还剩45页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
水利工程劳务分包合同范本(精选15篇)水利工程劳务分包合同1工程总承包单位(甲方)劳务分包单位(乙方)依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签定施工总承包合同,双方就劳务分包事项协商达成一致,签订本合同第一条、工程概况
1.1工程名称OL2工程地点L3工程内容基础、主体清工大包,(塔吊、配电总箱除外其于部分附材及工具)
1.4劳务作业范围该工程基础、主体框架,既钢筋、模板、碎、二次砌体、后浇带、外脚手架搭设、安全防护含(拆除)等直至质检站验收优良第二条、实行劳务承包乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程施工要求提供劳务,负责相应的劳务管理第三条、合同文件的组成与解释顺序合同文件由下列各项组成,并依序解释
1、补充协议;
2、本合同;
3、协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;
4、工程劳务量清单或确定劳务报酬的工程预算书、图纸;
5、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求第四条、合同文件适用标准和法律
4.1适用法律、法规中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规;
4.2适用标准及规范:管理,保证设备处于良好的状态,充分发挥作用设备完好率不低于90%,利用率不低于60九劳务作业任务完成后要完好幸免还给甲方如有保管不善或使用不当造成丢失、损坏,乙方负责修理或照价赔偿;
22.3甲方提供的脚手架料和成品模板乙方要妥善保管,有计划地合理使用,加快周转,尽量减少投入量和缩短占用时间如乙方保管不善、使用不当,造成丢失、损坏,超过允许损耗部分要照价赔偿乙方不得改变用途或用于其他工程,未经甲方同意不得擅自截割、改制,如发生上述情况,每次给以乙方1000元的罚款,乙方并按已截割、改制部分原价赔偿甲方的损失第二十三条、铁丝、钉子、螺栓穿孔埋管、二级配电箱、小电缆、电锯钢筋调直机、切断机、双面胶、隔离剂、振动棒电机、手推车、灰斗、水桶、刮杠、靠尺、灰板条、镐、锹、安全帽、安全带等工具用及工人手头工具等由乙主自带,费用包括在劳务费中第二十四条、工程停建或缓建由于政策变化、不可抗力以及业主与甲方双方以外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;如需继续施工到安全部位的,乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位;按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场甲方应为乙方撤出提供必要的条件,按业主支付情况,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程的劳务费和视业主赔偿情况适当考虑乙方的损失乙方代购的材料已经订货的,自行负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方按业主确定情况承担但未及时退货造成的损失由责任方承担第二十五条、不可抗力不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方通报受害情况,灾害结束后,10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用;灾害继续发生,乙方应每隔10日报告一次灾害情况,直到灾害结束甲方应对灾害处理提供必要的条件,并负责处理工作的组织、指挥因灾害发生的费用由双方分别承担
1、工程本身的损害由甲方负责转业主承担;
2、人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;
3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失,由乙方承担;
4、所需清理修复的劳务费用业主不承担部分乙方承担;不可抗力的自然灾害认定标准甲方、乙方双方协商确认第二十六条、争议双方在合同执行过程中如发生争议,应本着友好的原则协商解决协商不成报请工程地主管部门调解,若调解不成,可向工程所在地BA、仲裁委员会申请仲裁;B、人民法院起诉第二十七条、违约甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的义务,支付款以及发生其他使合同无法履行的行为,乙方及时书面告知甲方后,甲方应承担违约责任、相应顺延工期乙方不能按合同工期完成,施工质量达不到设计和规范要求以及合同约定的等级,安全及现场管理达不到有关规定与合同约定要求除按此前的约定承担责任罚款外仍要承担下列违约责任,其他使用权合同无行履行的行为,甲方代表可通知乙方,按约定支付违约金和赔偿因其行为给甲方造成的损失除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,或另有合同解除的约定,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同;因一方违约使合同不能履行,另一方欲终止或解除合同,除合同另有规定外,应提前10天通知违约方后,方可终止或解除合同,由违约方承担违约责任违约金换数额该违约项造价的5%损失的计算方法按直接经济损失计算第二十八条、其它
28.1乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担
28.2乙方需要甲方签证时,必须在每一事项发生之日起十五日内办妥手续,必须由项目经理、技术负责人、预算员、材料员或(设置管理员)、质安员等五人以上签字认可,签证只签实物量,进时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效,乙方弄虚作假办理的签证不仅无效,还要按签证额加倍处罚;
28.3乙方服从甲方管理,执行甲方的管理办法,遵守甲方的各项规章制度;
28.4乙方必须给其管理人员和工人在进场之日办理出入证,并将每个人的身份证和职务、工种、年龄、性别、籍贯等造册报甲方备案无出入证或身份证和名册不符的工人,乙方必须清退出场,乙方人员进退必须在当天办理手续并报甲方备案第二十九条、合同的生效与终止
29.1合同生效日期双方签字、盖章之日起
29.2合同终止日期工程全部完工并交付业主,工程支付完毕,除有关保修条款外,其他条款即告终止第三十条、合同份数本合同正本两份,双方各执一份,副本二份,甲方收执一份,乙方收执一份;第三H^一■条、附加条款
1、若因乙方的人员、机具等原因造成工期拖延,甲方将根据实际情况对乙方采取罚款、另行组织人员等措施,直至更换劳务队伍,由此造成的全部责任及损失由乙方承担,并无条件退场;现场文明施工必须确保达到山东省或济南市安全文明工地标准
2、在合同履行及施工管理过程中,对于分包人违反相关规范、规章、规定的行为,在承包人提出书面后限期整改通知后,仍未达到要求的,承包人有权对分包人实行经济处罚,并减少支付相应工程价款
3、乙方在本工程中必须配备完整的项目管理班了,所有项目管理人员及施工工人必须持证上岗;参加该工程施工的劳务人员确保为乙方合同制工人,并满足当地政府主管部门的检查站要求及工程要求,并承担该项费用,施工期间向甲主提交现场施工工作的劳务用工及劳动用工保险,否则视为乙方违约,并承担全部责任;
4、乙方不得以任何形式分包或转包,否则视为乙方违约,乙方承担由此给甲方造成的全部损失;
5、为了共同做好联防治安工作,给现场创造一个良好安定的施工环境,乙方凡是参加该工程的施工人员必须登记花名册一式二份报甲方审批,经甲方现场代表负责人批准确的人员方可参加施工
6、乙方在施工期间必须将本工程施工工人月工资表或季度工资表报甲方备案,乙方进场后半月内与项目管理中签订社会治安保证书,并自行负责办理暂住证乙方向甲方承诺,乙方工人的一切经济(含工资)安全事故等跟乙方有直接关系与甲方毫无关系
7、甲方每月支付乙方生活区电费2500元,如超出电,乙方自行承担合同订立时间一年—月—日甲方乙方______________________电话______________电话__________________委托代理人__________________委托代理人__________________身份证号码__________________身份证号码__________________水利工程劳务分包合同2甲方_____________________乙方_____________________甲方乙方根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定,顺利、优质、安全、高效地完成本工程,本着平等、自愿、互利、互惠原则,经双方协商一致,签订本合同
一、工程名称______________________
二、工程地点______________________
三、承包范围及内容现甲方拟将制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方
