工程造价合同（15篇）

工程造价合同优选（15篇）工程造价合同1委托方（甲方）接受委托方（乙方）依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就的技术咨询事宜，经协商一致，签订本合同

一、咨询的内容、形式和要求

1、甲方委托乙方承担高新二路（外环线柘树湾路）隙地绿化工程的项目建议书〜的编制工作；

2、技术咨询的主要内容合同项目包括工程建议书的编制工作主要内容包括项目建设的必要性、需求预测、工程方案、环境保护、实施进度、投资估算、资金筹措、经济评价和效益分析、必要的社会效益评价及研究结论等

3、乙方编制项目建议书必须满足甲方报批要求，且通过政府投资项目的审批

二、履行方式乙方接受甲方委托，收齐技术咨询所需资料后，30个工作日内提交技术咨询报告各四份

三、委托方的协作事项在合同生效后10日内，委托方应向顾问方提供以下资料和工作条件

1、建设项目修建性详细规划;

2、建设项目区域内1500地形图;

3、建设项目拆迁数据;

4、其他有关的资料

四、技术情报和资料的保密乙方应对本项目所有资料保密，未经甲方允许，乙方不得向任何第三方转让,复制或以其他任何形式提供本项目所有资料甲方应对本项目的技术咨询成果保密，未经乙方允许，甲方不得向任何第三方转让，复制或以其他任何形式提供本项目的技术咨询结果

五、知识产权

（一）乙方保证，本项目的咨询服务过程中所使用的或向甲方提供的包括但不意见时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼第三部分专用条件第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定第四条咨询人指派造价工程师负责本项目咨询业务，其主要职责第六条咨询人应在日内对委托人及第三人书面提交的要求做出答复的事宜或要求核对做出书面答复或核对.第七条本合同需要咨询人保密的资料内容和保密时限第九条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料提供资料时间第九条委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复第十条委托人授权的本咨询业务代表，姓名，其主要职责第十四条因委托人的原因造成咨询人增加了额外工作内容的酬金支付额外工作内容酬金计算方法及支付第十七条咨询人未履行合同约定的义务,应承担的责任第十八条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，补偿委托人因此导致委托人如下各项费用支出第二十条委托人未履行合同约定的义务，应承担的责任第二十一条委托人向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，补偿因此导致咨询人如下各项费用支出〃第二十二委托人应按以下方式支付咨询人的咨询酬金合同签订后日内向咨询人支付预付款元，合同签订后日内，支付酬金元，剩余酬金待咨询工作全部完成后天内一次付清第二十五条双方同意用支付酬金，按汇率讨付第二十七条咨询人无正当理由未完成咨询工作时，咨询人承担的违约责任及委托人支付咨询酬金的方式第二十八条因变更或解除合同使一方遭受损失，责任方按如下方法赔偿对方损失第三十三条咨询人在咨询工作过程中提出的合理化建议，委托人采纳并得到经济效益，委托人奖励办法如下第三十五条本合同在履行过程中如果发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列一种方式解决

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉第四部分补充条款甲方乙方日期_____年月日工程造价合同4委托方（甲方）受托方（乙方）工程造价咨询有限公司为了合理确定和有效控制建设工程造价，提高投资的经济效益，维护建设各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同

一、委托方委托受托方为以下项目提供建设工程造价咨询服务1＞项目名称

2、服务范围

二、委托方的权利与义务

1、委托方可向受托方索取与委托内容有关的工程造价咨询报告；

2、委托方可向受托方询问委托工作进展情况；

3、委托方应向受托方提出对工程具体问题的意见；

4、按照受托方提交的资料清单及时提供咨询服务所需的全部施工图纸及其他有关的技术资料，并对资料的合法性、真实性和完整性负责；

5、如实介绍工程建设情况，为咨询服务人员提供必要的.工作方便；

6、负责通知有关各方到现场核对初审意见；

7、确定作为咨询服务联络人；

8、委托方为受托方的工作开展提供必要的工作条件和相应配合，并承担必要的到有关部门或外地调查取证发生的费用；

9、按照约定条件及时向受托方支付咨询服务费用；

10、委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关

11、其他

三、受托方的权利与义务

1、受托方可向委托方索取与委托内容有关的建设工程造价技术经济资料;

2、受托方可要求委托方对有关问题作出解释和补充资料；

3、受托方在咨询过程中，有到工程现场勘察和调查取证的权利；

4、受托方可要求委托方在工作进展中提供必要的配合；

5、在本合同履行期间，受托方应按委托方要求开展工作，在工作中遵循公平、公正、合法、独立的原则，应用合理技能，维护各方合法权益，认真、细致、周到地进行服务工作；

6、在履行合同期间，不得泄漏与本合同委托内容有关的保密资料；

7、因受托方违反有关规定，故意或者因重大过失造成所编制的工程造价成果文件错误，致使委托方遭受损失的，应依法承担赔偿责任

8、其他

四、咨询费及支付方式

1、根据湘价服20—81号文件规定，并经双方协商一致，受托方按向委托方收取咨询服务费；

2、上述咨询服务费在本合同经双方签署后按40%比例预付款，预付元，其余在交付咨询报告时一次付清如因咨询服务工作遇到重大问题，致使受托方实际花费的咨询服务工作时间有较大幅度的增加，经双方协商增加咨询服务费用

五、合同时效

1、本合同自签订之日起生效

2、委托方提供技术经济资料时间

3、受托方提交咨询服务成果时间如果在咨询服务过程中，因委托方或其他第三方的原因以及不可预见的情况，影响咨询报告如期完成，受托方另行商定提交咨询服务成果的时间

4、双方完成工作，付清费用后，本合同自行失效

六、违约责任

1、合同订立双方必须严格履行合同约定的条款

2、本合同如发生违约，甲乙双方应本着友好协商的原则，妥善处理

3、如协商不成，可按下列程序解决1委托方原因违约，按咨询费用总额，支付给受托方％违约金2受托方原因违约，按咨询费用总额，支付给委托方％违约金3双方发生违约争议，可由工程所在地建设工程造价管理机构调解4工程所在地建设工程造价管理机构调解不成，可申请仲裁或诉讼

七、附则

1、本合同未尽事宜，委托双方可另行协商或签订补充协议，所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力

2、本合同经双方签字盖章后生效，一式份，双方各份其中一份相应工程造价管理机构备案

八、有关说明事项甲方盖章乙方盖章工程造价咨询有限公司地址地址法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码年月曰年月曰工程造价合同5委托人名称（甲方）受委托人名称（乙方）甲方委托乙方对如下工程项目进行审计，经双方协商达成如下协议，以资共同遵守

