还剩50页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
水电站施工承包合同范本(精选20篇)篇1水电站施工承包合同
5、结算方式承包方进场施工三个月后,发包方在接到承包方报送的价款结算申请书相关资料后七日内完成审核,发包方对承包方完成工程量和价进行核定,该期间发包方无需向承包方支付任何款项以后双方按每月结算,承包方每月25号申报单月工程量,发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核,以发包方审核的量和价在七日内承包方支付工程完成量价款的85%,双方按此方式进行结算和支付工程款至工程完工工程竣工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金,将工程全部尾款一个月内支付给承包方,工程质量保证金在合同约定条件成就时或竣工验收合格后一年支付给承包方
6、履约保证金发包方在签订本合同时不收取履约保证金,以本合同第二跳约定的承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金,如该工程款额低于万元的,以完成2023万元工程量的价款作为履约保证金
7、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,费用按市场计算
8、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方全部责任和义务
9、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包方的全部责任和义务
10、施工期间造成的安全事故含法律责任均由承包方承担未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包民工保证金由承包方交纳和承担
11、本协议为框架协议,招投标程序完善后双方以补充协议或者其他文书对本协议进行完善,与本协议发生冲突的以本协议为准
12、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份)发包人执叁份(包括正本一份),承包人执叁份(包括正本一份)甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日全帽(特殊工程系好安全带)如发现违规则处以
(100500)元/人/次的罚款〜
7、
6、乙方员工不得聚众赌博、打架闹事等违法活动,偷拿公司财务如违例一次,则处10005000元的罚款,情节严重者解除合同清退出场〜
7、
7、乙方必须做好流动人员计划生育管理,遵纪守法,如违例一次,处以10000元罚款,并将违法人员清退出场
8、合同价格计价方式、付款方式、结算方式及保修
8、
1、合同计价方式及内容按建筑面积每平方米17元整
8、
2、付款方式
(1)工人进场施工2个月以后,人工生活费按出勤3050元/工日借支,每季度〜支付按部分已完工程量50%,工程竣工支付至85临余款5%留作保修费,剩余款工程竣工后3月内付清
(2)合同人工价格风险,乙方自己全部承担,如中途退场按已完工程50%结算
(3)合同单价全部采用包干形式,并在合同中详细注明承包项目的范围、内容及价格,一律不准对合同单价进行调整,只对设计变更的工程量进行增减
(4)特殊情况下需签发计时工时,由甲方技术负责人签证注明发生计时工的具体事项,计时工150元/工日
9、其他条款
9、
1、未经甲方同意,乙方将本合同承包项目转包或分包给第三方,则甲方有权终止合同,并由乙方承担合同价款30%的违约金支付给甲方
9、
2、甲乙双方在履行合同时如有未尽事宜或发生争议,可协商解决或向甲方所在地人民法院提起诉讼
9、
3、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,签字生效甲方乙方年月日篇5标准版水电站施工承包合同(甲方)(以下简称甲方)(乙方)(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款
一、工程概况
1、工程名称上营变电站引水工程
2、工程地点上营村
3、工程主要内容1500米DN40给水管道安装
4、承包方式包工包料
二、工程期限工程期限8天,预定20_年4月2日至20_年4月1日止
三、工程承包价及其它总承包价80000元,工程竣工验收合格后付清工程款项
四、合同双方责任
(一)甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作
(二)乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工
2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责
3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准
2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工
六、付款方式工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%乙方开户名称禄丰万泉供水有限责任公司开户行禄丰农行营业室账号
七、工期延误若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责甲方不承担乙方所完成工程量的支付
八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年
九、安全施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任
十、不可抗拒的自然灾害认定标准不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决
十一、违约责任本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决
十二、合同份数本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份,
十三、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月―日年—月―日篇6标准版水电站施工承包合同甲方(发包方)乙方(承包方)发包方拟实施流水电站工程总承包,发包人与承包人于20_年月日在友好协商下,达成协议施工协议,接受承包人以合同价人民币约亿元(以实际结算工程量为准)作为本工程施工、完工和不缺陷等的投标价,双方达成如下协议
1、工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算依据一级一档下浮15%取费计算,材料费采用工程所在地每季度公布的材料价格进行调差计算,工程完工验收标准按09标准执行验收
2、承包人在签订本合同之日向发包方交纳20一万元作为工程保证金,转入发包方的基本账户双控招投标程序完成后,在承包方人员、机械进场三日内发包方举行开工典礼,开工三个月后一次性全部解控如承包方不履行本协议,该工程保证金作为履约保证金,由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严重违约的,没有解控的工程保证金余额作为履约保证金由发包方予以没收
3、本工程安全文明施工费和临时工程费用按工程总价的
0.5%计算
4、本合同自第二条约定的20_万元保证金双控手续完善之日起生效
5、结算方式承包方进场施工三个月后,发包方在接到承包方报送的价款结算申请书相关资料后七日内完成审核,发包方对承包方完成工程量和价进行核定,该期间发包方无需向承包方支付任何款项以后双方按每月结算,承包方每月25号申报单月工程量,发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核,以发包方审核的量和价在七日内承包方支付工程完成量价款的85%,双方按此方式进行结算和支付工程款至工程完工工程竣工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金,将工程全部尾款一个月内支付给承包方,工程质量保证金在合同约定条件成就时或竣工验收合格后一年支付给承包方
6、履约保证金发包方在签订本合同时不收取履约保证金,以本合同第二跳约定的承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金,如该工程款额低于20_万元的,以完成20_万元工程量的价款作为履约保证金
7、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,费用按市场计算
8、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方全部责任和义务
9、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包方的全部责任和义务
10、施工期间造成的安全事故含法律责任均由承包方承担未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包民工保证金由承包方交纳和承担
11、本协议为框架协议,招投标程序完善后双方以补充协议或者其他文书对本协议进行完善,与本协议发生冲突的以本协议为准
12、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份)发包人执叁份(包括正本一份),承包人执叁份(包括正本一份)甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月―日年—月―日篇7标准版水电站施工承包合同发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)为加强管理,适应改革需要,搞活水利经济,在确保水库安全运行情况下,提高水库电站的经济效益,根据《20_年县政府第四次常务会议纪要》文件精神,经公开竞价,甲方同意将所属岭埔水库水电站30年经营管理权以交纳电量(每年)万度发包给乙方承包经营为明确双方的权利、义务关系,经平等协商后订立如下合同
