2025工程建筑材料购销合同（专业23篇）word模板范文

工程建筑材料购销合同（专业篇）23在建筑设计中，空间布局和结构设计是最基本的考虑因素，它们直接影响着建筑的实用性和美观性请大家留意下面这些建筑设计的趋势，或许能为你的创作提供有益参考参考范文工程建筑材料购销合同甲方乙方为明确买、卖双方权利义务，根据双方实际需要和《，八合同法》等有关法律规定，甲、乙双方经友好平等协商，就本合同附件供货一事，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行第一条甲方供给乙方;清单见附件以上商品总价元大写肆万元整结算方式货到付款40000第二条甲方确保以上货品质量，并提供厂方合格证甲方材料进场后，甲方提供出库单经乙方验货后签字确认付款后方能卸车该单据作为每批产品结算的依据，甲乙双方各执一份，双方必须妥善保存乙方若损坏或丢失无条件按甲方所留票据结算第三条乙方在我公司所供以上货物入场后，乙方必须先检验合格后,方能使用，否则，乙方提出的一切质量问题及其经济损失由乙方自行负责（若乙方检验后，以上物品不合格，乙方必须通知甲方到乙方现场，双方共同取样检验，若再不合格，未使用的材料，甲方负责退货，并负责工说明资料使用，产品合格率为）若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一95%张换一张

二、乙方供应产品或原材料必须满足、达到贵州省相应的质检验收标准；

1、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；

2、有产品合格证明书或相关文件3

三、供货时间、运输、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划1二天内供货、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点到工地由甲方负责卸2货货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据（结算以实际送货数量为准）o

四、货款支付方式和时间计算货款方式及付款约定货到工地一个月后个工作日内付清此次货7款

五、甲方的违约责任、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款设的违约金

1、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付2逾期付款的违约金、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门3的罚款、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承4担乙方因此所受的损失

六、乙方的违约责任、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的的违约金12%、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，2应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期3交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用

七、不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任

八、其它按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理但任何一方不10得自行扣发货物或扣付货款来充抵本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向当地人民法院起诉

九、本合同一式二份，供方一份，需方一份本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止参考范文工程建筑材料购销合同甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守

一、材料价格及计量方式、水泥标砖按每块包含运费及材料费元运至施工现场甲方指1033定位置;粉煤灰标砖」按每快元，配砖按每块24015_53005200_90_530元运费运至施工现场甲方指定位置；砂、碎石按每立方元运至施工现场0417甲方指定位置、所有材料数量按到场实际验收数量计算2

二、付款方式、付款实行月结款制度，每月日之前把该月材料汇总后交予甲方，130待甲方审核无误后，于下月日之前付款5

三、材料质量乙方所提供材料的质量必须达到国家相关规范标准的规格、质量和性能保质保量，如材料运至施工现场后，发现该材料不合格，甲方拒绝签收，乙方应自费运出现场

四、违约责任、乙方所提供的材料不符合质量要求，或数量不足，甲方有权退货，1乙方必须重新提供合格材料，并处罚该材料缺少部分陪罚款，且承担由此2产生的所有费用和对甲方造成的一切损失、乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料，如因乙方原因造成甲方2用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失，乙方应承担违约及甲方损失赔偿责任、乙方必须安全规范运输，如出现任何意外事故，均由乙方自行承担3责任、如发现三次以上材料不符合质量要求，或数量不足；甲方有权终止4合同

五、合同执行、本合同未尽事宜，双方应友好协商，协商不成可提交法院解决处理

1、本合同双方签字盖章之日起生效

2、本合同一式两份，甲乙双方个执一份3甲方（公章）乙方（公章）o法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月―日年—月―日参考范文工程建筑材料购销合同乙方（供货方）O依照《丁八合同法》和《，八建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守包装标准O包装费用O交货单位收货单位运输方式O本合同总价款为人民币元（大写）o材料预付款按合同款的支付材料采购进度款按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付支付方式O本合同未明确事项均按《合同法》等有关规定和条款执行本合同经双方代表签字后生效，期满后自动失效本合同正本二份，双方各执一份签订日期年月日参考范文工程建筑材料购销合同甲、乙双方本着《飞八合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守

一、定货明细乙方向甲方购买以下常规产品O注

0、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算

1、以上价格不含税，

2、甲方负责运输（仅限至长途）3

二、质量检验.质量标准按国家有关规定标准验收

1.尺寸要求以乙方下单尺寸为标准

2.包装要求货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合3乙方标准包装，包装费含在产品报价中

三、付款方式本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从发出，天内到达O

四、交货方式、交货时间、交货地点.交货方式先付款再发货，一次性送至乙方指定的工地

1.交货时间自收到定金之日起天内货到达

2.交货地点3o

五、产品接收及检验货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收）0

六、对产品提出异议的时间和办法乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于日内向甲方提出书面异议,甲方将在个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后,日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格！

