单位外墙漆施工合同范本（11篇）

单位外墙漆施工合同范本（11篇）单位外墙漆施工合同范本（精选n篇）单位外墙漆施工合同范本篇1甲方乙方（外墙保温劳务公司分包负责人）根据《合同法》，本着双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将房产开发的的外墙保温工程分包于乙方，双方就有关事项协商一致，订立本合同

一、工程概况工程名称工程地点工程内容

二、工程承包范围外墙保温、地下室顶板保温、女儿墙及檐口、雨篷、屋顶造型、勒脚保温以及弹性涂料、保温材料各项试验、文明施工现场清理、吊兰租赁

三、工程质量按工期施工合同质量条款要求，一次性验收合格

四、合同工期依据建设施工合同工期条款要求，前完成本合同第二条款所

7、该项目竣工验收，工程款付清时，本合同自行失去法律效益而失效乙方在施工过程中不能因资金问题影响工程施工进度，不履行合同或恶意拖欠、拒发工人工资或挪用工程款造成不良后果

八、工程质量保修

1.该工程土建质量保修期内，凡出现质量问题，乙方接到通知后，1日内到现场维修；维修过程中发生的人工、材料、机械等一切费用由乙方承担

2.工程竣工验收达标且结算后，支付扣除总价1%的保修金后的所有工程费用

九、禁止转包或再分包乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人否则，甲方有权解除合同，由乙方赔偿所有损失并承担一切相应的民事、行政及刑事责任

十、安全生产指标及安全责任

1、乙方应杜绝和禁止伤、残、亡事故的发生在施工过程中，如乙方人员发生工伤事故或急病，10000元以下的费用由乙方承担10000元以上分事故原因协商解决，若因乙方工人违规作业，不服从施工现场管理人员的安排，甲方不承担任何责任

2、乙方应组织技术力量强、素质好、能吃苦耐劳、服从甲方现场管理人员指挥和管理的务工人员进场如不服从甲方现场管理人员的管理，甲方有权终止协议

3、乙方务工人员进入施工现场，必须遵守施工现场的各项规章制度及有关安全操作规程，如有违反，甲方将按公司有关规定进行严肃处理a）乙方对其务工人面必须进行技术交底、安全教育，确保工程质量和务工人员的安全；乙方施工人员进入施工现场内必须戴好安全帽、高空作业时系好安全带、作业时按标准搭好跳架、安全网及防护棚；施工作业人员影响他人安全时所造成的.损失，由造成者全部负责b）乙方应根据工程量大小、进度、材料进场等随时对务工人员进行调整（但必须满足工程进度要求），如因设计变更、停水停电、道路堵塞、缺材料等因素造成乙方务工人员待工，甲方不补一切费用，工期顺延c）乙方在施工过程中做到文明施工，必须紧施工好的建筑成品、机具设备加以保护，若乙方造成损坏，由乙方负责全部赔偿，若故意损坏，加倍赔偿d）乙方中途提出终止合同，由乙方负责全部损失，甲方不付一切费用

十一、本合同未尽事宜其他事宜双方协商执行，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效，并具有同等法律效力甲方（签字盖章）乙方（签字盖章）年月曰年月曰单位外墙漆施工合同范本篇4发包单位（以下简称甲方）承包单位（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规、遵循平等公平的原则，根据本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，订立本合同第一条工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、工程内容外墙双排脚手架搭设、拆除

4、承包方式包工、包料，以钢管为主，编织带为辅第二条合同工期搭设时间拆除时间合计天数，超过时间甲方应按每根钢管每天付

0.2元，租金支付给乙方每当月结清，否则，造成的一切经济损失由甲方负责第三条结算方式本工程项目外墙脚手架，按国家法定建筑

2.4-

3.5米为一层的建筑面积，单价包干超高面积单独核算，单价为元/平方米，一切税费由甲方负责，结算币种为人民币第四条双方职责

1、甲方负责提供乙方水、电、抖车、住房及良好的周边环境，甲方如出现敲诈勒索或施工人员盗走钢管由甲方负责赔偿一切经济损失

2、甲方及其他施工人员在施工当中，不能损坏乙方搭设好的脚手架，不能在施工当中乱砸、乱锯脚手架，更不能随意拆卸完善的脚手架，特别是脚手架与建筑连接成一体的拉杆不能随意解掉，若有上述情况出现，由甲方承担一切后果