一、承包内容岭埔水库水电站现有水轮发电机组(400kw)及厂房和配套的水工建筑物,升压变压器,值班宿舍等
二、承包期限自年月日起至年月日止
三、甲方义务
1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续
2、甲方的债权债务自行承担,与乙方无关
3、若因国家政策调整或不可抗拒因素,需收回上述经营管理权,甲方应退还乙方已缴纳的履约保证金(扣除当年度应缴纳的承包价款所剩余的部分)
4、电站原有的职工,由甲方自行安置
四、乙方义务
1、承包价款缴纳时间计算乙方从承包期的第一年至第二十九年即年月日至年月日,每年向甲方上缴电量—万度(承包电度折现金计算),最后一年即第三十年2023年月日至年月日(按承包电度折现金计算)
2、乙方必须在成交确认书发出3日内一次性付给甲方承包期限最后一年的承包款—万元(按中标电度以
0.2元/度折现金计算),作为承包期间的履约保证金第一年至第二十九年的每年承包款按承包电度折现金计算,每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清(注上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责,乙方代缴可抵扣承包金,其它电度及一切税费由乙方负责),电价按本辖区内上半年度华安电力发展有限公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳(注每度电价格不得低于
0.2元;如遇上网电价上调,承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加)
3、乙方对承包标的享有自主经营权,在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担,与甲方无关
4、为确保水库安全运行,乙方放水发电应服从甲方水库运行调度,如遇停机无发电,也应放适当流量的水,保证下游农田灌溉乙方不得擅自启闭水库放水闸、违章操作,否则应承担水库安全责任
5、乙方在实行承包管理期间,应依法自主经营,自负盈亏,乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费(包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用,除承包电度税款及水资源费由甲方负责外)乙方要全额负责由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销,由乙方负责并赔偿企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责
6、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方,并按工程基本建设程序报批,承包期满后所有设施含技改新增的部分无偿归甲方所有
7、乙方承包经营期间电站产权所有制不变、法人不变,所有与电站有关证照及年检等事项由甲方负责承包期间,乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备,并负有维护和保管的责任;未经甲方书面同意,乙方不得对交付的财产、设施设备变卖,不得转包他人,不得用于借贷抵押或担保
8、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失,双方可另行协商
9、乙方应按时支付承包金,无正当理由未支付承包金的,甲方可以要求乙方在规定期限内支付,乙方仍拒不支付的,甲方有权解除合同
10、乙方在承包期内,不得将承包物转承包或承包给第三者,否则甲方有权单方解除合同
11、乙方对水电站进行技改或扩建,新增设施、设备在承包期满后归甲方所有,并确保该水电站能正常运转
12、合同期满,若甲方要继续发包,在同等条件下,优先照顾乙方
13、乙方应注意安全生产管理,落实安全措施,发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担,与甲方无关
14、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护,双方要办理交接手续;交接时,双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单,双方代表签字后交接,《岭埔水库水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件
15、未经甲方同意,乙方不得擅自将经营权以转让、转租、转包等任何方式转手给第三者,否则,甲方有权收回经营权,没收履约保证金和乙方转让、转租、转包的全部收入,并按有关法律法规给予处罚
16、若因国家政策调整或不可抗拒因素,需收回上述经营权或暂停乙方经营权的,乙方应无条件服从
17、乙方应接受华安县防汛部门的统一指挥调度
18、乙方在技改及经营过程中,须和第三者发生关系的,应自行解决,与甲方无关
19、乙方在技改及生产经营中若与他人发生纠纷,应自行解决,与招标单位无关
20、乙方应按有关部门的要求自行做好环境保护、水土保持、安全生产、地质灾害防护等工作
五、其他事项
1、违约责任
①在合同有效期内,双方应认真履行本合同,任何一方不得擅自变更、解除、终止合同违反本合同条款规定的,视为违约,违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失乙方违约,甲方有权取消乙方履约保证金,并要求乙方赔偿一切经济损失若甲方违约,乙方有权抵扣应向甲方上缴的电量作为补偿
②若乙方在规定的时间内不缴纳承包费,逾期一个月以上,按每天200元加收滞纳金,超过六个月,甲方有权终止承包合同,取消乙方向甲方交纳的履约保证金
2、解决争议办法本合同执行中发生争议,双方协商解决或向合同签订地人民法院起诉
3、本合同未尽事宜,依据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,可以订立补充协议,签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力
4.未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行
六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效,任何一方均不得违约,否则,违约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任
七、本合同共一式陆份,甲、乙双方各执壹份,有关部门存档肆份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月―日年—月―日篇8版水电站施工承包合同甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就四川省丹巴县革什扎河吉牛水电站引水隧洞工程施工事项协商达成一致,订立本合同
一、承包内容工程名称四川省丹巴县革什扎河吉牛水电站引水隧洞工程施工范围吉牛水电站引水隧洞2支洞工程的洞室开挖
二、合同工期合同总工期45(日历天)
三、承包单价及工作内容
1、本合同工程的承包单价为隧洞开挖
45.00元/m
2、承包单价范围内的主要工作内容,隧洞开挖钻机及维修、火工产品(含炸药、非电雷管、导爆索、导爆管、电雷管等);开挖、人工洞内排险、人工配合清底、爆破后残余火工产品的一般清除回收、洞内钻爆施工用水的排出、距开挖掌子面架设、移除等相关工作内容
3、本合同承包单价除双方特别约定外,包含了完成上述工2作内容的人工、材料及劳保安全防护用品等费用及与工作内容有关的一切风险及费用本合同承包单价不论任何原因不作调整
四、保险甲方应在本合同生效后的七日内为其参与本合同工作的全体乙方人员购买人身意外伤害保险,乙方必须为甲方提供购买保险人员名单及相关资料
五、质量标准乙方严格按照图纸设计要求和国家有关规范、规程施工保证合同工程一次性验收合格,对工程质量实行终身负责制本合同工程质量缺陷责任期自监理签证的整体工程完工移交证书中写明的完工日期算起,时间为12个月超挖应控制
0.15cm,不能有欠挖现象
六、合同工作内容循环事件的约定
1、甲乙双方约定在本合同工程施工中,乙方所承担的本合同施工内容由钻机开钻起至起后15分钟止为一个循环,乙方的单个工作循环时间为
4.5个小时因乙方原因超出单个循环时间外的甲方风、水、电等水消耗由乙方承担并由甲方在乙方的工程结算款中按下式扣除
七、计量、结算与支付及保留金的返还
2、除地质原因外,本合同工程量计量按图纸设计开挖线计算并经甲方验收合格审核的工程量进行计量因乙方原因超出图纸设计开挖线的超挖,甲方不予以计量结算其相应发生的回填混凝土或喷混凝土支护工程量按以下单价由甲方予以扣除(素喷混凝土C20,450元/m;挂网喷混凝土C20,430元/m;边墙、顶拱混凝土衬砌C20,305元/m;底板混凝土衬砌C20,205元/m;支洞底板混凝土C15,190元/m)渣料由甲方指定其他运输班组运至甲方指定的弃渣场,其相应的费用由乙方承担,并在甲方给乙方的工程结算款中相应的扣除由于欠挖而未达到设计开挖线,乙方须二次扩挖至设计开挖线,其费用已包含在相应的开挖单价中,甲方不另行支付且甲方按下式扣除乙方二次扩挖所使用的风、水、电等消耗二次扩挖的消耗(元)二甲方所提供给乙方施工用的总功率(kw/h)某实际工作时间某
1.5(损耗及人工)某
0.5元/kw/h
3、甲方每月28日对乙方已完成的质量合格的工程进行计量审核,并在完成审核后的32个工作日内向乙方支付当特殊情况不能按期支付时应向乙方说明情况,并在不超过56个工作日内完成工程款的支付
4、甲方在给乙方的每月进度结算中分别扣留10%的金额作为质量保留金
5、在本合同工程竣工移交且业主或监理签发竣工移交合同33333证书后,乙方无安全责任及民工工资、劳资纠纷,并按甲方要求撤离施工现场、恢复临时设施占用场地后,甲方在56个工作日内将所扣留的安全保证金、民工工资保证金无息返还给乙方
