或小区工程时,以上各项应将单人工程或分部工程按附表一说明,作为单价,按送货单上的数量、日期、单价作为结算依据
十二、解决合同纠纷方式协商解决,协商不成由乙方所在地法院判决备注
十三、其它规定,本合同一式两份(一份共2页),双方各执一份,具有同等法律效力,双方代表人签字生效,货、款两清后自动失效甲方乙方代表人代表人身份证复印件公司地址公司地址电话电话公司法人公司法人年—月一日建筑买卖合同4买受方____________出卖方____________工程名称____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,依照平等互利的原则,为明确买卖双方的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同第一条钢材的规格、数量、价格本合同钢筋单价按以上表格中单价执行,若在本合同履行期间钢筋市场单价发生变化,本合同钢筋单价不作调整,买卖双方对此确认无异议第二条合同价款及支付
2.1合同总价款按买卖双方确认的实际交货数量计价交货总量不得低于本合同数量
2.2支付方式出卖方按本合同约定供货,在20_年春节前支付买卖双方确认的实际交货价款的50%,出卖方按本合同约定全部供货完成后,第二次供货到货后支付买卖双方确认的实际交货价款的80%,工程完工合格后无供方责任时一个月内支付完全部货款
2.3交货地点本项目工程工地
2.4交货时间20_年十一月十五日前第三条计量
3.1以买卖双方确认的实际交货数量计量买卖双方确认交货钢筋规格、数量的单据应由买卖双方书面委托人签字有效,并作为本合同有效附件和结算依据第四条供应时间和地点
4.1出卖方在接到施工单位的钢筋供应通知后,在规定时间24小时内将钢筋送至指定地点第五条其他约定事项
5.1交货地点钢筋下车费用由买受方负责
5.2本合同所指钢筋规格、质量为国标第六条双方的义务
6.1买受方的义务
7.
1.1按合同约定支付价款
6.
1.2完成钢筋供应前的准备工作,并应提前12小时以书面形式通知出卖方供应钢筋的时间、规格、数量等
6.
1.3保证施工工地道路畅通,照明良好,水电设施齐全
6.2出卖方的义务
1.
2.1按合同约定的质量标准、数量标准供应钢筋
6.
2.2按时供应钢筋,提供所供钢筋的试(检)验报告、合格证书
7.
2.3在钢筋供应过程中因特殊情况而不能继续正常供应时,应自情况发生之日起以书面形式通知买受方,并与买受协商处理办法,不得对买受方施工造成损失,否则出卖方承担责任第七条违约责任
8.1买受方的违约责任
8.
1.1买受方未按合同约定付款,出卖方有权停止供料,买受方应赔偿由此造成的损失
7.2出卖方的违约责任
7.
1.1未按合同约定的质量和数量供应钢筋,赔偿因此给买受方造成的损失
7.
1.2未按合同约定的时间供应钢筋,赔偿因此给买受方造成的损失
7.3违约方承担给对方造成的实际和预期损失的,全部经济和法律责任第八条争议的解决方式
8.1本合同如在履行过程中发生争议,双方协商解决
8.2协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉第九条不可抗力
9.1不可抗力的范围包括战争和国家宣布的严重自然灾害
9.2一方因不可抗力无法履行合同时,不承担违约责任,但应及时通知对方
10.一方延迟履行合同发生不可抗力的,不能免除其违约责任第十条合同签订地点拉萨市第十一条本合同自双方签字盖章后生效第十二条本合同一式四份,买方执二份,卖方执二份第十三条本合同未尽事宜,双方另行解决以下无合同正文买受方(公章)成都建工集团总公司委托代理人____________电话____________开户行____________账号____________出卖方(公章)销售部委托代理人电话____________开户行____________账号____________合同签订日期年月日建筑买卖合同5买受人(以下简称甲方)出卖人(以下简称乙方)甲方因工程需要,购买乙方物资,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律之规定,经双方协商一致,签订本合同第一条供料工程
1.1本合同项下的物资用于下述工程
1.2工程地点第二条货物名称、规格型号、材质、单价及计划数量等第三条货物质量要求
3.1质量要求及验收标准的约定
3.2货物质量应符合国家、行业、地方性规范(标准)要求;无国家、行业、地方性规范(标准)的,应符合企业标准,乙方应当提交企业标准,作为合同附件上述规范(标准)均不存在的,应满足其正常的使用性能要求
3.3货物的质量要求应符合有关施工图纸及设计文件要求,有关图纸及设计文件作为合同附件
3.4本次交易采用样品封存、对照样品验收的方式样品及样品的封存包装物由乙方免费提供,全部货物验收合格后退还乙方
3.5货物质量还应符合乙方承诺的质量标准乙方报送甲方的书面资料,包括投标文件或单独的报价文件、乙方(或生产厂家)宣传资料及乙方(或生产厂家)公开宣传的内容,均构成其承诺
3.6鉴于甲方对货物质量标准的了解程度不及乙方,本合同所列明的各种质量要求或技术质量标准,应执行最高标准第四条交货时间按下列第()种方式确定
(1)年月日时前交付全部货物;
(2)分批交货,具体时间由甲方提前日通知乙方第五条交货地点交货地点为本工程施工地点由乙方负责将货物运至工程现场并吊卸至甲方指定的具体位置,运费及吊卸费由乙方承担第六条货物数量及质量的验收
6.1甲乙双方共同对货物(包括合同约定的附件等)数量及外观质量进行验收,并在乙方的发货单上签字确认数量的验收(或复核)方法、计量规则;外观质量的验收内容及方法
6.2货物经甲方表观检验,如有质量异常现象的,经双方核实后确属质量问题的,甲方有权拒收或退货,并由乙方承担违约责任
6.3交货时,乙方应向甲方一并提交产品技术质量资料,包括但不限于乙方未提交上述资料的,视为货物交付未完成,甲方有权不予结算付款
6.4货物进场后,应当进行检测、检验(试验),相关费用由方承担;检测、检验(试验)的内容及方式为检测、检验(试验)不合格的,视为货物交付未完成,并由乙方承担违约责任
6.5货物质量需要在投入使用或安装、调试、运行后才能验证的,经验证合格,方可视为货物质量合格;否则,视为货物交付未完成,并由乙方承担违约责任
6.6甲方采取抽样验收合格的,不能视为乙方全部货物质量合格
6.7甲方依照法律规定或合同约定退货的,如乙方在日内不取回货物,视为乙方放弃货物所有权,甲方可在无需支付货款的条件下处置该货物,处置费用由乙方承担第七条包装、附件
7.1乙方提供的货物包装应符合国家有关同类或类似货物的包装标准,确保与其运输、装卸和储存条件相适应关于包装的特别约定建筑买卖合同6红木家具买卖合同甲方(卖方)合同编号乙方(买方)签订地点第一条红木家具基本情况(请逐项填写,勿写“同样品”;“验收说明”等内容请在验收后填写)
