合伙承包工程协议书集锦（8篇）

合伙承包工程协议书集锦（8篇）合伙承包工程协议书集锦（通用8篇）合伙承包工程协议书集锦篇1合伙人（以下简称甲方）合伙人（以下简称乙方）甲、乙双方经平等协商，就合伙承包工程事宜，达成如下一致，供各方信守

一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化

二、合伙经营项目和范围合伙项目以公司中标合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙双方合伙承包的项目，对外以公司名义出现

三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止

四、出资额、方式及比例

1.甲方以现金出资，出资额为人民币万元该款为乙方经甲乙双方友好协商，甲方将江苏省如皋市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程（简称文化广场）交由乙方总承包施工，为明确甲乙双方的权利与义务关系，达成如下协议，供双方严格遵照执行第一条涉及的工程

一、工程名称如皋市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程

二、工程地址如皋市惠政东路以北、解放路以南、府西路以西、新城花园以东

三、主体工程概况图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆等

四、建筑面积约

3.5万平方米

五、工程造价暂定约为1亿元，最后造价为审计部门的审计决算价

六、工期工程拟于—年7月底前进场筹建，—年底全部主体工程封顶，—年5月底前全部工程验收合格后交付给甲方使用,约为9个月

七、工程承包范围及内容土建、安装（水、电、弱电、通讯、消防、室外附属总体、绿化、空调安装、电梯设备安装等）室内外装饰装修

八、承包方式包工包料

九、质量标准达到优质工程，并获得中国建筑行业鲁班奖第二条工程款支付方式

1、全部工程验收合格交付甲方后，甲方支付工程合同总价款的50%o

2、其余50%的工程款在全部工程交付给甲方后2年度内付清即一年期满甲方支付乙方30%工程款，二年期满甲方支付乙方除5%质量保证金外的其余工程款甲方按同期银行贷款基准利率支付乙方利息

3、本协议中未明确事宜由双方协商解决第三条工程结算约定甲方按bt方式执行，按国内通行惯例，由如皋市城建投资有限公司担保担保协议作为本协议的重要附件，与本协议书具有同等法律效力，按532的比例，分三年支付乙方垫付的建设款工程造价根据国家建设工程《工程量清单计价规范》gb50500-及省市现行有关定额规定执行，材料价格执行如皋市施工同期造价信息指导价执行，没有指导价的由合同双方认质认价，并经审计部门审计决算后，以造价不下浮作为最终结算依据第四条

1、甲方应极力配合乙方办理相关施工手续，相关费用的承担按国家规定执行

2、管理班子乙方为建筑工程国家总承包一级资质，乙方选派公司管理人员齐全、技术力量雄厚、管理制度先进、设备优良、施工队伍素质高、擅长本类结构施工的优秀项目部参加施工

3、乙方保证合理安排、精心施工，把质量摆在第一位，工程一次验收合格率达100%,并做到目标管理，全过程监控

4、乙方保证严格执行国家安全施工规范，确保本工程无重大事故发生，负责所有治安保卫、消防、市容、保洁、卫生和现场文明施工管理工作，达到标准化合格工地和文明施工工地如果工程出安全责任事故，一切责任均由乙方承担，与甲方无关第五条违约责任

1、如乙方由于自身资金不能及时到位或其他原因导致不能顺利施工或停止施工10天以上，甲方有权要求中止合同并要求乙方退场，乙方自愿承担500万元违约金，退场后的工程价款按已完工程量审计决算结算

2、乙方保证在施工过程中所有工程由自己施工队伍直接施工,不得发包、分包、转包，如有上述情况甲方有权终止合同并由乙方承担一切违约责任第六条本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字、盖章后生效本补充协议与施工合同具有同等法律效力甲方江苏省如皋市人民政府乙方浙江中企建设集团有限公司担保单位如皋市城建投资有限公司日期二OO九年六月二十六日合伙承包工程协议书集锦篇6发包人（全称）地址__________法定代表人委派现场代表联系电话承包人（全称）地址__________法定代表人项目经理联系电话总工程师__________质量负责人监理人（全称）地址__________总监理工程师联系电话监理工程师发包人拟修建工程，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同