6、本合同工程质保期为引水隧洞整体工程完工后一年,自监理单位的整体工程完工移交证书中写明的完工日期算起,保修期满后,如无质量方面的问题,甲方将在90个工作日内一次性向乙方无息返还扣留的质保金在保修期内由乙方施工方面的原因引起的质量缺陷,乙方须在10天内无偿给予处理,否则甲方有权另安排其他单位处理,其所发生的一切费用从乙方质保金中扣除
八、材料供应、管理水电站施工承包合同范文3发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)为加强管理,适应改革需要,搞活水利经济,在确保水库安全运行情况下,提高水库电站的经济效益,根据《县政府第四次常务会议纪要》文件精神,经公开竞价,甲方同意将所属岭埔水库水电站30年经营管理权以交纳电量(每年)万度发包给乙方承包经营为明确双方的权利、义务关系,经平等协商后订立如下合同
一、承包内容岭埔水库水电站现有水轮发电机组(400kw)及厂房和配套的水工建筑物,升压变压器,值班宿舍等
二、承包期限自年月日起至年月日止
三、甲方义务
1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续
2、甲方的债权债务自行承担,与乙方无关
3、若因国家政策调整或不可抗拒因素,需收回上述经营管理权,甲方应退还乙方已缴纳的履约保证金(扣除当年度应缴纳的承包价款所剩余的部分)
4、电站原有的职工,由甲方自行安置
四、乙方义务
1、承包价款缴纳时间计算乙方从承包期的第一年至第二十九年即年月日至年月日,每年向甲方上缴电量—万度(承包电度折现金计算),最后一年即第三十年2023年月日至年月日(按承包电度折现金计算)
2、乙方必须在成交确认书发出3日内一次性付给甲方承包期限最后一年的承包款—万元(按中标电度以
0.2元/度折现金计算),作为承包期间的履约保证金第一年至第二十九年的每年承包款按承包电度折现金计算,每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清(注上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责,乙方代缴可抵扣承包金,其它电度及一切税费由乙方负责),电价按本辖区内上半年度华安电力发展有限公司收购小水电上网平均
1、本工程需用的火工材料由甲方代购买、运输(场外)、储存保管乙方负责场内下车并在甲方的监管下有偿领用甲方代乙方购买火工材料的费用按下式计算并在乙方的月工程结算中扣除甲方应扣乙方使用火工产品的费用(元)=乙方实际领用火工产品的数量(T、m、枚/元)某相应火工产品的市场价+民爆公司配送费(T/元)某采保费(L05)
2、由甲方提供的其他材料由乙方按照施工需要的领用,超出定额及图纸设计部分的用量由乙方承担费用,并由甲方在乙方的工程结算款中扣除且乙方不得将甲方提供的材料用作本工程以外的地方及本工程施工内容以外的其它用途
3、属于本合同乙方范围内承担的材料物资由乙方自行采购、保管乙方自购材料由乙方自行承担涨价风险,甲方不进行价有效期补偿
4、甲方在现场自有的生活车辆和材料物资,乙方可采取购买、租用等形式取得使用或拥有的权力,并由双方另行商定
5、甲方在签订本合同前代乙方所购的材料物资(甲方已付款)由双方依据本合同相关内容确定属权后,属于乙方合同范围内的乙方自购材料物资由甲方在乙方的工程款中相应扣除,属于甲方应提供的材料物资由乙方退还给甲方,并在甲方处办理了领用手续后方可继续使用
6、甲方无偿提供施工循环使用部分外,其他部分由乙方有偿使用,并由甲方在乙方的工程结算款中扣除
九、安全及风险
1、乙方应严格按照《革什扎吉牛水电站安全生产管理办法》和国家、地方有关法律、法规和规章制度进行施工安全保护,加强对其从业人员的健康体检、施工安全教育,因乙方施工原因造成安全、质量事故,由乙方承担责任及相应的费用
2、乙方应为保证工程的顺利进行做好必须的一切安全防护、费用已包含在乙方承包单价中甲方有权对危及施工安全的部位责令乙方进行处理或防护,费用由乙方承担若乙方限期内拒不执行,甲方有权安排其他队伍进行施工,费用由乙方承担
3、乙方承诺积极协助并服从甲方对火工产品的管理,因乙方原因而造成的责任及一切后果由乙方承担
4、在本合同洽商期间,鉴于本合同工程的地域特殊性及不良的施工外部环境可能会对合同履行造成的停工等阻碍,甲方已就所能够了解到的信息向乙方进行了充分的告知乙方独立的对施工中可能存在的风险有充分的认识和评估并就甲方所提示的风险对其自身施工组织有相应的安排基于上述前提条件,双方约定在本合同履行期间,当上述可能存在的风险发生时,双方应积极协商,将可能发生的风险及损失降低到最低双方尽最大的努力保证合同的顺利履行当有甲方所不能预见的或甲方所无力化解的风险发生并由此造成的乙方损失时,乙方免除甲方的责任但甲方承诺甲方可能从主合同处获得的应由乙方获得的风险补偿,由乙方全额获得
十、双方的权力和义务
1、甲方按合同规定为乙方办理中间进度款支付及完工结算
2、甲方根据自有营地设施向乙方提供部分房屋的使用,乙方承担该住房的维护、修缮等;并做好营地乙方范围内的环境卫生、生活废弃物回收处理、自身责任区的治安保卫等工作
3、施工过程中,若乙方不服从甲方的合理调度和指挥,甲方有权按有关规定进行处罚,直至终止本合同
4、乙方施工资源配谿不能满足甲方要求时,甲方有权根据施工斡旋和生产需要对本合同工程项目进行调整或收回,乙方对此不得有任何异议由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担
5、乙方按甲方要求统一规划堆放材料、机具,按甲方要求设珞标牌
6、乙方主要管理人员短期离开现场必须征是甲方的同意
7、乙方不得将本工程分包或转包否则甲方可单方面终止本合同且不承担任何责任
十一、施工配合甲方或施工场地内第三方的工作,需乙方配合,如与其其他分部分项(专业)工程施工相关的留孔、补洞、预埋、修补、运输等以及为其提供便利条件等施工时,乙方应按甲方的指令予以配合此类的交叉、配合工作内容及其费用已包括在本合同甲方承包单价中,也已包括在本合同约定的工作期限(总日历工作天数)内,其相互配合对工作期限的影响不作顺延
十二、其他
1、本合同具有排他性,在未得到对方允许前,无论本合同是否履行,双方均不得向第三方泄露协议的部份或全部内容
2、甲方和乙方在合同上签名并盖章后合同生效乙方所承担的工程完工并验收移交,质保期满,工程款支付完毕,且协议双方均未遗留按协议规定应承担的责任和履行的义务时,合同自然中止
3、本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可对本合同进行补充或修改并形成补充协议补充协议与合同具有同等效力
4、双方若发生合同纠纷,首先应协商解决,若协商解决不成,可提请工程所在地仲裁机构仲裁未达成书仲裁协议的,任一方均有权向人民法院起诉
5、本合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方各分别保存一份甲方乙方时间年月日时间年月日篇9版水电站施工承包合同发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称甲方)甲方为了充分利用水资源,开发电力事业,根据《中华人民共和国合同法》和《水利水电建设工程规范》及《建筑安装工程承包合同条例有关规定》,结合本工程实际,双方互利为原则,经双方友好充分协商,达成条款如下
一、工程承包施工地点及范围庆元县牛颈溪、江根水电站项目工程,大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部份
二、施工质量根据“设计施工图纸”及《水利水电建筑工程施工规范》保质、保量、保进度合理安排施工,保证合格
三、承包方式甲方为了便于管理、监督,采取全包(即包工、包料、包质量)
四、工程价款估价总价款约人民币壹亿,采取20_省定额总报价中的综合单价承包并以实际发生工程量结算同时根据甲方提供的报价清单结付给乙方,如设计单价和甲方提供清单有差别及审计有变更,与乙方无关
五、工期暂定两年,720个工作日,自甲方开据开工令或开工证明日为准,如遇下列情况,甲方认可后工期方可顺延
1、甲方在合同规定开工日期前,未提供乙方施工场地、施工便道、施工用电用水(即三通一平),影响乙方施工或开工
2、如设计施工图纸未及时提供及有重大设计变更,提供地质勘探资料不准,引起基础超深、超挖,增加工程量,影响工程进度
3、如遇特殊情况及天气影响和人力不可抗拒的自然灾害,如台风、特大雨雪天气、地震及自然原因发生火灾等而影响工程进度
4、乙方完成每道工序,如需甲方现场代表检验,甲方代表无故拖延手续签证,影响下一道工序施工
5、甲方上级主管部门和监理下达与本工程施工相关指令,影响工程施工进度
六、双方职责
1、甲方
①为确使乙方保质保量顺利施工,提供施工设计图纸三套,并进行技术交底;
②政策处理到位,并调解与处理当地部门单位政策与纠纷;3现场代表对乙方施工方案,工程质量进行监督、检查,并参与各道工序验收工作及签证,同时负责设计图纸的处理,设计变更联系单的签证;4根据乙方施工的每道工序,及时组织人员进行验收,并根据乙方施工进度月报,进行审查核实(算);
⑤对乙方施工各项项目、每道工序的工艺、材料、设备进行检查和检验,若发现不合格材料或项目及时发出不合格材料退场通知,对不合格施工项目及时发出返工或停工及复工通知书,造成损失乙方自负;6负责施工现场“三通一平”工程施工;7汇集建设资金,及时支付乙方施工工程款
2、乙方1双方签订合同后,乙方不得擅自转包,如发现转包承担违约责任;
②施工前,编制“施工组织设计”施工期间五大员要到位,但项目经理、施工技术员、常驻工地每月不少于25天,同时配合甲方监理、施工技术相关人员,处理和解决有关工程事宜;3在保质保量的前提下,做到“文明施工、安全第一”,万一发生意外工伤事故或对周边人员造成伤害,一切损失责任自负,不涉甲方事,但甲方必须配合协助处理;4对每道工序施工质量进行自我评定,交甲方复核,质检单位核定
七、付款及结算方式
1、甲方根据乙方当月25日施工进度及工程量月报,进行核实后次月5日前,按实际工程款90%支付(银行转帐)给乙方,其余工程款待工程竣工验收后,除扣留3%保质金外,壹个月内一次性结付清