1、签订时间年月日
2、家具名称树种名称树种产地规格型号商标辅材/五金边材状况油漆数量单价总价验收说明口验收合格口问题及解决方案口货款两清口拒收及原因买方送货时间送货员年月曰第二条质量标准每件红木家具应符合qb/t2385-20—新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称,产品标识和实际用材符合,且不低于样品同等质量第三条付款方式定货时,甲方收取货款总额%(不得超过20%)的定金(乙方违约定金不予返还,甲方违约定金双倍返还),余款提货或送货时付清第四条自提货物乙方自行提货,现场验收,缴清全款方可提货,提货时视为当日验收合格第五条甲方送货,运费由甲方承担乙方缴清货款,经乙方验货签收,卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收,买方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案第六条违约责任若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的%向乙方支付违约金第七条购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在天内修理或更换,修理不或不能更换的,予以退货乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的.,甲方应予以更换或退货第八条其他约定事项第九条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉甲方乙方年月日年月日建筑买卖合同7甲方乙方为了维护消费者、经营者合法权益根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定,双方订立本合同,共同遵守第一条品牌商品名称、型号、规格、数量、单位、单价、金额第二条甲方在本公司购买卷材、地板,原则上由乙方负责安装甲第三条甲方是否选择乙方安装
1、口是
2、口否协议条款的附件第二条本条应写明组成合同文件的名称和顺序第三条
3.1如合同文件使用少数民族语言,本款应约定语言的名称及翻译文本由谁提供和提供时间
3.2国家有统一的标准、规范时,施工中必须使用,并写明使用标准、规范的编号和名称国家有统一标准、规范时,有行业标准、规范的,使用行业标准、规范;有国家和行业标准、规范的,使用地方标准、规范此条应写明使用的标准、规范的名称并按照工程的主要部入或项目分别填写适用标准、规范的条款如乙方要求甲方提供标准、规范,应在编号和名称后写明,并注明提供的时间、份数和费用由谁承担甲方提出超过标准、规范的要求,征得乙方同意后,可以作为验收和施工的要求写入本款,并明确约定产生的费用由甲方承担由乙方提出施工工艺的,应在本款写明施工工艺的‘名称,使用的工程部入,制定的时间、要求和费用的承担
3.3法律、法规和规章都适用合同文件,但对同一问题要求不一致时,应在本款内写明适用的法规或规章名称如由甲方提供,还应写明提供时间如由乙方自备,应写明费用及由谁承担第四条不同的工程对图纸的需要情况各不相同本条应写明第四条付款方式:
1、合同签订后,甲方支付乙方按总货款支付定金,元
2、材料到现场,甲方支付乙方工程总货款的,元
3、施工验收合格后,甲方支付乙方工程总款的%,元
4、甲乙双方协议总货款%为此工程质量保证金,如工
5、甲方如付支票须提前支付,等支票到乙方账户后方可提货
6、其他约定事项第五条提货方式
1、口甲方自提
2、口乙方送货至第六条甲方应提供正常,合格的施工条件和场地地面要符合国家标准平整、干燥(3%-5%的含水量)、清洁无起沙现象方可施工如未满足施工中的任何一项要求,造成乙方未按时施工即不为乙方违约第七条交货期限年月曰,材料到施工现场,从具备独立施工条件开始天内,施工完毕年月曰第八条
1、乙方对产品质量保修个月
2、免费维修
3、产品非正常使用以及人为因素损坏、特价产品、定做低廉产品不属保修范围第九条乙方违约责任乙方无法按照合同规定时间供货,甲方有权终止合同,乙方拖延工期没有按时完工,应向甲方支付违约金,违约金每日按合同中息货款的%甲方违约责任甲方在交货期内对乙方的交付的合格货物拒收或因甲方原因需要整批退货订金一律不退退货费用一律由甲方承担其中订制品一律不退不换如甲方未能按照合同的规定付款,逾期每日按照合同总金额的%计算支付乙方违约金第十条标的物所有权自交货时起转移,但甲方未按合同规定履行支付货款义务,标的物仍属于乙方所有;标的物损毁、灭失的风险自交付起,由甲方提供保管物品的场所,物品由甲方保管第十一条合同解除和违约免责出现法律规定的需要解除合同的情况时,双方依法承担相应的责任后,本合同解除;因不可抗拒原因,不能履行合同时,并根据情况部分或全部免除违约责任,合同解除第十二条合同争议的解决方式本合同规定的内容发生争议,由双方协商解决或相关主管部门调解协商或调解不成的,依法向乙方所在地的法院起诉本合同为规定的事宜,双方另行协商补充规定,补充规定及条款效力同等第十三条本合同自双方盖章签字且订金到乙方账号后之日起生效,履行完毕后自动生效,合同一式两份,买卖双方各持一份甲方签章乙方签章法定代表人(签字)法定代表人(签字)联系电话联系电话月曰月建筑买卖合同8买方(以下简称甲方)卖方(以下简称乙方)根据《民法典》及相关法律法规的规定,在平等、自愿、公平和诚实信用基础上,经双方协商一致,订立本合同
1.产品的名称、规格、数量、单价等
1.1上述综合单价已包含了产品采购、装卸(起坡用吊机、<船、皮带机和基础设施及电耗等)、运输、损耗、电子计量装置、保管、起坡损耗、甲方混凝土工厂损耗、保险、规费、资源税、税金、风险管理、利润及其他一切费用,甲方不再就本合同另行支付其他任何费用
1.2此单价在合同履行期间内无调整
1.3乙方供料产地经甲方书面同意变更的,产品综合单价无调整如甲方不同意变更供料产地的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿给甲方造成的一切损失如乙方需变更供料产地,应取得甲方的书面同意,否则视为甲方不同意
1.4以上数量为暂定量,甲方可根据实际需要进行数量增减甲方减少数量的,不属于违约;甲方增加数量的,乙方应按合同其他条款执行结算以本合同第
7.2条为准
2.合同履行期限自日至日;该期限为暂定期限,甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前一日通知乙方
3.质量与技术标准
3.1质量标准乙方交货时随货交付相关质量证明文件,产品的检验指标能满足的要求其尺寸、外形、重量以及允许偏差应满足甲方技术标准的要求材质证明书未按要求交付或者不真实的,产生的甲方损失由乙方负责赔偿
