车库买卖合同合集15篇

车库买卖合同合集（篇）15车库买卖合同1（合同编号）出卖人―注册地址—营业执照注册号—企业资格证书法定代表人联系电话买受人姓名身份证地址根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下车库买卖合同书范本买受人所购车库的基本情况

一、本人系—小区一幢—单元—的业主，购买一号车库,属—结构，价款O

二、车库单独办理产权证，面积以产权部门登记面积为准

三、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积—元如遇调整物管费标准则按新标准收取

四、甲方对车库设施提供有偿维护修理

五、乙方在使用车库时必须遵守以下规定:

1、不准将车库以经营用途使用；乙方（签章）:年月日车库买卖合同6卖方（以下简称甲方）买方（以下简称乙方）根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库一事达成如下协议

一、甲方自愿将其名下位于小区一幢号车库（实测建筑面积平方米），出售给乙方甲方保证所出售车库产权无争议纠纷

二、乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途

二、甲、乙双方商定车库出售价格为人民币万元整乙方在年一月—日前一次性付清

三、甲方已在年一月一日将上述车库及有关手续移交给乙方

四、乙方购买上述车库后，与车库有关的所有权利、义务均由乙方享有或承担，与甲方无关

五、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，公证机构留存备案一份甲方（出卖人）乙方（买受人）年一月―日车库买卖合同7甲方（出卖人）住址身份证号乙方（买受人）住址身份证号经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议

一、甲方自愿将其名下位于一号车库（实测建筑面积一平方米）,出售给乙方乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途

二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币一万元整（_元）乙方在20_年—月—日前一次性付清

三、甲方在一年一月一日前将上述车库交付乙方使用

四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权

五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行

六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力甲方（出卖人）乙方（买受人）20_年—月—日车库买卖合同8出卖方（甲方）买受方（乙方）甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守

1、甲方将位于小区号的车库卖于乙方

2、车库的具体情况位置，四邻:,面积---，产权方式为

3、甲方出卖车库的.价格为----------------------元，乙方于本合同签订后一次性支付甲方

4、自本合同签订之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续

5、甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任

6、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担车库产权买卖合同范本

7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金；甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金

8、未尽事宜甲乙方协商解决

9、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效甲方（签字盖章）乙方（签字盖章）年月曰车库买卖合同9车位买卖合同出卖方（甲方）买受方（乙方）甲方将其所有的车位出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守

1、甲方将位于大唐智能花园小区号的车位卖于乙方

2、车位的具体情况位置，四邻，面积,产权方式为O

3、甲方出卖车位的价格为人民币元，大写兀乙万于本合同签订后一次性支付甲方

4、自本合同签订之日起，该车位的所有权归乙方所有，甲方将该车位及所有手续交付乙方，并且提供身份证件、产权来源等相关证件由甲乙双方会同物业办理相关手续

5、甲方保证买卖车位合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任

6、在车位转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担

7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金；甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金

8、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决

9、本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决如协商不成甲乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉

10、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字后生效n、合同附件车位平面图甲方（签字盖章）物业单位（签字盖章）日期年月乙方（签字盖章）日车库买卖合同10甲方（出卖人）身份证号码乙方（买受人）身份证号码经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的‘基础上，就买卖车库一事达成如下协议

一、甲方自愿将其名下位于小区楼号车库（建筑面积平方米）,出售给乙方

二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币元整，乙方于本协议签订之日一次性付清全款

三、甲方于签订协议之日，将该车库交付乙方使用

四、乙方在购得车库后，对本车库享有所有权本协议签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关；本协议签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关

五、因车库没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助

六、甲、乙双方均应信守本协议，不得违约，若有违约，违约方向守约方赔偿一切经济损失

七、本协议一式两份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力甲方签字乙方签字证明人签字年月日车库买卖合同11出卖人____________________________法定代表人__________________________注册地址____________________________营业执照注册号______________________联系电话____________________________买受人______________________________身份证号码__________________________住所地______________________________联系电话____________________________风险告知出卖的标的物，应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物，依照其规定根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同

