工程建筑合同书（8篇）

工程建筑合同书（8篇）工程建筑合同书（精选8篇）工程建筑合同书篇1甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同

一、工程名称密云北甸子村过街牌楼

二、工程地点密云县古北口镇北甸子村

三、承包方式大包（即包工、包料）

四、承包范围图纸以内的所有工程

五、工程承包造价（金额大写）壹拾肆万伍仟元整，¥14500元

六、工期本合同工程定于20_年9月4日开工，于20年11月4日竣工，合同工期日历天数为60天

七、工程质量验收及保修工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收发包方承包办理工程竣工

6、乙方按图施工完成后，甲方指挥失误，或不如意，须变更的甲方另付工钱

7、乙方不得任意浪费甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为,一经发现按偷一罚十处理

8、主体工程完成后，乙方负责清理房内所有杂物

三、乙方进场三天后，甲方按乙方工作量，支付部分生活费给乙方，每施工完成一层楼面，按每层楼工程款的一%支付工钱给乙方，余款待主体工程完成验收合格后十天内一次性付清给乙方以上条款，双方如有未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，完工帐清自动失效甲方乙方工程建筑合同书篇5单位（甲方）________________地址______________________________邮码________________________________电话________________________________法定代表人________________________职务勘察单位（乙方）________________地址______________________________邮码________________________________电话________________________________法定代表人________________________职务________________________________为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________O第二条勘察的范围、进度和质量O第三条甲方的义务

1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件

2.在签订合同时，甲方必须在年—月—日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责

3.甲方必须在年—月一日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）

4.甲方必须在年—月—日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续

5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用

6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担

7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用第四条乙方的义务

1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果

2.乙方应于年一月一日进入现场勘察，年一月一日提交全部勘察资料，提交测量透明图一份，提交工程地质报告书一式一份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延第五条定金及勘察收费标准及拨付办法

1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为元自本勘察合同生效后日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察合同履行后,定金抵作勘察费甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后—日内，应按实际勘察工作量清付勘察费勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付

2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%40%的勘察费〜第六条甲方的违约责任

1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延

2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金元第七条乙方的违约责任

1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费

2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金

3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达一天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价%的违约金第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，按以下第项方式解决

（1）申请仲裁委员会仲裁;

（2）向人民法院起诉第九条其他约定本合同年月一日双方签后生效，全部勘察工程验收后失效本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定补充协定与本合同具有同等效力本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，送计委、建委、建行……各留存一份建设单位（甲方）代表人________________________年月日勘察单位（乙方）代表人________________________年月日工程建筑合同书篇6贷款方（甲方）_______________借款方（乙方）_______________根据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲方审查发放为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守第一条乙方根据批准的年度基本建设计划，向甲方借款人民币（大写）元，用于建设工程预计分季用款一季度元；二季度元；三季度元；四季度元第二条借款用途购置设备台（套）元;土建平方米元；其它元第三条贷款利息，按年息%计收；乙方不能按上述约定归还的，从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息；挪用的贷款，从挪用期间加收罚息O贷款利息按实际支用数计息并计算复利如因国家政策性的利率变动，本合同贷款利率根据政策相应调整第四条甲方提供的贷款，乙方保证从年月起至年月止，全部还清上述还款期限，如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，需要延长或缩短时，双方通过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本第五条贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿

1.基本建设收入；

2.新增固定资产的基本折旧基金；

3.固定资产税；

4.利润乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理第六条乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押（或保证）协议作为合同附件第七条贷款到期，乙方如不能按期偿还，由担保人代为偿还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收；以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款第八条乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划，送甲方审查，甲方凭此供应资金甲方保证在核定的年度贷款计划内，按基本建设贷款的有关规定及时供应资金因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同第九条甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况乙方应提供有关统计、会计报表及资料乙方如果不按合同规定使用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息乙方提前还款的，应按规定减收利息第十条声明及保证甲方L甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力乙方

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为年一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府验收手续后，发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任

八、工程价款及结算工程进场3日内拨付伍万元，结构完成拨付伍万元，竣工拨付肆万元，扣除保修金伍仟元

九、争议发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解不愿调解或调解不成的，可以向密云县人民法院起诉

十、违约发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失

十一、安全措施与责任在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国家安全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任行为等如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行第十三条通知

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式

2.各方通讯地址如下o

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内,以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任第十四条争议的处理本合同受国法律管辖并按其进行解释

1.提交仲裁委员会仲裁；

2.依法向人民法院起诉第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效有效期为年，自年月日至年月日本合同正本一式份，双方各执份，具有同等法律效力；合同副本份，送留存一份甲方（公章）乙方（公章）法人代表（签字）法人代表（签字）签订地点签订地点年—月—日年—月—日工程建筑合同书篇7承揽方（甲方）定作方（乙方）双方根据有关法律协商一致，签订本合同，共同遵守执行

1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定O

2.交货办法1交货地点2运输由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期

3.付款办法货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方

4.验收办法乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验

5.违约责任

6.附则1合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同2在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因，甲方须在天前通知撤销加工合同，否则按违约处以罚金，赔偿对方损失3本合同须经双方签章并鉴证后生效4本合同正本两份，双方各执一份5货物运达站⑹收货人7合同纠纷的处理甲方（签字盖章）乙方（签字盖章）签订日期工程建筑合同书篇8甲方乙方经双方协商，甲方将的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工