四、承包的范围及所涉及事项施工中乙方必须听从甲方指挥,严格按甲方要求的开挖顺序开挖,严禁不听指挥乱开乱挖,施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的,甲方有权立即终止合同,并不支付任何费用,情节严重造成重大损失的,追究相应的法律责任施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理,所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗,因土方施工而造成的道路污染必须及时清理,若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担晚间施工时,甲方负责大灯照明甲方保持开挖土方干燥,必要时配合井点排水
五、工程量及单价确认土方开挖前,甲、乙双方一起测量原地坪标高,经双方签字确认后方可进行开挖,挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进行结算所挖土方必须经验收一次通过若因乙方原因造成的返工由乙方负责单价泥浆按碎方量13比例计算土方元/m,泥浆元/m,场内短驳/m,回填_________/mo
六、周边关系的协调乙方进场后,必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调
七、付款方式完成全部工程量付总工程款的50%,余款四个月内一次性付清
八、安全生产要求乙方必须严格按设计及规范施工,如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故,责任一切由乙方自负,另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员,否则发生安全事故一切由乙方承担
九、本合同未尽事宜,由双方协商解决
十、本合同一式叁份,甲、乙双方各执壹份,公司备案壹份本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日水利工程劳务分包合同3发包方__________________________________承包方__________________________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》甲方决定将公司工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下该工程项目施工蓝图中所有俳、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业
二、本合同期限从年月起至年月止
三、工程质量标准所有分项工程质量确保优良
四、劳务管理费的上缴及付款方式
1、上缴标准该工程项目劳务管理费为人民币元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的—%返回乙方作为奖励付款方式上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50%,装修完工前付50%o
五、乙方的职责
1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故
六、乙方的职责
1、全面履行公司与-建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求如达不到则按管理费的50%进行处罚
七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力
八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效甲方________________________乙方__________________________甲方代表___________________乙方代表_______________________时间_______________时间______________水利工程劳务分包合同4甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则,达成如下协议,特签订本工程分包合同,双方共同遵照执行第一条工程名称第二条工程地点第二条工程内容及范围工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装第四条承包方式滨江花园1117楼水电采取包清工的方式承包给乙方第五条付款方式乙方垫支层,层封顶支付层的%o如有特殊情况可申请借支,在甲方资金许可的情况下,可按进度支付外的进度款第六条设备材料供应
1、工程所需要材料、辅料由甲方负责采购
2、乙方提前十天提出材料计划第七条文明施工
1、在施工中,甲方应贯彻执行JGJ59-99标准及公司制订的安全生产管理办法,严禁违章指挥,有权制止施工现场的违章操作、违章作业
2、甲乙双方应严格遵守安阳市人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定,坚持承包生产必须承包安全的原则甲方应向乙方人员进行入场安全教育,并就安全技术措施等有关事宜,向乙方负责人交底
3、凡乙方施工人员进入现场,必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度甲方在检查生产和安全时发现不安全因素应立即向乙方代表提出,监督整改
4、凡有不适应高处作业者(心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等)以及16周岁以下未成年者、50周岁以上的老年工及女工,不准随队入场施工,违者自行负责第八条乙方职责
1、乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全等方面的工作安排,施工中严格按甲方提供的施工图(含设计变更通知单、技术变更核定单)和技术交底要求进行施工对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见认真落实整改
2、乙方有责负责配合其它各工种的施工,不得影响后续工序施工,并为后续工序的施工创造条件
3、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作
4、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检验标准
5、乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算工作
6、乙方负责完善所承担工程的资料工作,并协助完成档案归档验收工作第九条工伤
1、甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的原则甲方已将施工管理费和安全及文明施工措施费支付给乙方,乙方在施工中所发生的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故,由乙方自行负责并承担由此造成的一切责任第十条在合同履行中若发生争议,解决方式
1、双方协商解决
2、向市建设仲裁委员会申请仲裁,或区劳动局解决第十一条其它本合同一式两份,双方各执两份,具有同等法律效力,签字盖章后生效未尽事宜,双方协商甲方代表乙方代表签约时间水利工程劳务分包合同5甲方____________乙方____________由甲方承建的奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程,经双方平等协商由乙方负责工程的施工为了完成双方商定的工程相关事宜,明确甲乙双方权利和义务关系,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,在双方共同遵照执行甲方与奇台县水管总站签定的《奇台县石梯子乡等一乡三镇饮水安全施工合同》以及新疆昌吉州浩源水利建设有限公司(新净达字)20号文件《关于执行公司分包管理办法的通知》和《昌吉州浩源水利建设有限公司董事会决议》(年6月20日文件)的前提下,经双方协商,签订本工程施工承包协议
一、工程名称、内容、承包方式、质量和保质期
1、工程名称奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程
2、工程地址奇台县
3、工程范围及内容奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程水池及附属设施工程
4、承包方式采用包工包料方式
5、工程质量质量标准达到水利工程质量检验评定标准及新疆建设厅有关规定合格标准
6、工程质量保修期保修期自工程竣工验收合格之日起开始计算,执行奇台县水管总站关于本工程的保修规定
二、工程期限总工期为30天,自年5月14日开工,至年6月14日竣工
三、工程造价及管理费用在核算时,甲乙双方按监理及业主认可的实际工程量,以甲方中标清单中的单价和实际完成分项工程量进行计算甲方负责承担该项工程管理费用,乙方承担该项工程税金
5.36%
四、双方责任
1、甲方负责提供乙方办理本工程相关手续而必须使用的文件乙方签订任何与本工程有关的合同文件,必须经甲方复核同意后方可签订,并及时报甲方归档,否则甲方不予认可乙方应严格履行甲方与奇台县水管总站所签订的本工程施工合同以及甲乙双方签订的本工程承包协议的各项内容
2、乙方在结算劳务费、机械费用时,应建立进出账款账目,支付时应要求对方打收条并注明收款内容、收款人、收款时间、联系电话及身份证复印件;乙方在每月领取工程款时,必须把当月发生的人工、机械费用使用情况及付款收条
4.
2.1现行的国家及工程当地有关标准、规范;
4.