一、买受人所购的基本情况乙方所购车库位于“”第号单位该车库套内面积约为平方米

二、计价方式与价款双方约定按套计算该车库总价款为（人民币）元整风险告知很多业主都认为买了车位之后就不再产生其他费用，其实，这是一个误区即使我们买下了车位，还需要每个月缴纳一定的“车位管理费”这笔费用每个小区收取不同，大概在几十至上百元不等因此，在购买车位之前最好问清车位管理费的数额与缴纳方式，以免日后发生纠纷

三、付款方式买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币元整

四、交付期限出卖人应当在年—月—日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期

1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的‘，如地震、水灾等；

2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的；

3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的；

五、出卖人延期交库的违约责任除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理；

1、逾期时间，分别处理不作累加1逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金,合同继续履行；2逾期超过三十日，买受人有权解除合同买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金

六、车库交接车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费

2、不准将车库出售、租赁或以其他方式转让给本小区以外的住户或单位使用；

3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记；

4、严谨存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；

5、文明驾驶，安全行车在小区内应慢行，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；

6、对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理

7、本车库买卖合同书范本一式两份，双方签字生效，未尽事宜双方协商解决甲方乙方日期日期车库买卖合同2卖方（以下简称甲方）身份证号_____________________买方（以下简称乙方）身份证号_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售

七、其他规定买受人使用期间不得擅自改变该车库的建筑主体结构、承重结构和用途出卖人不得擅自改变与该车库有关联的公共部位和设施的使用性质

八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第种方式解决

1、提交仲裁委员会仲裁

2、向人民法院起诉风险告知关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审在约定管辖时注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其

一九、合同生效本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下出卖人贰份，买受人贰份本合同自双方签订之日起生效附件车库平面图出卖方（盖章）买受方（盖章）:法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年月日年月日车库买卖合同12卖方买方经买卖双方平等协商，在真实意愿的基础上，就车库买卖事宜达成一致，特签订本合同，双方共同遵守，并作为所有权归属的凭证

一、双方买卖的车库位于，面积平方米，卖方获得时间，所有权证明资料名称，资料编码

二、车库的买卖价格为人民币元整，于本合同签订之日由买方交付卖方；车库及车库钥匙由卖方交付买方

三、卖方应保证对出卖的车库拥有所有权，有权处置该车库，卖方及第三人没有在该车库上设定抵押，法院等机关没有对该车库采取查封扣押等措施若存在上述情形并给买方造成损失，卖方对买方的损失应当予以赔偿

四、合同生效后，车库所有权归买方所有，买方拥有完全使用权、租赁权和转让权，使用、租赁、转让的、时间、价格与卖方无关，但在同等条件下，卖方可以享有优先权

五、目前，—市房管部门不对车库确权登记；若—市房管部门能够对车库买卖进行登记时，卖方应当配合买方（或者第三方）办理车库过户登记手续

六、为使服务于本小区的物业管理公司知晓并对本买卖合同予以证明，物业管理公司应在本合同上盖章并填写相应的物权转让登记备案资料

七、本合同一式两份，买卖双方各执一份，自双方签字后生效卖方（手印）买方（手印）身份证号身份证号卖方（手印）身份证号年月日物业公司（盖章）年月日本合同买方持有件需附加下列附件

1、卖方（夫妻双方）的身份证复印件；

2、车库款项收到条；

3、卖方购买车库时取得的交款凭证；

4、物业公司相关登记表车库买卖合同13甲方（出卖人）_______________乙方（买受人）_______________经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议

一、甲方自愿将其名下位于号车库（建筑面积平方米），出售给乙方乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途