3.2技术标准B3043-《预制后张法预应力混凝土铁路桥简支梁技术条件》;B10424-《铁路混凝土工程施工质量验收标准》;GB14685-《建设用卵石、碎石》碎石的各项技术指标应同时满足以下规范标准要求1碎石的标准《公路桥涵施工技术规范》041-、《普通於用砂、石质量及检验方法标准》G52-等、《建筑用卵石、碎石》GB14685-.《公路工程集料试验规程》G E42-o2设计要求、施工规范粒形良好、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率43%、最大粒径不大于
31.5,C-
0.02%,碱活性
0.01%3碎石应选用粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小、级配良好的连续级配碎石,其最大粒径不大于
31.5,选用骨料前应进行碱活性检验,不得采用有碱活性反应的骨料4混凝土强度等级:C20-C60o5当国家和行业标准有变化时,按新标准执行6甲方和监理要求
4.计量方法
4.1采用过磅计量方式,每批次应扣减经甲方实验室测定的含水率部分
5.交货时间、地点及方式
5.1交货时间乙方必须以甲方提供的材料计划数量组织好分期分批供应材料,每批具体交货数量和时间以甲方的通知为准
6.2交货地点甲方指定料场所在地
5.3交货方式采用汽车运输,乙方负责供料、运输及装卸,甲方在未验收货品前,一切风险及费用均由乙方负责承担
6.验收及提出异议
6.11验收时间收料当时进行取样;验收地点甲方料场
6.22验收方式每批次碎石全部或部分抽样验收
6.3甲方有权到乙方砂石料料源地或取材场厂进行检验,乙方应无条件配合
6.4甲方和业主及监理单位有权对每次送达的产品进行抽样检查,若抽检不合格,或对抽验合格后的产品交由有资质的检验部门检验后发现不能满足技术规格要求的,甲方有权要求对该批产品按照第
6.5条的‘约定进行处理,由此产生的一切费用和给甲方造成的一切损失均由乙方承担
6.6甲方如发现产品的品种、型号、规格和数量等不符合规定和合同约定的,应自收到产品后—日内向乙方提出异议和处理意见,但对产品质量的异议不受该时间的限制,随时发现可随时提出异议和处理意见乙方在接到甲方异议后,应在—日内按照甲方要求负责处理,否则即视为违约,且甲方有权自行处理收到的产品,造成的损失由乙方自行承担
6.7乙方应在产品到达交货地点前2小时提前通知甲方,由甲方指定人员在进行现场接收(指定收货人为程—)产品经收货人对外观、型号规格、数量检查合格后,甲方向乙方出具收货单据,指定收货人签字或加盖指定的收货印章均视为甲方有效确认产品签收的,并不视为免除乙方对物品质量和技术应负的责任
7.结算与货款支付
7.1本合同无预付款
7.2每月的一日为当月的结算截止日期,甲乙双方根据甲方检验合格及共同签认的凭证计算当月砂石料实际收货方量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据
7.3货款分期支付结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后—日内,甲方按当月业主向其拨付的工程进度款比例,同比例向乙方支付货款,最高支付比例不得高于当月货款结算金额的90%,剩余10%作为质保金,在工程完工后无息支付,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任
7.4货款支付方式:银行转账支付乙方指定联系人马联系方式138o
7.5如甲方出现资金困难,乙方同意给予3个月的付款宽限期,在此宽限期间内不视为甲方违约且不计息,乙方不得以此为由中断本项目的货物供应
7.6本合同质保期12个月,自验收合格之日起计算为在质保期内,因货物使用过程中出现任何问题影响到甲方正常使用的,乙方须在收到甲方通知后日内进行维修或更换,因此产生的费用由乙方承担乙方对所供货物的质量终身负责
8.甲方义务
8.1甲方负责提供供货计划和准确的交货地点
8.2按合同约定支付合同价款
8.3甲方不得无故拒绝接收供货计划范围内的物品
8.4按合同约定对物品进行检验和验收
9.乙方义务
9.1乙方应满足甲方备料要求,并保证其砂石料合法来源,否则,由此造成的损失由乙方承担
9.2乙方在供应过程中(含生产、运输、装卸)所发生的各种安全事故,包括在船运、码头装卸,公路和施工便道上进行材料运输,均由乙方承担一切责任和损失
9.3乙方必须做好开采、运输、装卸等过程中的环境保护,遵守国家和行业的有关规定,因违反规定而受到任何处罚的,乙方承担全部责任在货物交付甲方之前,道路及周围环境、及他人人身财产造成损害的,乙方应承担赔偿责任
9.4乙方材料供应应完全服从甲方的协调与指挥,乙方负责向甲方项目上派驻代表,负责材料的协调卸货和计量监督乙方代表的办公、交通、生活等费用由乙方自行承担
9.5乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关,乙方保证有关物品无法律权属上的瑕疵、无知识产权争议,否则,如给甲方造成的任何损失均由乙方承担
10.违约责任
10.1宽限期后甲方仍不能付款的,甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日按中国人民银行活期存款利率标准向乙方支付利息
10.2乙方所交产品的品种、型号、规格和质量等不符合合同约定的,乙方应按照甲方异议时提出的要求处理,由此产生的责任和费用由乙方自行承担如在甲方指定的期限内,乙方仍不能达到合同约定条件或甲方要求的,乙方按本批次所交产品金额的%支付违约金;逾期超过指定期限日的,甲方有权解除本合同,由此给甲方造成的损失由乙方承担
10.3乙方逾期交货的,每逾期日,按照逾期交货金额的3%向甲方支付逾期交货的违约金,甲方视工程进度情况有权向第三方采购或部分采购物资,所增加的费用由乙方承担;如逾期超过―日,则甲方有权解除合同,乙方还应赔偿甲方因此所遭受的损失
1.14乙方不得将材料采购权全部或部分转让给第三者,或交由第三方实际履行,否则甲方有权解除合同,乙方应承担因此给甲方造成的一切损失
1.55乙方不得擅自停止供货,否则甲方有权重新选择其它供应商签订供货合同,并由乙方承担断货给甲方造成的一切损失
1.66由于乙方的原因,致使甲方单方解除合同的,乙方在接到甲方书面解除合同通知后,必须在48小时内撤走自己所有的机械设备及材料,否则视为乙方其放弃所有权,甲方有权自行处理
11.争议解决甲乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决协商不成的,选择以下第1种方式
①提交—市—区人民法院进行诉讼;
②由进行仲裁
12.其他事项
12.1本合同项下的债权不得转让,也不得用于担保
12.2合同如有未尽事宜,经双方共同协商后签订补充协议