2.2其他标准及规范无第五条、施工图纸甲方正式开工前,向乙方提供施工项目的施工蓝图2套乙方需要增加图纸套数的,甲方代为复制,复制费由乙方承担乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人第六条、施工前期工作
6.1办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同
6.2提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任;提供位置及交验要求执行大合同;在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护第七条、甲方驻工地代表
6.1甲方驻工地代表行使合同约定的权利,履行合同约定的职责甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己的部分权利和责任,但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为有效委派人员调整,需提前通知乙方;
7.2甲方代表的指令、通知应采用书面形式,本人签字后交给乙方并办理签收必要时可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认;
8.3甲方代表应按合同约定和施工需要及时向乙方担供指令,批准施工措施并履行其他约定的义务;
9.4甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力,有权终止或中止合同乙方人员有违法、违纪或不服从管理的行为时,甲方代表有权要求乙方予以清退
7.5甲方驻工地代表无订约权没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利甲方代表易人,应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任第八条、乙方驻工地代表
8.1乙方驻工地代表行使合同约定的职责履行合同约定的职责乙方的要求、请求和通知,以书面形式由本人签字后送交甲方,办理签收报给甲方存档,并有双方签字确认的确认书(一式两份,双方各存一份)后甲方再进行支付若无上述资料,甲方有权利拒绝支付当月工程款
3、本工程在施工期间,甲方将安排人员到工程施工现场核实工程进度及工程款使用情况;工程款支付到60%时,甲方将安排人员核实乙方财务账目,乙方应积极配合甲方驻派人员的工作工程完工验收合格后付清全款
4、乙方对奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程的质量、工期、安全负完全责任乙方必须严格依照施工图纸进行施工,工程质量执行国家和自治区现行水利工程施工及验收规范、质量评定标准和《水利工程质量检验评定标准》中的有关规定因乙方原因造成本工程在质量、工期上达不到合同的要求,所造成的一切损失费用由乙方承担,甲方不承担任何经济、法律上的责任
5、乙方在本工程施工期间,均不得以甲方名义对外赊欠人工、材料、机械及其他相关的费用;本工程对外所发生的一切债权债务,均由乙方负责承担
6、工程施工前,乙方必须向甲方提供管理人员名单和各工种人员名单(上述人员须附身份证复印件、本人签名及手印留档)、施工组织设计及各项指标落实的保证措施乙方负责全面组织、管理好现场施工人员,严格按国家有关安全生产法律、法规及有关条例进行施工,不得违规操作由乙方违规施工造成的一切人员及机械安全事故和因此发生的费用,均由乙方承担,甲方不承担任何法律经济责任
7、乙方在本工程中应签订好劳动用工合同,及时将劳动考勤、劳务费结算及支付情况报甲方备案,并监督好劳务内部的工资分配乙方必须确保本工程竣工后,人工、材料、机械等费用及时结清本工程所有的劳务用工、机械费用、外购材料等结账均由乙方负责,由此产生的债务纠纷由乙方负责,与甲方无任何关系若因上述费用的拖欠而导致人员上访及造成其他后果,均由乙方负责承担,并按本协议承担违约责任
8、乙方每领取一笔农民工工资,必须将上一期发放给农民工工资的签名表(应与开工时提供的人员名单一致,签字并按手印)提交给甲方备案,以核实是否拖欠农民工工资每期工程款支付完毕后,乙方应提交相关证明材料(包括发放农民工工资的签名表;材料、机械费用的支付发票等),证明本期农民工工资、机械费、材料费及其他费用已结清,保证不会出现拖欠款现象
9、工程竣工后,乙方应协助甲方做好工程竣工决算,并移交工程资料,清理账务,提供给甲方一套完整的工程资料及竣工验收备案资料归档全部资料交甲方后,方可办理退还质量保证金手续
10、工程保修期内的修复工作及发生的一切费用均由乙方承担
五、违约责任该协议产生后如有违约,违约方应承担总造价的20%的违约金
六、解决争议的方法在协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不能解决的前提下,可向昌吉市人民法院提起诉讼解决
七、本协议自双方签字盖章之日起生效
八、本协议一式两份,甲、乙双方各持一份甲方(签章)____________乙方(签章)____________代表人____________代表人____________联系电话____________联系电话____________年月日年月0水利工程劳务分包合同6委托人(全称)__________________监理人(全称)__________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致,订立本合同
一、工程概况委托人委托监理人服务的‘工程概况如下
1、工程名称___________________
2、工程地点___________________
3、工程规模___________________
4、工程总投资___________________
二、词语限定本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同
三、合同文件组成下列文件均为本合同的组成部分
1、协议书;
2、中标函或委托书;
3、监理投标函;
4、通用条件;
5、专用条件;
6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件
四、双方承诺
1、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同附录A中约定范围内的服务
2、委托人向监理人承诺,按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员,并按附录C中注明的期限、方式、币种,向监理人支付监理服务费用
五、服务期限本合同附录A中约定的服务自年月日开始,至年月__________________日完成
六、合同的订立及生效合同订立时间年月_______________S合同订立地点___________________本合同双方约定后生效本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份甲方(盖章)乙方(盖章)签约代表__________签约代表__________联系电话__________联系电话__________签约时间__________签约时间__________水利工程劳务分包合同7发包单位(以下称甲方)承包单位(以下称乙方)经甲乙双方协商,甲方同意将大厦项目地下室水电工程项目,经内部劳务招标,确定由乙方承包施工,为了明确双方责任,确保工程质量,按期完成本工程的施工任务,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求,经双方充分协商,达成如下协议,双方必须共同遵守执行第一条、工程名称____________大厦第二条、工程地点第三条、承包范围大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工第四条、承包内容
一、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装,部分预埋件具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工
二、材料的场内运输第五条、承包方式
一、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包
二、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣第六条、承包价格
一、根据上述承包内容,按建筑面积结算,以每平方米为人民币
二、甲方如需修改图纸和设计变更,价格双方协商调整
三、付款的审批程序按甲方规定第七条、付款方式
一、每月结算一次,并按完成工程量的80%支付进度款,工程竣工验收后付18%,剩余2%作为二年保修金,保修期满后一个月内付清
二、乙方收到款后,每月必须付清工人工资,并向甲方提供工资发放表第八条、工期
一、按甲方的施工进度计划完成
二、甲方需赶工期时,乙方应无条件顺从,不得以任何理由拒绝和拖延工期,否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工,增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除第九条、质量要求乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求,精心组织施工,质量必须符合设计及施工验收规范要求,达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上如由于乙方施工原因,出现质量问题或事故,造成的损失和返工费第十条、保修工程保修期为二年,自工程竣工验收合格之日计起保修期内如发现质量问题,乙方必须在接到通知后三天内处理完毕,否则甲方有权另委他人维修,费用由乙方承担第H■•一条、双方的权利和义务
一、甲方的权利与义务1政策指导通过教育、引导和监督,使乙方贯彻国家的方针、路线、政策,遵纪守法2制定项目的管理措施,加强对乙方的技术质安工作指导、管理、检查、监督,协调各班组的生产管理工作3在开工前,向乙方提供必需的施工图纸4保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械5负责将工程施工用水、用电管线架设到各楼层总箱,并提供施工用水用电6负责外墙脚手架的搭设7负责组织对各分项、分部及单位工程的验收8施工期间,如发现乙方的施工管理、安全管理出现重大漏洞或未将工资发放到工人,经整改无效的,甲方有权单方面收回工程承包权9负责代乙方办理生产工人伤亡保险和工伤保险,但乙方必须按承包工费的6%上缴甲方作为保险费用