二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整（元）乙方在年月日前一次性付款

三、甲方在年月日前将上述车库交付乙方使用

四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责；乙方所付甲方购房款，甲方不予退还

五、甲方在乙方付款后，将甲方与开发商签订的车库购买合同与收据交付乙方

六、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行

七、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力甲方（出卖人）_________________________乙方（买受人）_________________________年月日车库买卖合同14出让方（以下简称甲方）受让方（以下简称乙方）根据《合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上订立本协议，协议内容如下鉴于甲方和正大五星房地产开发有限公司于20年12月13日共同签署的《正大五星—花园补充协议书》（见附件一）约定正大五星房地产有限公司将正大五星—花园地下车库32个车位（见附件二）作价抵扣上交利润，作价标准为每个车位710万元，由甲方自行处理变现，正大五星房地产开发有限公司须无条件配合甲方办理相关手续

一、甲方将位于贵港市正大五星—花园地下车库的.B5车位，（见附件二）转让给乙方，由乙方自行处置

二、甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利甲方确保本协议之附件

一、附件二的客观真实，并符合法律有关规定甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷

三、甲、乙双方约定车位转让价款为人民币元（大写）

四、乙方须在本协议签定后三日内支付价款，按时划款到甲方银行账户经甲、乙双方确认，甲方收款银行帐户为

五、本协议自甲、乙双方签字或盖章且乙方将价款划入甲方上述收款银行帐户时即行生效

六、本协议生效后，甲、乙双方分别向—公司发出权益转让通知书甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续（税费及规费由甲、乙双方按国家有关政策规定各自承担）

七、因甲方原因导致上述车位不能办理落名、产权登记等相关手续或发生债权债务纠纷的，由甲方承担责任；乙方有权解除本协议，甲方须按转让价款双倍赔偿

八、本协议在履行中发生的任何争议，双方均应通过协商解决,协商不成，提交法院裁决

九、因解决本协议争议产生的费用，包括但不限于保全费、诉讼费、律师费，由败诉方承担

十、本协议的附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力

十一、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力

十二、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力附

一、合作开发正大五星—花园补充协议书的有效复印件

二、车库明细图的有效复印件甲方（公章）乙方（公章）法定代表人法定代表人年月曰年月曰车库买卖合同15甲方中化地质矿山总局福建地质勘查院乙方杨瑞玲甲方位于福州市晋安区象园街道长福路1号的长福家园小区现有部分地面架空层车位和部分地下室车位，经双方协商一致，甲方同意将所有车位转让给乙方，双方就此订立如下协议事项

一、地点、数量甲方位于福州市晋安区象园街道长福路1号的长福家园小区拥有的所有车位53个，其中4号楼地面架空层车位19个；6号楼地面架空层车位9个；5号楼地下室车位25个

二、转让价格每个车位均价

6.5万元，总计53个车位共计价款

344.5万元车位的转让税费，由乙方承担

三、付款办法本协议签订后三日内，乙方支付给甲方50万元预付款，余款在双方至房产交易中心办理产权过户收件时全部付清

四、产权的过户手续由乙方负责办理，甲方应于配合车库转让协议书如因国家政策等原因至产权无法办理过户，甲方退还已收取乙方的款项，双方免责

五、本协议一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力，协议自签订日起生效，履行完毕自动失效甲方乙方法定代表人代表代表年月日年月日及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有车库，达成如下协议第一条甲方所售车库座落位置、面积

1、甲方所售车库位于；

2、甲方所售车库建筑面积平方米第二条车库售价、付款方式

1、甲方所售车库总金额为（人民币）整

2、签定本合同时，乙方向甲方一次性支付购买车库全款第三条车库交付、相关手续及物品交付本合同签定之时,甲方向乙方交付车库，同时交付购买收据、与开发商签定的原始购买车库合同以及车库钥匙、遥控器、电卡等与车库相关的、物品第四条相关责任约定甲方保证在交接时该车库没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该车库在交接前既已存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任车库交付后，由乙方负责办理车库更名过户等手续，甲方负责提供办理过户时需要的相关证明材料，证明材料交付时间由双方另行约定第五条本合同未尽事宜，由甲、乙双方再行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力第六条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决协商不成的，甲、乙双方可依法向该车库所在地人民法院起诉第七条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字之日起生效甲方（代签人）乙方（签字）年—月—日车库买卖合同3车位车库买卖合同甲方（车库出卖人）—省房地产公司电话乙方（车库买受人）电话根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议