七、违约责任乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部

2.损失；

八、其他条件.合同变更甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应1由双方协商确定后进行.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带2责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具3有同等法律效力.本合同一式份，甲、乙双方各执份，具有同等法律效4率，自签字之日起生效参考范文工程建筑材料购销合同购货方（以下简称甲方）供货方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规签订如下合同及协议

一、甲方向乙方购买建筑模板和木方，单价及规格见第五条第小点2

二、质量问题、乙方必须保证模板和木方的质量，每次所发的货必须和样板一致，1否则甲方有权拒绝收货，由此产生的费用由乙方负责、乙方所送模板必须符合国家质量标准，并提供质检报告和合格证明，2并包甲方主体封顶不换模板如出现质量问题，乙方负责赔偿

三、交货方式乙方把货送到常熟开发区捷豹路虎办公中心工地，甲方负责点数，并在乙方的收货凭据上签字验收，乙方负责模板和木方的运输，甲方负责卸货

四、乙方责任、乙方在收到甲方的发货通知后，在两个工作日内送到工地，否则产1生的，一切费用由乙方负责、乙方在运输货物及装卸货物时应注意安全，由此产生的一切安全事2故由乙方负责，与甲方无任何连带责任

五、合作及付款方式、此购销合同货到工地甲方收货签字当天起一个月结清，逾期不能超1出天

10、模板规格2以上价格为不含税价

六、其他未尽事宜，以双方口头商议为准，此协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份甲方乙方参考范文工程建筑材料购销合同甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守

一、材料价格及计量方式、水泥标砖按每块包含运费及材料费元运至施工现场甲方指定

10.33位置;粉煤灰标砖按每快元，配砖按每块240-115-

530.05200-90-

530.04元运费运至施工现场甲方指定位置;砂、碎石按每立方元运至施工现场甲17方指定位置、所有材料数量按到场实际验收数量计算2

二、付款方式付款实行月结款制度，每月日之前把该月材料汇总后交予甲方,待甲30方审核无误后，于下月日之前付款5

三、材料质量乙方所提供材料的质量必须达到国家相关规范标准的规格、质量和性能保质保量，如材料运至施工现场后，发现该材料不合格，甲方拒绝签收，乙方应自费运出现场

四、违约责任、乙方所提供的材料不符合质量要求，或数量不足，甲方有权退货，1乙方必须重新提供合格材料，并处罚该材料缺少部分陪罚款，且承担由此2产生的所有费用和对甲方造成的一切损失、乙方必须按照甲方的.要求，按时提供材料，如因乙方原因造成甲方2用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失，乙方应承担违约及甲方损失赔偿责任、乙方必须安全规范运输，如出现任何意外事故，均由乙方自行承担3责任、如发现三次以上材料不符合质量要求，或数量不足；甲方有权终4止合同

五、合同执行、本合同未尽事宜，双方应友好协商，协商不成可提交法院解决处理

1、本合同双方签字盖章之日起生效

2、本合同一式两份，甲乙双方个执一份3甲方乙方参考范文工程建筑材料购销合同甲方（需方）法定代表人甲方公司地址甲方施工地址乙方（供方）O法定代表人O乙方公司地址O根据合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同、达到相应的质检验收标准；

1、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；

2、有产品合格证明书或相关文件

3、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲1方计划二天内供地来回运费）乙方在材料进场后应妥善处理由于乙方保存或者使用不当造成的损失甲方不负任何责任第四条甲方根据乙方的需求供货给乙方（电话或书面形式通知），乙方必须把提货计划小时前通知给甲方，甲方组织车辆供货,直发或库提24〜72第五条在生产厂家正常的情况下，甲方保质，保量及时供货给乙方，乙方必须按合同约定的付款时间和付款方式结算付清甲方所供以上货物货款如逾期不付，甲方立刻停止再供货，且乙方必须支付给甲方合同所列材料总货款的,元/天的违约金,直到乙方付清甲方货款为止1%第六条乙方在未付清甲方货款以前，不得到其它地方去再提货，若经甲方发现乙方到其它地方提货一次，甲方要求乙方立即付清所欠货款,并视乙方行为违约,应向甲方支付违约金元500第七条违约责任、违反本合同约定,或无故终止合同视为违约，违约方应按合同法有关1规定，承担违约责任、在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都2不得终止合同，终止合同方视为违约第九条保密责任任何一方对因供货而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外第十条合同终止、甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前正式通知对方,双方应1在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点到工地由甲方负责2卸货货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据（结算以实际送货数量为准）计算货款方式及付款约定货到工地一个月后个工作日内付清此次货7款、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款的违约金11%、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿2付逾期付款的违约金、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部3门的罚款、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙4方因此所受的损失、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的的违约金12%、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，2应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾3期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后天内，10按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉需方（公章）法定代表人或其委托代理人供方（公章）法定代表人或其委托代理人年月日参考范文工程建筑材料购销合同甲方（购货方）乙方（供货方）依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守第条材料及价格1第条材料包装

22.包装标准1包装费用

2.2第条收货规定3交货单位

3.1收货单位

3.