一、工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3可研文件名称、文号o

1.4初设文件名称、文号o

1.5工程规模;建设任务o

1.6工程概算审批总投资万元；资金来源_____________________________O

二、工程承包范围及合同工程量

2.1工程承包范围（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号）

2.2主要合同工程量（以招投标文件为准）

三、合同价款

1.1合同价款承包方式（详见合同附件3）

1.2合同总价人民币（大写）万元（人民币小写万元）其中永久工程万元；临时工程万元；安全措施费万元；技术措施费万元（详见合同附件2）

四、合同工期及进度

4.1开工日期,竣工日期o

4.2合同工期总日历天数天

4.3为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求关键项目控制性工期表

4.4承包人在保证工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法0

五、双方的义务和责任

5.1发包人的义务和责任

5.

1.1发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任

5.

1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并委托监理人于年月日前向承包人发布开工通知否则，承担工程延误责任

5.

1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作，并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人发包人主要人员的职权表

5.

1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限，办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人提供施工用地否则，承担工期延误责任提供的用地范围为；期限O

1.

1.

11.5发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用否则，承担工期延误责任提供承包人使用的工程为；期限O

5.

1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料

5.

1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对资料的真实性负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责

5.

1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸发包人负责提供的图纸和期限

5.

1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款

5.

1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任

5.

1.11发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人所采取的环境保护措施，并监督其实施

5.

1.12发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用；协助承包人办理爆破、安全以及特种行业许可手续

5.

1.13发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险发包人负责办理的保险有

5.

1.14发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作

5.

1.15其它责任o

5.2承包人的义务和责任

5.

2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章,并承担相应的责任

5.

2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金本合同履约担保金额为人民币（大写）万元履约担保证件在保修责任终止前有效，并在有效期结束后14天内退还给承包人；履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人

5.

2.3承包人应在接到开工通知后日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师，应承担相应违约责任承包人向工地调遣或雇佣主要人员

5.

2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险

5.

2.7承包人应按国家有关规定文明施工，避免施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员的安全

5.

2.8承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失，避免施工对公众利益的损害

5.

2.9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作

5.

2.10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件

5.

2.11承包人应在工程通过完工验收后天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料

5.

3.12其它责任o

六、监理人的职责

6.1监理人应履行合同规定的职责

6.2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准，则应在合同或补充协议中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准

6.3监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制；负责设计变更审核和合同管理；协调建设各方关系；工程分包、工期调整、设计变更等，监理人在作出决定前，应得到发包人的批准;属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行控制

6.4总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监理文件，组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收，审签工程进度结算资料

6.5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作

6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名起动项目的前期费用，占全部出资比例%

02.乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占%o

五、盈余分配与债务承担

1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配；

2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据，按比例承担

六、退伙合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需经对方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿

七、权利与义务

1.甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理；

2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；

3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项

八、禁止行为

1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进

七、质量

7.1承包人应在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度承包人在接到开工通知后天内，向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批

7.2承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的规定和监理人的指示，认真履行质量检查职责，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，每个月向监理人提交质量自检报告

7.33监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验，承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任

7.4承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书承包人还应按招投标文件中《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担

7.5发包人负责采购的材料和工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人在验收时，承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担，若抽检不合格时，由发包人承担发包人负责采购的工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找原因，如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责；如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责

7.6承包人应在工地建立自己的试验室，开展施工检测工作,施工检测方案在工程开工前日内报市水利工程质量监督机构审核后实施施工检测所需费用由承包人承担承包人无条件和能力建立现场试验室，承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作，签订施工检测合同施工检测所需费用由承包人承担，检测费在工程开工后个月内，由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除，按检测合同规定支付给检测单位

7.7隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后，承包人才能进行覆盖承包人私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担