2、甲方如工程款支付不及时或其他原因造成乙方误工,根据约定标准补偿给乙方技师500元/工日,技工360元/工日,普工260元/工日,50装载机2600元/台•班,200中型挖掘机3600元/台•班,5吨以上自卸车1200元/台•班(人工费、材料费按丽水当月信息价调整)
3、工程变更新增或漏项工程项目的工程量单价按本合同承包综合单价结付给乙方;若无综合单价项目,按浙江省现行《水利水电建设工程施工定额》及相关文件所编制的综合单价,下浮3%计算,经双方协商认定结付给乙方
4、本工程税金、工程保险费、管理费(按国家三级资质计算给乙方),全部甲方承担,乙方的施工设备、财产保险及工人保险费由乙方自行承担
八、施工要求
1、乙方应建立和健全质量保证体系,并配备专职质检人员制订完善的检查制度
2、乙方严格对工程使用的材料、设备进行检验,检测合格后进场,对每个部位施工质量及工艺进行全过程的质量检查,并做好记录,并向甲方递交自检报告
3、隐蔽工程和隐蔽部位,由乙方自检确认具备覆盖条件后,填报“隐蔽工程验收单”,通知甲方现场代表验收,甲方代表接到通知书后24小时内必须到现场检验,检验合格后,乙方方可进行下一道工序施工如甲方代表未及时到现场检验,乙方可按本单位质咳嗽奔烟楹细窈蝗杉绦1-I、追接T腥喜炖研煨楹细桧中;如提出异议,经复查不合格,需返工,造成损失乙方自负
九、材料、设备提供
1、本工程所需材料、设备(除甲方自用的材料、设备外),全由乙方组织提供
2、所有材料、设备、成品、半成品应附有合格证,并经甲方检查验收,签交物资验收合格单方可进场,已进行的物资未经甲方许可,不得运出场外;如发现不合格或设备合格证书材料、设备,必须清理出场,损失责任由提供方自负
3、火工材料由甲方采购提供,按10080元/吨计算,由乙方支付,甲方专用车辆运送到施工现场,运送费用由甲方负责
十、违约责任
1、甲方
①如政策处理未到位,乙方材料、机械不能进场,造成误工和损失要承担全部责任;
②工程进度款支付不及时,造成工程误工和进度,应补偿乙方损失
2、乙方
①按《经济合同法》有关规定,如工程质量不符合设计要求,甲方有权要求乙方适当期限内进行处理或返工,损失责任自负;如乙方拒绝不返工,甲方有权不支付工程款;
②如乙方不按设计及甲方要求擅自进行施工,达不到工程质量要求,有权变更施工队伍,由此造成损失乙方承担~\--■、纠纷处理甲方与乙方如发生合同纠纷,首先双方协商解决,如双方协商不成,报请上级主管部门调解,调解无效,向当地人民法院起诉,经法律途径裁决
十二、信誉保障
1、合同签订后,乙方进场五天内甲方支付给乙方进场费70万元
2、合同签订后,甲方必须保证乙方在壹个月内机械进场,工程开工,如在期限内,因甲方原因造成乙方机械、设备不能进场,工程不能开工
十三、本合同未尽事宜,双方再行协商另行补充,具有同等法律效果
十四、本合同一式六份,其中正本两份,副本四份,甲、乙双方各执正本一份,副本由甲、乙双方送相关部门备案
十五、本合同自双方签字盖章后生效,双方互守信誉,共同执行
十六、本合同签订后,交接施工图纸后,由甲方负责履行操作国家有关工程招投标程序(附施工项目综合单价清单)甲方乙方施工承包单位(盖章)开发有限公司(盖章)法人代表(签章)法人代表或委托代理人(签章)法人身份证号法人代表或委托代理人身份证号开户银行开户银行账号账号担保方一泰顺县双丰水电开发有限公司(盖章)法人代表(签章)担保方二庆元县大利源水电开发有限公司(盖章)法人代表(签章)合同签订日年月日篇10版水电站施工承包合同(甲方)(以下简称甲方)(乙方)(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款
一、工程概况
1、工程名称上营变电站引水工程
2、工程地点上营村
3、工程主要内容1500米DN40给水管道安装
4、承包方式包工包料
二、工程期限工程期限8天,预定20—年4月2日至20_年4月1日止
三、工程承包价及其它总承包价80000元,工程竣工验收合格后付清工程款项
四、合同双方责任
(一)甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作
(二)乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工
2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责
3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准
2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工
六、付款方式工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%乙方开户名称开户行账号
七、工期延误若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责甲方不承担乙方所完成工程量的支付
八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年
九、安全施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围k:民的正常生
十、不可抗拒的自然灾害认定标准不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决
十一、违约责任本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决
十二、合同份数本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份,
十三、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决甲方乙方法人代表法人代表委托代表委托代表年月日篇11水电站承包合同发包方华安县水利局(以下简称甲方)地址华安县城关大同路21号邮编电话法定代表人黄秋生职务局长承包方(以下简称乙方)地址邮编电话法定代表人职务为加强管理,适应改革需要,搞活水利经济,在确保水库安全运行情况下,提高水库电站的经济效益,根据《县政府第四次常务会议纪要》文件精神,经公开竞价,甲方同意将所属岭埔水库水电站30年经营管理权以交纳电量(每年)万度发包给乙方承包经营为明确双方的权利、义务关系,经平等协商后订立如下合同
一、承包内容岭埔水库水电站现有水轮发电机组(400kw)及厂房和配套的水工建筑物,升压变压器,值班宿舍等
二、承包期限自年月日起至年月日止
三、甲方义务
1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续
2、甲方的债权债务自行承担,与乙方无关
3、若因国家政策调整或不可抗拒因素,需收回上述经营管理权,甲方应退还乙方已缴纳的履约保证金(扣除当年度应缴纳的承包价款所剩余的部分)
4、电站原有的职工,由甲方自行安置
四、乙方义务
1、承包价款缴纳时间计算乙方从承包期的第一年至第二十九年即年月日至年月日,每年向甲方上缴电量一万度(承包电度折现金计算),最后一年即第三十年2023年月日至年月日(按承包电度折现金计算)
2、乙方必须在成交确认书发出3日内一次性付给甲方承包期限最后一年的承包款—万元(按中标电度以
0.2元/度折现金计算),作为承包期间的履约保证金第一年至第二十九年的每年承包款按承包电度折现金计算,每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清(注上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责,乙方代缴可抵扣承包金,其它电度及一切税费由乙方负责),电价按本辖区内上半年度华安电力发展有限公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳(注每度电价格不得低于
0.2元;如遇上网电价上调,承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加)o
3、乙方对承包标的享有自主经营权,在承包经营期间所发生的一切债权、电价计算折现金交纳(注每度电价格不得低于
0.2元;如遇上网电价上调,承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加)
3、乙方对承包标的享有自主经营权,在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担,与甲方无关
4、为确保水库安全运行,乙方放水发电应服从甲方水库运行调度,如遇停机无发电,也应放适当流量的水,保证下游农田灌溉乙方不得擅自启闭水库放水闸、违章操作,否则应承担水库安全责任
5、乙方在实行承包管理期间,应依法自主经营,自负盈亏,乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费(包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用,除承包电度税款及水资源费由甲方负责外)乙方要全额负责由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销,由乙方负责并赔偿企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责
6、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方,并按工程基本建设程序报批,承包期满后所有设施含技改新增的部分无偿归甲方所有
7、乙方承包经营期间电站产权所有制不变、法人不变,所有与电站有关证照及年检等事项由甲方负责承包期间,乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备,并负有维护和保管的责任;未经甲方书面同意,乙方不得对交付的财产、设施设备变卖,不得转包他人,不得用于借贷抵押或担保
8、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失,双方可另行协商
