还剩24页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
幕墙玻璃安装合同玻璃幕墙施工合同通用在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧幕墙玻璃安装合同玻璃幕墙施工合同通用幕墙玻璃安装合同玻璃幕墙施工合同篇一施工单位日期施工合同书建设单位（以下简称甲方）施工单位（以下简称乙方）甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则,就《城市碧园公寓b、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守第一条工程范围、造价数量、单价、总价
1.1工程范围“城市碧园公寓b、C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等其中:mc42mc39mc
41、mqc63mqc63a mqc
64、mqc53mqc
54、mqc72mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙
1.乙方必须在一年—月一日以前，向甲方交付初步设计文件;在—年—月一日以前，向甲方交付技术设计文件;在—年—月—日以前，向甲方交付施工图设计文件其中，初步设计文件一式一份，技术设计文件一式一份，施工图设计文件一式一份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费_年_月一日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件,详见附件⑵）
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收第四条设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按—元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算
3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后—天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后一天内，甲方应向乙方支付_%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后一天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）第六条奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取_%奖励乙方
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日—元计算增付设计费
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金
4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误—天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的—%的违约金（甲方可在设计费中扣除）
5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金第七条其它_____________________________________________________________________________________________________________O本合同自—年—月—日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式一份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份建设单位（甲方）设计单位（乙方）代表人代表人联系人―联系人―通讯处通讯处电话或电报—电话或电报—开户银行—开户银行―帐号—帐号——年—月一日订幕墙玻璃安装合同玻璃幕墙施工合同篇四第四条合同价格本合同幕墙工程甲方现全权委托乙方与建设方直接结算，现同意建设方按幕墙结算总价直接支付给乙方（甲方向建设方开据付款委托），由乙方直接提供工程发票给建设方第五条双方的权利与义务
一、甲方的权利和义务
1、参与外幕墙施工计划的编制，重点掌握土建工序的搭接时间点
2、协调乙方施工现场的秩序、材料堆放、设备安全秩序
3、在幕墙施工的总计划内按时插入外墙保温的施工，并按时完成
4、参加幕墙工程竣工验收，指导乙方的竣工资料按南昌市建设工程档案馆的规定和要求进行整理，对乙方提交的幕墙工程竣工资料进行归档、由甲方统一交档案馆备案
5、提供人货梯给乙方使用至20xx年底，并协调每日的使用时间
6、负责现有外挑架（十二层以上）的修整以满足外幕墙施工要求（包括部分需重新搭设的挑架），完成现有外架的竹跳板满铺及踢脚钢管的安装，对影响幕墙施工的挑架必须重搭以上挑架的修整必须通过乙方的验收
7、在8月18日前完成主楼五层至十二层外架的搭设，满足外幕墙的施工
8、甲方认真完成以上义务，将收取乙方支付的综合费用30万元（该费用包括总包管理费、上级管理费、企业管理费、满铺设竹跳板增补2万元、人货梯及外架使用费等），除电费装表单独计费外，甲方不再收取任何其它费用
二、乙方的权利和义务
1、乙方单独核算，在工程施工、管理中一切风险、责任及债权债务等均由乙方承担服从甲方的现场统一管理