7.8工程使用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备，可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救，直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担

八、安全

8.1发包人应负责与当地部门协商，建立现场治安管理机构,统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责

8.2发包人应按《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号），认真履行本工程的安全管理职责，负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作，组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案，与承包人等参建各方签订安全管理目标责任书，在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案

8.3监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定,检查、监督施工安全工作的实施，审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，对本工程建设安全生产承担监理责任

8.4承包人对本工程的安全施工负责承包人应认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害

8.15承包人必须依法取得安全生产许可证（安全生产许可证编号为）,并按要求设置安全管理机构，配备专职安全人员名O

8.6承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后，专款用于施工安全防护用具及设施的采购、更新，安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善，不得挪作他用

8.7对本工程发生的重大、特大及特别重大安全事故，发包人和承包人应按《重庆市水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序（试行）》的相关规定进行处置

8.8发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任，并按各自的责任进行赔偿

九、工程计量与结算

9.1计量

1.

1.1本合同的计量单位，均采用国家法定的计量单位

1.

1.2计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行

1.

1.3本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量，结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量

1.

1.4工程量的计量必须经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可

9.2支付

9.

3.1工程预付款1工程预付款总金额为合同价格的%,分两次支付给承包人第一次支付预付款总额的%,第二次支付金额为该预付款总额的%o2第一次预付款应在本合同签署后天内，并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付；第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书提交给发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后的天内支付给承包人3工程预付款由发包人从月进度付款中扣回在合同累计完成金额达到合同价格的%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的%时全部扣清在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算0合同附件

1.中标通知书

2.投标报价书

3.招标文件

4.技术条款

5.图纸

6.已标价的工程量清单

7.《廉政合同》

8.其它材料承包人（公章）发包人（公章）法定代表人（签法定代表人（签名）名）________项目经理（签现场代表（签名）名）________地址_________地址_________邮政编码邮政编码电话:__________电话_________传真:__________开户银行传真:__________开户银行帐号_________帐号_________年—月—0_________年月一日签订地点签订地点附件合伙承包工程协议书集锦篇7转让方（下称甲方）地址__________________________________法定代表人____________________________职务__________________________________受让方（下称乙方）地址__________________________________法定代表人____________________________职务__________________________________鉴于

1.年月日，法院作出中法执字第号《民事裁定书》，将（建筑面积共计平方米）裁定给甲方；

2.甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行第一条标的物甲方转让给乙方的标的物为位于（建筑面积共计平方米）上述标的物以下统称房产第二条价款及支付

一、价款甲方转让房产总价格为人民币元

二、支付

1.本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的%,计人民币元；

2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的%,计人民币元a.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;b.甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》，将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体；c.本市房地产交易中心受理房产过户申请

3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的%，计人民币元第三条税费

1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担；

2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担第四条双方义务

一、甲方义务房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，具体如下

1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书；

2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项a.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》；b.开具售房发票；c.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料

二、乙方义务

1.如期支付房产转让款；

2.协助办理房产权属证书第五条协议变更与解除、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议:

二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议a.乙方逾期付款超过120个工作日；b.乙方未能协助甲方办理房产证书

三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议a.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下;b.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下；c.甲方对房产的权益存在瑕疵，包括但不限于不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下d.未经乙方书面同意，甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人

四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除

五、本协议解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方

六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任第六条违约责任任何一方违反本协议规定，须赔偿相对方因此遭受的损失第七条合同的变更行业务活动；

2.禁止合伙人在合伙不利时退伙

九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配

十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决如协商不成，可以诉诸法院

十一、生效及补充

1.本协议自各方签字后生效，各方各执一份；

2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议合伙人_________—年—月—日合伙承包工程协议书集锦篇2甲方身份证号码乙方身份证号码甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立协议如下