9、乙方应按时支付承包金,无正当理由未支付承包金的,甲方可以要求乙方在规定期限内支付,乙方仍拒不支付的,甲方有权解除合同
10、乙方在承包期内,不得将承包物转承包或承包给第三者,否则甲方有权单方解除合同
11、乙方对水电站进行技改或扩建,新增设施、设备在承包期满后归甲方所有,并确保该水电站能正常运转
12、合同期满,若甲方要继续发包,在同等条件下,优先照顾乙方
13、乙方应注意安全生产管理,落实安全措施,发生的一切安全事故所产生债务由乙方自行承担,与甲方无关
4、为确保水库安全运行,乙方放水发电应服从甲方水库运行调度,如遇停机无发电,也应放适当流量的水,保证下游农田灌溉乙方不得擅自启闭水库放水闸、违章操作,否则应承担水库安全责任
5、乙方在实行承包管理期间,应依法自主经营,自负盈亏,乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费(包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用,除承包电度税款及水资源费由甲方负责外)乙方要全额负责由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销,由乙方负责并赔偿企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责
6、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方,并按工程基本建设程序报批,承包期满后所有设施含技改新增的部分无偿归甲方所有
7、乙方承包经营期间电站产权所有制不变、法人不变,所有与电站有关证照及年检等事项由甲方负责承包期间,乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备,并负有维护和保管的责任;未经甲方书面同意,乙方不得对交付的财产、设施设备变卖,不得转包他人,不得用于借贷抵押或担保
8、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失,双方可另行协商
9、乙方应按时支付承包金,无正当理由未支付承包金的,甲方可以要求乙方在规定期限内支付,乙方仍拒不支付的,甲方有权解除合同
10、乙方在承包期内,不得将承包物转承包或承包给第三者,否则甲方有权单方解除合同
11、乙方对水电站进行技改或扩建,新增设施、设备在承包期满后归甲方所有,并确保该水电站能正常运转
12、合同期满,若甲方要继续发包,在同等条件下,优先照顾乙方
13、乙方应注意安全生产管理,落实安全措施,发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担,与甲方无关
14、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护,双方要办理交接手续;交接时,双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单,双方代表签字后交接,《岭埔水库水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件篇12水电站承包合同
15、未经甲方同意,乙方不得擅自将经营权以转让、转租、转包等任何方式转手给第三者,否则,甲方有权收回经营权,没收履约保证金和乙方转让、转租、转包的全部收入,并按有关法律法规给予处罚
16、若因国家政策调整或不可抗拒因素,需收回上述经营权或暂停乙方经营权的,乙方应无条件服从
17、乙方应接受华安县防汛部门的统一指挥调度
18、乙方在技改及经营过程中,须和第三者发生关系的,应自行解决,与甲方无关
19、乙方在技改及生产经营中若与他人发生纠纷,应自行解决,与招标单位无关
20、乙方应按有关部门的要求自行做好环境保护、水土保持、安全生产、地质灾害防护等工作
五、其他事项
1、违约责任
①在合同有效期内,双方应认真履行本合同,任何一方不得擅自变更、解除、终止合同违反本合同条款规定的,视为违约,违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失乙方违约,甲方有权取消乙方履约保证金,并要求乙方赔偿一切经济损失若甲方违约,乙方有权抵扣应向甲方上缴的电量作为补偿
②若乙方在规定的时间内不缴纳承包费,逾期一个月以上,按每天200元加收滞纳金,超过六个月,甲方有权终止承包合同,取消乙方向甲方交纳的履约保证金
2、解决争议办法本合同执行中发生争议,双方协商解决或向合同签订地人民法院起诉
3、本合同未尽事宜,依据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,可以订立补充协议,签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力
4.未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行
六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效,任何一方均不得违约,否则,违约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任
七、本合同共一式陆份,甲、乙双方各执壹份,有关部门存档肆份甲方:华安县水利局乙方代表代表年月曰年月曰水电站承包合同范文二发包方(甲方)水电站承包方(乙方)身份证号码为了提高某某某银山背电站经济效益,力求实现甲、乙双方利润最大化,甲方愿意发包、乙方愿意承包水电站经双方共同协商,达成如下协议
一、承包期限五年,即从二七年四月十九日至二一二年四月十九日
二、承包方式
1、工资、管理费用按照年发电量提成即将年发电量分成四档,并按每档完成的电量甲方计付乙方的工资及管理费用㈠年发电量某某某万kwh,乙方工资及管理费用某某万元
(二)年发电量某某万kwh,乙方工资及管理费用某某万元㈢年发电量某某万kwh,乙方工资及管理费用某某万元㈣年发电量超过某某万kwh,但在某某万kwh之内,乙方除工资及管理费用某某万元外,超过部分乙方每千瓦〃时提成
0.04元;年发电量超过某某万kwh以后的电量,乙方每千瓦〃时提成
0.05元完成第“㈠”档而未达到第“㈡”档或完成第“㈡”而未达到第“㈢”档的,以前一档计付工资,超过部分的电量按照
0.02元/kwh计付乙方报酬若完不成第“㈠”档,由乙方负责按照结算均价补足某某万kwh电量,乙方工资及管理费用某某万元照付
2、生产开支等费用包干承包期内,甲方每年出资某某元,用于机组维护、加机油等
三、以上乙方提成所得和包干的费用,包括了乙方的劳动报酬、安全风险开支、设备维护费用、生产开支等电站运营管理的一切费用甲方不再承担除约定外的任何费用
四、在承包期内,甲方不得以当年雨水好、发电量多而减少乙方提成;乙方不得以当年雨水差、发电量少而要求甲方增加报酬
五、在承包期内,若遇电价政策性调整,甲、乙方的结算方式不变
六、乙方承包前必须向甲方交纳壹万元承包押金五年承包期满后,甲方退还给乙方若乙方中途退出承包,无论什么原因,押金不退乙方也不得以任何理由和条件向甲方索赔
七、甲、乙方的责任划分㈠甲方
1、与电力部门签订并网协议,申报电量计划
2、负责与电力部门电费结算、到有关部门税费交纳
3、承包期内,一次性出资某某元给乙方,由乙方负责给明渠加高,以使电站更安全和更好地出力乙方完工且甲方验收后,甲方付款
4、承包期内,若渠道上方滑坡,使渠道损毁3米以上,由甲方负责修复双方不计停电损失
5、变压器、高压计量装谿若遇雷击损毁,由甲方负责修复,若是人为造成,由乙方负责修复或赔偿双方不计停电损失
6、管道和金属构架刷油漆㈡乙方除以上约定甲方责任外的一切责任由乙方承担
八、甲乙双方的结算方式从承包的第二个月开始,甲方每月预支给乙方某某元生活费以合同约定的完整的一年为一个结算周期,在一个周期内的最后一个月末结算全部承包费和包干费
九、其它约定
1、在承包期内,乙方对所有电气设备、设施、公物、工具等必须严格管理,勤于维护电气设备的运行操作必须符合电力行业的规程规范要求严禁发电机组超负荷运行
2、对所有损坏的电气设备的维护、更换,备品、备件全部由乙方负责,对不合格的产品严禁进入电站使用
3、本合同签定前,甲乙方现场移交,乙方没有书面提出异议且甲方没有书面认可,即乙方认可甲方发包的电站一切设备、设施运行完好合同期满后,甲方将对所有电气设备进行测试,对不合格、有损坏的由乙方负责更换或修复;渠道、管道(包括后增加的塑料引水管道)、前池、大坝等设施有损坏的,由乙方负责修复篇13水电站承包合同
4、乙方应妥善处理好与周边村组、群众的关系,若发生用水或赔损等矛盾、纠纷由乙方负责
5、在承包期内,若乙方(以及乙方工作人员)因工伤事故、病痛或者导致第三人事故,引发的一切费用由乙方负担
6、在承包期内,乙方不得以任何理由转供电若乙方私自违反本规定,造成的一切后果由乙方负责转供的电量电费纳入甲乙方结算
7、在承包期内,乙方应按照电力行业的规程规范要求进行运行管理、维护操作,并负责每天向电力部门报负荷以及安排的其它工作,并承担与此有关的全部费用
8、本电站与电力部门结算的无功奖罚全部归乙方
9、在承包期内,乙方要大力加强内部团结,荣辱与共,加强内部管理,严格执行电站的各项规章制度,自觉接受甲方的领导和业务指导,不能因承包了而无视甲方的正确意见若乙方违反上述规定,甲方有权解聘人员和终止合同
10、双方认可,以4月19日电力公司抄见本电站的电表数为准,即上网有功起码
1463.0,无功起码
827.0;下网有功起码
8.3,无功起码
84.0;倍率为700倍
十、本合同未尽事宜,双方协商解决本合同一式六份,甲方持五份,乙方持一份双方签字并盖甲方盖骑缝章生效,严格遵照执行甲方(签章)电站乙方(签名手印)委托代理人二七年月日二O七年月日水电站承包合同范文三甲方二级水电站乙方为了搞好二级水电站经营管理,确保电站安全、稳定、经济运行,充分发挥电站经济效益,经乙方申请,甲方审查并同意乙方承包电站的生产运行管理为明确双方责、权、利,签订合同如下