3、乙方在搭设过程中必须服从甲方安全从员管理，按甲方的要求搭设，如乙方在搭设中失误造成的安全事故由乙方负责第五条付款方式材料进场支付元；脚手架搭设层，付款元，如甲方不按合同付款，造成的停工停料，由甲方负责脚手架搭设封顶，付工程总金额的，余款拆架前一次付清，否由乙方可拒绝拆架，造成的损失均由甲方负责第六条违约处罚自合同签订之日起生效，任意一方违约，由违约方按脚手架工程总款的10%付违约金给对方第七条本合同未尽事宜，由双方协商解决，如争议可向人民法院提起诉讼同，本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效第八条如甲方不按协议时间拆除脚手架超出时间由甲方付租金甲方签字乙方签字联系电话联系电话年月日年月日单位外墙漆施工合同范本篇5甲方乙方甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同第一条工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、楼号

4、承包范围外墙乳胶漆施工

5、承包方式包青工

6、工程单价元/世；

7、总工程量外墙约平方米；

8、工程价款约万元

9、工程期限本工程自年月日开工至年—月一日竣工第二条甲方义务

1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明1份，并向乙方进行交底；

2、指派为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜；

3、协调施工现场的有关事宜第三条乙方的义务

1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定；

2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；

3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情;第四条工程质量及验收

1、工程质量优良；

2、在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100—200的罚款;

3、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担；

4、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担；

5、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；

6、本工程保修期为二年第五条付款方式施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50%；竣工验收决算完毕付到施工费的95%,余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清第六条违约责任

1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担;

2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决,并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失；

3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款；浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款；第七条施工安全乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责（具体参见施工要求及施工安全协议）第八条争议地解决本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决第九条其他约定事项

1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具；

2、乙方负担在施工中的用电费用；第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力第H条本合同一式三份，甲方二份，乙方一份甲方（盖章）代表人乙方（盖章）代表人年—月—日单位外墙漆施工合同范本篇6（以下简称甲方）（以下简称乙方）身份证号码联系电话家庭住址按照［中华人民共和国合同法］和［建筑安装工程承包合同条理］的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同第一条工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、楼号

4、承包范围外墙乳胶漆施工

5、承包方式包青工

6、工程单价元/后；

7、总工程量外墙约平方米；

8、工程价款约万元

9、工程期限本工程自年月日开工至年月日竣工第二条甲方义务

1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明1份，并向乙方进行交底；

2、指派为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜；

3、协调施工现场的有关事宜第三条乙方的义务

1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定；

2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查;按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；

3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情；第四条工程质量及验收

1、工程质量优良；

2、在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100-200的罚款；

3、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方包含的全部工作内容

五、合同价款按每平方米元计价，面积M2（按建设工程施工合同面积计算），合同总价元

六、质量安全标准及违约责任严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工图建施第1页建筑设计总说明中的节能设计专篇规定的具体做法严格施工，确保工程质量达到验收要求在施工中乙方应听从管理人员的指挥，严格按照安全施工规范及操作规程进行施工，做到文明施工，安全生产，严禁违章作业，如发现安全隐患及时处理，不能处理的应及时报告，严禁带有隐患进行作业，否则在施工中出现安全事故或因安全措施不完善造成的经济损失、人身伤亡及罚款由乙方负全部责任，为此产生的经济损失，由甲方直接在乙方承包工资款内扣除甲方协助乙方做好施工前准备工作，在施工中因甲方原因造成的.工期延误，损失由甲方承担乙方因自身原因延期交工的,每延误一天，应向甲方支付20_元的违约金，乙方施工质量达不到约定的质量标准，应向甲方支付总价10%的违约金，同时乙方承担由此造成返工的所有费用

七、付款方式按当月所完成的工作量支付80%的工程款,全部承担；

4、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担；

5、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；

6、本工程保修期为二年第五条付款方式施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50%；竣工验收决算完毕付到施工费的95%,余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清第六条违约责任

1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担；

2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决,并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失；