一、委托审计项目情况

（一）工程项目名称

（二）工程建设规模

（三）工程送审造价

二、委托审计的范围和要求

（一）审计范围

1、检查标底及投标预算的编制质量；

2、检杳施工、采购合同订立是否规范；

3、检查甲方确定的材料、设备采购价格是否合理；

4、检查施工、采购合同的执行情况；

5、检查项目批复概算、建设标准、建设内容实施的情况；

6、检查设计修改、设计变更是否合规、合理，是否符合有关程序及对工程造价的影响；

7、检查工程款支付情况；

8、检查过程资料形成的合规性；

9、《贵州省教育厅20某某年省属高校日元贷款基建项目工程结算审计实施方案》规定的审计范围

（二）审计要求

1、跟踪审计期间，发现需要及时纠正或其他重大问题，应及时以书面形式告知甲方审计处，并报教育厅审计处备案；

2、实行审计情况月报制度，乙方须于每月十日前向甲方审计处、教育厅审计处报送上月“跟踪审计情况报告”，以反映项目跟踪审计阶段性成果；

3、乙方审计人员应积极进行现场检查复核，特别是对设计变更、现场签证和隐蔽工程等，并及时书面提供造价及合理性评价；

4、对超出招、投标书外的工程量、工程项目、报价等作出书面意见；

5、对已形成资料的合规性、合理性、完整性作出评价；

6、《贵州省教育厅20某某年省属高校日元贷款基建项目工程结算审计实施方案》规定的其他审计要求；

7、提供“审计报告”一式捌份

（三）审计人员要求

1、乙方按上述审计范围和要求成立项目审计组，并报教育厅审计处和甲方审计处备案；

2、审计组成员必须具备工程造价执业资格，其中审计组长必须是国家注册造价工程师

三、审计时间

（一）跟踪审计时间本协议生效之日起至项目竣工验收之日

（二）竣工结算审计时间

1、进行跟踪审计的项目自竣工验收之日起40天内完成

2、单独进行竣工结算审计项目自委托协议生效之日起30天内完成

四、双方责任

（一）甲方责任对资料的真实性、完整性、合规性负责除发票可以采用复印件加盖法人公章的形式提供外（但必须保留发票原件备查），其他资料都应提供原件，并按黔教审发［20某某］121号文的要求签署《被审计单位承诺书》

（二）乙方的责任按照《贵州省省属高校基建工程项目审计实施细则》和《贵州省教育厅关于组织中介机构对省属高校基建项目审计的管理办法》的相关规定执行；对出具的《阶段性审计报告》和《竣工结算审计报告》的真实性、合法性负责

五、费用标准及付费方式

（一）费用标准根据贵州省物价局文件黔价费［20某某］327号文规定，经甲乙双方协商确定，按以下标准计算审计费用

1、基本审计费按送审工程造价的％计取；

2、审减部分审计费按审减金额的％计取

（二）付费方式本协议生效后一周内，甲方预付乙方审计费用人民币元，以后按阶段性审计报告支付审计费，待乙方正式出具《竣工结算审计报告》后一周内结清审计费用尾款

六、本协议一式捌份，甲方伍份、乙方贰份、报送教育厅审计处备案一份,自甲乙双方签章后即生效

七、未尽事宜，甲乙双方协商解决甲方（单位签章）乙方（单位签章）负责人（签章）负责人（签章）联系人联系人地址地址电话电话协议签定日期年月日工程造价合同6经过双方协商一致，签订本合同

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务

1.项目名称

2.建设地点

3.资金来源

4.工程用途

5.工程规模总投资额万元，建筑面积

6.咨询业务范围及内容

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义

三、下列文件均为本合同的‘组成部分

1.建设工程造价咨询合同标准条件；

2.建设工程造价咨询合同专用条件；

3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金

六、本合同的建设工程造价咨询业务自2024年月日开始实施，至2024年月日终结

七、本合同正本2份，委托人、咨询人各执一份，副本2份，委托人、咨询人各执一份委托人（盖章）咨询人（盖章）法定代表人委托代理人住所开户银行帐号邮政编码电话传真电子信箱年月法定代表人（签字）委托代理人（签字）住所开户银行帐号邮政编码电话传真电子信箱年月日（签字）（签字）日工程造价合同7经甲乙双方充分协商，甲方愿意委托乙方审核（/编审）甲方建设的工程项目的工程造价，并要求乙方提供一定税务服务，现就有关事项达成如下协议

一、委托工作的具体范围

（一）项目

（二）所含项目的分部工程

1、土建工程部分

2、桩基部分

3、装饰部分

4、水、电及设备安装部分

5、附属工程

6、其他全部

1、《中华人民共和国合同法》、《合同法解释》

2、招标文件和投标文件

3、施工合同、补充合同

4、截止施工方报送工程结算书之日的工程签证资料和经济签证

5、其他合法资料和文件

（二）招（投）标造价的编审依据

1、招标书（/投标书）

2、设计图纸

3、工程招标答疑文件

4、招标文件规定的计量计价计费依据

三、双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、在年月日和年月日前一次（/两次）提供工程咨询（审核）所需真实、全面的相关资料（其中图纸一式份）

2、根据乙方的书面请示，及时安排对审或复核工作

3、及时做好现场抽查、检验、审计对帐等环节的相关协调工作

4、为乙方提供现场工作的基本工作条件

5、在乙方正常、合法工作的前提下，甲方任何人不得以任何方式，影响乙方审计意见；

6、按照委托合同及时签收报告书；

7、及时支付乙方咨询费用；

8、甲方有权监督乙方的职业道德遵守情况，发现乙方任何不廉洁的迹象，甲方可以要求乙方的撤换相关人员，如甲方有任何乙方人员违反廉洁承诺书的证据，甲方可以追究乙方经济和法律责任

（二）乙方权利和义务

1、坚持职业道德，保证造价审核工作质量（误差率不高于3%）同时为甲方基本建设财务的基础工作和税收筹划工作提供恰当的服务

2、在甲方同意的.场所进行对审或复核工作

3、在审计过程中，根据甲方需要，及时向甲方指定的工程负责人或行政负责人通报工作进度及有关情况，并接受甲方合理的监督

4、在甲方资料提供义务履行的前提下，按时在工作日内完成工作，出具报告书，如施工方或委托人无正当理由拖延审核工作，乙方可以按造价行业惯例单方出具报告并将施工方或委托方的异议列示于报告书内，甲方应予以配合

5、乙方在自己认为可以出具审核报告书时，甲方不应以任何理由要求乙方暂缓出具报告书

四、咨询收费乙方根据—省物价局号收费文件……规定和合同法规定，合理引用风险管理机制计收甲方咨询费，具体按下列标准计算咨询费

1、考虑到乙方提供税务筹划服务和工程项目外包结算绝大部分是采用包干限于工艺、物品、发明或知识、技术成果、均不会侵犯任何第三方权利;且乙方使用具有知识产权性质的物品，工艺、发明需支付的金额均由乙方自行承担

（二）甲方在使用本合同项下的咨询成果时，免受由于乙方提供咨询服务等原因导致的专利权、商标权、著作权或工业设计权等知识产权的任何侵权或赔偿引起的损害若因上述原因发生争议或纠纷，由乙方担全部责任，甲方对此不承担责任

六、报酬及支付方式

（一）本项目报酬（咨询经费）

（二）本项目按国家计委《关于印发建设项目前期工程咨询收费暂行规定的通知》（计价格号）中的按建设项目估算投资额分档收费标准的60%、建设项目估算投资额分档收费的调整系数为计取咨询费咨询费总计万元（大写人民币叁万叁仟元整）