二、乙方的权利与义务1认真贯彻执行国家的各项方针、政策和上级颁布的各种管理条2精心组织,保证按期、优质、安全地完成工程施工任务3高度重视安全生产和文明施工,必须按建设部《建设工程施工现场管理规下》和《广东省劳动安全卫士条例》的.规定,教育工人自觉遵守操作规程,认真做好工地的安全生产、文明施工和防护设施,杜绝伤亡事故发生;若因违反制度而造成的安全事故,由此而产生的一切经济及法律责任概由乙方负担4虚心接受甲方现场管理人员的管理、指导、检查、督促5负责对生产工人技术交底工作并做好记录,坚持对各分项工程的自检的交接检杳工作做好班前交底,班后检杳;做到工完场清6乙方进场人员必须携带身份证、计划生育证明,并进行登证,人员进场后应组织办理暂住证,费用自理7每月必须付清工人工资8按承包金额的6%向甲方上缴工伤和伤亡保险费第十二条、现场的管理规定
一、乙方在施工过程应有专业技术人员负责管理
二、乙方在施工过程应做到每道工序工完场清,不得任意毁坏、消费、没有工完场清的,甲方管理人员有权处罚班组
三、严禁工人在工地吵闹、打架,如发现打架,每人每次罚款500元,3人以上参加打架每次处罚3000元以上,医疗费由先动手方负责
四、严禁工人在工地内乱搭宿舍,乱用电炉及乱接电线,用电丝烧水,违者被管理人员查到,每次罚款200元,款项由承包人负责,造成严重事故均由承包人负责
五、严禁一切工人带其他人或亲戚进入工地,违者被甲方管理人员发现,没人每次罚款100元,并责令立即离开工地
六、禁止雇佣童工,如被有关部门发现,一切后果由承包人负责
七、乙方工人上班时如无戴安全帽及穿拖,每人每次罚款20元,发生大小事故由乙方负责
八、乙方在施工过程中不按配比下料,浪费甲方材料所造成的后果全部由乙方负责赔偿
九、楼地面每道工序完成后应进行打扫,保证施工场内清洁第十三条、其他约定
一、乙方须将本组人员名册上报甲方,如需办理临时养老保险,费用由乙方负责
二、杜绝伤亡事故,负伤频率控制在
2.4%以下;如由于乙方发生工伤或安全事故,造成经济损失及法律责任必须及时汇报甲方并由乙方负责承担
三、乙方不得将工程擅自转包或分包给其他人员,否则甲方有权单方面回收工程承包权第十四条、违约责任
一、乙方须按期保质完成工程施工任务,如未能按期完成,则每逾期一天向甲方偿付违约金1000元
二、由于质量原因造成返工,返工工期计入乙方施工工期,逾期完成违约金同上款
三、如乙方施工度达不到要求,管理措施较差,返工次数较多,甲方有权清退乙方,其已完成的合格工程量由甲方清算后按70%付清,其余30%作为赔偿甲方损失第十五条、附则
一、本协议自签订之日起生效,工程竣工验收,结算完毕自行失效
二、本协议一式四份,甲方执三分,乙方执一份甲方(盖章)__________________乙方___________________________代表人(签字)________________身份证号码年月H年月日水利工程劳务分包合同8发包方(以下称甲方)承包方(以下称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程南川大观镇森林湖尚小区工程
3、4楼、车库及幼儿园、商业用房项目的水电安装工程承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款
一、工程概况工程名称南川大观镇森林湖尚小区工程
3、4楼、车库及幼儿园施工内容:图纸范围内所有室内水电安装工程,结构类型框剪结构
二、乙方进场人数(附名册)乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定,承担本工程的全部水电安装工作,并组织进场所需工种人员,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场
三、工期进度要求
(一)开工日期年月曰
(二)总(日历)工期个月
(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工
四、承包方式与范围
(一)承包方式包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工工程地点重庆南川大观镇居委1号地块
(二)工程承包范围工程承包范围⑴、本工程
3、4楼及车库、幼儿园、商业等室内强电箱、弱电箱、室内进户线(只做从各层电井内到每户进户箱内,各层电井到主配电房只做桥架,支架)⑵、给水(只做从各层水井到每户1个取水点,各层给水主水管由开发商负责)⑶、排水(空调排水、阳台排水、生活阳台排水、厨房排水、厕所排水、厕所排气,所有排水做到室外污水井井内,不包括所有洁具)⑷、过道(只做照明系统、强电桥架、弱电只安装桥架,弱电系统不安装不穿线)电井、水井内做照明开关、插座,水井排水、电井过道照明配电箱、过道照明电缆,不含所有楼层应急照明和疏散指示⑸车库、商场(只做照明系统灯、线、电缆、桥架)不包括专电、公电、发电机组、箱、屏、柜和应急系统箱、屏、柜,只做照明配电箱和穿线,二次供水乙方不负责施工和安装⑹防雷本工程所有防雷带网络
五、工程造价与结算方式
1、乙方承包范围内工程计价方式给、排水、强、弱电安装工程综合包干单价/平米(按建筑面积计量)、
2、甲方根据建设单位蓝图面积结算给乙方
3、变更新增按签证计取并结算
4、负责施工过程中常规检测等一切费用,包验收合格
六、工程款(进度款)支付方式
①、该工程范围±
0.00m以下的给、排水、所有工序安装完成后支付乙方已完工程量的%,强、弱电的桥架安装完成经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的70%乘以综合包干价元/平方米,作为进度款支付给乙方
②、该工程范围
3、4楼总共48层楼,待乙方完成24层的给、排水、强、弱电所有工序安装完成后经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的70%乘以综合包干价元/平方米,作为进度款支付给乙方
③剩余24层的给、排水、强、弱电所有工序安装完成后经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的70%乘以综合包干价元/平方米,作为进度款支付给乙方
④剩余的工程款在所有给、排水、电分项工程全部完工后支付乙方总造价的%待甲方组织相关单位验收合格后无质量问题并办理结算后的壹月内付至结算总造价的%,预留总结算价款的%作为工程质量保证金,在工程验收合格之日起免费保修壹年,保修金在保修期满后,壹年内支付给乙方本工程结算必须在合同内的项目实施完成后进行,并且必须按甲方公司有关结算办理程序经有关人员确认后方可生效一切与本合同不符的工程量确认单、现场签证、单价、合价等均属无效文件
3、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金,对超出维修质保金范围金额,仍由乙方承担
4、乙方于签订合同三日内,应向甲方支付万元整,作为安全质量保证金,该款项在单项工程完工后一个月内退还
七、工程要求(-)质量要求按水电安装工程质量验收标准组织施工
1、必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证
2、乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和施
8.2乙方代表按批准的施工方案和甲方发出的指令、要求组织劳务作业在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并且采取紧急措施后24小时内向甲方报告由责任方承担因此发生的经济支出或费用以及工期延误责任乙方代表易人应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任第九条、甲方责任
1.1组建与工程相适应的项目班子,设立项目经理、项目总工程师及工程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、行政等职能部门,实施工程项目的全面组织与管理;
9.2负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
10.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理、办理交工验收;
11.4随时检查乙方施工设备运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况乙方违犯规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,由乙方自行承担相应费用,并给予相应的经济处罚;
12.5负责审核乙方编制的施工劳务预算、用料计划及各种报表;
13.6负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系,协调现场有关单位的关系第十条、乙方责任
13.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,未经甲方授权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联系全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;
13.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度,接受甲方及有关部门的管理、检杳与监督与现场其他单位搞好协调配合;
14.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格实施;
10.4接到图纸7天内编制出施工劳务预算,提交甲方审核,审定后的预算工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准
3、乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验
4、对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求
5、乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量
6、乙方必须配备相应的技术人员和管理人员若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工乙方应全部承担所有的经济损失及付款费用
7、对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的.经济处罚,严重者清退出场
8、工程竣工后,经甲方、监理及相关主管部门验收合格,乙方向甲方提供完整的工程竣工资料,资料收集、整理、汇总装订成册(一式四份)由乙方完成,并负责资料验收,合格后移交甲方
(二)工期要求
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行
2、工期延误
(1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工
(2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担;
(3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延
(三)安全施工要求
1、甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育