一、承包方式乙方全权承包二级水电站的生产运行、安全生产和维护管理乙方是电站一切设备、设施和人身安全的责任人,应保证电站安全、稳定、经济运行;自主组织和管理电站生产,切实处理好电站与当地村民的关系,协助甲方协调电站与电网的关系,不具体承担电站的外围业务;自觉接受甲方的监督
二、生产运行管理人员电站生产运行管理人员由乙方聘用,乙方必须保证被聘用的机电运行人员应具有中技文化程度和电站实际运行经验,身体健康乙方对自行聘用的职工,应加强政治思想、安全意识教育和业务知识培训,并承担其安全责任
三、承包范围乙方承担二级水电站所属的拦河坝、引水隧洞、渠道、前池、管道、厂房、生活区建筑物,发、配、输电设备设施的运行、维护(修)和管理工作
四、承包年限本合同有效期壹年整,自年月日起至年月日止,视情况而定,可以优先续签
五、承包费用乙方运行承包价格按销售结算有效电量提取生产运行费用,年发电量万度及以下按每千瓦时元结算,年发电量万度按每千瓦时元结算,年发电量万度以上按每千瓦时元结算,提取的承包费用于电站设备设施运行、简单维护和承包人及职工工资、奖金、养老保险、失业保险等费用开支每季度结算一次,甲方根据乙方实际完成售电量生产指标的90%拨付乙方运行费用,其余费用在承包期满1个月内全部结清由于甲方原因或人为不可抗拒因素导致连续停机15天以上,由甲方根据实际情况作出决定支付乙方基本生活费和设备看守工资1500元/月o
六、无功考核如电网对电站实行无功考核,当月销售结算有效电量少于20万千瓦时,因少发无功被电网所扣无功费用双方各承担50%,否则不实行考核
七、电站检修维护责任划分电站设备、设施的维护检修划分为一般维护、年度检修和大修三类其费用除已明确由甲方承担的外,其它正常运行、材料及用工等费用均由乙方承担
1、乙方承担平常的一般维修,低值易耗品、易损件(单件价100元以内者)、日常运行消耗性物品由乙方承担费用其他需更换的设备元件由乙方提出书面申请,甲方审查同意后执行,材料费用由甲方承担乙方在生产运行、安全生产中根据设备、设施的实际运行状况负责搞好一般性的维护检修工作,确保设备安全高效运行
2、乙方必须承担一年一次的全面性年度检修、维护任务,配合完成设备预防性、调整试验,检修材料费和预防性试验费由甲方承担年度检修、维护包括机电设备检修维护、金属结构件的去污刷漆防锈处理、引水渠道(隧道)清淤、砍青、输电线路及近区供电设施维修、砍青等任务乙方根据甲方要求制定的年度检修计划交甲方审查,甲方自收到计划之日起15天内完成计划审定工作并交乙方负责实施,乙方按审定计划保质保量如期完成检修任务和设备试验调整,甲方组织验收合格后方可投运
3、大修项目及时间,由甲方根据有关规程和电站生产实际决定,乙方安排人员配合实施,材料费由甲方承担
4、电站所属的大坝、引水隧洞、压力管道、厂房、生活区建筑物等土建部分的维修,乙方负责做好施工管理工作,维修费用由甲方承担,并由甲方组织验收
八、乙方要加强与电力公司调度室的联系,提高运行效益,做好每月上网电量核算工作每月底向甲方汇报运行情况
九、甲方负责备齐机组应配的备品备件、专用工具和图纸资料交乙方管理、使用电站需配谿的运行、检修用仪器、仪表、专用工具及安全设施等费用由甲方承担,属电站固定资产性投资费用由甲方开支
十、乙方应加强管理,如因乙方责任(如管理不善、处珞不当、违章作业、失职、失误等因素)给电站造成经济损失或人员伤亡的,由乙方承担责任并负责赔偿,具体赔偿金额由甲方在损失范围内视情节确定如因人力不可抗拒或设备、设施本身质量原因造成损失,由甲方承担
十一、乙方及其所聘职工必须具备一定的政治素质、业务水平和工作经验,必须遵纪守法,职有违法违纪行为,后果自负,相关责任由乙方承担,甲方不承担相关责任
十二、生产运行人员必须坚守工作岗位,运行人员不能擅自离岗和违章,否则每发现一人次扣乙方承包费100元,违章满三次,甲方有权终止本承包合同,乙方无条件退出承包并承担相关的经济责任
十三、未经甲方文字同意,乙方不得私自将电站的设备、工具厂房、宿舍、站属土地等固定资产及其它附属设施提供给他人使用或出借、出租,不得擅自扩大供电范围
十四、承包期间,如乙方因工作不称职或丧失承包能力等原因不能履行合同或乙方有违约行为,甲方有权单方终止合同,责任由乙方承担乙方主动要求中止合同,必须提前二个月向甲方提出书面申请,并经甲方同意后方可中止,否则,按单方违约处理,由乙方承担违约责任
十五、承包期满,合同不再延续时,由甲方组织人员对电站设备完好进行检查,电站设备完好率须达到95%以上,乙方必须把甲方所有的器材、物资、用品、资料移交给甲方,如有损坏或丢失,乙方负责赔偿
十六、本合同自双方签字后生效,合同生效后乙方即行接管电站生产运行业务,使电站正常运行
十七、乙方在合同签定之日交甲方承包押金元整,确保履行合同规定
十八、本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份甲方盖章甲方代表签字签订日期年月日乙方乙方代表签字篇14水电站施工合同(甲方)(以下简称甲方)(乙方)(以下简称乙方)根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款
一、工程概况
1、工程名称上营变电站引水工程
2、工程地点上营村
3、工程主要内容1500米DN40给水管道安装
4、承包方式包工包料
二、工程期限工程期限8天,预定20某某年4月2日至20某某年4月10日止
三、工程承包价及其它总承包价80000元,工程竣工验收合格后付清工程款项
四、合同双方责任
(一)甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作
(二)乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工
2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责
3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准
2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工
六、付款方式工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%乙方开户名称禄丰万泉供水有限责任某司开户行禄丰某行营业室账户
七、工期延误若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责甲方不承担乙方所完成工程量的支付
八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年
九、安全施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任
十、不可抗拒的自然灾害认定标准不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决
十一、违约责任本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按民法典规定标准进行赔偿若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决
十二、合同份数本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份,
十三、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决甲方乙方法人代表法人代表委托代表委托代表的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担,与甲方无关
14、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护,双方要办理交接手续;交接时,双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单,双方代表签字后交接,《岭埔水库水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件
15、未经甲方同意,乙方不得擅自将经营权以转让、转租、转包等任何方式转手给第三者,否则,甲方有权收回经营权,没收履约保证金和乙方转让、转租、转包的全部收入,并按有关法律法规给予处罚
16、若因国家政策调整或不可抗拒因素,需收回上述经营权或暂停乙方经营权的,乙方应无条件服从
17、乙方应接受华安县防汛部门的统一指挥调度
18、乙方在技改及经营过程中,须和第三者发生关系的,应自行解决,与甲方无关
19、乙方在技改及生产经营中若与他人发生纠纷,应自行解决,与招标单位无关
20、乙方应按有关部门的要求自行做好环境保护、水土保持、安全生产、地质灾害防护等工作
五、其他事项
1、违约责任
①在合同有效期内,双方应认真履行本合同,任何一方不得擅自变更、解除、终止合同违反本合同条款规定的,视为违约,违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失乙方违约,甲方有权取消乙方履约保证金,并要求乙方赔偿一切经济损失若甲方违约,乙方有权抵扣应向甲方上缴的电量作为补偿
②若乙方在规定的时间内不缴纳承包费,逾期一个月以上,按每天200元加收滞纳金,超过六个月,甲方有权终止承包合同,取消乙方向甲方交纳的履约保证金
2、解决争议办法本合同执行中发生争议,双方协商解决或向合同签订地人民法院起诉
3、本合同未尽事宜,依据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,可年月曰篇15水电站施工合同甲方乙方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本协议并共同遵照执行
一、由于乙方在工程施工中,发生合同外项目
二、承包内容
1、改移水管
2、水沟
3、硬路肩
4、临时网片的拆除
三、承包数量见附件1
四、承包总价元(大写贰拾叁万壹仟贰佰叁拾伍元整)
五、支付方式执行原合同条款本协议一式四份,甲方三份乙方一份,双方签字盖章后协议生效,工程竣工验收合格后协议自行失效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日篇16水电站施工合同发包人(甲方)承包人(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程名称