一、甲方工作责任

1、赶在乙方施工以前做好“三通一平”及运料到工地，及关系协调

2、负责调直钢筋及大钢筋变勾（由钢材店负责）

3、负责铁钉、铁丝及搭工棚用的水泥瓦、水管

二、乙方工作责任

1、按甲方设计图纸，进行施工（天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等）服从甲方指导、检查、检验，确保工程质量好

2、工程技术质量如有不合格，需要返工，所返工料等损失由乙方自行负责

3、施工安全由乙方全权负责

4、工程承包内容主体工程从

0.00以至天面斜盖顶为主体工程

5、包工价格按每层楼投影面积每平方米玖拾捌元（98元/门）计算封闭栏杆同样按平方计价基础地梁每米长按60元计算,铺地台每平方米12元，不包回填土化粪池1000元，楼上水池1200元，以上工程乙方自带施工工具（如模板、顶木、机械、铁铲、浆桶等）

6、乙方按图施工完成后，甲方指挥失误，或不如意，须变更的甲方另付工钱

7、乙方不得任意浪费甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为，一经发现按偷一罚十处理

8、主体工程完成后，乙方负责清理房内所有杂物

三、乙方进场三天后，甲方按乙方工作量，支付部分生活费给乙方，每施工完成一层楼面，按每层楼工程款的80%支付工钱给乙方，余款待主体工程完成验收合格后十天内一次性付清给乙方以上条款，双方如有未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，完工帐清自动失效甲方乙方时间时间

十二、合同份数本合同两份，具有同等法律效力本合同订立时间（即日起生效）发包方承包方工程建筑合同书篇2甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同

一、工程名称第二炮兵文工团新营区建设围墙外道路铺设及草坪土置换工程

二、工程地点北京市昌平区东三旗甲一号

三、承包方式大包（即包工、包料）

四、承包范围文工团新营区建设围墙外道路铺设及草坪土置换

五、工程承包造价（金额大写）壹拾陆万圆¥

160000.00元

六、工期本合同工程定于20—年8月20日开工，于20年9月15日竣工，合同工期日历天数为25天

七、工程质量验收及保修工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任

八、工程价款支付及结算

1、本工程无预付款

2、工程完成甲方向乙方支付至总价款的80%（128000元）

3、本工程完成后审计结束甲方向乙方支付至总价款100%（160000元）

4、本工程无质保金

九、争议发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解不愿调解或调解不成的，可以向北京市昌平区人民法院起诉

十、违约发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失

十一、安全措施与责任在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国家安全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任

十二、合同份数本合同一式六份，甲方四份乙方二份

十三、合同有效期

1、本合同签订之日起生效

2、工程结束甲方完款项支付本合同失效发包方（签章）承包方（签章）年月曰日工程建筑合同书篇3甲方代表地址电话乙方代表地址电话兹有甲方将防水工程委托承包方乙方施工，为了加强甲乙双方合同，明确责任，保证工程在施工过程中顺利进行，经双方研究决定，特签订本合同

一、合作内容

1、防水工程以包工包料形式由乙方负责施工

2、工程每平方价格为元

二、工程采用材料及质量要求采用牌沥青防水卷材，要求厚度为—厘米，控制不低于,搭接部分按规范不能小于公分

三、付款方式防水工程完工经验收合格后上报工程量隔月付款—%,经雨季过后无质量问题付—%,下余—%作为质量保证金，—年后无质量问题付清尾款

四、安全施工在工程施工中，甲乙双方都应本着负责态度密切配合，搞好现场施工，安全生产，甲方应保证乙方施工前提要求，乙方在符合施工前提下，按时按质完成工程施工

五、工程面积按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格

六、保质期本防水工程的保修期为一年；乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起一天内派人保修乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由甲方组织验收

七、违约责任

1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任

2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款%的违约金

3、乙方必须按照合同的品牌及甲方所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款倍的违约金

4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款%的违约金

八、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决如果协商不成，双方可向方所在地人民法院诉讼

九、其他

1、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决

2、本合同一式份，自双方签字日起生效，双方各执份，均具同等法律效力甲方（签章）代表人（签字）年—月—0乙方（签章）:代表人（签字）年—月—0工程建筑合同书篇4合同书范文甲方乙方经双方协商，甲方将的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工

一、甲方工作责任

1、赶在乙方施工以前做好“三通一平”及运料到工地，及关系协调

2、负责调直钢筋及大钢筋变勾（由钢材店负责）

3、负责铁钉、铁丝及搭工棚用的水泥瓦、水管

二、乙方工作责任

1、按甲方设计图纸，进行施工（天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等）服从甲方指导、检查、检验，确保工程质量好

2、工程技术质量如有不合格，需要返工，所返工料等损失由乙方自行负责

3、施工安全由乙方全权负责

4、工程承包内容主体工程从一以至天面斜盖顶为主体工程

5、包工价格按每层楼投影面积每平方米一元（—元/行）计算封闭栏杆同样按平方计价基础地梁每米长按60元计算，铺地台每平方米元，不包回填土化粪池元，楼上水池一元，以上工程乙方自带施工工具（如模板、顶木、机械、铁铲、浆桶等）。