23.运输方式

34.条合同价款本合同总价款为人民币元（大写

5.条货款支付材料预付款按合同款的支付

2.1材料采购进度款按每月甲方公司审核完毕后

2.2的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付支付方式

2.3第条其他6本合同未明确事项均按《民法典》等有关规定和条款执行

6.1本合同经双方代表签字后生效，期满后自动失效

6.2本合同正本二份，双方各执一份

6.3甲方（公章）乙方（公章）o法定代表人（签字）法定代表人（签字）o年—月―日年—月―日参考范文工程建筑材料购销合同合同编号供货方（以下简称供方）需货方（以下简称需方）供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《八了经济法》的规定，订立合同如下第一条、产品第二条、供货日期从年月日起至本工程竣工完成日止期间送货以需方通知为准（需提前三天通知）第三条、质量要求供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品供货方必须保证原材料为合格产吕，需方使用后，供方必须保证外墙面不发生渗漏如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象，供货方应承担全部经济损失，并按需方要求的工期负责外墙面的维修，如果供方未能按需方要求的时间进场维修，需方有权另择其他队伍维修，其相关费用在留的货款中扣除20%第四条、货款及费用等付款及结算办法、交货方式所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点,所需1运输费用由供方承担，并由供方负责卸车、交货地点

2、结算方式3第五条经济责任

（一）供方应负的经济责任、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者,按质1论价不能利用的，供方应负责包退、包换由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金、供方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需2要，应照数补交如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的的罚金5%、如因供方的产品使用后出现质量问题，造成外墙面砖脱落，或外墙3渗水，供方应承担全部经济责任

（二）需方应负的经济责任、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品,需方1应赔偿本合同总金额给共方作为违约金5%、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额2每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金第六条产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更第七条如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前天与供方协商第八条本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失第九条任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任第十条本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力第十三条本合同一式份，由甲、乙双方各执份甲方（盖章）乙方（盖章）经办人负责人电话电话开户银行开户银行账号账号参考范文建筑材料购销合同甲方（需方）法定代表人乙方（供方）法定代表人根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同

一、产品的名称规格单价数量及其它见附件（附件为合同重要组成部分，具有同等法律效力）模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下（备注参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为）若出现质量问题如大面积开胶95%起层包调包换，有一张换一张

二、乙方供应产品或原材料必须满足、达到贵州省相应的质检验收标准；

1、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；

2、有产品合格证明书或相关文件3

三、供货时间、运输、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计1划二天内供货、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点到工地由甲方负责2卸货货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据（结算以实际送货数量为准）o

四、货款支付方式和时间计算货款方式及付款约定货到工地一个月后个工作日内付清此次货7款

五、甲方的违约责任、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款的违约金11%、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙2方偿付逾期付款的违约金、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运3输部门的罚款、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙4方因此所受的损失

六、乙方的违约责任、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的的违约金12%、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，2应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾3期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用

七、不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任

八、其它按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理但任何一方不10得自行扣发货物或扣付货款来充抵本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向当地人民法院起诉

九、本合同一式二份，供方一份，需方一份本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止需方（公章）供方（公章）法定代表人法定代表人或其委托代理人或其委托代理人年月日年月日参考范文建筑材料购销合同甲方（需方）法定代表人乙方（供方）法定代表人根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同见附件（附件为合同重要组成部分，具有同等法律效力）、达到贵州省相应的质检验收标准；

1、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；

2、有产品合格证明书或相关文件

3、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计1划二天内供货、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点到工地由甲方2负责卸货货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据（结算以实际送货数量为准）计算货款方式及付款约定货到工地一个月后个工作日内付清此次货7款、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款的违约金11%、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿2付逾期付款的违约金、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部3门的罚款、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙4方因此所受的损失、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的的违约金12%、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，2应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾3期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任、合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未2执行完毕的义务与责任第十一条补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同或附件，与合同具有相同法律效力第十二条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况正式通知另一方第十三条争议的解决本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决如果双方通过友好协商不能解决争议，则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决第十四条生效条件本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效第十五条其他本合同一式二份，具有相同法律效力各方当事人各执一份甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）O年月日年月日按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理但任何一方不10得自行扣发货物或扣付货款来充抵本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向当地人民法院起诉甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）参考范文建筑材料购销合同甲方乙方甲方因建设或经营等需要，向乙方购买建筑装修材料，为明确双方的权利的义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，双方平等友好协2商，特定以下条款第一条产品名称、规格、数量、单价第二条质量要求、技术标准按国家或行业相关标准执行第三条提货方式、提货地点、运输方式等、提货日期____________________________