2、乙方必须按照施工图设计和监理工程师指令，做到精心施工，若出现施工质量问题，一切经济赔偿责任及因此产生的法律后果由乙方承担
3、在施工过程中乙方必须做到安全生产、文明施工，严格操作规程，严格遵守安全生产责任制，单独配全消防器材若发生安全责任事故，一切经济损失、经济赔偿责任或由此起的法律后果由乙方承担
4、乙方所用材料的进场必须报监理工程师检查及见证送检，检验合格后方可使用，各工序自检合格后向监理报验
5、乙方必须按照甲方工程技术资料审批、汇总的有关规定和技术管理方法，按照南昌市工程档案馆的资料归档管理办法，完成施工资料的立卷、归档，待工程竣工后移交甲方统一交档案馆备案
6、乙方进场后单独安装电表，按表计量用电量，将电费直接交给甲方
7、裙楼外架由乙方搭设
8、乙方使用甲方人货梯及外架等，需支付30万元综合费用给甲方,除电费外甲方将不再收取乙方任何其它费用，乙方现委托建设方按三阶段直接支付给甲方第六条违约责任
1、甲方责任确实未能按照合同的规定完成外架的搭设、整理及有效提供人货梯的使用，影响幕墙工程进度或造成乙方停工、窝工时，乙方有权要求建设方暂缓支付相关配合费用，其外架及人货梯使用时间将顺延若未满铺完竹跳板，剩余部分由乙方自行解决，将按比例减扣甲方竹跳板费用
2、乙方责任未在合同规定时间内完工，对延期使用外架或人货梯，将向甲方支付外架或人货梯延期使用费第七条其他事宜
2、合同履行过程中如发现纠纷，双方应本着谅解、协调的精神及时协商解决，若协商不成的，可提请当地仲裁委员会仲裁
3、本合同一式陆份，甲乙双方各执三份自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）甲方（盖章）法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人时间时间发包方（以下称“甲方”）承包方（以下称“乙方”）甲乙双方本着相互合作、相互信任的态度，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》的规定及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则且结合本工程具体情况，经双方友好协商达成一致并签订本承包合同，以期共同遵守
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
二、承包范围及承包方式
1、承包范围为包括幕墙加工、制作、安装及相关联部位的收边收口等内容（含测量放线、埋件安装、材料/装卸、各种试验、检测的人工配合、材料的加工、制作、安装、注胶、成品保护保养、维修等所必须的各项工作），若因乙方施工的进度、质量以及材料计划的下达时间等不能满足施工总进度要求，乙方必须承担相关责任与损失，且乙方必须在经甲方允许时间内达到甲方节点进度要求；否则，甲方有权减少乙方承包的工程量，若连续两次未达到甲方节点进度要求，甲方有权将乙方清除出场2包安全施工、包文明施工、包工程验收、包现场材料卸车及转运费（包括现场内的水平、垂直运输的
一、
二、三次或因工作需要的其它多次转运）、包甲方采购材料到施工现场领料后的保管、包现场仓库的搭设、包配合甲方幕墙各种试验、检验人工费、包夜班抢工加班费、包春节或其它法定假日加班费、包高温费、防寒费、劳保费、社保费、人身意外保险费用等按国家规定应由劳务人员享有的福利待遇、包施工机具、设备及用于施工作业的工具类消耗性材料（如切割片、钻花、抹布、甲苯等）、包本合同约定的其他事项和费用
4、乙方清包工范围内的工作量以固定单价包干（具体单价详见本合同第六条）该包干单价不因劳动力价格的波动、物料的涨价、汇率的变动或法律、法规、规章的变化等任何因素的影响而作出任何调整甲方在该包干单价外不再向乙方及乙方人员支付任何形式的其它费用
三、工期要求
1、本工程开工日期；竣工日期年月日；总工期天，自甲方通知乙方进场之日起开始计算乙方的具体施工进度必须满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求
2、非不可抗力影响，合同工期不得顺延因不可抗力影响的工期,经甲方签字确认后工期相应顺延，但不增加费用（含因顺延造成的窝工费用和其他损失）上述不可抗力是指战争、大于二十年一遇的洪水
3、乙方应在工期延误事实发生后3日内就延误内容向甲方项目部提出书面报告，乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此权力
四、工程质量
2、如甲方、监理、质检站或业主提出不符合质量要求的地方，乙方必须立即整改并承担因此而发生的一切费用，工期不予顺延
3、乙方必须按照国家规定的质量验收标准、施工验收规范和施工图组织施工，工程质量应达到设计图纸要求及约定的标准和质量目标因乙方原因导致工程质量未达到合格工程标准，则甲方向乙方收取工程价款的10%作为违约金如因此给甲方造成损失的，乙方并应承担全部赔偿责任
5、若乙方认为工程质量已超过合同约定标准且取得优良工程等级以上，工程验收完成10个工作日内由乙方提出书面申请，由甲方质管部组织相关部门对其进行评定，经评定情况属实者视项目的复杂程度、工程量大小给予20xx10000元不等奖励〜
五、双方权利义务
（一）甲方权利义务
1、负责现场的统一协调管理，协调设计图纸问题的处理，对设计变更进行签证
2、有权监督工程质量、进度、安全、文明施工及ci策划等工程管理工作，对乙方在操作过程中存在的工期、质量、安全、文明施工等问题有权提出整改、处罚意见，并有权解除本合同甲方因此解除合同的,乙方应承担因此给甲方造成的全部损失