12.3本合同自双方签章之日起生效本合同一式_四_份,双方各执_两_份甲方(章)法定代表人委托代理人联系人及电话开户银行账号乙方(章)法定代表人委托代理人联系人及电话开户银行账号一年—月一日建筑买卖合同9
一、双方当事人供方(以下简称甲方)签订地点需方(以下简称乙方)签订时间
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准,并随货出具当批次甲方提供的份数(必须包括竣工图和现场存放的份数)、图纸的深度、比例尺及提供的时间乙方要求增加图纸份数的,应写明图纸的名称、份数、提供的时间和费用甲方不能在开工前提供全套图纸,应将不能按时提供的图纸名称和提供的时间在本条写明第五条本条写明甲方代表姓名和职称(职务)甲方代表委派具体管理人员的姓名和职责如前期工作中施工组织设计和进度计划审批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实等工作的具体责任、权限第六条本条写明甲方委托的监理单人名称、总监理工程师的姓名、职称和甲方授权范X第七条本条按具体工程和实际情况,逐款列出各项工作的名称、内容、完成时间和要求,实际存在而《合同条件》5列入的,要对条款或内容予以补充还应写明甲方不能按《协议条款》的要求完成有关工作时,应支付的费用金额和赔偿乙方损失的范X及计算方法
7.1本款应写明使场地具备施工条件的各项工作的名称、内容、要求和完成的时间
7.2本款应写明水、电、电讯等管线应接至的地点、接通的时间和要求如上、下水管应在何时接至何处,天应保证供应的数量,水质标准,不能全天供应的要写明供应的时间货物的质量保证书
三、交(提)货地点、方式送到厂
四、钢材价格货款按实际发货量及当日的报价结算
五、合理损耗及计算方法除冷轧板按实际重量计算外,热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3%左右按收到材料过磅重量计算货款
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担成捆成件,内附质量保证书注分件注明料头料尾
七、验收标准、方法材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好,需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方,供方需及时作出回应和处理,并承担相应的运杂费;若因钢材质量问题给需方造成损失,由双方共同协商处理
八、结算方式及其期限供需双方签订购销合同后,需方付总金额30%预付款,余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足
九、解决合同纠纷的方式本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决若双方无法协商一致,可向合同签订地人民法院起诉
十、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效本合同用传真方式,同样具有法律效力甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字):法定代表人(签字):年—月—日年—月一日建筑买卖合同10合同编号______________甲方乙方法定代表人法定代表人联系电话联系电话根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,甲乙双方就建筑用砂石料买卖的相关事宜协商一致,签订本合同第一条品名、数量、价格第二条质量标准双方约定交易的砂石料按下列第项标准执行
1.国家标准口68/丁14684-20_《建筑用砂》口GB/T14685-20_《建筑用卵石、碎石》
2.行业标准JGJ52-20_《普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准》
3.其他第三条交付方式
1.交付时间与数量
2.交付方式按下列第项执行⑴乙方送货2甲方自提3其他
3.交付地点第四条验收
1.乙方送货或由乙方交由第三方承运的,在产品运抵交货处后,甲方应在日内做好验收工作
2.乙方应向甲方提供该批产品的《质量检验报告》或《砂石产品质量保证书》交货时,甲方应与乙方一同验收,验收完成后甲方应出具验收单
3.甲乙双方对砂石料质量有异议的,需要对砂石料进行物化检测的,双方约定在日内完成检测,并在抽样单上签字确认,根据检测结果协商处理
4.甲方应当在约定的验收期间内将砂石料的数量或者质量不符合约定的情形通知乙方甲方怠于通知的,视为所交付砂石料的数量或者质量符合合同约定第五条支付方式
1.支付方式1合同签订后日内,甲方向乙方支付合同总价款的%作为预付款,计人民币元2款项支付
①年月日,支付元;年月日,支付元;年月日,支付元;
②其他方式
③乙方供货结束日内,甲方付清余款
2.双方经自愿协商采取以下结算方式口现金口支票口其他第六条违约责任
1.乙方交付的砂石料质量不符合本合同约定的,甲方可要求更换或退货更换后仍不能达标或不能重新供料的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿相应损失
2.乙方逾期交付的,甲方有权要求乙方继续履行,并向甲方支付违约金,违约金每日按逾期交付砂石料金额的%计算
3.因甲方原因导致迟延交付的,由此给乙方造成的损失甲方应予赔偿
4.甲方逾期支付合同价款的,应向乙方支付违约金,违约金每日按逾期支付价款的%计算第七条其他约定
1.甲乙双方对履行本合同期间砂石料价格变动的约定
2.o
3.本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的,事宜,双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分第八条纠纷解决
1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第种方式解决1将争议提交仲裁委员会仲裁;2依法向人民法院提起诉讼第九条合同的解除
1、经双方协商一致,可以解除本合同
2、依法律规定或合同约定请求解除合同的一方,应当自解除事由发生之日起日内,以快递签收、公证送达等方式通知对方,否则丧失解除权第十条通知与送达
1、双方因履行本合同发出的通知、文件、资料,均按下列地址送达:甲方:O乙方一方变更地址,应当及时书面通知对方,否则以原地址为准
2、以邮寄方式送达的,寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容第十一条其他约定
1、本合同自双方签字盖章之日起生效本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等法律效力