1、提货地点____________________________

2、提货方式按以下第种方式提取3甲方到乙方营业地自提，运输费用由甲方承担a由乙方代办托运，由甲方按每立方米承担元运输费用，一b元装卸费在甲方支付货款时一并结清第四条乙方在收到货物时应即时验收，发现货物不符合合同约定,应在三天内提出书面议异，超出上述期限内提出书面议异的，视为交付符合约定第五条付款方式甲方在签订本合同时支付元的定金（所交定金可在履行合同中抵偿价款）；在提（收）货物后天内支付全部货款甲方若采取分批购买的，则甲方需在收到单次货物后—天内支付该批次货物的全部价款第六条质量保证

（一）、乙方严格按照国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量产品的保修期为一年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题,乙方无条件更换或进行维修

（二）、由于甲方或其他原因造成货物损坏的，由甲方自行负责

（三）、乙方应提供相关产品合格证明给甲方第七条违约责任

（一）、若甲方在约定的提（收）货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物，由甲方承担合同总价的违约金，并承担因此引起的价格升20%降责任

（二）、延期付款甲方应按合同约定的时间支付货款，如甲方违反合同约定，未即时支付价款，则由甲方乙方支付所欠款项的违约金,给乙20%方造成其它损失的仍需赔偿

（三）、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等第八条合同争议的解决双方在履行合同过程中产生争议应友好协商，协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决第九条本合同的生效条件本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效第十条本合同一式两份，买卖双方各执一份第十一条各方签名盖章甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）参考范文建筑材料购销合同根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议

一、关于合同标的物甲方因位于的建设工程需要，向乙方购买石材（石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》）

二、关于质量要求本合同所涉石材质量采用以下第（）方式确定、国家标准

1、行业标准

2、企业标准双方约定根据企业标准确定本合同石材质量标3准、封样标准如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应4石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份、特别约定标准甲、乙对石材质量特别约定如下5

三、关于石材色差甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解

四、关于石材加工本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工异形加工的加工费用由甲方承担

五、关于供货期限本合同的供货期采用以下第（—）方式确认定、自本合同签订后之次日起个工作日内，乙方须完成供货

1、自甲方书面通知之次日起个工作日内，乙方须完成供货但是，甲2方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日甲方通知乙方供货应提前个工作日，作为乙方备货的合理期限、按甲方通知在个工作日内分批供货自甲方通知该批次供货之日起3个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货但是，甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日甲方通知乙方开始供货应当提前个工作日，作为乙方备货的合理期限、特别约定期限甲、乙双方特别约定供货期限为4

六、关于交货方式与交货地点本合同交货方式和交货点采用下列第（）方式、乙方送货至甲方指定的位于工地或材料仓库运输费用和1装卸费用由乙方承担、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于材料仓库自提2运输费用和装卸费用由甲方承担、乙方代办托运运输费用和装卸费用由甲方承担乙方为甲方办妥3托运手续后，视为货物已交付

七、关于石材验收、甲方指定、为验收人但是，甲方的法定代表人和签订本合同的代1理人视为当然的验收人甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是、、、o、按本合同第六条第（）项即乙方送货方式交货的，甲方须在乙方将21石材运至交货地点并通知甲方验收人后的个小时内受领货物，并完成货物6数量和表面质量的验收按本合同第六条第（）项即甲方自提方式交货的，2甲方应在装车前完成货物数量和表面质量的验收按本合同第六条第（）项3交货的，第一承运人对货物数量和表面质量的验收视为甲方的验收、甲方不能及时验收的，乙方有权进行提存有关提存所发生的3费用由甲方承担、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收如4有质量异议，应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据否则，视为实质性验收符合合同约定、甲方将石材使用于建筑物，视为甲方已完成对石材的实质性验收5

八、关于合同价款与支付方式、合同价款本合同暂定价为人民币元，其中石材1价款为人民币元，加工费为人民币元供货结束后，按实结算、支付方式本合同签订后日内，甲方须向乙方支付2合同总价款的—%作为预付款，即计人民币元供货至合同总价款的%时，甲方应向乙方支付至合同总价款的%,即应另再向乙方支付人民币元供货至合同总价款的%时，甲方应向乙方支付至合同总价款的%,即应另再向乙方支付人民币元供货结束后，双方进行按实结算结算后的日内，余款一次性付清

九、关于货款结算供货结束后，乙方应将结算单及供货清单复印件送交甲方甲方应在收到结算单后十日内进行审核，并提出审核意见如在收到乙方提交的结算单后日内未提出审核意见，则视为甲方对乙方的结算价无异议