一、甲乙双方经协商后合资承包吴滩镇平安村10组的‘12亩葡萄地，承包期限为20__年8月，总投资为4万元，甲方出资2万元，乙方出资2万元，双方各占投资总额的50%当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力第八条协议附件本协议附件包括但不限于第九条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明第十条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究所有放弃应书面做出第十二条后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式第十三条通知本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任第十四条协议的解释本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思第十五条生效条件本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效第十六条其他本协议一式份，具有相同法律效力各方当事人各执份，其他用于履行相关法律手续甲方（盖章）乙方（盖章）_________代表人（签字）代表人（签字）_____年一月―日年—月0签订地点签订地点______________合伙承包工程协议书集锦篇8合伙人（以下简称甲方），居住地身份证号码（以下简称乙方），居住地身份证号码甲、乙双方经平等协商，就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜，达成如下一致，供各方信守

一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化

二、合伙经营项目和范围合伙项目以福建公司中标合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙双方合伙承包的项目，对外以福建公司名义出现

三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止

四、出资额、方式及比例

1.甲方以现金出资，出资额为人民币万元该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例%o

2.乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占%o

五、盈余分配与债务承担

1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配；

2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据，按比例承担

六、退伙合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需经对方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿

七、权利与义务

1.甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理；

2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；

3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项

八、禁止行为

1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

2.禁止合伙人在合伙不利时退伙

九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配

十、纠纷解决若双方有纠纷则协商解决，签订的补充协议与此协议具有同样法律效力若协商不成，则所在地法院解决第一条合伙宗旨第三条合伙经营项目和范围第二条合伙名称、主要经营地第四条合伙期限，自年月日起，至年月日止，共年第五条出资金额、方式、期限

（一）合伙人（姓名）以方式出资，计人民币元;（其他合伙人同上顺序列出）

（二）各合伙人的出资，于年月日以前交齐

（三）本合伙出资共计人民币元合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还第六条盈余分配与债务承担合伙各方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏文章来源diyifanwen.com个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息！任何媒体未经许可不得任意转载！（特别提示盈余分配与债务承担可以约定按各合伙人各自投资或者平均分配未约定分担比例的，由各合伙人按投资分担任何一方对外偿还后，另一方应当按比例在10日内向对方清偿自己应负担的部分）

（一）盈余分配以为依据，按比例分配

（二）债务承担合伙债务先以合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以为依据，按比例承担第七条入伙、退伙、出资的转让㈠入伙

1.新合伙人入伙，必须经全体合伙人同意；

2.承认并签署本合伙协议；

3.除入伙协议另有约定外，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任

（二）退伙

1.自愿退伙合伙的经营期限内，有下列情形之一时，合伙人可以退伙a合伙协议约定的退伙事由出现；b经全体合伙人同意退伙；c发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由合伙协议未约定合伙企业的经营期限的，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前30日通知其他合伙人合伙人擅自退伙给合伙造成损失的，应当赔偿损失

2.当然退伙合伙人有下列情形之一的，当然退伙:a死亡或者被依法宣告死亡；b被依法宣告为无民事行为能力人；c个人丧失偿债能力；d被人民法院强执行在合伙企业中的全部财产份额以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日

3.除名退伙合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名a未履行出资义务；b因故意或重大过失给合伙企业造成损失；c执行合伙企业事务时有不正当行为；d合伙协议约定的其他事由对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙除名人对除名决议有异议的，可以在接到除名通知之日起30日内，向人民法院起诉合伙人退伙后，其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算

（三）出资的转让允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额在同等条件下，合伙人有优先受让权如向合伙人以外的第三人转让，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的，经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人第八条合伙负责人及合伙事务执行全体合伙人共同执行合伙企业事务（适用于规模小的合伙企业）合伙协议约定或全体合伙人决定，委托为合伙负责人，其权限为

1.对外开展业务，订立合同；

2.对合伙事业进行日常管理；

3.出售合伙的产品（货物）、购进常用货物；

4.支付合伙债务；5o・第九条合伙人的权利和义务

（一）合伙人的权利

1.合伙事务的经营权、决定权和监督权，合伙的经营活动由合伙人共同决定，无论出资多少，每个人都有表决权；

2.合伙人享有合伙利益的分配权；

3.合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行，合伙经营积累的财产归合伙人共有;