2、未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议
3、双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本,并将复印件交付对方备案如果合同签约人不是法定代表人,应当提交授权委托书
4、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应当及时向对方通报不能履行合同的理由,并在日内提供书面证明
5、其他事项甲方(盖章)乙方(盖章)授权代理人(签字)授权代理人(签字)住址住址联系电话联系电话开户银行开户银行账号账号年月——日年月日签订地点签订地点建筑买卖合同1120__年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程,其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》,Z某和C某在合同落款处签名,被告公司未盖章,建筑钢材买卖合同合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程,约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价,又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据,也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金原告至20—年底依约送货,共计货款金额为520万余元被告通过Z某、C某陆续付款计360万元,余款160万余元逾期不付原告多方与Z某、C某协商付款事宜,皆未果,被告公司也不予答复此时适逢金融危机,原告经受极大资金压力,遂委托律师代理诉讼我们接受委托后,经周密调查,掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人,原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同,该合同相对方应为被告公司,同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任,律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元,并起诉Z某、C某为共同被告,要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任,同时向法院申请诉讼保全,全额冻结了被告公司的银行账户,保证了债权的实现诉讼中,被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩,并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉,要求赔偿被告损失50余万元因双方考虑各自在本案中是法律风险,我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解,经法院主持调解,双方达成调解协议,被告公司于和解当日支付145万元货款因诉讼目的已经实现,我方遂申请撤诉建筑买卖合同12合同编号工程名称买方卖方依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同第一条工程概况
1.建设单位________________________
2.施工单位________________________
3.工程名称________________________
4.工程地点________________________
5.运距____________________________第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容,详见合同附件第三条供货数量及质量的验收确认
1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认
2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据
3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的,甲方应即时通知乙方进行核实,经核实后甲方有权作退货处理,由此给甲方造成的损失由乙方承担
4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在24小时内书面通知乙方进行核实如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担属于产品质量责任的.,由此给甲方造成的损失由乙方承担
5.乙方供货到施工现场的混凝土,甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的,甲方应承担由此给乙方造成的损失第四条价款结算及支付
1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续
2.甲乙双方约定,对用于工程结构部分的混凝土采用下列第种方式办理价款结算确认手续依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量办理价款结算,计算施工图预算量执行20_《北京市建设工程预算定额》在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商甲方未按合同约定提供图纸,致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时,或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的,双方应按第种方式结算
3.3本款应写明需要甲方协调的涉及本工程的市政等部门的工作内容及完成时间
4.4本款应写明甲方应协调哪些施工单人之间的关系及协调内容和完成时间
5.5本款应写明由甲方办理的各种证件、批件和其他需要批准的事项及完成的时间,其时间可以是绝对的年、月、日,也可以是相对的时间,如在某项工作开始几天之前完成
6.6本款应写明甲方组织图纸会审的时间,如不能约定准确时间,应写明相对时间,如甲方发布开工令前多少天第八条本条按具体工程和实际情况,逐款列出各项工作的名称、内容、完成时间和要求,实际需要而《合同条件》6列的,要对条款和内容予以补充
8.1甲方如委托乙方完成工程施工图及配套设计,应在本款写明设计的名称、内容、要求、完成时间和设计费用计算方法
8.2本款应写明乙方提供的计划、报告、报表的名称、格式、要求和提供的时间