十、关于合同的担保本合同签订后的日内，甲方应向乙方支付总合同价款的%的款项即人民币元作为定金如果甲方违约，则乙方有权没收定金；相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金如甲方向乙方支付预付款且预付款的总额超过合同总价款的%的，则超过部分作为预付款预付款计入供货进度款在双方没有违约，或虽有一方违约但另一方放弃追究违约责任的情况下，定金款项在最终结算时计入货款

十一、关于合同的变更与解除、合同的变更本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面1认可但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认、合同的解除本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除如2经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议但在下列情况下，一方享有解除权乙方供货迟延达日以上或迟延履行数量达应供货数量的%以上，230甲方有权解除合同

十二、关于违约责任、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日万分之向乙方支付违约金；1乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日万分之向甲方支付违约金、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行2本合同

十三、关于争议解决因本合同发生争议，双方应友好协商解决协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决

十四、关于其他约定

十五、附则、本合同表面清洁，没有任何涂改如有涂改，则需双方在涂改处加1盖印章或按捺指印方为有效、本合同一式份，双方各执份，自双方签字、盖章2后生效参考范文建筑材料购销合同遵照《中华人民共和国民法典》相关规定，本着平等互利原则，为明确甲乙双方责任与义务，经双方协商一致，签订本合同、名称；

1、型号；

2、规格；

3、单价;

4、总价款_____________5

二、供应时间从年月日起至年月日止，不定时、多批次向甲方采购每次用量计划乙方提前小时通知甲方甲方应按用量计划约定数量、期限供货（未注明时间的，在接到乙方通知后小时内供货）

三、交货方式与交货地点本合同交货方式和交货点采用下列第方式、甲方送货至乙方指定的位于工地或材料仓库运输费用和装卸费用1由甲方承担、乙方在甲方营业地或甲方指定的位于材料仓库自提运输费用和装2卸费用由乙方承担、甲方代办托运运输费用和装卸费用由乙方承担甲方为乙方办妥3托运手续后，视为货物已交付

四、质量要求本合同所涉建筑材料质量采用以下第方式确定、国家标准

1、行业标准

2、企业标准甲乙双方约定根据企业标准确定本合同建筑材料质量标3准、封样标准如采用本质量标准，须根据建筑材料质量鉴定需要,将相4应建筑材料进行封样，甲、乙双方各持同质同量的建筑材料封样样品一份、特别约定标准甲、乙对建筑材料质量特别约定如下5

五、甲方对质量负责的条件及期限、按照《中华人民共和国产品质量法》及相关的产品质量标准规定执1行，法律及规范没有规定的，按产品质量证明书的质量保证期限为准、甲方应提供产品质量符合有关规范标准的书面证明资料、生产许可2证复印件、产品合格证书作为本合同的附件，并加盖公章

六、验收要求、甲方应对供应材料的质量负责

1、材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求

2、甲方货到后乙方应组织人员初验，初验合格的，乙方签收；初验不3合格的，乙方退回甲方，由此引起的损失由甲方自担；如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理；乙方初验合格，不意味材料最终完全合格，乙方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，乙方应立即通知甲方更换或作退货处理，甲方应立即作出处理，并承担相关损失和费用，否则乙方有权从未付材料款中扣除相关款项

七、甲方的责任和义务、甲方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供1应的材料不合格，由此给乙方造成的损失，甲方应负责赔偿、甲方应按国家有关规定及时向乙方提供相关资料

2、甲方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责甲方人员及设备的安3全

八、乙方的责任和义务、乙方应根据施工进度，提前天向甲方提供货要求通知，通1知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式、甲方按时送达材料后，乙方应及时组织初验，初验合格的，及时签2收确认，初验不合格的，通知甲方退货或作换货处理、乙方应按时支付货款3

九、结算和资金支付条款、结算方式1o、约定的结算期限2o、送到工地，乙方应指定专人在发货单上签字作为收货确认但3参考范文工程建筑材料购销合同甲方因建设或经营等需要，向乙方购买建筑装修材料，为明确双方的权利的义务，根据《》的相关规定，双方平等友好协商，特定以下条款第一条产品名称、规格、数量、单价第二条质量要求、技术标准按国家或行业相关标准执行第三条提货方式、提货地点、运输方式等、提货日期____________________________

1、提货地点

2、提货方式按以下第种方式提取3甲方到乙方营业地自提，运输费用由甲方承担a由乙方代办托运，由甲方按每立方米承担元运输费b用，？一元装卸费在甲方支付货款时一并结清第四条第五条付款方式甲方在签订本合同时支付元的定金（所交定金可在履行合同中抵偿价款）；在提（收）货物后天内支付全部货款甲方若采取分批购买的，则甲方需在收到单次货物后一天内支付该批次货物的全部价款第六条质量保证签字不视为甲方材料合格，有关材料质量应按本合同约定办理、每月日前，甲乙双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续