二、工程地点
三、承包范围根据平面图及施工图设计范围内的所有内容施工,包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式
四、合同工期根据工程总体进度分段实施,乙方根据每一阶段甲方书面通知的具体工期要求施工
五、工程内容
1、项目供水管网安装工程、排水管网安装工程、供暖管网安装工程、室外消防设施安装工程(以上四项内容均含土建施工部分)
2、工程具体施工内容为施工图纸及设计变更、签证全部内容,并依据甲方要求进行,乙方不得私自施工,工程施工内容须经甲乙双方及监理三方共同签字确认,并作为结算依据
六、质量标准及要求
1、工程质量标准达到合格标准
2、工程质量要求乙方所进的材料由甲方验收同意后,再进行施工,各工序由甲方验收同意后,进行下一道工序施工未经甲方同意造成损失由乙方承担甲方此时仅对外观和数量进行验收确认,质量担保责任按国家相关规定执行
3、乙方在工程质量上必须接受甲方的监督,甲方发现其在主要进度控制点上延误一日时,或在主要工程上存在重大质量问题时,甲方以书面形式通知乙方,乙方在收到甲方书面通知后一日内须采取有效措施纠正否则甲方有权采取措施直至解除合同,调换施工队伍由此造成的实际损失,由乙方负责
4、乙方所用材料设备要求工程所需材料设备均由乙方按需采购,并对现场材料负责;采购的材料设备必须是“三证”齐全的合格产品,并有甲方负责人的签字确认
七、工程验收分段工程竣工日内,由甲方协助乙方组织相关部门联合验收工程验收合格后,乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交,并绘制竣工档案、竣工图一式份提交甲方存档
八、合同价款及工程款支付方式
1、本工程合同价款采用可调价格合同,合同暂控价为万元
2、结算依据1材料价差,除甲乙双方签证外的价格,其余均按当地建设局发布的各阶段人工、材料、机械台班价格发布为准其余部分的主要材料价格按现时市场价2定额建筑各持套用XJZJ-20某某年《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额》;装修工程套用GYD-901-20某某年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》;安装工程套用GYDgz-201-20某某年《全国统一安装工程预算定额》;费用定额执行XJZJ-20某某年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》3估价表《201年地区单位估价表》4取费201年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》类工程其中管理费及利润按_____________________限计取相应费率计取,不计取冬施费和文明施工费5工程量按施工图纸计算,图纸外工程量按实签证,材料及设备以甲方审定的作为结算价
3、工程款支付方式本合同以双方核准的月施工进度为支付依据,每月支付金额为已完工程量的%,每月依次类推,待阶段性工程竣工验收后进行决算,决算定案后日内付到决算总额的%,剩余5%作为质量保修金待保修期满后无上述约定付款金额及期限如因甲方资金原因不能按约定比例支付,乙方必须按甲方要求施工,保证按期交工具体付款金额和时间双方另行协商以书面形式确认
九、甲、乙双方的权利和义务甲方的权利和义务
1、甲方委派负责施工过程中的协调工作,确保施工现场具
2、甲方委派现场监理人员对施工全过程进行监督检查
3、本合同项目完工后,协助乙方尽快组织有关部门进行验收
4、承包方式包工包料
二、工程期限工程期限一天,预定年—月—日至一年—月—日止
三、工程承包价及其它总承包价元,工程竣工验收合格后付清工程款项
四、合同双方责任
(一)甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作
(二)乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工
2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责
3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准
2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工
六、付款方式工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%
七、工期延误若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责甲方不承担乙方所完成工程量的支付
八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年
九、安全施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任
十、不可抗拒的自然灾害认定标准不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决
十一、违约责任
1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按民法典规定标准进行赔偿
2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水
3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决
十二、争议承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向人民法院起诉
十三、合同份数本合同一式份,甲方份、乙双方份
十四、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决甲方法人代表年一月—日乙方法人代表年—月―H篇18水电站施工合同1工程概况山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级,主要承担发电任务,其次是反调节任务工程规模属大⑵型,工程等别为n等电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级厂房采用坝后式布置,由主厂房、副厂房和开关站组成采用3台机布置方案,总装机为3某47mW,单机流量
157.30m3/s2建设工程监理水利工程施工合同具有合同标的不动产,受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响,施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中,将三控、两管、一协调的工作贯穿始终,通过对施工合同全方位管理,较好的实现了工程预定目标本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结
2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中,如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时,严格按照国家建设监理的有关规定,对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释,并做好双方的协调工作,发挥监理的指导作用山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则一是检查承包合同是否符合合同法相关规定,若与合同法条款规定相抵触,建议业主对条款予以更改,使之符合合同法规定;二是监理工程师在执行解释时,要按照合同文件的先后排列顺序,有序安排,防止忙中出错;三是监理工程师对文件之间的歧义的解释,不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务;四是对于固定总价承包项目,严格按照总价予以结算,不再吸纳各方提出的任何主客观理由,实属各方应承担的风险范围;五是对于合同规定模糊之处,执行大局利益和业主利益等方面周全考虑,协调好多方面的关系
2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中,严格按照签订的合同,审批承包商编制的施工计划,同时,严格按计划进行监理,但是,对于承包商提出的组织施工方案,作为监理工程师不应过多干涉特别是由于业主的某种需要,要求承包商提前完工的,监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议,其协议内容应包括
①提前的时间和修订后的进度计划;
②承包人的赶工措施;
③发包人为赶工提供的条件;
④赶工费用和奖金,以及专用条款相关具体规定以便提高承包方工作积极性对于承包商未能按期完工的,严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20某某-0208)的条款区别对待,特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件,不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行的,设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的,不可抗力原因的,非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍,要认真分析,做到公正、公平、合理解决
2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时,严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款,工程款项支付不搞官僚,找理由拖后支付,厂房监理过程中,未有滞后支付工程款现象,确保了承包方按期得到应得工程款,保证工程施工正常进行对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等,应根据具体情况具体处理,防止造成甲乙双方经济损失