（三）支付方式技术咨询报酬由甲方一次性支付乙方具体支付时间提交符合甲方要求的报告时支付

七、争议的解决方法双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决协商、调解不成的，确定按以下第

（一）种方式处理

（一）提交武汉仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉

八、其他未尽事宜本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份甲方（公章）法定代表人（签字）年一月―日乙方（公章）法定代表人（签字）年一月―日的方式，甲方同意按全部外包部分施工方送审造价的千分之五支付基本咨询服务费

3、截止施工方报送工程结算书之日的任何减少乙方审减额的工程签证资料和经济签证等资料和情况，不能抵减乙方基本咨询服务费和效益审核费的收费计算基数

4、乙方审定的造价必须经施工方签字确认但如果施工方或本合同甲方无正当理由拖延审核工作，乙方可以按造价行业惯例单方出具报告并将施工方或本合同甲方的异议列示于报告书内，本合同甲方应予以配合

5、在审核工作开始后，如果施工方提出漏算少算错算，而导致相应增加应付施工方造价金额，经甲方同意并经甲方与施工方商定，甲方愿意按增加金额的8%从甲方应付施工方的结算金额中扣付8%给乙方同时因该漏算少算错算导致增加的造价不能抵扣本条第二款的核减金额

五、违约责任

1、如乙方未按照本合同及同行业工程咨询标准误差不超过3%的要求，保证工作质量，甲方可扣除乙方10%的咨询费，并有权提请建设主管部门予以处罚

2、如乙方未及时向甲方提供税收政策、未及时审查任何税务机关关于甲方的《初步税收检查意见书》、未尽力协调税企关系，甲方可扣除乙方10%的咨询费

3、如甲方有任何乙方人员违反廉洁承诺书的证据，乙方应支付相当于甲方服务费20%的违约金

4、如甲方违约，造成乙方增加工作量或延长工作时间，甲方应按延迟时间和本合同收费标准，给予乙方全部服务费10%的补偿

六、本合同附件—《廉政承诺书》属于本合同一个部分

七、本合同一式肆份，双方各持一份，自双方签字之日起生效甲方乙方代表代表年月日年月日工程造价合同8甲方公司乙方__________甲乙双方就总公司在县开发区兴建的造纸装备自主化创新示基地项目一期工程的造价咨询业务达成合作意向，具体内容如下

一、此项目造价咨询业务围为编制工程量清单和工程招标的标底，合同总价为万元甲方责任甲方负责与总公司订立造价咨询合同，提供有关备案资料、编制审核造价咨询成果并最终提供纸制品的造价成果件一式四份，并且出具发票与总公司进行结算，税金由甲方负责乙方责任乙方负责出劳务与总公司进行业务联系，在县进行资格备案，负责催要账款，并且承担一切业务费用

二、资金分配本次造价咨询工作总收入为人民币万元，甲方分得咨询费%,即元乙方分得劳务费%,即元咨询费进入甲方账户后三日内，甲方将乙方应得之劳务费打入乙方指定个人账户乙方需向甲方出具相同数额的劳务费税票

三、违约责任如甲方不能提供合格的成果件，则需向总公司承担法律责任如果在得到咨询费后不能及时向乙方付清劳务费，则承担法律责任并向乙方赔偿双倍的劳务费，乙方有权进行法律诉讼如乙方不能及时的‘催要账款，则甲方有权终止本协议并追究乙方的法律责任

四、未尽事宜双方本着互利互惠的原则协商解决本协议一式二份，双方各执一份，双方签字后生效甲方签字乙方签字年月日—年—月—日工程造价合同9委托方（甲方）__________________被委托方（乙方）__________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同第一条、工程情况概述

1、工程名称基础工程结算

2、工程地点重庆市组团

3、结构类型钢筋砂框架剪力墙结构第二条、委托范围及内容

1、甲方委托乙方对以下项目提供建设工程造价咨询服务基础工程结算

2、服务类别结算审核乙方须1）按甲方提供的资料及甲方对结算的具体要求对本工程的工程量计算、材料结算价按甲方审核确定后执行，定额套用、取费计算等全部项目分别按甲方要求进行编审2）乙方初审完成后报甲方，根据甲方安排与施工单位对数3）对数完成后一式四份提供审核报告，同时按甲方要求格式提供经济指标分析表第三条、审核时间

1、甲方要求在提供完整的审价资料起日内（包括国家规定节假日）交出审价报告，其中编制结算初稿日，与施工单位核对工程量及出具结算报告为日

2、如甲方提供资料时间延长则审核时间顺延，如对数时施工单位不配合，时间可顺延第四条、甲方责任

1、及时为乙方的审核工作提供与工程有关的全部文件和资料，包括承发包合同主要条款、竣工图、图纸会审记录、隐蔽验收记录、设计变更通知单、现场签证等

2、按合同规定及时足额支付审核费用第五条、乙方责任

1、乙方须按照合同约定，再规定的时间内完成审核业务、出具审核报告，分专业并按甲方要求计算工程造价，并附工程量计算书，保证其真实性、合法性、准确性

2、在执行业务过程中，乙方须对知悉的甲方商业秘密严加保密

3、除非经甲方同意，否则，乙方不得将其所知悉的甲方商业秘密和甲方提供的资料对外泄露，一经发现，乙方需向甲方赔偿相应损失第六条、特别规定

1、乙方编制完成提交审核初稿经甲方认可后由甲方组织乙方与施工单位对数，对数须在甲方办公楼内甲方指定的地点进行，每次对数乙方参加人员不少于二人，乙方不得与施工单位单独或私下接触

2、乙方与施工单位对完数出具审核报告后甲方另行对本工程结算进行二次审核，二审与乙方一审结算结果误差在2%内为乙方工作的合理误差第七条、审核收费

1、本结算审核收费基本费用（以甲方送审工程总造价作为计费基础乘以相应费率）+成果费用（以甲方送审工程总造价与结算审定额之差值作为计费基础乘以成果费率），其中相应费率分别为

2、基本费用;送审金额

1.

03、成果费用=（送审金额-审定金额）

2.0%

4、甲方于乙方与施工单位对完数出具正式审核报告后十四天内支付审核造价部分咨询费的%，余下%暂时扣留待二审结算完成后视以下情况决定是否支付若二审核减额低于一审总造价的%即认为乙方的工作在本合同第六条约定的合理误差范围内，则余下%款项在二审结算完成后十四天内支付给乙方；若二审核减额超过一审总造价的/即认为乙方的工作超出本合同第六条约定的合理误差范围，则剩下%款项不付，此合同终止第八条、违约责任

1、乙方逾期提交审计报告的，逾期5日内乙方向甲方支付元的逾期违约金，超过日的按每日元累计计算，累计违约金不超过咨询服务费总额

2、乙方有任何与施工单位恶意窜通的行为，甲方有权立即解除本合同第九条、其它未尽事宜，甲乙双方可另签补充协议，与本合同具有同等法律效力第十条、发生纠纷双方协商不成时可向重庆市仲裁委员会申诉第十一条、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方盖章后具有同等法律效力甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月―日年—月―日工程造价合同10甲方有限责任公司（以下简称甲方）乙方建设咨询事务所（以下简称乙方）依据国家有关法律法规及其它相关规定，甲、乙双方就甲方工程的咨询服务事项，经充分协商达成以下协议