3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款；浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款；第七条施工安全乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责（具体参见施工要求及施工安全协议）第八条争议地解决本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决第九条其他约定事项

1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具；

2、乙方负担在施工中的用电费用；第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力第H条本合同一式三份，甲方二份，乙方一份甲方（盖章）代表人乙方（盖章）代表人年月日单位外墙漆施工合同范本篇7甲方乙方甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守第一条工程概况

1、工程地址

2、施工内容外墙涂料粉刷，总面积约平方米

3、工程开工日期

4、工程竣工日期

5、工程承包方式包工

6、工程总天数天，雨天顺延第二条工程价款工程价款按照每平方米元包工计算（大写）（元，以实际测量面积计算）增加工程，增加造价;减少工程，减少造价第三条质量要求

1、工程验收标准根据业主要求

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同

3、凡由男方采购的.材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责

4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任第四条付款方式合同签订后，甲方在乙方开工天内付工程款（），施工完成后再付款（），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺年月日前结算清楚工程的余款第五条工程工期乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元第六条工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收第七条其他事项本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系

1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工

2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险

3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%,实际财产损失50%补偿）第八条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿第九条争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼第十条本合同自双方盖章或签字后生效第十一条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份甲方（盖章）乙方（盖章）电话电话签约日期年月日单位外墙漆施工合同范本篇8甲方—有限公司（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）现甲方拟将湘桥佳苑项目的内装饰工程发包给乙方，本着公平、公正、诚信的原则，经甲乙双方共同协商，为明确双方义务和责任，特签订本合同本合同所陈述的内容为双方一致认可的结果，所约定的权利与义务是双方应共同遵守的准则，任何一方出现违约行为或损害对方的合法利益，另一方都有权依法追究其违约责任具体合同条款如下:

一、工程名称湘桥佳苑住宅小区1#3#栋及地下室〜

二、工程地点长沙市岳麓区黄鹤村

三、承包范围一栋——栋油漆涂料装饰工程以甲方提供的湘桥佳苑建筑施工图纸所描述的工程量为准，包括现场材料的转运、堆码、清理、施工场地的维护以及施工现场文明施工措施所发生的人工费、材料费，具体承包范围如下

1、外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、电梯机房、空调板底、面等所属外面未贴砖部位刷外墙防水白色乳胶漆

2、室内厅、房、过道、入户内花园等天花板刷水泥胶浆

3、阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆

4、电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆

5、楼梯间墙面、天花内墙刷白色乳胶漆

6、楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆

7、地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料

8、配合项目部及上级领导来工地检查的.一切用工并承担其用工费用

9、甲方至负责提供本色水泥以上包括表面清渣，接头清凿补平，钢筋头、铁钉等清理、满刮腻子、阴阳角修整、打砂纸、施工所用脚手架、修补、成品保护、卫生工作等所有工序都在承包范围内

四、承包方式及工期

1、包工包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至验收交付使用及维保

2、工期自进场之日起天内必须全部完成，延误工期在7天以内，从延误工期第八天开始，每延误一天罚款5000元/天，直至本项目完工，如提前完工，提前7天以内不奖不罚，超过7天从提前的第八天起计算奖励5000元/天（考虑施工质量和施工投入成本，不建议提前15天以上即奖金4万元封顶）

3、承包范围内负责所需用的电动工具、电缆、照明灯具等,甲方只提供电源开关箱到楼层

五、承包单价与结算方式

1、本项目包干单价应包括但不限于以下内容

1.

1、与本工程有关的零星用工、物资装卸码放用工、安全文明施工用工、成品保护用工、材料二次倒运用工，现场不再签证任何零星用工

1.

2、单价中含完成本项工作内容的人工工资、辅材费、临时照明费（除垂直运输机械除外）、管理费、利润等一切费用，以及市场风险和乙方在充分了解本工程现场情况后为实现合同约定的工期目标、安全文明施工、质量等级而投入的一切费用，任何情况下不得提出调整合同单价

2、实物量包干单价明细

2.

1、外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、阳台滴水线烟帽、电梯机房、空调板底、面、窗顶线等所属外面未贴砖部位均刷外墙防水白色乳胶漆—元/以（按建筑面积计算）

2.

2、室内厅、房、过道、入户内花园等天花刷水泥胶浆元/疔（按实际面积计算）

2.