2、乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按〃一标三规范〃要求组织施工检查
3、乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业
4、乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案
5、乙方在施工过程中乙方违规操作所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担
6、乙方任何作业人员均要严格遵守国家有关安全操作规程,加强安全生产管理和安全保护措施并承担相应的投入和费用,杜绝一切不安全事件发生,在施工中产生的一切安全事故,安全费一次在
30000.00元内(含
30000.00元)由乙方全部负责,超出
30000.00元金额由甲方负责70%,乙方负责30%,因乙方违规操作造成安全事故,甲方负责30%,乙方负责70%,并且由乙方垫资一切费用后,待工程完工后再办理结算
八、违约责任处理
(一)凡出现以下情况均视为违约
1、乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;
2、乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;损失的过失行为;
1、乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议
2、不服从甲方的管理
(二)违约处罚
1、乙方不按质量工期要求施工的违约行为,甲方有权以口头和书面指证若乙方不予及时整改和纠正,甲方有权终止合同,并追赔由此带来的损失
2、对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金
3、乙方对材料管理不到位,甲方对乙方一次罚款10005000元〜
4、不服从甲方的管理,在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时,造成甲方管理困难对乙方每次罚款2024-5000元的
(三)其他奖惩约定发生治安案件,除乙方自行承担相应责任外,同时接受甲方的处罚,第一次罚款10000元再次发生,则乙方自动接受无条件的退场处理,由此带来的工程损失由乙方负责
九、附则
(一)本协议发生纠纷时,应由双方及时协商,协商不成时,双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉,但处理纠纷期间,任何情况下不得影响工程施工,若影响正常施工超过两天,视为乙方自动终止协议,乙方承担全部责任,甲方有权另找其他队伍
(二)水电班组人员保险由乙方购买,乙方可购买其他险种进行补充,若发生意外事故,过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担
(三)本协议一式叁份,甲方执贰份、乙方执壹份,双方所执协议具有同等法律效力
(四)本协议自双方签字之日起生效,至工程保修期完后自动失效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年一月―日年—月—日水利工程劳务分包合同9发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程水电工劳务事宜协商一致,订立本合同
1、工程概况工程名称中国科学院西双版纳热带植物园公寓食堂工程工程地点西双版纳州劭腊县勘仑镇热带植物园内施工单位云南CY集团建筑工程有限公司承包范围专家公寓3种户型12栋、食堂、化学药品库、
1、2配电房、水池水泵房、制冷中心卡筑面积本工程总建筑面积为7800而该总建筑面积经建设方、设计方及监理方审核、认定劳务费支付以此建筑面积为依据进行结算,不得另行调整施工条件本工程为全框架结构,楼层多为12层,幢号多、分布广、面积小,〜因此,项目部不提供施工井吊食堂除外,上下楼层材料运输乙方自理,合同单价已结合施工难度有所提高
2、工作内容专家公寓12幢、食堂、制冷中心、水泵房、药品库、变电所各幢号
一、室内水电安装不包括灯具、洁具;
二、临时用电、用水的安装、维护、使用;
三、配电房的低压出线端口的施工;
四、水泵房的动力电源和室内水电安装;
五、制冷中心电柜的安装;
六、弱电穿线、暖风系统预埋;
七、辅材弯管器、热容器、水泥钉、铁钉、铁丝、扎丝、封口胶、剪刀、手提切割机、切割片、砂轮片、电焊条、小型电焊机、胶布、防水胶布、自粘胶、粉笔、焊锡、焊锡膏、电源线;
八、提前12天做好材料计划
3、承包内容1承包工作内容中的全部人工费;2涉及本工种的施工图纸自行复印,费用自理;3承包工作内容中指定的材料费用及其它损失费;4设备安装费用另计;5承担材料浪费费用;6图纸设计变更及增加工程量的处理若施工过程中发生工作量增加,按实际增加工作量结算给乙方若施工过程中发生工作量减少,按实际减少工作量从乙方劳务费中扣除
4、质量要求
一、严格按照项目部工长的《质量技术交底》内容执行;
二、乙方所做的成品必须符合建设方、监理方及项目部的验收要求,如果达不到者乙方必须及时整改至合格为止,如果乙方出现严重质量事故,甲方将对乙方进行现金处罚;如果乙方多次出现质量事故,甲方将勒令乙方退场,退场工资待工程完工后降位处理支付,乙方不得胡搅蛮缠
5、工期要求
一、严格按照项目部的进度计划进行施工,进度达不到者,甲方有权重新组织人员;
二、主体开工时间
三、主体断水时间
四、工程交工时间
五、如因不可抗拒原因造成工期延误的,10日拾日内不作工期调整,拾日外甲方将给乙方顺延工期甲方_________________乙方_________________年月H水利工程劳务分包合同10发包人__________________________法定代表人__________________________承包人__________________________法定代表人__________________________依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程概况工程名称工程地点__________________________工程内容__________________________
二、工程承包范围
三、合同工期开工日期年—月―日;竣工日期年—月―日;合同工期总日历天数为一天
四、质量标准合格,争创优良
五、合同价款万元(主体工程预算价)
六、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套
2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50nl之内施工期中不间断供水、供电
3、提供碎拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚提供生活水、电供应
七、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作发包人承担费用
3、负责
1、2机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除发包人承担费用
八、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算
九、质量和验收中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作
十、安全施工承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用
十一、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数
2、人工费补贴按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元
3、材料费价差按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人机械用油差也参照此规定执行
十二、工程预付款合同签订后,发包人支付万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用此预付款在第一台机组完工结算时扣回
十三、进度工程款支付每月25日进度工程计量承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人
十四、完工结算完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人
十五、质量保修金完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期—年保修期满后半月内结算保修金
十六、违约、索赔、争议
1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的.,责任方应按民法典规定标准进行赔偿
2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水
3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由人民法院进行裁决
十七、其他
1、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定
2、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效
3、未尽事宜,双方另行协商
4、本合同一式一份,双方各执一份发包人___________________住所___________________代表___________________电话___________________年—月—0承包人___________________住所___________________代表___________________电话___________________年—月—0水利工程劳务分包合同11甲方—乙方按照《中华人民共和国合同法》和《水利工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,经甲乙双方协商达成以下协议
一、合同建设内容乡渠(段)渠道加高工程,加高硬化渠道―米
二、本合同工程总造价承包额为人民币一万元(小写一元)
三、工期本工程预计开工日期为一年—月—日,竣工日期为一年—月—日
四、承包方式
1、本工程由乙方大包施工,具体负责进料、人工、机械、原料采购,直至工程被验收合格为止
2、施工所用沙石全部为伊河优质石料,石料大小、杂质含量不能超标,必须干净,水泥全部使用国标500号高山水泥
3、甲方负责工程规划设计及相关事项协调、质量监督等,并安排一名工程质量监督员
五、安全生产施工期间应注意安全生产,若出现人身伤亡事故,甲方不负任何责任,非工作人员未经同意到施工现场造成人身伤亡的后果自负