8.3甲方要求乙方提供的合同价款之外的照明、警卫、看守等工作,应在此款写明
8.4本款应写明地方政府、有关建筑买卖合同2出卖方(以下简称“甲方”)买受方(以下简称“乙方”)
一、标的、数量和价款
7.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算
8.价款支付期限本合同项下的工程因非乙方原因中途停工,导致甲方停止使用乙方的混凝土时,甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款
9.甲方未按本合同约定期限给付价款,乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土第五条双方义务
1.甲方义务根据工程进度需要,应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式,并对技术质量要求进行交底,以保证乙方有足够的供货准备时间应保证现场场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全作业环境,并应安排专人负责调度指挥,保证乙方车辆及人员进出现场的安全,以及车辆驶出现场达到环保要求应负责提供现场作业用水及照明环境,作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题,由甲方负责协调解决应指派专人负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求,不得自行添加水、外加剂等材料,由此出现的质量问题由甲方负责应承担对施工浇筑过程中混凝士的跑模、涨模或多要造成的损失
2.乙方义务供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底乙方车辆及人员进入现场后,应当服从甲方负责人员的统一调度指挥,积极配合甲方,提供优质服务应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划,保质、保量、及时供应混凝土接到甲方就混凝士数量及表观质量提出的书面异议后,应按本合同第三条第三款解决浇筑混凝土前后,应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料第六条违约责任
1.甲方未按本合同约定给付价款的,自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息
2.甲方未按合同约定履行其他义务的,应按向乙方支付违约金给乙方造成损失的,还应承担赔偿责任
3.乙方未按合同约定履行义务的,应按北京市预拌混凝土买卖合同向甲方支付违约金给甲方造成损失的,还应承担赔偿责任第七条争议解决方式本合同项下发生的争议,双方应协商解决或向申请调解解决协商或调解解决不成的,应按照下列第种方式解决向人民法院提起诉讼向仲裁委员会申请仲裁第八条其他约定事项
1.在合同履行过程中,因需变更合同或行使抗辩权中止合同的,应提前5日书面通知对方
2.第九条未尽事宜,经双方协商一致可另行补充约定补充约定与附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效本合同及附件一式份,甲方份,乙方份,具有同等法律效力买方卖方住所:住所法定代表人法定代表人电话:电话:委托代理人委托代理人电话:电话:现场联系人现场联系人电话:电话:传真传真签订时间签订地点建筑买卖合同13甲方(买方)乙方(卖方)甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,就甲方购买乙方建筑周转材料事宜协商一致,签订本合同
一、采购内容—租赁站现有所有建筑周转材料(详见附件清单),堆码厂房、办公场所使用权3年
二、采购价格⑴架管元/米,合计米,总计元;⑵扣件元/个,合计个,总计元;总价合计
三、付款方式合同签订后5日内,甲方以转帐方式支付乙方首期款万元(大写),余款万元,(大写)乙方同意甲方无息在年月日前支付
四、采购前企业的亏损和债权债务的处理全部由乙方承担与甲方无关
五、双方的权利与义务
(一)甲方:不得毁坏堆码场地、办公场所的建筑物原貌和使用性质;
(二)乙方:
1、承诺建筑周转材料都达到国家建筑周转材料的使用标准,并保证所有权属卖方无其他所有权争议;
2、应按买卖合同规定,保证甲方无偿使用堆码场地、办公场所3年,并提供相关物业所有人的’书面证明材料;
六、违约处理
1、在合同期限内,乙方违约不能提供承包方承包建筑周转材料和场地堆码、办公厂房使用的,给甲方造成经济损失的,乙方承担所造成经济损失的双倍赔偿金给甲方,并全额退还甲方已付首期款,本合同自行终止
2、在合同期限内,甲方违约给乙方造成经济损失的,甲方承担双倍赔偿金给乙方
七、双方约定的其他事项
八、本合同未尽事宜,双方协商签订补充合同补充合同与本合同具备同等法律效力,协商不成提请仲裁裁决或向当地人民法院提起诉讼
九、本合同一式两份,甲乙双方方各执一份,具备同等法律效力甲方(盖章):乙方(盖章)法定代表人法定代表人年月曰年月日建筑买卖合同14第二条本约建筑买卖价款总额一万—仟—佰—拾元整(本价款包括拆迁补偿及整地等费用)其付款办法如下第一期人民币一万—仟—佰—拾元整于订购时交付第二期人民币一万—仟—佰—拾元整于签约时交付第三期人民币一万—仟—佰—拾元整于房屋开工时交付第四期人民币一万—仟—佰—拾元整于壹楼地板完成时交付第五期人民币一万—仟—佰—拾元整于贰楼地板完成时交付第六期人民币一万—仟—佰—拾元整于叁楼地板完成时交付第七期人民币一万—仟—佰—拾元整于肆楼地板完成时交付第八期人民币一万—仟—佰—拾元整于伍楼地板完成时交付第九期人民币一万—仟—佰—拾元整于交屋时交付第十期人民币一万—仟—佰—拾元整于办妥抵押贷款时交付贷款部分并应另行支付自交屋后,至乙方取得该贷款时止,依银行放款利率计算利息若甲方于房屋开工后始行承买,应于签约时一次付清所应交付的前面各期款项若甲方以支票付款,倘支票全部或一部分不能兑现时,视为违约第三条甲方于接到乙方缴款通知时三日内,应准时交付当期款项,若未按约定日期交付时,其延迟欠缴金额应依银行放款利率计算利息予乙方惟甲方的延迟缴款不得超过一星期,若超过一星期,经乙方催告仍未缴付时,视同甲方自愿放弃承买权利,无须乙方以甲方违约的声明通告,乙方即可将甲方已缴款项全部无条件没收,充作乙方房屋兴建工程上所受损害的赔偿至所承买的土地,由乙方另行处理,若甲方于签约付款后自愿解除契约时,该已缴付的.