一、项目概况项目名称工程；建筑面积约平方米；建设地点总投资约万元工程内容桩基、主体、基坑支护、防水、消防、外装修等工程

二、服务内容

（一）工程全过程跟踪审计服务主要工作内容

1、对各类施工、采购合同在签订前进行审核，核对招标文件、投标文件与合同的一致性等，并出具书面审核意见

2、审核建设项目概预算执行情况

3、根据甲方通知，定期参加召开的工程建设现场例会

4、参加施工图纸会审与交底，适时对施工现场进行查勘，参加核实有关签证（含变更及隐蔽验收），留取证据，确保计量准确和审核完整真实对月度工作情况形成《月度工作报告》，并与有关签证（含变更及隐蔽验收）复印件等资料报送公司审计部

5、审核工程建设过程中施工、设备和大宗材料采购合同的执行情况

6、审核工程计量并出具书面审核意见

7、施工单位提交月进度产值报表后，在规定时间内及时完成审核工作，并签署按进度付款书面审核意见

8、配合甲方及施工单位对工程使用的原材料、半成品、成品和设备的质量、价格进行考察并参与确认

9、参与甲方、监理单位组织的对工程分阶段验收及竣工初验

10、收集、整理经批准的工程概算书、工程招投标文件、双方合同谈判纪要及签订的工程合同、施工图纸、设计变更图纸、设计变更签证单、隐蔽验收记录等日常资料

11、审核工程施工过程中发生签证记录的及时性、真实性、有效性、准确性,结算工程的计算方法和计量程序是否符合合同条款的有关规定，计算是否准确

12、审核变更是否规范、合理，变更费用的计算方法和计量程序是否与合同条款一致

13、如发生工程索赔，审核工程索赔计量是否符合合同条款规定

（二）工程结算审计

1、审核结算书是否按照招标文件及合同的有关规定进行编制，是否与确定的结算原则、细则一致；

2、审核结算书编制依据是否符合合同条款的有关规定、计算是否准确，工程结算取费是否正确，计算方法是否符合规定；

3、审核材料的消耗是否合理、准确，依据是否充分，差价计算是否正确；

4、出具初步审计结果并召集三方进行核对；

5、在工程造价确定以后，应重点关注甲供材料的超欠供应情况；

6、审核工程水电费扣除情况；

7、出具主体工程结算审计报告，并在各单项工程完工，甲方将完整结算资料送审后，乙方按项目大小情况，在10-60天之内出具审计报告（遇非乙方原因造成延误的，应当适当顺延）

三、服务方式全过程跟踪审计服务方式

四、乙方义务

（一）按甲方要求派出具有丰富执业经验的跟踪审计工程师作为现场的全权代表，配合甲方参与该工程施工管理项目负责人土建安装

（二）向甲方提供与跟踪服务业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书、承担本合同业务的专业人员名单及执业资格证书、服务工作计划、方案等，并按约定的范围实施咨询业务，同时，应提供经双方书面协议确定的附加服务

（三）服务结束后应当返回甲方或建设单位提供的与服务相关的资料原件

（四）在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料

（五）接受本合同附件有关的规定

五、甲方义务（-）甲方应负责与本建设工程跟踪审计、结算审计服务业务有关的.第三人（与本造价审计、咨询业务有关的当事人）的协调，为乙方工作提供必要的外部条件

（二）甲方应当在约定地时间内，免费向乙方提供与本跟踪审计、结算审计服务业务有关的材料

（三）甲方应当对乙方书面提交并要求做出答复的事宜后三日内做出书面答复乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送

六、乙方的权利

（一）在咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时，乙方可向甲方提出书面报告，并要求甲方提供完整真实的相关资料

（二）在咨询过程中，乙方有权对第三人提出与咨询业务有关的问题进行核对或查问

（三）在咨询过程中，乙方有到工程实地进行现场勘察的权利

七、甲方的权利

（一）有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容

（二）有权阐述对具体问题的意见及建议

（三）当甲方认定跟踪服务专业人员不按合同履行其职责或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换第四条的专业人员，直至终止合同并要求乙方相应的赔偿责任

八、服务费用及支付方式

（一）、跟踪审计费用乙方提供服务时间在某天以内某万元整，某天以内增加某万元整，超过某天再增加某万元整结算审计收费按甲方送审的桩基、主体、基坑支护、防水、消防、外装修等工程，按审计核减累计额，累计分段递减收取核减额不超过某万元的按具体数额的某％,超过某万元的部分按某队超过某万元的部分按某虬

（二）、付款方式跟踪审计费用某某某年底前收取某某某万元，余款项目结束时收取；除主体外，各单项工程施工结算出具审计报告后，按核减额的5%预付结算审计收费在向甲方提供全部审计报告后一个月内付清，一个月内若出现第九条乙方责任事项，暂缓支付

九、违约责任和损失赔偿

（一）、乙方的责任

1、串通施工单位，对工程签证等造价确定依据过程中弄虚作假，则扣减未付部分审计费，并取消项目审计准入单位资格，如给甲方造成损失的要赔偿损失

2、乙方应对审计成果质量负责，审定造价允许偏差应控制在3%以内经某某审计部门或社会具有资质的审计机构抽查，再核减率超过3%及以上者，按再核减3%及以上金额相应扣减第八条第一款审计费，并取消某某审计准入单位资格

3、因乙方责任，导致审计结论严重失真，承担相应的经济责任，并取消某某审计准入单位资格

4、违反执业操守，擅自泄漏被审单位的商业秘密，利用审计机会谋取私利等，取消某某审计准入单位资格，并承担违约责任，违约金为第八条第一款的30%

05、因乙方审计报告出现重大问题，致使甲方重新委托审计的，承担违约责任，并支付重新委托审计费用的30虬

（二）甲方的责任甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，甲方未按本合同规定支付审计费，支付期限每延期一天，应加付延期额千分之一的审计费

十、不可抗力因不可抗力事件致使任何一方不能按约定的条件履行本约定书有关义务时，该方应立即将有关情况通知对方，并在15日内提供有关不能履行或部分不能履行或延期履行理由的有效证明文件按照有关不可抗力事件对履行该义务的影响程度，由双方协商决定是否中止、或部分免除或延期履行该义务

十一、争议解决甲、乙双方就本约定书的效力、解释或履行发生任何争议，应通过友好协商解决协商不成的，可向某某市人民法院提请诉讼本合同一式四份，自签订之日起生效，具有同等法律效力，未尽事宜甲乙双方协商解决甲方（盖章）乙方（盖章）地址地址授权人授权人联系人联系人时间20年月曰开户行银行帐号_______________时间20年月日工程造价合同11摘要在我国经济高速增长时代背景下，我国建筑行业规模逐渐扩大，我国基础设施建设也日渐迈向了新进程施工企业想要在众多的企业中立足脚跟，首先需要做到的就是，在施工的过程中严格控制工程造价，将工程造价贯彻工程项目建设的全过程中本文就项目建设中合同管理对工程造价的影响展开分析与论述，并提出几点建议关键词施工建设；合同管理；工程造价；影响因素引言于工程造价控制与管理而言，加强合同管理对其有着重要作用建立相应的工程建设合同管理体制，在保证工程建设质量的前提下，降低成本，减少实际资金支出与预算资金的差距，并将该体制贯穿于工程造价控制与管理的各个环节当中可有助于推动工程项目建设不断进步和完善，还能有效实现施工单位经济与社会效益双赢局面，进而推动我国市场经济蓬勃发展