3、甲方有权对乙方所犯错误视不同情况给予乙方经济上的处罚（详见合同附件一，关于现场质量、安全、文明施工、材料、日常工作配合等管理条例），乙方进场14日内，甲方项目部须针对项目的具体情况与乙方签订有关工期、质量、安全、材料、文明施工等项目管理责任书，标准参照甲方相关文件，以上责任书都将作为甲方对乙方管理过程中的实施标准
4、协调总包方向乙方提供材料、构件及机具的临时堆放场地及围护设施，提供施工用水、用电接驳点（由接驳点到工作面的电缆线及电箱的配置由乙方负责），现场所需的所有配电箱、电线等用电设备均全部由乙方提供
5、甲方协调总包方的施工用脚手架及垂直运输工具（但总包方收取的使用费除配合费以外部分由乙方承担）但如总包方拆除脚手架及垂直运输工具后，乙方须及时配合甲方向业主签证，乙方因此而增加的费用由乙方自行承担
6、负责协助乙方在施工中与业主、监理、总包及其他交叉施工队伍的关系
7、负责按合同要求及时向乙方支付合同价款
8、甲方有权根据乙方在施工工期内提供的劳务人员名单直接代乙方发放人工工资，并在本合同价款中扣除劳务工人在领取工资时必须凭本人身份证原件领取，签名时应注明“本月工资已全部领齐”或“本工程工资已全部领齐”字句，并印上手印
9、负责对乙方进行技术交底，组织乙方所完工程的交工验收
10、若在施工过程中或施工完成后，总包、监理、业主因种种原因未及时验收或因乙方原因造成质量不合格、进度不满足要求等，导致业主拖延向甲方付款，则甲方向乙方付款亦相应拖延；乙方不得停工、怠工，如有停工、怠工，甲方视情节轻重，有权扣除其应付款项
11、施工过程中或保修期间，发生玻璃自爆情况或未发现损坏责任人，乙方均负有免费进行玻璃的重复安装责任，否则，甲方有权安排他人进行安装，费用直接从乙方工程款或保修金中扣除
12、若乙方在质量、工期、安全文明施工、与项目部的配合等方面无法满足甲方的要求，甲方有权终止合同，对已完成工程量按完工价款的80%进行结算,并扣除风险担保金
13、乙方（含管理人员及施工人员）须无条件服从甲方的人力资源调配共3页，当前第2页123--＞幕墙玻璃安装合同玻璃幕墙施工合同篇五项目建设地点________________合同编号________________（由承接方编填）委托方________________承接方________________签订日期________________委托方（甲方）______________承接方（乙方）______________甲方委托乙方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同第一条本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》
1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章
1.3建设工程批准文件第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标
1.4工程单价（详见后附报价书之报价明细表）L3工程数量及总价合计（详见后附报价书之工程报价总表）
1.4此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定
1.5本报价中包括玻璃幕墙三性检测费第二条工程用料
2.1玻璃幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认
2.2铝合金型材均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-t5铝合金型材:铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aal5级要求，按乙方提供的样品确认
2.3硅酮结构胶及密封胶选用郑州中原胶厂产的mf811硅酮结构胶及mf889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认
2.4幕墙开启配件国产优质七字执手
2.5钢件国产优质q235b钢型材第三条付款方式
3.3玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%;
4.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%;
5.4验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余准:序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准工程特征及附注说明第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数内容要求提交时间年—月—日——年_—月—日——年_—月—日—____年_—月—日—____年_—月—日—____年_—月—日—―年_—月—日—―年_—月—日——年_—月—日—―年_—月—日第四条乙方向甲方交付的设计文件序号资料及文件名称份数内容要求提交时间年—月—日——年_—月—日—____年_—月—日——年_—月—日—____年_—月—日—____年_—月—日年月日—年—月—日—年—月—日—年—月—日第五条甲方应支付合同项目的设计费为元（取费计算标准详见表）设计费的支付方法为
5.2乙方提交设计文件后天内，甲方支付设计费总额的%,计_____________________________7Lo
5.3乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余的设计费，计_____________________________yc o第六条双方责任
6.1甲方责任
6.