各期款项,应由乙方全部无条件没收,甲方不得有任何异议第四条若各期土地价款缴付后,对于应缴付的房屋买卖各期款项有房屋买卖契约书第三条规定现象发生时,甲方所已缴付的土地价款,亦由乙方无条件没收,甲方绝无异议第五条本约土地,非经乙方同意,甲方不得擅自让与第三者,若因此可归责于甲方的事由,导致发生纠纷时,应由甲方负责处理,概与乙方无涉第六条本约土地,乙方保证来历清白,而无任何纠葛,若有第三者主张异议时,无论产权或债务的纠葛,均由乙方负责理清,不得连累甲方,若因纠葛致使甲方受有损害时,乙方愿负赔偿责任,绝无异议第七条本约土地所有权移转登记,与地上房屋同时办理,并于交屋时一并点交于点交之日以前,乙方如有应缴而未缴的任何税费,悉由乙方负责缴清,点交之日以后,由甲方负担第八条本约土地,于办理所有权移转登记时,甲方的权利人名义,应与地上房屋甲方的权利人名义相符,俾使产权清楚一致以利登记第九条本约土地所有权移转登记等一切手续,由乙方特约的登记代理人统一办理,所需甲方有关的书件证章,经乙方通知,应即提供配合办理,至所需印花税、地政规费、代书费等由甲方负担,并按通知期限内缴付乙方土地增值税依法由乙方负担第十条本约土地,未点交前如遇天灾地变或其他非可归责于甲方的原因致受有损害时,由乙方负责,概与甲方无涉第十一条本约有未尽事宜,适用社会一般惯例或现行有关法律的规定第十二条本约同文一式两份,双方各执一份为凭甲方姓名_______________住址身份证号码_____________乙方姓名_______________住址___________________身份证号码_____________年月日建筑买卖合同15合同编号____________________出卖人买受人根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及相关法律法规,遵循公平和诚实信用的原则,出卖人和买受人经协商达成如下协议第一条第二条第三条第四条质量标准、要求___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________O标的物的技术标准按国家标准和行业标准执行;无国家标准、行业标准或买受人有特殊要求的,按如下标准执行o标的物的包装费用由出卖人承担标的物的包装方式应符合国家和行业标准,如国家/行业标准对标的物包装方法没有规定的,出卖人应采取通用的、足以保护标的物的包装方式买受人对标的物的包装方式有特殊要求的,出卖人应按买受人的要求执行第五条第六条标的物的随附必备品(使用保养说明、技术指标、质量合格证明文件等)、配件、工具的规格、型号、数量及包装方式标的物的交付方式为出卖人送货,费用由出卖人承担出卖人按约定的时间、地点向买受人交付标的物(包括标的物的随附必备品、配件、工具等),并经买受人检验合格的,方为正式交付交付时间_______________________________________________交付地点第七条第八条标的物所有权自正式交付时转移;标的物损毁、灭失的风险自正式交付时起由买受人承担标的物交付时,买受人按约定的质量要求和技术标准对标的物进行检验在检验中发现标的物质量、数量、品种、规格、型号、花色、包装方式等事项不符合约定标准的,买受人有权提出异议和处理方法出卖人应在买受人提出异议后3日内负责处理,否则视为认可买受人提出的异议和处理方法出卖人和买受人对标的物检验时间、方式的其他约定第九条第十条合同暂定总价人民币()
二、质量标准按中华人民共和国行业标准GB/T
9846.3-88执行及其相关规范标准执行
三、甲方对质量负责的条件及期限按照及相关的产品质量标准规定执行,法律及规范没有规定的,按产品质量证明书的质量保证期限为准
四、随货必备的技术资料甲方应提供产品质量符合有关规范标准的书面证明资料、生产许可证复印件、产品合格证书作为本合同的附件,并加盖公章
五、标的物所有权和标的’物的毁损、灭失风险转移送达乙方承建的工程(以下均简称“乙方工程”)现场验收合格时转移
六、合理损耗标准及计算方法按实际合格数量验收
七、运输方式及到达站(港)和费用负担甲方送货至乙方工程施工现场,运输费用及上下车费用由甲方负责,乙方指定收货人为,结算票据以其签字为结算依据
八、检验标准、方法、地点及期限货到现场5日内检验完毕,标准按合同第二条执行;乙方对产品质量提出异议的,乙方有权将产品送国家相关检验部门进行检验如检验合格,有关检验费用由乙方自行承担;如检验不合格,则由甲方承担一切费用,并赔偿给乙方造成的其他经济损失
九、结算方式、时间及付款标的物为需要安装和调试的成套设备的,出卖人应按照买受人要求的时间、地点完成标的物的安装、调试标的物的合理损耗标准及计算方法第十一条买受人付款方式及付款期限第十二条出卖人对标的物的质量承担保修责任,保修期从一年—月—日至一年—月—日保修期内,买受人按合同总价的—%预留质量保修金,保修期满无质量问题的予以退还标的物在保修期内出现质量问题的,出卖人应及时予以维修、更换,并赔偿由此给买受人造成的全部损失(包括但不限于停窝工损失、向第三方承担的经济责任)出卖人未按买受人要求及时维修、更换标的物的,买受人有权自行维修,费用直接从预留的质量保修金中抵扣,不足部分买受人有权继续向出卖人追偿第十三条违约责任
1.出卖人逾期交付标的物、交付标的物的质量、数量、品种、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的,是出卖人违约;买受人逾期付款的,是买受人违约
2.因出卖人违约导致买受人遭受损失或向第三人承担经济责任(包括但不限于停窝工损失、向建设单位、分包单位承担违约责任等),出卖人应当赔偿买受人全部经济损失
3.出卖人交付标的物的质量、数量、品种、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的,买受人有权拒收该部分货物或拒付该部分货款;出卖人应负责更换、修复标的物至合同约定标准如出卖人未按买受人要求更换、修复标的物至合同约定标准,买受人有权要求其继续履行或要求解除合同买受人解除合同的,出卖人应向买受人支付合同总价3%的违约金,不足弥补买受人损失的,出卖人应继续赔偿第十四条本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向买受人所在地人民法院起诉第十五条本合同一式份,双方各执份,自双方加盖公章之日起生效第十六条补充条款_____________________________出卖人_________________________________住所地电话________________________委托代理人买受人_________________________________住所地电话________________________委托代理人年月0年月日
9.1若所购货物按照本合同第一条能够在签订本合同时确定详细数量和金额的,自货物按本合同约定交验给乙方后,每月20日甲乙双方进行对账,对账结束后10日内支付上月货款的%,余款在用砖结束后两个月内付清
9.2若所购货物甲乙双方约定按实际供货量结算的,选择下列第
(1)项执行
9.