一、合同管理的定义广义合同包括全部法律部门所规定的权利与义务协议狭义合同指一切民事合同在工程建设项目中订立合同，是为了对承包人以及发包人相互权益予以明确，确立彼此间义务关系，权责分明，协调合作，依靠法律的形式，设计工程建设项目，减少日后在施工过程中的经济利益纠纷合同作为联系双方的具有法律效益的契约，是工程项目建设中的一个重要部分，同时也是一个不可缺少的部分合同管理的管理效果如何，影响着这个工程项目是否能够按时完成、是否能够顺利的进行同时，也是管理与控制工程造价又一核心手段

二、合同管理对工程造价的影响对工程造价的控制与管理是为了更及时的发现在施工过程中出现的问题，当出现偏差的时候，及时的采取相应的手段与措施，将建设项目资金控制于一定范围中同时降低成本，为工程建设正常运作提供保障影响其工程造价的因素有许多，例如是否采用合理的建设指标、是否制定合理路线、是否全面收集相关资料、是否针对问题作出相应措施等等，其中一个十分重要的影响因素就是合工程造价合同2甲方（委托方）乙方（咨询人）经过双方协商一致，签订本合同本合同的组成部分

1、建设工程造价咨询合同

2、建设工程造价咨询合同标准条件

一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务

1、项目名称

2、服务类别工程结算审核

二、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付咨询人的正常服务酬金

1、根据广西建设工程造价咨询服务收费标准（桂价费88号），结合项目实际情况，单个项目咨询服务费按审定工程造价的4%计，不足人民币壹仟元按壹仟元整（¥

1000.00）收取

2、支付时间按每季度结算一次，在每季度末付清期间完成咨询服务的咨询服务费

三、甲方应于委托审核项目前3工作日内提供乙方所需的材料

四、在审核过程中，乙方书面提交要求甲方做出答复的事宜，甲方应3工作日内做出书面答复

五、乙方同意按照本合同的规定，承担本合同中议定范围内的建设工程造价咨询业务

六、甲方同意按照本合同规定的期限、方式、额度向乙方支付酬金

七、本合同的建设工程造价咨询业务自甲方提供全部资料后10工作日内完成初审结果，经委托方复审认可后出具正式报告书3份若甲方不能及时提供资料，乙方提交报告的时间相应顺延，并于本项工程造价咨询业务完成时终结

八、建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列同管理例如内容包括项目结算、支付等条例、建设费用地管理等，都影响着工程造价控制与管理由此可以分析出，强化合同管理力度，构建良好健全管理体制，是控制与管理工程造价一大关键手段与措施要求相关的管理人员仔细的审查相关的合同条款内容，及时的针对工程造价的控制内容，对合同内容进行审查防止出现因为歧义、不明确的合同条例，造成的资源的浪费与资金的流失，把工程造价维持在合理范围当中，最大限度地减少工程成本投入与支出，促进工程建设正常运转

1.合同签定前对工程造价的影响合同签订前的合同管理是指在建设项目招标、投标环节的合同管理在工程项目建设的过程中，工程造价管理与控制人员，会依据项目的建设质量、施工进程、建设投资等因素进行分析与评估，确定符合该工程项目的资金计划这些考虑的因素就需要在招投标阶段的工程建设项目合同中体现出来并且将一些预测因素考虑其中，作为工程造价信息的参考因素和重要依据杜绝日后由于条款不明而出现的纠纷只有具备这些因素的合同，才是一个科学、完整的工程建设项目合同才可以为项目施工提供有力保障，促进工程项目建设正常开展因此,要采取相应措施，保证工程建设招标文件以及合同条款一起发放o虽然任务艰巨,但是这一行为所带来的意义确实非常大的只有在开始的阶段不怕麻烦，才能减少日后施工过程中的麻烦

2.履行合同时对工程造价的影响由于一个工程项目建设并不是一日而就，而是需要一个过程由于时间因素具有不可控性，因此，对工程造价控制与管理也不能轻视这就需要加强工程项目施工阶段的合同管理首先我们要明确在施工过程中，影响工程造价控制与管理的因素有什么，再依据这些影响因素，加强对合同管理的力度，最大限度的减少工程造价的偏差，保持工程项目的平稳运行一旦合同管理出现偏差，将对工程造价的控制与管理带来巨大的影响，甚至失去控制，后果难以想象因此在合同履行过程中的合同管理中，首先，要控制工程变更问题，通过相应的管理措施,最大限度的减少工程项目实施过程中的变更问题其次，对于支付工程款阶段合同管理，也不容忽视如果出现没有按照规定的时间付款或者付款不及时的现象,可能就会导致承包人受到损失如果出现超出合同规定的付款时间或者额外支付了款项的现象，也会造成难以想象的被动局面第三，就是工程索赔的管理工程索赔是合同管理一项重要内容，是指根据合同中所签订的权利而提出的符合情理的补偿要求，同时其也是工程造价管理与控制的核心内容如果合同在编拟的过程中质量不高或是合同管理出现偏差，都有可能出现索赔争端

3.合同后期对工程造价的影响在工程项目竣工阶段加强合同管理，同样具有着重要意义，不容忽视工程项目竣工的合同管理是对工程造价的总结，要对工程结算的所有资料进行清算与审核，包括工程签证单，竣工图，招投标文件，合同书，结算书等并且建立完备的档案记录当在审查的过程中出现问题时，要及时的采取相应的措施补救

三、结束语合同管理具有极强地严谨性与系统性，其不仅维护了工程建设项目各方核心利益，以及正当权益，还能有利于良好商业合作关系的建立，最大限度的减少出现的纠纷问题，保障施工单位项目顺利进行，以达到科学管控工程造价的目的获得企业的长效发展不管是在工程项目施工的前期准备、中期施工还是后期的审核，都需要加强合同管理，控制工程造价降低成本，获取经济效益在工程造价的控制与管理的过程中，合同管理需要贯彻其中，最大限度的减少工程项目的资金支出的偏差，将实际的工程造价与预算的成本相符合，充分的利用施工单位的资源，减少设备、机器的损坏率，并且应重视设备清洁工作，增加其使用周期此外，调动一切因素，激发相关人员工作主观能动性，让其更好地参与到施工建设当中只要在工程项目施工当中，采取相应的手段与措施，加强建设合同管理体制、机制，才能将工程造价真正的落实下去，工程建设项目就可以收获可观经济效益，就可以促使企业稳步向前，推动我国市场经济长效发展除此之外,在施工的过程中难免会出现这样或者那样的问题，相关管理人员要及时的进行总结与分析，不断总结经验教训，强化工程造价控制与管理力度，加大专业知识学习，不要在合同的编写内容上出现问题，例如出现内容不严谨、不符合法律法规的现象，让对方找到漏洞其次在要求相关管理人员加强自身的学习与职业素养的提高，依据签订的合同有效的控制与管理，降低工程造价使得施工企业获得最大效益的经济效益，同时，树立一个严谨、科学的企业形象，获得社会效益，双臂出击，推动施工企业的长效发展参考文献

[1]陈大仁.工程建设项目中的合同管理对造价控制的作用[J].基建优化.20某某02

[2]齐清华,李林革.浅谈合同管理在工程项目建设管理中的作用[J].今日科苑.20某某08

[3]吴秋菊,姜金剑.合同管理对工程造价的影响及对策[J].德州学院学报自然科学版.20某某

0405.