1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间
7.
1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件；
6.
1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔
6.2乙方责任:
6.
2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件；
6.
2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金；
7.
2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料如发生以上情况，甲方有权索赔第七条其他
8.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同
9.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费
10.本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担
11.甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付
12.甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用
13.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决
14.本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）
15.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力
16.9本合同一式八份，甲乙双方各执四份
7.10本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止（盖章）（盖章）电话电话传真传真日期日期—年—月—日—年—月—日建设行政主管部门工商行政管理部门审查意见鉴证意见（盖章）（盖章）审查号审查号审查日期审查日期—年—月—日—年—月—日幕墙玻璃安装合同玻璃幕墙施工合同篇六乙方经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担华立天地豪园玻璃幕墙、大白玻工程的制作及安装为明确双方责任，本着互相协作，紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，双方同意就本工程达成以下合同条款，双方共同遵守执行
一、承包内容
1、工程承包内容257平方米玻璃幕墙，350平方米大白玻制作、安装等，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用
2、乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包，包质量
二、工程总价及数量
1、乙方承包该工程的制作及安装，其中257平方米玻璃幕墙的单价为65元/平方米;350平方米大白玻的单价为50元/平方米;合同总价为34205元人民币
2、本合同工程量暂以理论计算数量为准，在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准，按合同不变单价进行调整
三、工程制作、安装及质量要求
1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计，图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可制作加工及安装
2、安装质量外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》jgjl02—96的要求
四、工期
2、乙方需与内装密切配合进行施工，以保证本工程各项工作与整体工程同步完工
3、暂定工期为30天完成
五、工程验收质量保证
1、工程验收按国内现有国家行业标准jgj102—96进行
2、工程竣工后乙方先进行全面自检，确认无误后提出书面报检要求，甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收
3、乙方保证通过有关部门的验收，若不能够通过验收，甲方拒付余款;若影响整个工程竣工交验，乙方应赔偿甲方损失
六、付款方式
1、工程按合同规定的支付方式以人民币支付
2、工程施工完成前，甲方按乙方人头支付生活费（20元/天，一周一发）
3、工程施工完成，支付工程总额80%,余款待工程竣工验收后一次付
七、双方责任甲方责任
1、甲方应提供与该工程设计、施工一份；
3、按合同规定及时支付款项；
4、协调会议，及时解决、处理施工过程中出现的有关问题；
6、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200平方米
7、督促各单位保护好乙方产品，如发现有意破坏，责任由破坏方负责，由甲方协调
9、甲方负责主持与相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续乙方责任
2、对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差，及时报于甲方；
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，应由乙方负责;
4、负责未验收前的成品保护
5、严格遵守工地现场施工管理制度，做到安全施工，文明施工，要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工，如发生安全和质量事故，或造成第三方人员财产损失均由乙方负责
6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工，若由于施工方责任而不能执行计划施工，甲方有权给予乙方一定的处罚
7、乙方现场施工管理人员，必须服从甲方现场管理人员正确指令对不配合、不称职人员，乙方必须根据甲方要求进行更换，替换人员必须叁天内到岗
八、其它
1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件，并具有法律效力
2、本合同签订后具有法律效力，双方发生不可解决的争执时，可按照法律向当地有关部门起诉
3、本合同履行过程中如有未尽事宜，双方另行解决本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，合同经双方签章后生效甲方（公章）乙方（公章）3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清
3.5甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任第四条甲乙双方责任
4.1甲方责任
4.
1.2办理施工许可证；
4.
1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；
4.
1.4组织有关单位与乙方的协调会；
4.
1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；
4.
1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工
4.
1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；注甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误,工期则相应顺延
4.2乙方责任
4.
2.1对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套
4.