2.1由乙方项目负责人及材料保管人员办理上述材料结算单,并由甲方签字,甲方每次供材料达到10万元(大写壹拾万元整)时支付材料款的70%,尾款到本项目外墙工程完工且验收合格之后1个月之内结清剩余款项甲方提供税务发票后,10日内乙方支付款项
9.
2.2双方其他约定检测送检费用由甲方自理
9.3甲乙双方的材料结算书须加盖乙方或乙方授权的职能部门、分支机构的公章才有效
9.4如因乙方工程被业主拖欠工程款导致乙方不能按约支付甲方货款,甲方应积极配合乙方追索业主拖欠工程款的工作并且不得要求乙方承担违约责任
十、本合同解除的条件在合同履行中,乙方发现甲方供应的产品的品种、型号、规格、花色、质量和供货时间等不符合合同规定以及乙方要求的,乙方享有合同单方解除权,并可继续追究甲方违约责任H—、违约责任n.1甲方违反合同、报价表或投标书约定提供产品,或提供不合格产品的,乙方有权拒绝支付货款,有权要求退货并收回已支付的货款,同时有权要求甲方赔偿乙方因此受到的直接和间接损失
11.2甲方要求乙方付款时应首先向乙方提供合法有效的发票和请求付款的书面申请,否则,乙方有权暂缓支付货款并且不承担逾期付款的违约责任
11.3甲、乙双方每一次结算后,双方同意
11.
3.1乙方接收甲方每次提供合法的货款发票和付款申请后在6个月内未按时付款的,乙方不向甲方承担任何违约责任
11.
3.2乙方接收甲方每次提供合法的货款发票和付款申请后支付货款超过6个月的,从第7个月起乙方向甲方只承担未按约付款额度每年4%的违约金
十二、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议先由双方当事人协商解决,协商不成的,依法由人民法院管辖
十三、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效
十四、本合同一式四份,甲方一份,乙方三份
五、其他约定事项:
15.1甲方保证对其所供应的材料不受任何第三人所有权、他物权和知识产权的追索,拥有合法的经销权或特许经销权,否则甲方将承担因此给乙方带来的直接和间接损失
15.2甲方声明本合同签订之时,甲方已经知悉本批货物将用于乙方承建的,因此,本合同中涉及的直接或间接损失包括但不限于给该乙方工程项目造成的损失、乙方对建设单位承担的赔偿金、因涉及诉讼或仲裁而支付的诉讼或仲裁费用、律师费用等
15.3甲、乙双方在执行合同过程中应遵守《产品质量法》、《环境保护法》、《道路交通安全法》等法律、法规
15.4本合同未尽事宜双方另行协商甲方(签字或盖章)乙方(签字或盖章)账号开户行经办人电话电话身份证号码签订时间年月日建筑买卖合同3甲方(买方)(卖方)乙方本着公平.自愿.平等和诚实信用原则.经双方友好协商,就甲方承建工程所用的现浇建筑模板.木方全部由乙方提供,本合同成立后双方共同遵守
二、质量、此系样品买卖合同,质量标准按甲乙双方认可的样品质量和乙方的.质量承诺条款执行,但甲房要按使用要求使用
三、质量承诺与使用要求:
1、甲方收货后—日内,在商品没有使用及保存完好无损坏的情况下,若有质量疑议,可以更换其他产品,—日后甲方未提出疑议,就视为该批商品符合本合同质量要求
2、乙方所供的商品95%,应达到合同所有要求的39;标准
四、使用要求使用时板疑家长不干胶封贴,虽锯切使用的模板,锯切后用酚醛汕漆封边,待油漆干后方可使用,周转使用必须使用脱模剂,严禁拆模时从高空向下任意抛掷和与硬物碰撞
五、规格
六、数量
七、供货时间
八、甲方指定同志为甲方执行为合同的全权代表人,具有模板检验和签字等权力
九、结算及付款方式和期限1元2货款
3、应在年月%
4、余款应在月全部
十、违约责任
1、因乙方的所有资金全部用于商业经营,不同于闲置资金和借货资金,所以经双方协商,达成以下加价的方式和赊购条件
十一、如果方需用其它材料,由甲方采购到乙方门市,谈好。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0