[4]薛玉影.施工企业加强合同管理对控制工程造价的意义[J].山西建筑.20某某31

[5]王洪健.工程造价管理是建设项目的关键与核心[J].中国科技信息.20某某03

[6]杨夫江.试论施工合同管理对工程造价的影响[J].科技信息学术研究.20某某25工程造价合同12在工程项目建设的全过程中，投资决策以及设计阶段虽然是对工程造价影响的最大阶段，但施工阶段却是工程项目的真正投资主要发生的阶段施工阶段是一个具体实施投资的过程,其占用的时间比较长工程建设的主要合同就是施工合同，因此对施工合同的管理工作合同在工程造价管理中起着十分重要的作用本文从工程造价各阶段的控制重点入手，阐述了施工合同管理在工程造价管理中的相关应用施工合同管理工程造价管理应用引言建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工及发包人支付价款的合同建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据在市场经济条件下，建设市场主体之间的权利义务关系主要是通过合同确定的因此，在建设领域施工合同管理具有十分重要的意义施工合同价款，是按有关规定和协议条款约定的各种标准计算，用以支付承包方按照合同要求完成工程内容的价款总额，是合同当事人关心的核心问题之一加强施工合同管理，维护建筑市场秩序，可以从根本上规范建设市场，降低工程风险，控制工程造价施工合同的管理是一门多方面的科学，需要造价人员掌握有关施工、造价、经济、法律等大量相关知识，同时需要足够的精力〃责任心和耐心，才能处理好计价、变更、索赔等问题，合理确定工程造价和有效控制工程投资，维护合同双方的合法利益

1.工程造价各阶段的控制重点LL项目决策阶段根据拟建项目的功能要求和使用要求，做出项目定义，包括项目投资定义，并按照项目规划的要求和内容以及项目分析和研究的不断深入，逐步地将投资估算的误差率控制在允许的范围之内

1.

2.初步设计阶段运用设计标准与标准设计、价值工程和限额设计方法等，以可行性研究报告中被批准的投资估算为工程造价目标书，控制和修改初步设计直至满足要求

1.

3.施工图设计阶段以被批准的设计概算为控制目标，应用限额设计、价值工程等方法，以设计概算为控制目标控制和修改施工图设计通过对设计过程中所形成的工程造价层层限额设计，以实现工程项目设计阶段的工程造价控制目标

1.

4.招标投标阶段以工程设计文件（包括概、预算）为依据，结合工程施工的具体情况，如现场条件、市场价格、业主的特殊要求等，按照招标文件的制定，编制招标工程的标底价，明确合同计价方式，初步确定工程的合同价

1.

5.工程施工阶段以施工图预算或标底价、工程合同价等为控制依据，通过工程计量、控制工程变更等方法，按照承包人实际完成的工程量，严格确定施工阶段实际发生的工程费用以合同价为基础，考虑物价上涨、工程变更等因素，合理确定进度款和结算款，控制工程实际费用的支出

1.

6.竣工验收阶段全面汇总工程建设中的全部实际费用，编制竣工决算，如实体现建设项目的工程造价，并总结经验，积累技术经济数据和资料，不断提高工程造价管理水平

2.施工合同管理中的常见问题

2.

1.法律意识淡薄、合同签订不规范我国建筑法明确规定建筑工程的发包单位和承包单位应依法订立书面合同,明确双方的权利和义务目前由于很多施工单位法律意识淡薄，施工合同未按工程自身特点和示范文本的要求进行签订，在实施工程中，一旦遇到经济纠纷，由于合同中缺少约束彼此行为的条款，甲、乙双方互相扯皮、推卸责任，影响整个工程的进展

2.

2.由于施工时间紧，来不及签订合同，导致纠纷对于在施工过程中由于不可抗力因素引起的停工、误工、窝工、返工等增加的费用，以及一些工程造价上很容易产生分歧的项目（例如材料价格、品种、档次以及一些由市场因素决定的项目单价），由于没有合同依据，甲、乙双方各自为政，使结算无法顺利进行，极易产生经济纠纷，使企业蒙受损失

3.

3.合同管理不到位在合同的签订、审查、执行过程中监督和检查的力度不够，由于合同管理未形成系统化，对于合同中一些细微条款及规定没有一个系统的认知，使合同内容不严谨、全面，为今后导致合同纠纷、工程结算无法顺利进行埋下隐患上述情况的发生可能导致工程造价的不合理和不准确，同时给人们的造价管理工作也带来了很大的难度

3.加强合同管理，控制工程造价的主要措施

3.

1.建立合同管理队伍建设工程施工阶段有效控制工程造价，关键在于合同管理人员的整体素质合同管理人员必须选用具有良好职业道德的专业人员合同管理人员要根据实际情况增加相应的法律专业知识和经济管理专业知识，有条件时还要进行各种专业培训，使合同管理人员学会依据法律规定和合同约定，对合同的履行即实施过程实行监督管理作为合同管理人员，要认真审查合同条款，对影响工程造价的各项条款把关，特别注意材料价格、取费依据、计价方式、索赔处理等，均应作明确约定，使合同中约定的承包内容具体化，也为施工中发生设计变更和材料调差提供单价依据，防止因错漏或产生歧义而造成浪费和损失，为工程造价管理工作掌握主动打下基础

3.

2.使用合同示范文本推行合同示范文本，一方面有助于当事人了解掌握有关法律法规，使建设工程合同的签订符合规范，避免缺款少项和当事人意思表示不真实，防止出现显失公平和违法条款；另一方面便于合同管理机关加强监督检查，也有利于仲裁机构或人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的合法权益合同文本必须准确表达双方真实意愿，对合同价款、标的物、计算方式、方法、验收标准和质量评定等级等重要内容做到文字表达严谨，应特别注意专用条款及补充条款的约定是否严密，避免留有漏洞为将来埋下隐患

3.

3.加强工程变更索赔管理施工合同一经签订，确定了合同价款和结算方式之后，影响工程造价的主要因素便是工程设计变更或签证，以及工程实施过程中的不确定因素，因此，加强工程索赔的研究也是合同管理中的一项重要任务索赔是合同管理的重要环节，索赔和合同管理有直接的联系，合同是索赔的依据整个索赔处理的过程就是执行合同的.过程，从项目开工后，合同管理人员就必须将每日实施合同的情况与原合同进行分析，若出现索赔事件，就应当研究是否提出索赔，若需进行索赔，就要及时掌握、整理索赔证据，以备进行索赔之用索赔的依据在于日常合同管理的证据，要想索赔就必须加强合同管理，做好日常证据的收集、整理、汇总除此以外在日常工作中要深入研究理解合同的每一个条款，切实加强日常管理工作，使管理正规化，做好处理合同纠纷的各种准备工作

4.