六、结算方式工程完工后经乡质检组及有关负责人经验收合格后,一次性拨付全部工程款项未尽事宜另行协商甲方(盖章)_______________乙方(盖章)____________________甲方代表签名_________________乙方代表签名_____________________地址_________________________地址_____________________________电话_________________________电话_____________________________传真_________________________传真_____________________________日期年月日日期年月日水利工程劳务分包合同12发包人_________监理人_________合同编号签定地点签定时间年月日依据《中华人民共和国合同法》,(以下简称发包人)与(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理(-)工程概况
1、工程名称
2、建设地点
3、工程规模及等性
4、工程总投资(表态)
5、工程总工期
(二)监理范围按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务
(三)监理内容按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务
(四)工程建设监理的期限自年月日至年月日
(五)建设监理报酬为(大写)(元),由发包人按本专用合同条款约定的试、时间向监理人结算支付
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序
(一)监理委托函或中标函
(二)监理合同书价一律不再调整根据甲方编制的施工组织设计总进度计划的要求,每一个月的10日前提交下季度的劳务作业进度计划,每月20日前提交下一月的劳务作业进度计划有阶段工期要求的提供阶段计划,必要时按项目部的要求提交旬、周、日计划(所有计划均应附材料、设备用量计划),报甲方批准后实施若乙方不按时或不按要求提交劳务预算书或材料计划或作业计划,甲方可以不供材料,不付款,由此引起的一切责任和损失,由乙方承担,并按违约处理每月20日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表
10.5认真做好承担的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程的原始记录,完整、清楚、详细、准确地积累施工资料,及时将有关技术经济资料完整地提供给甲方,并配合整理归档;
10.6做好放陈场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作,如有损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失(包括各种罚款)暂停施工期间对所涉施工部位进行妥善保护;
10.7交工前保护好工程成品或半成品,把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收积极配合保修,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理第十一条、劳务费金额第十二条、财务付款
12.1双方本着风险共担、利益共享的原则,结成合作伙伴,一致同意各项劳务费用及款项均以业主已支付该款项为前提;
12.2阶段款项(进度款)工程形象进度完成±
0.000后,发包人审核已完成量,按完成工作量的60%付款,以后每月按完成形象进度的60%付款,主体结构封顶过春节工人返家付款85%,如不过年,主体经质量监督站验收后付至85%,下余的15%待竣工验收合格后三个月付清
12.3劳务报酬支付方式转账支票或短期银行承兑汇票
12.4所有资金必须由劳务分包人(公司)专人办理并盖有(有限公司财务专用章”收据有效,否则总承包方不予认可,由此引起的后果由劳务分包人承担
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件
(四)专用合同条款
(五)通用合同条款
(六)监理招标书(或委托书)
(七)监理投票书(或监理大纲)上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件
三、本合同书经双方法定代表人或其委托人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效
四、本合同书正本一式贰份,具有同等法律效力,由双方各执一份副本陆份,各执叁份招标人(盖章)监理人(盖章)法定代表人(签章)法定代表人(签章)委托代理人(签章)委托代理人(签章)邮编________邮编________电话________电话________传真________传真________开户银行开户银行帐号________帐号________水利工程劳务分包合同13委托人(全称)__________________监理人(全称)__________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致,订立本合同
一、工程概况委托人委托监理人服务的工程概况如下
1、工程名称___________________
2、工程地点___________________
3、工程规模___________________
4、工程总投资___________________
二、词语限定本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同
三、合同文件组成下列文件均为本合同的组成部分
1、协议书;
2、中标函或委托书;
3、监理投标函;
4、通用条件;
5、专用条件;
6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件
四、双方承诺
1、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同附录A中约定范围内的.服务
2、委托人向监理人承诺,按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员,并按附录C中注明的期限、方式、币种,向监理人支付监理服务费用
五、服务期限本合同附录A中约定的服务自年月曰开始,至年月__________________日完成
六、合同的订立及生效合同订立时间年月_______________0合同订立地点_________________本合同双方约定后生效本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份甲方(盖章)乙方(盖章)签约代表签约代表__________联系电话__________联系电话__________签约时间__________签约时间__________水利工程劳务分包合同14甲方地址乙方地址根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同第一条工作概况
1.1工程名称龙惠春天
4、5楼
1.2工程地点汉中市南经济开发区
1.3承包范围屋面、厨房、卫生间
1.4承包方式本工程采取包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包单价的承包方式第二条质量要求
2.1经有关部门验收确认达到业主、监理和设计要求、设计效果以及达到有关国家验收规范要求
2.2每道工序完成后,经监理、业主验收合格后,方可进行下道工序
2.3乙方在工程完成后,做好成品保护
2.4若乙方质量达不到规范及设计要求,甲方有权随时中止合同或分割承包范围第三条工期要求
2.1本项目工程工期以甲方的施工进度计划和下达的任务执行
3.2如遇下列情况,工期应做相应顺延,由甲方签证,以书面形式确认1因甲方或其他施工单位原因不能提供施工场地的,影响乙方进场施工;2因不可抗力而延误工期时第四条材料设备供应
3.1工程所需材料除乙方按合同约定由乙方自行购置,材料质量必须达到国家检验标准,并符合环保要求
4.2乙方自行供应材料,采购前向甲方进行报验,经批准并提取样品检验合格后,方可予以采购进场,进场材料必须和样品相符
4.1乙方自行供应设备,进场应向甲方进行报验,经批准后方可投入使用第五条文明施工现场管理
4.2认真贯彻省级文明施工文件及标准,要求对施工现场进行规范化建设及管理,并按甲方要求对文明现场管理的标准组织实施
4.3施工现场的清理,现场卫生的打扫,场内材料的分类堆放,现场生产区的整洁卫生、清洁等工作内容,工地现场、工程质量、安全生产、辅助设施等方面,必须按省级文明工地标准要求到位
4.4场外租住宿舍区要设专人负责管理,作好防火、防水、安全用电工作,讲究卫生,要注意对外形象,绝不允许发生扰民事件
5.4施工现场、楼内外不得随意大小便,违者甲方予以经济处罚,每人次50元,并加罚打扫卫生一周第六条环境卫生管理进入施工现场,必须加强对施工噪音、粉尘排放、污染物处理、施工及生活用水、用电、劳动保护等环节的控制,并接受甲方的指导和监督,不断提高质量,环境卫生的意识,对容易出现问题的地方必须重点加强管理现场管理符合《建设工程环境与卫生标准》及甲方文件中的环境管理要求第七条安全管理
7.1乙方在施工过程中必须做到安全生产,如发生不安全事故,一切安全责任及经济法律责任由乙方负责甲方不承担任何责任
7.2遵守职业健康安全管理和文件相关规定,加强对高空坠落、物体打击、触电、火灾及机械伤害等可能造成安全事故的危险源的控制
7.3乙方人员必须遵守《安全操作规程》,未经专门培训,无特种作业上岗证者不得从事特种作业
7.4乙方负责人担任承包方第一安全责任人,并设专职安全员1名
7.5乙方必须按操作规程施工,不得违章指挥作业,否则造成事故伤亡的费用全部由乙方负责,并承担所有相关法律责任
7.6乙方必须组织职工参加甲方公司、项目部和乙方企业的三级安全教育和本行业的操作规程教育,严格执行项目部所制定的各项规章制度和安全生产班前班后的安全教育和检查制度如违反项目部的规章制度,而造成的经济损失由乙方承担全部责任甲方项目部有权加以罚款,处罚依据甲方公司相关文件执行,并在当月工程款中扣除
7.77乙方对施工过程中旅工设施不完善,存在安全隐患,承担全部责任应立即整改完善并向甲方项目部汇报,及时处理和完善设施后方可继续施工,做到不违章作业如甲方发现乙方在施工中存在安全隐患,有权予以经济处罚在施工过程中所需的劳保用品由乙方自行解决
7.8乙方各班组应设一名兼职安全员,协助专职安全员做好工作
7.99职工进场后,乙方必须进行身份证登记、班前班后安全交底,职工签字后上报甲方项目部安全员进行安全教育o在施工过程中,乙方如不能实施执行时,项目部以每人100元罚款予以处罚
7.1010乙方应设置义务安全监督员,标准为每15人设一名,佩带袖章上岗,进行安全监督
7.11严格按照项目部有关安全生产奖罚细则执行第八条合同单价及工程量计算方法
8.1单价屋面防水SBS-20聚酯胎防水卷材厚4nmi每平方米为37元卫生间、厨房间防水;
8.2计算方法
1、按实际发生的‘面积计算工程量
2、天沟按两道面积计算工程量第九条工程款支付
9.1屋面防水工程款,春节前付已完成工程款的70%.