4.合伙人有退伙的权利

（二）合伙人的义务

1.按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一；

2.分担合伙的经营损失的债务；

3.为合伙债务承担连带责任第十条禁止行为

1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成的损失按实际损失进行赔偿

2.禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务；

3.除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外，合伙人不得同本合伙进行交易

4.合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动第十一条合伙营业的继续

（一）在退伙的情况下，其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务，也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营

（二）在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下，依死亡合伙人的继承人的选择，既可以退继承人应继承的财产份额，继续经营；也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意，接纳继承人为新的合伙人继续经营

二、甲乙双方共同经营、共同劳动、共担风险、共负盈亏，协议签字后生效之后的所有资出和收入由甲乙双方共同负责，分配比例为甲方50%、乙方50队

三、合伙期限内，甲乙双方任何一方支出需通知另一方，合同期间所产生的费用及时清算

四、本协议经甲乙双方签字后立即生效，本协议一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力合伙承包工程协议书集锦篇3现经甲、乙双方反复协商，就县楼砌砖一达成如下协议一.甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米元此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硅全部归甲方负责施工二.结算方式每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%,每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%,其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清三.质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准四.乙方进场后要服从甲方及公司的管理如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用第十二条合伙的终止和清算

（一）合伙因下列情形解散

1.合伙期限届满；

2.全体合伙人同意终止合伙关系；

3.已不具备法定合伙人数；

4.合伙事务完成或不能完成；

5.被依法撤销；

6.出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因

（二）合伙的清算

1.合伙解散后应当进行清算，并通知债权人

2.清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意，自合伙企业解散后15日内指定合伙人或委托第三人，担任清算人15日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人

3.合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿合伙所欠招用的职工工资和劳动俣险费用；合伙所欠税款；合伙的债务；返还合伙人的出资

4.清偿后如有剩余，则按本协议第六条第一款的办法进行分配

5.清算时合伙有亏损，合伙财产不足清偿的部分，依本协议第六条第二款的办法办理各合伙人应承担无限连带清偿责任，合伙人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时,有权向其他合伙人追偿第十三条违约责任

1.合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失;如果逾期年仍未缴足出资，按退伙处理

2.合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失

3.合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理；由此给其他合伙人造成损失的，承担赔偿责任

4.合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任

5.合伙人违反第九条规定，应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名第十四条合同争议解决方式凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合伙人之间共同协商，如协商不成，提交仲裁委员会仲裁，或在各方商定的其它城市仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力第十五条其他

（一）经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准

（二）入伙合同是本协议的组成部分

（三）本合同一式份，合伙人各执一份，送登记机关存档一份

（四）本合同经全体合伙人签名、盖章后生效合伙人（签章）年月日签订地点

五、安全生产乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的%罚款O

六、本协议一式两份，甲方持一份，乙方持一份具有同等的法律效力

七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效甲方乙方日期日期合伙承包工程协议书集锦篇4甲方__________________________乙方__________________________为确保甲方在于田县吉音矿石料有限公司石料加工、生产的质量及安全生产，经甲、乙双方平等协商，为明确双方权利义务特鉴订本合同，以共同遵守总则

一、甲方根据新疆和田吉音水利枢纽工程要求规格及用量制定生产计划，乙方根据甲方制定的生产计划按规格要求，保质保量完成生产加工任务

二、乙方应具备石料加工生产的资质并按生产需求配备相应资质的技术人员，乙方人员组成应包括必需的安全员、质检员、爆破工程师并制定、完善安全生产制度

三、乙方应根据生产计划需要配备相应的机器设备（包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生产、加工设备）所配备设备在合同期满后由乙方自行处置承揽工程概况