4.总结经验，加强合同管理的学习合同签订后，在实施过程中一定会存在这样或那样的问题，我们要及时进行总结，为下一个工程项目合同签订及工程造价控制提供可借鉴的经验对以前签订的合同中过时、不符合法律法规，以及内容不严谨、容易让对方钻空子的条款加以改正;对合同中经常遇见的普遍性问题及解决方法整理成册，以备查询使用;对合同中存在的一时无法解决的问题，进行标识，在合同管理的学习中，进行讨论、研究，提出解决方案或预防措施，避免以后工程合同签订中出现同样的问题

5.结束语由此可知，施工合同管理对施工企业具有重要的意义，也是控制施工阶段工程造价的主要和有效的措施，严格工程管理控制工程造价是一项复杂而又具有现实意义的系统工作，不仅要在工程管理上下功夫，而且还要得到政府及相关部门的支持，才能合理确定和有效控制工程造价，最大限度地发挥经济和社会效益

[1]史育红.从合同管理的角度看控制工程造价.科技情报开发与经济.20某某.

（12）

[2]何伯森.国际工程合同管理[M].北京:中国建筑工业出版社.20某某

[3]中国建设监理协会.全国监理工程师培训考试教材:建设工程合同管理[M].北京:知识产权出版社.20某某

[4]张俊强.对我国目前工程项目合同管理现状的分析[J

1.建设监理.20某某.

（6）

[5]余宜林.张海东.合同管理在施工企业中的重要地位[J].交通标准化.20某某.

（10）工程造价合同13甲方（建设单位）乙方（施工单位）甲方将坐落在（地址）的（工程名称）土建工程承包给乙方施工在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款供双方共同遵守第一条工程内容（除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装）第二条工程造价决算方式lo工程造价计算与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款本工程辅助的水电安装工程按（约定套用的定额与费率）结算2o工程量计算依据为设计图纸，设计变更图纸或联系单，隐蔽工程量签证，其他工程量增减联系单，本工程辅助工程联系单第三条工程款支付第四条工期lo本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期工期为天工期每延误一天处罚元（从履约金中扣除）遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期2o乙方在签定合同时，应该按照合同的总工期要求，制定施工进度表（即分阶段工期计划）作为本合同的.附件由于乙方施工管理不力，施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第三条的相关条款结算并处罚分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的，每延误一天处罚元，不抵扣总工期处罚第五条施工组织管理lo甲方委派为本工程管理负责人，委派为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场施工管理和监督，二人共同负责隐蔽工程的验收签证，隐蔽工程量的签证，工程图纸变更的签证，工程量增减的签证未经上述二人共同签字，所有签证无效2o乙方委派为项目经理，指派为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理，并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员；乙方施工员不服从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝第六条工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工甲方指派现场管理代表（或委托监理公司）对工程质量进行监督

①碎必须进行随机取样做试块试验，建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验，试压费，试验费由乙方负担;

②工程具备隐蔽条件时，先由乙方自检，并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收，经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工出现下列情形之一的，甲方有权责令乙方停止施工和终止合同，并作违约处理拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的；隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的;3钢材，水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格，而继续用于施工的；未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的；不服从甲方整体工程协调，施工过程中拒不接受甲方指挥的；乙方因违反上述5条而被终止合同后，乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后，乘以80%作为应付工程款，其余20%作为弥补甲方损失，并处没收全部合同履约金工程造价合同14委托人（甲方）咨询人（乙方）委托人（甲方）代理人（乙方）依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同一.项目概况

1.项目名称

2.项目规模工程送审造价为人民币元二.合同内容L项目结算审查三.合同工期本合同期限为从年月日起至年月日止四.合同价款及费率本合同收费标准依据区物价局桂价费

[20]88号《广西壮族自治区物价局关于我区工程造价咨询服务收费标准的通知》，项目按送审造价的及审查核增/减额的之和计费，打八折单个项目计费金额不足元，按元收取五.服务费的结算与支付方式

1.本合同的结算审核服务费为乙方结算审查工作完成并提交成果（一式肆份）后三个工作日内一次性支付

2.支付方式账户名称开户银行账号

3.双方约定

（一）.甲方有权利或义务完成以下事项

1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容

2.有权阐述对具体问题的意见和建议

3.应负责与本业务有关的施工单位、监理单位、设计单位等相关人员的协调，为乙方工作提供外部条件

4.甲方应在约定时间内，向乙方支付结算代理相关费用

（二）.乙方有以下权利或义务

1.根据甲方提供的资料审查以下内容A.建设工程发承包合同及其补充合同的合法性和有效性；第1种方式解决:

1、提交有管辖权的仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉

九、本合同——份，具有同等法律效力，双方各一份甲方____________（盖章）法定代表人委托代表人电话____________开户行_____________账号______________签订日期—年月日乙方____________（盖章）法定代表人_____________委托代理人_____________电话签订日期—年月日工程造价合同3根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下

一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务工程名称工程地点服务范围_________________________________

二、咨询工作内容㈠:建设项目可性研究投资估算口编制（审核）口项目经济评价㈡□建B.施工发承包合同范围以外调整的工程价款；C.分部分项工程的工程量及单价；D.发包人单独分包工程项目的界面划分和总包人的配合费用；E.工程变更、签证、索赔及违约费用；F.取费、税金、政策性调整以及材料价差计算；G.实际施工工期与合同发生差异的原因和责任，以及对工程造价的影响程度;H.其他涉及工程造价的内容

2.乙方保证结算审查成果的准确性

3.乙方必须做好保密工作，结算审查结果除甲方签字代表外，不能告知其他任何人如乙方泄密给甲方造成经济损失的，乙方应承担相应的经济责任

4.乙方有权在合同约定的时间内获得结算审查服务费用七.审查依据及审核程序

1.工程结算审查委托合同和完整、有效的工程结算文件

2.国家有关法律、法规、规章制度和相关司法解释

3.适用于本工程合同约定的工程造价计价标准、计价办法、有关规定及相关解释

4.施工发承包合同、招标文件、中标报价书及其组成内容、结算书及其明细内容、竣工图纸、相关图纸会审、工程签证、洽商记录等

5.建设工程量清单计价规范或工程预算定额、费用定额及价格信息、调价规定等

6.其他影响工程造价的相关资料

7.审核程序按中价协、CECA/GC3-20_《建设项目工程结算编审规程》有关规定八.违约责任

1.本协议签订后甲乙双方单方终止或解除合同的，终止合同方应支付对方壹万元的违约金

2.如果甲方逾期支付乙方结算审查费的，每逾期一日，甲方按逾期金额的千分之三向乙方支付滞纳金，但以不超过结算审查费的全额为限

3.乙方因其过错原因逾期完成结算审查工作的，每逾期一日，乙方按应收结算审查费的千分之三向甲方承担违约责任，但以不超过结算审查费的全额为限九.未尽事宜，双方协商解决，所签补充协议是本协议的组成部分十.争议的解决方式协议履行过程中如发生争议，双方应及时协商解决协商不成时，任何一方均可向南宁市人民法院起诉十一.本协议壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份甲方阳朔县教育局乙方法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人签字或盖章签字或盖章联系电话联系电话地址地址合同签订日期年月曰合同签订日期年月曰工程造价合同15委托人（全称）____________________________________咨询人（全称）____________________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同