9.2所有防水工程施工完成后三个月内付至工程款的97%.
9.3总工程款的3%作为保修金,保修金到竣工验收后满两年付清.第十条甲方职责
10.1甲方在开工三天前会同乙方进行现场交底
10.2提供临时施工用水、施工用电临时用水、电接驳点位置由双方在施工现场根据实际情况确定施工用水、施工用电的费用甲方承担
10.3协助乙方处理在工地范围内与其他施工单位之问的协调工作,及时提交工作面.派专人负责合同的履行,对工程质量的监督,办理变更登记手续
10.4组织乙方和设计人进行图纸会审和设计交底
10.5甲方不得无故拖欠乙方工程款,否则造成工期拖延的由甲方付全部责任第十一条乙方职责
11.1乙方应积极配合甲方工程师、监理工程师,委派专人负责现场施工管理
11.2乙方应积极做好与其他相关施工单位之间的协调工作,服从甲方的现场管理和协凋
11.3乙方必须负责材料、设备的现场保护工作n.4为保证质量、安全所采取措施及为保证工期发生的赶工费用,由乙方承担
11.5乙方必须遵守文明施工的有关规定及各项操作规程
11.6乙方应积极配合甲方工程师、监理工程师工作,做好与其他施工单位的交接工作第十二条违约责任
12.1因乙方原因施工进度未能满足甲方的要求,每延长一日历天,乙方应向甲方支付违约金人民币500元
12.2若因甲方责任或不可抗力因素而令工期延误,乙方提出书面要求,甲方同意后可延期第十三条争议解决在履行合同过程中产生争议时,由双方友好协商解决,协商不成的,任何一方可向工程所在地人民法院起诉第十四条保修约定
14.1保修期以国家有关规定为准,保修期自工程竣工验收合格之日起
14.2甲方在工程竣工验收合格满一年后一月内一次付清保修金
14.3交付使用的工程存在质量问题,在保修期内,乙方应承担质量保修责任乙方应当在接到保修通知后当日内派人保修若乙方在接到事故通知后未到达事故现场抢修,甲方有权从保修款中直接扣除相应金额保修款项第十五条其它
15.1签订合同时,乙方应具备以下条件
①有效的营业执照、资质证书、税务登记证明等;
②同级别安全生产许可证;
③进场人员花名册
15.2乙方不得使用童工,未满18岁的未成年工不得安排重体力劳动和有毒工种作业每发现一次令其退场,并罚乙方1000元
15.3乙方租借甲方工具,如有损坏或遗失按价赔偿
15.4乙方委派杨洪为现场代表,施工人员如中途变动,必须经过甲方许可如乙方随意将现场人员外抽、外调,甲方有权终止合同,由此引起的经济损失由乙方承担,并按相关条款约定结算
15.5乙方进场施工应作完场清,分类堆放,计划用料上道工序完成进行下一道工序前,发现工序零散,工机具、材料零乱,每次罚款500元
15.6乙方在施工中一切违反规章制度行为均按照甲方各规章制度处以罚款
15.7乙方在施工作业中必须做到爱护公物,如有损坏照价赔偿情节严重的,甲方有权加以经济处罚
15.8本合同一式四份,甲方与乙方各执两份,具有同等法律效力本合同自甲方与乙方双方签字和盖章后生效甲方(公章)乙方(公章)法定代理人法定代理人委托代理人委托代理人联系方式联系方式签订日期签订日期水利工程劳务分包合同15工程名称松福大道(福永码头至公明北环码头道路工程)土建工程(K0+120-K3+130)发包单位(甲方)__________________承包单位(乙方)__________________经双方友好协商,委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分,为确保,明确工程内容及双方责任,双方签订以下条款共同遵守
一、甲方责任
2.负责工程各种联系和协商工作,负责施工现场的“(水通、电通、道路通,场地平整)
3.负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作
4.提供桩基础施工图纸贰套
5.甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物
二、乙方责任
1.乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员,并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录
2.乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对负责
3.乙方必须按照图纸施工,保证桩达到设计要求的承载力如达不到要求,属乙方责任的,由乙方负责;属甲方责任的,由甲方负责
4.乙方保证从进场试桩之日起个工作日完成(不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外)每延误一天,乙方赔偿给甲方工程总价的
0.3%的损失费
5.如因机械设备严重故障影响工期,乙方负责增加或更换机械进场补充
6.乙方保证进场的机械符合国家及规定的要求,并负责向甲方提供有关
三、结算
1.以包工的形式,沉管碎石桩以每米元的单价由乙方承包施工
四、本协议未尽事宜,双方协商解决
五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效甲方(盖章)乙方(盖章)签约代表签约代表联系电话联系电话签约时间签约时间第十三条、完工结算
13.1乙方在所承担劳务项目全部完工之日起30天内,提交劳务费结算书,一式八份,甲方在规定时间内审核定案后返回给乙方三份;
13.2甲方接到乙方结算书后进行审查,在业主对甲方结算审查、一次审计定案后30天内办理定案手续;
13.3结算审查程序及定案先由甲方项目经理部组织有关人员核实乙方的劳务内容和工作量再由甲方预算人员审核后按当地规定计算出工作量并按合同的约定计算出价款,交项目技术、质量、安全、材料、动力、财务等部门和项目经理会签,经公司分管部门和领导初审后,上报公司主管部门终审
13.4结算方式本项目采用B结算方式进行结算;A、固定劳务总价;B、固定劳务单价,按实确认实物量或定额工日或建筑面积;C、审定的劳务预算加(减)现场有签证、变更等;D、劳务预算加包干系数
13.5计算规则按现行的工程量计算规则计算建筑面积
13.6劳务费标准基础、主体按148元/m,零工按50/工日包括土方清理、垫层、筏板基础等零星用工,多项一次性补款元整
13.7劳务费内容乙方施工全部内容所需的劳务;定额综合工日包干但不限于现场保卫;乙方自带机械的维修;材料的装卸、材料的场内转运及堆码;周转材料的清理、维修、堆码、场内转运;安全防护用工;生活区卫生用工;文明施工;
13.8劳务费调整的范围、条件及方法确认的劳务签证,按合同约定调整
13.9当地政府按规定收取乙方的费用由乙方承担如为甲方代交时,在支付劳务费时扣除;
13.10甲方和乙方结算付款,只能按本合同约定办理甲方每次付给乙方款项后乙方必须优先支付工人工资乙方在履行合同期间不能到甲方、建设单位、监理单位任何办公室及生活区吵闹,不得发生工人聚众闹事、上访等事件;也不提出合同外的任何要求否则,每次罚乙方万元人民币若发生乙方施工工人因工资等原因聚众闹事、上访等事件时,甲方有权从应付乙方的工程款中直接代付工人工资,同时对于期间甲方为此所支付的各项费用由乙方承担,从乙方结算值中直接扣除;
13.11乙方必须每月给工人结算工资,每年年底给职工结清工资,列已付未付工资,并向甲方报月表和年度表如果乙方不能及时给职工支付工资,甲方有权按报表支付给工人,同时扣罚乙方结算款项第十四条、劳务作业期限开工日期计划一年—月—日竣工日期计划一年—月—日乙方根据工期要求,周密地安排进度计划,报经甲方批准后严格实施,接受甲方的检查、监督施工实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方的要求采取补救措施,保证按时完工如补救无效,在甲方限定时间内达不到要求,视为乙方无按期完工能力,甲方有权单方解除合同,乙方在接到通知后三日内撤离现场,并承担因此给甲方造成的损失第十五条、工期延误不可抗力和规模扩大、标准提高、结构更改重大设计变更或业主原因、连续停电24小时以上,发生上述情况对工期有实质性影响的,事后3日内乙方向甲方提出延期理由和要求,经确认后工期相应顺延,并赔偿窝工损失由于乙方原因不能按时完工,乙方承担如下违约责任每拖延一天承担其造价10%的违约金,并赔偿由此造成的甲方损失非乙方原因,乙方不承担工期违约责任第十六条、劳务工作质量