4、付款方式和期限5o

十、违约责任、甲方违反合同、报价表或投标书约定提供产品，或提供不合格产品1的，乙方有权拒绝支付货款，有权要求退货并收回已支付的货款，同时有权要求甲方赔偿乙方因此受到的直接和间接损失、甲方未按合同约定向乙方开具本单位合法有效的等额税务发票和请2求付款的书面申请，导致乙方不能按时付款的，乙方不承担逾期付款的违约责任、材料结算书须加盖乙方或乙方授权的职能部门、分支机构的公章才3有效，否则造成的损失由甲方负责、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后，个月内按时46付款的，乙方不向甲方承担任何违约责任、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后，超过个月支56付货款的，从第个月起乙方向甲方承担未付款额度每年—%的违约金

7、因业主拖欠乙方工程款导致乙方不能按约支付甲方货款，甲方应积6极配合乙方追索业主拖欠工程款的工作并且不得要求乙方承担违约责任、甲方未按合同约定期限或数量交货的，应向乙方支付元/日或元/次7的违约金同时赔偿由此给乙方造成的其他损失，乙方有权自货款中扣除

十一、争议纠纷解决本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决如果双方通过友好协商不能解决争议，则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决

十二、不可抗力因素任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明

十三、合同解除的条件、在合同履行中，乙方发现甲方供应的产品的品种、型号、规格、花1色、质量和供货时间等不符合合同规定以及乙方要求的，乙方享有合同单方解除权，并可继续追究甲方违约责任、甲方迟延日仍不能交货或连续次供货数量不符合约定的，乙方2153有权单方解除本合同，并要求甲方赔偿由此给乙方造成的损失

十四、其他约定、本合同一式份，甲方执份，乙方执________________份；自甲、1乙双方签字、盖章之日起生效，自合同生效之日起日内未履行，本合同自30动终止、本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，2与合同具有相同法律效力、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决3参考范文建筑材料购销合同甲方（需方）法定代表人乙方（供方）法定代表人根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同

一、产品的名称规格单价数量及其它见附件（附件为合同重要组成部分，具有同等法律效力）模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下（备注参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为）若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，95%有一张换一张

二、乙方供应产品或原材料必须满足、达到贵州省相应的质检验收标准；

1、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；

2、有产品合格证明书或相关文件3

三、供货时间、运输、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计1划二天内供货、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点到工地由甲方负责2卸货货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据（结算以实际送货数量为准）

四、货款支付方式和时间计算货款方式及付款约定货到工地一个月后个工作日内付清此次货7款

五、甲方的违约责任、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款设的违约金

1、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿2付逾期付款的违约金、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部3门的罚款、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙4方因此所受的损失

六、乙方的违约责任、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的的违约金12%、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，2应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾3期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用

七、不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任

八、其它按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理但任何一方不10得自行扣发货物或扣付货款来充抵本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向当地人民法院起诉

九、本合同一式二份，供方一份，需方一份本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止甲方（公章）乙方（公章）参考范文建筑材料购销合同供方北京质鼎贸易发展有限公司（以下简称乙方）需方北京佰诚恒盛商贸有限公司（以下简称甲方）经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通北京恒盛商贸所以货物必须于年月号之前完毕（交货前提前天电话20xx12293通知）.运输费包含在货款内

4.产品.品种、数量.规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，1按质论价不能利用的，乙方应负责保退、保换由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的.部分，甲方如果需2要，应照数补交甲方如不需要，可以退货由于退货所造成的损失，由乙方承担如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的的罚金5%.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期3交货部分货款总值万分之三的罚金甲方如中途变更产品品种、规格、质量，应偿付变更部分货款总值%

1.的罚金.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿2付乙方退货部分货款总值%的罚金乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货.如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分3货款总额万分之三的罚金.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万4分之三计算付给乙方，作为延期罚金.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的5损失和运输费用及罚金乙方；北京佰诚恒盛商贸有限公司经办人（盖章）地址电话开户银行；帐户年月日参考范文建筑材料购销合同合同编号签订地点卖方买方买方因建设或经营等需要，向卖方购买建筑装修材料，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经双方平等友好协商，特订立以下条款第二条质量要求、技术标准按国家或行业相关标准执行第三条提货方式、提货地点、运输方式等

一、提货日期

二、提货地点

三、提货方式按以下第种方式提O O取买方到卖方营业地自提，运输费用由买方承担a由卖方代办托运，由买方按每立方米承担元运输费用，b一元装卸费在买方支付货款时一并结清由卖方将货物运输至买方指定的位于的地址，交付给买方指定的c收货人验收，验收合格后签字或盖章确认货物到达交货地点后，由买方负责卸车，提供货物堆放场地货物在装卸过程中注意轻拿轻放，严禁抛摔、重压等，防止货物造成损坏第四条买方在收到货物时应即时验收，发现货物不符合合同约定,应在三天内提出书面议异，超出上述期限内提出书面议异的，视为交付符合约定第五条付款方式买方在签订本合同时支付元的定金（所交定金可在履行合同中抵偿价款）；在提（收）货物后天内支付全部货款买方若采取分批购买的，则买方需在收到单次货物后一天内支付该批次货物的全部价款第七条担保条款____________________________________________（单位或自然人名称及基本身份情况）自愿为买方履行本合同提供连带责任担保保证人的担保期限为二年，自本合同约定的最后一次付款到期日起计算第八条质量保证