3、阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆—元/itf（按实际面积计算）

2.

4、电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆—元/nf（按实际面积计算）

2.

5、楼梯间墙面、天花刷内墙刷白色乳胶漆—元/这（按实际面积计算）

2.

6、楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆元/rtf（按投影面积计算）

2.

7、地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料元/后（按实际面积计算）

3、工程结算

3.

1、结算方式本工程采用实物量单价包干方式

3.

2、结算办法审定工程量—固定包干综合单价士工程变更洽商-违约金等

3.

3、现场经济签证必须经项目预算员、主管施工员总工三人共同签认后方可生效

3.

4、乙方在所承担项目全部完工后20天内提交结算资料，一式叁份，乙方提交的结算（含工程量计算式、相关的现场经济签证单等）经项目负责人审定后生效，否则无效退回，结算生效后返回乙方一份

六、付款方式

1、第一次付款外墙工程量完成70%,按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%

2、第二次付款外架开始拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%o

3、第三次付款外架全部拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的80%

04、第四次付款完成竣工验收付至实际工程总价的95%（留足工程总价的5%作为质量保证金，在保修期满1年后的三个月内无质量问题，将全额返还给乙方，若有质量问题，甲方将直接扣除相关费用，直至扣完为止）

七、安全管理与文明施工

（一）安全管理

1、乙方有权拒绝甲方违反安全规程的指定

2、签订合同人为第一责任人，有责任采取一切积极安全措施,组织安全生产，深入施工现场抓安全管理

3、安全指标零死亡，零重伤，一般性安全事故降至最低水平

4、

（1）乙方施工严守操作规程，不得违章作业若发生安全事故，一切责任及费用全部由乙方负责

（2）若因班组造成其它班组的安全事故由项目部出面协调，一概费用由责任班组承担

5、遵守工地的各项安全制度和安全措施，责任人必须24小时坚守施工现场，协助项目管理特殊情况需向项目部请假同意，无故离岗罚款每次1000元

（二）文明施工

1、作业人员，进入施工现场必须佩戴安全帽；穿着洁净其余款待工程竣工验收合格后一个月内付清本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效以上协议未尽事宜或工作的争议，双方本着实事求是，互惠互利的原则协商解决甲方工程负责人（签字）乙方分包责任人（签字）单位外墙漆施工合同范本篇2包方（甲方）:分包方（乙方）依据《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行第一条工程项目

一、工程名称

二、工程地点

三、分包工程范围及工程量采用平均三公分聚苯颗粒外墙外保温，施工展开面积约为

四、分包工程期限年月曰一一年月日，有效工期为天

2、作业完毕，做到电断机停人离，中餐晚餐前工完场清，余料归堆与再利用否则按每次每处200元罚款，并责令改正不改正者加倍罚款

3、文明施工费用合同价款的1%,若因乙方原因达不到省文明工地标准，甲方有权直接工程款中予以扣除

4、严禁打架斗殴或聚众闹事，否则，罚款20—元/次

5、工地范围内不得另开炉灶，应统一在食堂就餐，不得带小孩住工地承包人应劝退，否则每次罚款200元

6、乙方材料按不同规格分别有序堆放，应保证场地随时干净、无散灰、无积水、设备保持洁净，每次运输随时打扫，否则按每次罚款200元，并立即改正，不改正者则加倍罚款

7、严格遵守甲方的各项规章制度，否则除按规章处罚外，甲方有权解除乙方的合同，乙方自负由此产生的损失

八、施工进度与施工质量

1、乙方必须服从项目负责人和总工的领导与指挥，按照项目部提供的施工进度表，组织与协调施工作业，否则依据相关制度予以处罚

2、乙方必须科学管理，合理施工，做到多快好省、安全文明连续有序作业乙方提出合理化建议被甲方采纳所产生的经济效益，可获得其中50%的奖励

3、乙方必须紧密配合甲方保证各节点施工进度和总工期，同时必须保证配合开发商售楼部和样板间的.精装修及景观园林施工，并与建设方其它分包单位协同合作，否则依据相关制度予以处罚（详见施工进度奖罚制度）