一、乙方通过公开拍卖竞得—小区幢号车库，属结构

二、乙方按规定付清成交款（大写）,拍卖佣金（大写o

三、甲方统一办理《产权证》，车库面积以产权部门登记为准,办理费用由乙方支付

四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积—元如遇调整物管费标准则按新标准收取

五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理

六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定

1、不准将车库以经营用途使用；

2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给一小区以外的住户或单位使用；

3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记；

4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地；

5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；

6、文明驾驶，安全行车在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；

7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定,自觉服从管理人员的管理乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理

七、本合同一式贰份，双方签字生效未尽事宜双方协商解决甲方―省房地产公司乙方代表日期日期车库买卖合同4甲方（出卖人）—身份证号码乙方（买受人）—身份证号码经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库一事达成如下协议

1、甲方自愿将其名下位于—小区一楼一号车库（建筑面积—平方米），出售给乙方

2、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币一元整，乙方于本协议签订之日一次性付清全款

3、甲方于签订协议之日，将该车库交付乙方使用

4、乙方在购得车库后，对本车库享有所有权本协议签订之日之前所产生的‘一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关；本协议签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关

5、因车库没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助

6、甲、乙双方均应信守本协议，不得违约，若有违约，违约方向守约方赔偿一切经济损失

7、本协议一式两份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力甲方签字___________乙方签字___________证明人签字一年一月—日车库买卖合同5出卖人（以下简称甲方）买受人（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方出卖给乙方车库的相关事项协议如下

一、甲方出卖车库的位貉甲方出卖给乙方的车库位于营山县城新民路银都小区A区地下附一层，编号为2号至15号和77号，共15个，（含所购车库进出口通道用房），总建筑面积约平方米（附图红线标示内）

二、车库价格甲、乙双方协商车库单价人民币元，共计人民币元

三、付款方式甲、乙双方签订本合同书后，乙方预付定金元余款乙方接收车库时一次性付清

四、相关约定

1、甲方出卖给乙方的地下车库不办理产权登记，以甲、乙双方签订的本购买车库合同书和甲方出据的收款凭证为乙方购买甲方地下车库的永久有效依据，将来并不受物业持有人变更的影响

2、甲方出卖给乙方的地下车库售前产权必须是属于甲方，且产权清晰，无债务抵押若售后发生产权、经济纠纷均由甲方按合同书违约协定负全责

3、乙方购买甲方的地下车库及为车库配套的过道物权和使用权永久归乙方所有，并与该小区地上建筑物享有同等的相关权力，今后若发生该地上建筑物附带地下车库拆迁改建，相关协商处辂,收益权利均归乙方所有

4、地下车库公用设施及通道的使用权乙方所购甲方地下车库含银都小区A区地下车库进出口通道共用使用权地下车库进出口通道及相关配套设施为全体地下车库购买人共有，乙方同样享有永久的通行权力，任何人不得以任何理由封闭、阻挠、改变用途和堆放杂物等影响乙方车辆通行的行为

5、为了便于乙方对所购车库的管理和利用，甲方同意乙方根据自身停车需要，在所购车库进出口安装门栏，门栏以内的物业处貉权、使用权，由乙方自行策划、管理和维护甲方不得干预

五、车库交付条件车库内四边墙壁和屋顶为搓沙抹平刮白，地面为豆石地面，护墙底部应做好排水沟为乙方所购车库的进出口各安装卷帘门一扇，单独安装电表一只，通道安装照明5盏甲方统一提供门岗和安装监控设备，消防设施等，并进行物业管理

六、车库交付时间年一月—日

七、违约责任如一方违约，违约方除赔偿另一方总金额30%的违约金外，还应赔偿因违约所造成的相关经济损失

八、车库保修按照国家相关保修条例执行物业管理费由乙方另行与物业管理公司协商

九、本合同经甲乙双方签字后即生效

十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份均具有同等法律效力甲方（签章）:。