（一）、卖方严格按照国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量产品的保修期为一年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题，卖方无条件更换或进行维修

（二）、由于买方或其他原因造成货物损坏的，由买方自行负责

（三）、卖方应提供相关产品合格证明给买方第九条违约责任

（一）、若买方在约定的提（收）货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物，由买方承担合同总价款的违约金，并承担因此引起的价格升降责任20%

（二）、延期付款买方应按合同约定的时间支付货款，如买方违反合同约定，未即时支付价款，则由买方向卖方支付所欠款项的违约金，20%给卖方造成其它损失的仍需赔偿

（三）、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用，包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等第十条合同争议的解决双方在履行合同过程中产生争议应友好协商，协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决第十一条本合同的生效条件本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效第十二条本合同一式两份，买卖双方各执一份第十三条:各方签名盖章年月日参考范文建筑材料购销合同根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就后期续建工程建设材料购买事项XXXXXXX协商一致，订立本合同

一、货物数量及价款甲方在建设工程中需用的建筑材料，供货量后续商定，按照实际的供应材料款额计算

二、乙方供应产品或原材料必须满足、达到相应的质检验收标准；

1、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；

2、有产品合格证明书或相关文件3

三、供货时间、运输、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计1划二天内供货、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点到工地由甲方负责2卸货货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据（结算以实际送货数量为准）

四、货款支付方式和时间付款约定货到工地付货款余款一个月内付清90%,收款账号

五、甲方的违约责任、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款的违约金11%、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿2付逾期付款的违约金、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部3门的罚款、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙4方因此所受的损失

六、乙方的违约责任、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的的违约金12%、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，2应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾3期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用

七、不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任

（一）、乙方严格按照国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量产品的保修期为一年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题，乙方无条件更换或进行维修

（二）、由于甲方或其他原因造成货物损坏的，由甲方自行负责

（三）、乙方应提供相关产品合格证明给甲方

（一）、若甲方在约定的提（收）货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物，由甲方承担合同总价—%的违约金，并承担因此引起的价格升降责任

（二）、延期付款甲方应按合同约定的时间支付货款，如甲方违反合同约定，未即时支付价款，则由甲方乙方支付所欠款项—%的违约金,给乙方造成其它损失的仍需赔偿

（三）、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等第八条合同争议的解决双方在履行合同过程中产生争议应友好协商，协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决第九条本合同的生效条件本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效第十条本合同一式两份，买卖双方各执一份购销合同？购销合同范本？购销合同书范本？买卖合同I II参考范文工程建筑材料购销合同、甲方在验收中，如果发现材料的种类、型号、规格和质量不合

八、1其它本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉

九、本合同一式肆份，供方贰份，需方贰份本合同双方签字盖章后生效，货款结清后此合同终止需方建筑工程有限公司供方实业有限公司XXXX XXX法定代表人法定代表人或其委托代理人或其委托代理人年月日年月日XX XX XX XXXXXX参考范文建筑材料购销合同甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）因工程需要，甲方确定乙方作为土地整理标识牌供货商，经双方协商同意，订立本合同，共同履行单价元/片，共计片合格甲方随意抽验供货地点由甲方指定，运输及装卸费用由乙方承担乙方将货如数送至甲方制定地点，经验收合格后，日内付清货款双方履行完各自的‘权利和义务，本合同自行终结任何一方违背合同的规定条款，对方都可以不承担责任而终止本合同本合同在履行过程中发生争议时，双方协商解决，协商不成时，任何一方可依法向当地人民法院提起诉讼甲方（公章）O年一月―日乙方（公章）年—月—日O参考范文建筑材料购销合同甲方乙方甲方因建设或经营等需要，向乙方购买建筑装修材料，为明确双方的权利的义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，双方平等友好协2商，特定以下条款第一条产品名称、规格、数量、单价第二条质量要求、技术标准按国家或行业相关标准执行第三条提货方式、提货地点、运输方式等、提货日期____________________________

1、提货地点2o、提货方式按以下第种方式提取3甲方到乙方营业地自提，运输费用由甲方承担a由乙方代办托运，由甲方按每立方米承担元运输费用，b元装卸费在甲方支付货款时一并结清第四条乙方在收到货物时应即时验收，发现货物不符合合同约定,应在三天内提出书面议异，超出上述期限内提出书面议异的，视为交付符合约定第五条付款方式甲方在签订本合同时支付元的定金（所交定金可在履行合同中抵偿价款）；在提（收）货物后天内支付全部货款甲方若采取分批购买的，则甲方需在收到单次货物后—天内支付该批次货物的全部价款第六条质量保证