4、乙方如不能达到工程进度，甲方可另安排施工队伍完成乙方所承包工程的部分或全部项目，其费用由乙方承担，甲方也可直接终止合同，由此造成的甲方损失由乙方承担

（二）施工质量

1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范要求，建设、监理和甲方认可的样板间及交房标准验收，否则处以合同价款5%的罚款

2、加强施工质量管理，严禁发生空鼓、干裂、起皮等质量问题

3、按规范施工，确保墙体表面光洁、平整，颜色均匀一致,无起皮脱落情况

4、本工程内外墙所用涂料品牌必须为华润牌或立邦牌（严禁使用其它品牌）

九、违约责任

1、如乙方有违反上述条款的行为或在进度和质量上达不到甲方要求，甲方有权更换施工队伍，清退出场时按已完成合格工程量的60%结算

2、如乙方不能按期完工，则每推迟一天罚款1000元整

3、如乙方无明显行为过错时，甲方无权终断合同的正常履行,否则同样应负违约赔偿责任

4、如任何一方违约，在协商不过的情况下，均可向签订合同所在地仲裁委员会申请仲裁解决

十、其它事宜未尽事宜，双方协商解决如在合同履行过程中遇到本合同未能约定的情况或有确需修改之处，双方另行协商，形成书面补充协定，经双方签字认定后，作为本合同的补充条款与本合同把内容具有同等效力本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具有法律效力甲方签字盖章乙方签字盖章年月日单位外墙漆施工合同范本篇9施工总承包方___________________人工费清包方（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿及互惠利的原则，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关行政法律法规，就四季悦庭石材干挂安装工程等有关事宜达成下列合同条款，并共同遵守执行

一、工程概况

1、工程名称四季悦庭

2、工程地点海拉尔区民国路东626路北

3、承包范围甲方提供干挂主材、附件，提供施工水电端口，提供脚手架管件（脚手架安拆、翻搭由乙方负责），乙方包括埋件及龙骨制作、刷油、安装，石材干挂、成品保护，包括施工用各种机具、电线电缆，包括所用材料的场内倒运等

4、质量要求按照现行国家《建筑工程质量验收规范》达到优良标准

二、施工依据甲方委托乙方设计四季悦庭

一、二层外墙石材干挂装饰工程施工图纸，乙方应严格按照《外墙石材干挂装饰工程施工图纸》、《施工方案及技术交底》组织施工，认真执行国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，确保所承包的工程质量达到国家现行验收规范合格标准

三、工期要求

1、开工日期:甲方通知开工的日期即20_年10月25日

2、总日历工期天数20日历天

3、因自然灾害等不可抗拒力原因引起的工期延误则工期顺延

四、工程价款组成

1、本工程实行固定单价一口价包干方式，工程量按实际施工展开面积结算，包干单价为160元/而（包括乙方支给宋全明预埋件和主龙骨安装费10元/肝），脚手架搭拆翻搭费15元/itf包干单价中含材料计划费、机械费、人工费、生活费、人员调动及差旅费等费用外墙干挂面积预估为850平方米，工程价款暂估为

136000.00元（结算价款以竣工实际测量为准），脚手架搭拆费单独计算

2、乙方应组织相关管理人员进行图纸会审、论证

五、材料本工程外墙使用的主材按业主及甲方要求施工，石材规格及数量由乙方负责计算呈报，工程量按实际施工面积计算，剩余材料由乙方负责按机房要求堆放整齐

六、付款方式

1、脚手架脚手架搭设完毕，甲方向乙方支付脚手架搭拆费的50%,脚手架拆除完毕并堆放至甲方指定位置，脚手架搭拆费全部付清（剩余的50%）

2、进度款石材干挂每完成300nl,结算一次，每次付给乙方实际完成量的85%工程款，工程量经甲方验收审核后确认

3、石材干挂全部完成并验收合格后15天内支付乙方至95%的工程款

4、尾款剩余结算总价的5%作为质量保修金，在乙方完成保修任务后无息结清，质保期从工程竣工验收之日起计算为年

5、每次拨款时乙方须向甲方提供乙方施工人员的工资表及身份证复印件一份，否则甲方有权拒绝工程款拨付，后果由乙方承担

七、工程质量和验收

1、施工过程中，甲方负责提供施工现场的水、电端口和施工所需主材附材，施工过程中所需所有机具、电线电缆等均由乙方自供，甲方不支付乙方的设备使用费和维修费

2、由于乙方原因造成质量事故，其返工费及材料费用由乙方承担

3、乙方在施工过程中应采取必要的安全保护和消防措施，保障作业人员的安全，乙方作业人员在施工中因自身操作发生的人身伤害事故和上下班过程中出现人身安全事故，均由乙方自行负责