一、工程概况

1.工程名称

2.工程地点

3.工程规模

4.资金来源

5.建设工期

6.其他

二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同

三、组成本合同的文件

1.合同协议书；

2.合同专用条件及附录；

3.合同通用条件；

4.中标通知书（或委托书）、投标文件（或造价咨询服务建议书）；

5.其他

四、服务范围及工作内容双方约定的服务范围及内容服务范围及内容详见附录A

五、服务期限本合同约定的建设工程造价咨询服务自年月日开始实施,至年月日终结

六、质量标准工程造价咨询成果文件应符合

七、服务酬金或计取方式

1.服务酬金__________________________________________________

2.计取方式_________________________________________________服务酬金或计取方式详见附录A

八、合同订立

1.订立时间年月日

2.订立地点o

3.本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份委托人（盖章）咨询人（盖章）法定代表人或其授权的.法定代表人或其授权的代理人（签字）代理人（签字）组织机构代码组织机构代码:住所住所帐号帐号开户银行开户银行邮政编码邮政编码电话电话传真传真电子信箱电子信箱设工程概算编制（审核）口建设工程预算编制（审核）口建设工程结算编制（审核）㈢口建设工程施工招标标底编制（审核）口施工投标报价的编制（审核）㈣:工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；㈤口编制工程造价计价依据口对工程造价进行监控口提供有关工程造价信息服务因口对建设工程造价进行全过程编制（审核）

（七）口其他

三、咨询酬金本项咨询服务酬金为人民币（大写）¥元㈠咨询酬金结算按下列第种方式计算口

1、以咨询工程总造价为基数，费率为；口

2、以工程造价核减额为基数，费率为；口

3、以钢筋抽量吨数为基数，费率为元/吨；口

4、固定酬金；口

5、其他；

四、本合同咨询业务有效期本合同约定的咨询工作自收到委托人的全部有效资料后开始实施，天内咨询人向委托人提交完成的咨询工作文件

五、质量要求

六、下列文件均为本合同的组成部分

1、建设工程造价咨询合同通用条件；

2、建设工程造价咨询合同专用条件；

3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件

七、咨询人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作

八、委托人向咨询人承诺，按照本合同的约定期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金

九、本合同一式五份，具有同等法律效力，双方各执两份，另一份送深圳市建设行政主管部门备案留存委托人咨询人地址地址法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话开户银行开户银行帐号帐号合同签订地点合同签订时间年月日备案意见备案机构经办人年月日第二部分通用条款词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除专用条款另有规定外，具有如下含义

1、〃委托人〃是指委托本建设工程造价咨询工作的一方，及其合法继承人

2、〃咨询人〃是指承担本建设工程造价咨询工作的一方，及其合法继承人

3、〃第三人〃是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人

4、本合同时间以〃天〃为计算单位事件当天不计入，从次日开始计算时限的最后一天是节假日，以节假日次日为时限的最后一天，时限最后一天的截止时间为24时第二条本合同适用的是中国的法律、法规和规章，合同双方当事人可以在专用条款中约定适用具体法律、法规、规章和工程造价计价办法第三条本合同适用的书写、解释和说明，以汉语为主导语言当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准咨询人的义务第四条咨询人按合同协议书中约定的工作范围实施咨询工作当委托人有要求时，应向委托人提供与本工程造价咨询工作有关的资料，包括工程造价咨询单位的资质证书及承担本合同咨询工作的专业人员名单、咨询工作计划等第五条咨询人在履行本合同期间，应当按委托人的要求提供服务，保质、按时完成工程造价咨询工作第六条委托人及第三人提出与本咨询工作有关的问题并要求进行核对时，咨询人应在约定的时间内给予书面答复或核对第七条在履行合同期间或合同终止后，未征得委托人同意，不得泄露与本工程有关的保密资料委托人的义务第八条委托人应负责与本咨询工作有关的第三人的协调工作，为咨询人工作提供外部条件第九条委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本咨询工作有关的全部资料第十条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送第十一条委托人应当授权胜任本项委托的工作代表，负责与咨询人联系第十二条委托人应按时向咨询人支付咨询酬金咨询人的权利第十三条在委托人委托的建设工程造价咨询工作范围内，咨询人具有以下权利

1、咨询人在履行咨询工作过程中，如委托人提供的资料不明确时，可要求委托人补充资料

2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询工作有关的问题并进行核对

3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利第十四条由于委托人的原因使咨询人的工作受到延误或增加了额外工作内容，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人委托人应顺延延误的工作时间并支付额外增加工作内容的酬金委托人的权利第十五条委托人有下列权利

1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议

3、咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失，委托人掌握证据证明或咨询人主管单位认定属实的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任咨询人的责任第十六条咨询人应当认真履行咨询合同中约定的咨询工作，并对其出具的咨询工作文件的真实性和准确性负责因咨询人单方过失给委托人造成的经济损失,应当给委托人进行赔偿累计赔偿总额一般不超过本合同约定的咨询酬金总额（除云税金）第十七条咨询人未履行合同约定的义务，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应当承担责任第十八条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，如果该赔偿导致委托人不必要的各种费用支出，咨询人则应补偿委托人的责任第十九条委托人向咨询人提供的全部产资料，应对资料的真实性、准确性和有效性负责第二十条委托人未履行合同约定的义务，导致合同不能全部或部分履行，应赔偿咨询人的损失第二十一条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，如果该赔偿或其他要求导致咨询人不必要的各种费用支出，委托人则应补偿咨询酬金第二十二条咨询酬金应按照建设工程造价咨询合同协议书中约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付第二十三条委托人超过约定时间不支付咨询酬金，委托人应从约定应付之日起向咨询人支付应付酬金的贷款利息第二十四条委托人如果对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书后3日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付第二十五条支付咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款中约定合同生效、变更与终止第二十六条本合同自双方签字盖章之日起生效第二十七条咨询人无正当理由未完成咨询工作时，委托人向咨询发出未尽义务的通知若委托人发出通知后7日内没有收到答复，可在通知发出21日后向咨询人发出终止工程造价咨询委托合同的通知，合同限行终止，咨询人承担违约责任第二十八条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方承担第二十九条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效第三十条委托人和咨询人履行完毕本合同全部义务，咨询人向委托人提交符合合同约定的咨询工作文件，委托人按合同约定支付全部咨询酬金后，除本合同保密条款继续生效，本合同即告终止其他第三十一条因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责第三十二条咨询人如需外聘专家协助，在委托的本咨询工作范围内，其费用由咨询人承担;在委托的本咨询工作范围以外，经委托人同意认可，其费用由委托人承担第三十三条咨询人在本咨询工作过程中提出的合理化建议，委托人采纳并得到经济效益,委托人应按专用条款中的约定给予奖励第三十四条除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受本咨询合同约定以外的与本咨询工作有关的任何报酬咨询人不得参与对委托人利益相冲突的任何活动争议的解决第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如协商不成，可提交有关主管部门调解;如调解未能达成一致。