（一）、乙方严格按照国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量产品的保修期为一年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题,乙方无条件更换或进行维修

（二）、由于甲方或其他原因造成货物损坏的，由甲方自行负责

（三）、乙方应提供相关产品合格证明给甲方第七条违约责任

（一）、若甲方在约定的提（收）货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物，由甲方承担合同总价的违约金，并承担因此引起的价格升20%降责任

（二）、延期付款甲方应按合同约定的时间支付货款，如甲方违反合同约定，未即时支付价款，则由甲方乙方支付所欠款项的违约金,给乙20%方造成其它损失的仍需赔偿

（三）、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等第八条合同争议的解决双方在履行合同过程中产生争议应友好协商，协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决第九条本合同的生效条件本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效第十条本合同一式两份，买卖双方各执一份规定，应当场拒收、甲方因使用、保管、保养不善造成的质量下降，不得提出异议

2、乙方在接到甲方异议后，应在一天内负责处理，否则即视为默认甲3方提出的异议和处理意见

七、乙方违约责任、乙方不能按期交货，应向甲方偿付当日不能交货部分的货款的130%违约金、乙方所交材料的品种、型号、规格质量不符合合同规定的要求,如果2甲方同意利用，按质论价;如果甲方不同意利用，乙方必须负责更换，并承担调换、退货面支付的实际费用乙方不能调换按不能交货处理、乙方逾期交货，应比照中国人民银行有关延期的付款规定，按逾期3交货部分计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用、乙方提前交货的材料、多送的材料和品种、型号、规格质量不符合4合同规定的材料，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善面发生的损失，应当由乙方承担

八、甲方违约责任、甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方1偿付逾期的违约金、甲方违反合同规定拒绝接受质量、规格、型号等符合合同要求材料2的，应当承担因此造成的所有费用及损失、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承3担乙方因此所受的损失

九、不可抗拒力甲乙双方的任何一方由于不可抗拒力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任

十、结算方式甲方在合同签订后，付给乙方采购定金人民币元，在总结算

1000.00时扣回其余材料采取先使用后付款的方式进行结算，具体付款方式如下待工程竣工后，付清全部余款-

一、其它H乙方在运输过程中或到达工地现场时发生的一切安全事故为乙方责任，并由乙方自行承担解决本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不能解决时，任何一方均可请业主或主管部调解或者向工商行政管理机关设立的经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以向工程所在地人民法院起诉本合同自双方签字加盖手印后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更解除合同合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力合同正本一式四份，甲方三份，乙方一份材料货款付清后，该合同自动失效甲方（公章）乙方（公章）o法定代表人（签字）法定代表人（签字）O年—月—日年—月—日甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守

一、材料价格及计量方式、水泥标砖按每块（包含运费及材料费）元运至施工现场甲方指

10.33定位置;粉煤灰标砖（）按每快元，配定位）按每块240*115*

530.0500*90*53元运费运至施工现场甲方指定位置;砂、碎石按每立方元运至施工现

0.0417场甲方指定位置、所有材料数量按到场实际验收数量计算2

二、付款方式、付款实行月结款制度，每月日之前把该月材料汇总后交予甲方，130待甲方审核无误后，于下月日之前付款5

三、材料质量乙方所提供材料的质量必须达到国家相关规范标准的规格、质量和性能（保质保量），如材料运至施工现场后，发现该材料不合格，甲方拒绝签收，乙方应自费运出现场

四、违约责任、乙方所提供的材料不符合质量要求，或数量不足，甲方有权退货，1乙方必须重新提供合格材料，并处罚该材料缺少部分陪罚款，且承担由此2产生的所有费用和对甲方造成的一切损失、乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料，如因乙方原因造成甲方2用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失，乙方应承担违约及甲方损失赔偿责任、乙方必须安全规范运输，如出现任何意外事故，均由乙方自行3承担责任、如发现三次以上材料不符合质量要求，或数量不足；甲方有权终止4合同

五、合同执行、本合同未尽事宜，双方应友好协商，协商不成可提交法院解决处理

1、本合同双方签字盖章之日起生效

2、本合同一式两份，甲乙双方个执一份3甲方（公章）乙方（公章）o法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月―日年—月―日将本文的文档下载到电脑，方便收藏和打印word参考范文工程建筑材料购销合同甲方（需方）法定代表人乙方（供方）法定代表人根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同

一、产品的名称规格单价数量及其它见附件（附件为合同重要组成部分，具有同等法律效力）模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下（备注参照所提供的模板使用。