3、隐蔽、预埋工程由乙方书面通知甲方应于24小时内到现场验收，验收合格后，甲方24小时内办理隐蔽工程签证手续

4、本单项工程验收以现行国家《建筑工程质量验收规范》的相关规定以及地方质量验收标准为依据，达到合格标准

八、双方现任和义务甲方__________________

1、指导乙方处理有关施工场地、水源、电源、脚手架等事宜

2、应依合同相关条款的规定工程量及时向乙方支付工程进度款项乙方__________________

1、由于本工程属多工种、多专业同时作业，乙方在施工中应做好与其它工程的配合协调，在工程施工中发生争议时应服从建设单位、甲方和监理部门的处理意见

2、合同签订后，乙方应派专业技术人员负责现场施工指导工作

3、工程完成后，若因乙方施工问题导致验收不合格，乙方应负责返工直至验收达到合同要求的质量标准为止，其所用工料费用由乙方自行负责

4、乙方必须严格按照甲方要求进行施工，不能浪费材料，如违反此项规定，甲方将对乙方进行处罚，罚款金额由甲方根据实际情况拟定

九、安全事项___________________

1、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，使用电焊机时严格遵守消防动火的防护要求、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定

2、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行

3、乙方应对施工人员进行安全、防火、用电教育后方可上岗，并遵守有关安全生产工作条例，严格按照相关安全操作规程组织施工，禁止外架上抛扔东西在生产操作过程中的个人安全防护用品，由乙方自理非甲方原因，乙方生产人员所造成的他人或本人工伤事故、乙方人员因自身疾病所造成的后果等，一切经济费用和责任均由乙方负责、承担

十、其它事项___________________乙方进场人员应听从甲方现场有关管理人员指挥否则甲方有权终止合同，配合甲方做好现场文明施工等工作，乙方进场人员负责自行办理暂住证、特殊工种证、劳务证等有关部门规定的证件

十一、本协议书双方签字后即时生效，如有未尽事宜，甲、乙双方本着友好合作精神可另行协商鉴订补充合同，补充合同与本协议书有同等法律效力，协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼

十二、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，自鉴订之日起生效，履行完毕后即行终止甲方（签字）乙方__________________（签字）身份证身份证电话电话日期日期单位外墙漆施工合同范本篇10甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）甲乙双方遵照《中华人民共和国经济合同法》《建筑法》《安全法》等有关的法律法规的规定，本着协商一致的原则并结合本工程的具体情况，特签订承包合同条款如下

一、工程名称中国平煤神马集团飞行化工公司保障房4#楼

二、工程地址南环路西段飞行公司社区西侧

三、工程类型框剪，三十三层

四、施工依据参照甲方提供的外墙装修效果图的颜色为施工依据

五、承包形式包工、包料、包安全、包工程质量

六、承包内容所有外墙需要刮外墙漆的部位含门窗洞口，包含屋面落水管、以及室内空调冷凝管安装

七、工程单价每平方米26元

八、计量方式以实际完成工作量现场收方为准

九、工程款支付合同签订甲方根据乙方完成工作量按70%支付工程款给乙方，25%的工程尾款等所有工程完成验收合格后一个月内付清，总工程款扣除5%作为质量保修金，保修期满后一次支付清，保修期内维修产生的一切费用由乙方负责

十、质量及施工标准

1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20—、《建筑装饰装修质量验收规范》GB50210-20_等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用材料费、人工费，并承担由此引第二条工程结算工程项目按元/平方米人工费包干，进场后预支生活费贰万元,工程进度到一半时，付工程款80%,完工后付工程款95%,剩余款交工后一个月内付清第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失第四条安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，在施工过程中，己方违规操作发生伤亡事故的，由乙方负责