16.1质量等级依据国家工程质量检验评定标准,本工程质量必须达到优良等级,同时负责工程过程中的无偿维修,若乙方在接到维修通知后3日内没有进行积极维修,甲方将组织维修,并按实际发生额从乙方结算或保修金中扣除工程质量等级以山东省济南市质量监督站签发的工程质量监定书为依据乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关技术要求精心组织劳务作业,确保实现质量目标达不到质量标准的部分,甲方一经发现,可以要求乙方返工,乙方应按甲方要求及时返修,直到满足质量要求因甲方原因不到质理标准,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延因乙方原因达不到质量标准,乙方承担返工费用,工期不予顺延,返工后仍达不到质量标准,视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力,甲方有权力解除合同,乙方在接到通知后3日内撤离现场,并承担因此给甲方造成的损失
16.2因乙方原因达不到优良等级的违约责任乙方承担其工程造价的10%的违约金,并无条件自费返工该工程质量标准,若因返工延误工期由则仍执行第十五条
17.3达到优良等级的奖励不奖励第十七条、质量检查与验收
17.1质量检查乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求及甲方代表发出的指令进行劳务作业,加强内部检查工作,坚持自检、互检、交接检制度,随时接验收不得自行隐蔽,如有自行掩蔽,乙方必须照甲方和有关单位的验收要受甲方代表和委派人员以及各级质检部门的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用
17.2隐蔽部位验收乙方应在自检合格后,验收12小时前通知甲方组织验收,经验收合格,验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工如验收不符合质量要求,乙方应按验收提出的整改意见返修,合格后重新通知验收,返修费用乙方承担,工期不予顺延未经验收不得自行隐蔽,如有自行隐蔽,乙方必须按照甲方和有关单位的验收要求进行剥落和开口,并负责恢复和承担因此发生的费用及损失;
17.3中间验收基础,经验收合格后方可进行下道工序如验收不符合要求,乙方应按验收提出的要求返修后,通知重新验收
18.4交工验收乙方承担任务全部完成,经初验达约定的质量标准后,由甲方约请业主(或业主委托的其他单位)验收,经验收优良,评定的质量等级交工验收书签字后,办理工程移交如质量达不到要求,乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修,并在限定的期限内完成,再通知验收,直到符合质量要求为止乙方承担因此发生的全部经济责任和工期延误责任第十八条、安全施工
19.1安全目标杜绝死亡和重伤事故的发生,轻伤频率不大于
0.2%;杜绝重大机械和火灾事故;
18.2乙方严格按照《建筑施工安全技术规范和标准》施工,配合甲方建立安全保证体系,乙方成立安全领导小组,由现场负责人担任组长,配备专职安全员,班组设立兼职安全员,形成安全管理网络制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责加强安全教育,提高全员的安全意识乙方认真执行安全技术规范,严守安全规则,落实全措施、确保安全施工,按照《建筑施工安全检查评分标准》的规定达到优良,承担相应费用;
18.3乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施,在本工程中如发生安全事故,应立即向甲方报告,重大伤亡事故要按规定上报有关部门双方约定:由于本合同劳务提供方的管理责任,一旦发生安全事故,事故的全部责任及经济损失(包括各项罚款)由于乙方承担第十九条、紧急补救无伦工程施工期间或保修期内,在乙方劳务作业范围的任何部分如发生事故或故障及其他事件,甲方代表认为进行紧急补救或修理理是保证正常施工或工程安全的紧急需要,而乙方无力或不及时进行补救工作或修理时,甲方有权安排其他人员从事该项工作若为此完成的工作或修理按合同属乙方责任的,则全部责任和费用均由乙方承担第二十条、现场管理乙方应严格执行施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度按甲方统一规划搭设临时设施,分类整齐堆放材料、机具,挂牌标识按标准化工地的要求设置标牌,搞好现场美化,做到工完场清,保护现场整洁搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作如因乙方原因达不到文明施工要求,应根据甲方或有关部门的要求整改,接受相应处罚,承担全部责任第二十一条、材料、设备供应与保管
1.11工程需要的主要材料、设备、仪器及构配件由甲方负责供应甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准,如有不符合要求的,乙方在领用接货时提出,甲方负责调换
1.2甲方供应的材料为了方便使用,货到后乙方即办理领用手续,工地出库后由乙方自行保管使用乙方要严格计划管理,准确地提供计划用量和使用时间,避免不合理存量占用资金、影响工程用款,避免计划不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生
1.3甲方供应的材料乙方领取后要妥善保管、合理使用,采取有效的节约措施和限额用料控制手段,努力节约原材料乙方保证全部材料耗用量不超过预算额定材料量,并力争节余;甲供材料节余部分,甲乙双方按照甲7乙3分成;如因保管不善,造成丢失、损坏或使用浪费,超过定额消耗部分(钢筋按图纸用量),乙方按超耗部分材料费的承担;
1.4甲方供应的物资属甲方所有,只供本合同劳务作业范围以内的工程专用乙方不得挪作它用或擅自处理(包括边角余料)一经发现乙方挪用或擅自处理,对乙方处以挪用和擅自处理部分价款的两倍罚款施工剩余材料(不含地材)全部交还甲方办理退库手续,有用或可变卖的边角余料交还甲方后,按市场价的30%奖励乙方;
1.55小零星材料必要时甲方委托乙方代为采购,乙方自行保管使用代购部分材料费用按定额消耗量和甲方与业主结算的同一价格并入劳务费结算乙方对代购材料的质量负责,根据技术要求和有关规定,需要合格证、质量保证书、准用证等证件的,证件必须随货同行,货到后将有关证件提交给甲方,据以进行质量验收,证件齐全、质量合格的材料方能用于工程如有不符合要求的产品,乙方负责运出现场调换合格品第二十二条、施工机械设备及周转材料供应
1.61本工程需用的主要机械设备塔吊、龙门架、脚手架杆、扣件、脚手板、钢模板、竹胶板、木方、总配电箱及其他成品模板与支撑全部由甲方提供;
22.2甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养交由乙方人员操作的机械,乙方办理接管手续,负责日常保养、保管乙方要严格执行操作规程,加强。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0