四、工程项目碎石料石料开采加工

五、工程总量及规格拟定碎石料470万立方（具体以新疆和田吉音水利枢纽工程需求量为准）；规格根据新疆和田吉音水利枢纽工程需求情况由甲方制定生产计划确定

六、承揽费用及支付方式加工承揽碎石料单价为元/立方支付方式根据用料单位新疆和田吉音水利枢纽工程向甲方付款方式结算，在甲方收取新疆和田吉音水利枢纽工程支付的料款后日内，按乙结算的方数结合单价计算支付给乙方

七、合同期限自年一月一日起至新疆和田吉音水利枢纽工程用料期满

八、合同履约及质量保证金为确保合同的顺利履，乙方需在签订本合同之日起五日内向甲方支付履约及质量保证金万元保证金在乙方根据生产需要配备全套机械设备并组织加工生产且新疆和田吉音水利枢纽工程开始用料次月月底前返还双方的权利义务双方在本合同履行过程中，应严格遵守本合同约定，根据互惠互利原则行使权利并履行义务

九、甲方的权利义务一）根据新疆和田吉音水利枢纽工程石料需求情况及时制定加工生产计划以供乙方执行二）根据约定支付乙方加工承揽费用三）乙方在承揽过程中因管理不善，造成石料加工进度、质量、安全等严重后果，或虽未发生严重问题，但经甲方书面通知后未按甲方书面通知执行加工承揽施工的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿给甲方造成的经济损失，就损失金额不能达成一致意见的，乙方按不低于履约保证金金额支付四）除乙方不能按本合同约定及甲方计划完成加工任务，甲方不得与第三人再行签订加工承揽合同

十、乙方的权利义务一）乙方根据承揽碎石、爆破工程需要，享有设备采购、配置的权利、义务，同时享有管理人员、技术人员、生产人员的聘用选任权、所任人员的奖金利润分配权乙方行使权利不得与国家及地方劳动用工制度相抵触二）乙方应根据甲方的生产计划及规格要求组织石料加工，如不能按期保质、保量完成加工任务，乙方应双倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利枢纽工程石料所支付的违约金、赔偿费用及因此给甲方造成的其它损失三）乙方在本合同履行期内不得以甲方、于田县吉音矿石料有限公司、新疆和田吉音水利枢纽工程项目部等名义对外出具欠据，其间因乙方承揽工程所发生的债务全部由乙方承担四）乙方所聘用人员应根据需要与签订劳动或劳务用工合同，并按规定办理社会保险费用所聘人员并应具相应具备所从事工种所需的作业资格证、照五）乙方如因无故拖欠工资或社会保险费用而发生劳动争议,甲方有权封存相当于争议金额的承揽费，以争议解决的裁定、判决、或调解协议为依据监督乙方发放六）在乙方承揽施工过程中如发现玉石，应及时向甲方通报,根据甲方要求变更开采施工方案所开采玉石甲方按玉石的

0.5%向乙方支付开采费用H、违约责任一）因甲方制定的生产计划有误造成加工承揽工程积料无法继续生产的，所造成损失由发包方承担二）如乙方未按本合同约定及甲方生产计划完成碎石开采及质量要求对甲方供料造成影响的，乙方应承担因此对甲方造成的不利影响并向甲方赔偿相当于拟定总石料量价款5%的违约金

十二、合同的生效及终止本合同自双方签字且乙方向甲方支付了履约及质量保证金后生效本合同期满、或因发生不可预见因素致使合同无法履行的、或新疆和田吉音水利枢纽工程变动提前终止用料、或于田县吉音矿石料有限公司被政策性关停等情况，本合同终止，双方互不承担责任

十三、本合同一式贰份，双方各执壹份本合同未尽事宜双方可另行协商签订补充协议，补充协议自双方签订之日生效与本合同具有同等效力如因履行合同发生争议，双方应协商解决，协商不成由甲方所在地司法机关处理甲方（签字）__________________________乙方（签字）__________________________年—月―B合伙承包工程协议书集锦篇5甲方。