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾起的一切直接或间接的后果

2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆;腻子必须平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，腻子干燥后应打磨平整光滑，并清理干净墙面必须使用弹性耐水腻子；

3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录；

4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉；

5、涂料面层最少不得少于两遍；

6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分色线直线度不得超过1mmo

7、施工主要工序应满足以下顺序修补清扫填补缝隙、局部刮腻子磨平施涂封底涂料施涂主层涂料滚压第一遍罩面涂料第二遍罩面涂料

8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工

十一、材料要求腻子粉（打底用）为外墙漆专用弹性防水腻子粉，外墙面漆为外墙防水弹性漆、施工完成后十年内不能出现变色、褪色、起皮、剥落、起泡等现象否则由此产生的维修等一切费用由乙方负责（颜色依效果图为准）

十二、甲、乙双方责任

1、甲方责任1）、甲方负责在乙方进场前7日内提供外墙装饰方案2）、负责对检查验收中发现质量问题责令主楼施工单位限期整改，达到合格标准3）、负责乙方在施工区域内和其他部门及其他工种的协调工作，避免施工中发生矛盾和冲突

2、乙方责任1）提供营业执照及资质等级证明；提供产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录;施工记录2）在乙方进入施工现场施工时，即视为原基底抹灰层符合乙方施工要求，以后如出现外墙装饰面质量问题须由乙方负责3）在进入施工现场前，向甲方提供施工方案，经甲方审核同意后，在作业中严格执行4）自行提供涂料施工的施工工具5）严格按审批后的施工方案，按步施工严格遵守《建筑装饰装修工程质量验收规范》及的关操作规程施工，并提供质检验收表6）、加强安全生产意识，如发生的安全生产事故，由乙方承担全部责任7）服从甲方管理人员及施工监理工程师的监督和管理8）遵守施工现场的各项规章制度9）在涂料过程中，给建筑物其它部位造成污染或破损的，由乙方负责修复到原貌如不能修复到原貌的，其经济损失由乙方承担

十三、质量保修

1、工程验收后，本工程免费保修十年，在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2月一次，以书面材料记录为准，同时必须保证通讯畅通，令甲方能够随时与甲方取得联系，如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方，如因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费，在保修期内发生的一切费用由乙方自己承担乙方联系电话乙方联系人

十四、保修金支付方法

1、质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方应一次性付给乙方

2、在免费保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能再12小时内赶到现场进行维修的，将被视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有的费用和质量责任，同时甲方加收维修费用的10%的劳务费，上述费用乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金

3、在免费保修期内如出现质量保修问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一条款执行

4、出现质量问题甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工双方签字为准

5、乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者（含两次），甲方规定有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除

十五、争议的解决本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉

十六、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，希双方共同遵守，如有违反按有关国家现行的法律解决甲方（盖章）项目负责人签字日期乙方（盖章）项目负责人签字日期单位外墙漆施工合同范本篇11甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）蒲场镇人民政府于20—年9月经邀投标评审确定你单位为我镇20__年四在农家外墙漆施工中标单位根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条列》及国家有关法律、法规及相关规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方本着平等、互利、诚实信用的原则，在协商一致的基础上，达成如下合同内容，以共同遵照执行

一、实施概况

1、实施项目（以下简称本工程）

2、项目地点

二、工程范围的供货、运输、施工及负责保修期内的维护等事宜

1、蒲场镇四在农家外墙漆粉刷，暂定项目量约为平方米

2、结算时以实际展开面积验收依据计算（包括所有线条、门窗小口、梁等

3、合同综合包干单价包括一切材料费、辅材、机械、外架、吊篮费、管理费、人工费、安全文明施工措施费、赶工费、测试费、资料费、场内外垂直及水平运输费、垃圾清理费、二次搬运费、利润及其他一切费用，外墙刷漆即拉线条刷白漆，墙裙为青砖，刷每平方米综合价为人民币（元）（含税），