2.3编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过;
4.
2.6作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方
4.
2.7提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担第五条工期
5.1开工日期甲方提前七天以书面形式通知乙方
5.2施工总工期b栋40天，c栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求
5.3工期顺延以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；
5.
3.1由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；
5.
3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；
5.
3.4甲方不按合同规定支付工程款；
5.
3.5其它非乙方原因的停工；
5.4以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意第六条工程质量
6.1工程质量等级确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程
6.2工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行
6.3工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算第七条设计变更
7.1甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止
7.2由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责第八条竣工、结算与保修
8.1工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内,向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收
8.2工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息
8.3保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行第九条:工程停建或缓建
9.1因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议
9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失第十条其它
10.1所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件
11.2履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决;协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成，可向法院起诉
12.3本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效，生效后无正当理由单方不能弃约，弃约方需赔偿对方的一切经济损失
10.4本合同待工程验收,工程结算完成，甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止法人代表法人代表银行账号银行账号电话电话传真传真幕墙玻璃安装合同玻璃幕墙施工合同篇二发包方（全称）简称甲方）承包方（全称）（简称乙方）依照—《建筑法》_《劳动法》建筑安装工程《合同法》等相关管理规定及条例，为了明确经济关系和职责，分工作，互相配合，互相促进,共同多快好省地完成施工任务，结合本工程的实际情况，本着互利互惠、自愿诚实信用的原则，经甲乙双方协商约定一致，签订如下合同条款共同遵守
一、工程基本概况
1、工程名称重庆富臻泰竹木制品有限公司厂房、综合楼
2、工程地址重庆江津先锋镇（杨家店）工业园区内.
3、厂房、综合楼总建筑面积约11000平方米
4、建筑层数厂房钢为钢结构一层，办公楼三层，住宿楼四层，餐厅、厨房一层，建筑总高度米
二、工程承包范围、内容及方式厂房、综合楼窗制作安装工程（不含内外装饰和水、电安装）本工程整体单项实行双包工程，包工包料
三、工程计价方式厂房、综合楼按窗洞口面积计价元/平方米
四、工期要求
1.签订合同之日起至工程完工20天，具体以实际进场时间计算乙方不得以任何附加条件故意拖延工期,更不能无理取闹刁难甲方，若乙方无技术力量无人员组织能力，甲方有权终止合同，乙方自行退场，并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失
2.除人力不可抗拒的自然因素（如停电、下雨、机械故障、停工待料、）等，按实际天数工期顺延
五、材料、设备供应
1、甲方提供材料所有原材料成品、半成品全部由乙方购买但是原材料按甲方的指定要求，必须用海螺60型材，玻璃厚度及颜色花纹另议
2、设备甲方提供所用机具的用电，其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带
六、技术资料供应甲方负责提供窗洞口尺寸及数量，但是乙方进场对实体另进行复查校对，确保无误
七、临时设施提供方式所有职工的生活用品，食宿自理
八、工程款支付方式成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方，全部安装完成后30天内付清一切工程价款
十、违约与赔偿
1、甲方责任甲方严格按照双方约定的合同条款执行，如有违约将按《一建筑合同法》的相关条例规定，对乙方实行经济赔偿
2、乙方责任:乙方必须遵守双方约定的合同条款，保质保量完成工程任务，如有违约按《一建筑劳务合同法》的相关条例规定，对甲方实行经济赔偿其它乙方严格按照业主及管理员的要求，在保证质量的完成工作任务，决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派,打架斗殴,违者罚款200500元/次，情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任〜
十一、合同份数本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份，副本含复印件贰份，甲、乙双方各执壹份
十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效，未尽事项由双方协商另立附件，附件与合同正件有同等的法律效力，至承包范围内的工程完工，付清一切价款后自然失效，任何一方不得返悔幕墙玻璃安装合同玻璃幕墙施工合同篇三设计单位，以下简称乙方为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和—批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担—工程的设计项目，建筑安装面积为一平方米，批准总投资为一万元，建设地点在—O第二条甲方的义务
1.甲方应在一年—月一日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料甲方在一年—月—日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用第三条乙方的义务。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