4、外墙漆品牌采用牌外墙漆施工程序为基层的外墙专用腻子打磨后rarr；底层专用外墙底漆rarr；面层外墙漆（颜色以施工图和建设单位要求为准）

三、结算方式以实际施工的展开面积结算（农户签字认可）

四、质量要求

1、材料进场前必须将甲方要求相关资料报镇村镇建设服务中心备案，并经甲方审核合格后方可使用施工

2、施工工艺要求必须按规范施工，严禁偷工减料，各项工序的施工必须符合外墙漆施工的各项规范规程

3、乙方如不遵守以上两条，所造成的一切损失均由乙方自负,甲方不负任何责任

五、安全责任乙方必须做好相应的安全措施，施工时必须佩带好安全帽，系好安全带、安全绳等文明施工，安全第一，各种安全措施必须按照国家建筑安全法律、法规严格实施，否则由此造成的一切大小安全事故均由乙方自负制定无扰民措施，做到群众满意

六、进度要求乙方必须结合土建工程的外墙抹灰情况，同步完成否则，由此造成的延误工期等一切损失，均由乙方负责

七、付款方式乙方在甲方指定的工期内完工后镇级验收合格后，支付总工程款的60%,支付时乙方交纳5%的质保金，县级验收认可后，再支付清工程款的40%

八、保质责任与农户签订保质协议，保质期为8年，保质金为总工程款的5%两年后如无质量问题，甲方—次性退还乙方的5%保质金，如在8年保质期内发生质量问题，乙方在接到甲方的电话后，必须在72小时内到达现场及时处理否则，甲方有权起诉乙方，并由当地法院处理

九、乙方必须服从甲方及监管单位的安排、指挥，对达不到质量要求的必须及时返工处理

十、乙方必须做好相关的备案资料，报镇政府备案本合同一式叁份，并具法律效应甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）法人代表法人代表委托代表委托代表日期日期事故，由乙方负责第五条生活管理

一、乙方工人进场后，甲方提供食宿条件小型用具乙方自备，生活需用之粮食、油类，由乙方自理第六条分包工程人工费单价单位工程分包，实行单方平方米人工费包干，每平方米元第七条材料供应管理乙方设专人办理保温材料等专项用料的限额领料手续，乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，节余限额部分，甲乙双方各奖50%0乙方在施工中按垛（堆）使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁限额用料标准胶粉聚苯颗粒每平方米用量—网格布损耗按16%；抹面胶浆每平方米用量

4.50kg/m20第八条施工用具

一、大型工具由甲方负责，保证使用需要

二、手工操作工具，由乙方负责

三、甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失、损坏，乙方负责赔偿第九条现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失

三、进场施工人员要保持相对稳定，不准合同外人员出入现场和合格住宿第十条违约责任

一、乙方施工的工程项目，在施工过程中检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造咸返工的损失，乙方应予赔偿

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失第十一条附则

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，可向人民法院起诉

二、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，报送公司财务一份

三、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效总包单位分包单位代表人代表人年月日单位外墙漆施工合同范本篇3甲方乙方为了确保工程顺利进行根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，权力和责任

一、工程概况

1.工程名称

2.工程地点

二、工程质量要求标准根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准

三、承包方式乙方单包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、胶管等、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，确保墙体平整，角线横平坚直，不开裂不空鼓等事项外墙25元/面，内墙

10.5元/nV

四、双方权力、义务及责任

1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检查工作负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管理工作负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电负责及时支付本合同约定的合同价格

2、乙方要自觉服从甲方的管理自觉服从甲方办公室各级管理员的管理做到文明施工负责正确使用劳动保障用品并及时向员工提倡劳动保护用品负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任

五、工期本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件

六、违约责任及措施

1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次性交付验收通过

2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任

七、付款和结算方式

1、第一次付款内墙抹灰八层以下施工完毕后，经建设、监理、项目部验收合格后7日内支付已完人工费的80%

2、之后人工费根据施工进度到16层,核算9层到16层的工作量（经相关管理部门验收合格）支付已完工程人工费80%.

3.外墙抹灰至13层施工完毕后，经建设、监理、项目部验收合格后7日内支付已完人工费的80%

4、内、外墙抹灰全部施工完毕后，乙方工程完工经验收合格后支付完成量的80%,工程余款（扣除质保金1%外）经双方办理工程结算后，二月内付清余款

4、结算时按照实际完成的工作量的实际面积计算

5、甲方按合同约定的付款条件支付乙方所有工程款后对乙方及乙方所涉及到的第三方人不承担连带清偿责任。