2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理对于由于增加或减少合同中的工作量;改变使用功能、质量要求标准和产品类型;任何部分施工顺序等原因造成工程变更的,监理工程师要根据工程变更令,从提高工程效率出发,避免造成管理混乱
2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定,对于未经业主同意的分包项目,承包商不得将承包工程的任何部分分包;对于业主同意分包的项目,监理工程师要按标准审核分包商的资质,对不符合标准的一律不得批准,特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时,要做好协调工作,保证工程按质、按期、按量完成对未经监理批准的分包商,监理应执行不准分包商进入现场施工之权利
2.6合同争议与索赔管理
2.
6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时,作为建设监理,严格按照以下程序解决一是监理工程师主动协调解决;二是对达不成一致意见的请第三方调解解决;三是对调解不成的,则需通过仲裁或诉讼最终解决本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定,但山口水电站合同中就已作了约定,因此,监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人,以便合同发生争议时妥善处理
2.
6.2索赔管理根据索赔的依据,严格按照施工合同的约定,公正地判明责任方施工合同索赔的成立条件是
①与施工合同对照,已造成承包商超出施工成本的额外支出,或由于业主的原因造成的工期延误;
②不属于承包商应承担责任;
③承包商按施工合同规定的程序,提交了索赔意向的通知和索赔报告监理工程师在审核索赔条款时,应认真审核以下项目
①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理;
②承包商的取费标准是否正确、合理;
③分清总价合同与单价合同之间是否有出入,防止出现经济黑洞3几点建议结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议,以期引起同行关注
①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象;
②重视金结、机电设备安装与土建协调工作;
③重视材料供应;
④重视处理索赔及时处理实践证明,本文论述方面,工程监理中能够引起重视,必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用参考文献
[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20某某-0208第二版(20某某年版).
[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号SKDZ-).以订立补充协议,签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力
4.未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行
六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效,任何一方均不得违约,否则,违约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任
七、本合同共一式陆份,甲、乙双方各执壹份,有关部门存档肆份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日篇2水电站施工承包合同甲方(发包方)乙方(承包方)发包方拟实施流水电站工程总承包,发包人与承包人于月日在友好协商下,达成协议施工协议,接受承包人以合同价人民币约亿元(以实际结算工程量为准)作为本工程施工、完工和不缺陷等的投标价,双方达成如下协议
1、工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额》为计算依据一级一档下浮15%取费计算,材料费采用工程所在地每季度公布的材料价格进行调差计算,工程完工验收标准按09标准执行验收
2、承包人在签订本合同之日向发包方交纳2023万元作为工程保证金,转入发包方的基本账户双控招投标程序完成后,在承包方人员、机械进场三日内发包方举行开工典礼,开工三个月后一次性全部解控如承包方不履行本协议,该工程保证金作为履约保证金,由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严重违约的,没有解控的工程保证金余额作为履约保证金由发包方予以没收
3、本工程安全文明施工费和临时工程费用按工程总价的
0.5%计算
4、本合同自第二条约定的2023万元保证金双控手续完善之日起生效篇3水电站施工承包合同甲方(发包单位)乙方(承包单位)甲方同意将工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方
[3]中华人民共和国合同法.篇19水电站施工合同发包方(甲方)________________承包方(乙方)________________发包方拟实施流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于年月日在友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议
1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20某某》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收
2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元支付方式和期限
(1)、在签订本协议书当日支付1000万元,本合同自发包方收到该履约保证金生效,逾期未支付该笔款项本协议不生效;
(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付1000万元;
(3)、余款1000万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付1000万元发包人不接收银行履约保证金保函承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人
3、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的
1.5肌临时工程费用为工程总价的8%,据实结算
4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核承包方每月25号申报当月工程量,次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款双方按此方式结算至工程完工工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金,工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方,质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方
6、发包方必须保证承包人中标,如果承包人未能中标,则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币
7、如果承包方入场施工后,没有垫资20某某万元工程款的,则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失
8、如果发包方不能按约定支付工程款,承包方不得以此为由停工,但发包方应向承包方支付资金占用损失发包方如果未支付进度款超过1个月,发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,价格按市场价计算(在工程款中扣除)
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方的全部责任和义务n、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担,未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包、分包民工保证金由承包方缴纳和承担本工程总工期为30个月在30个月完不成每月罚款200万,提前完工一个月奖励200万,以此类推
12、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准
13、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)发包方:承包方法定代表人法定代表人签字日期年月日年月________H篇20水电站运行承包合同甲方重庆市耀涪投资有限责任公司(以下简称甲方)乙方重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞发电厂(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方对其拥有的青烟洞五级电站(3某1600KW)进行运行、维护、生产管理等事宜达成如下协议,共同遵守
一、委托运行、维护、生产管理方式
1、甲方对该电站享有股东投资形成的全部法人财产权,是本电站的企业法人,甲方同意通过承运方式委托乙方负责该电站的运行、维护、生产管理等工作
2、根据水电站的运行特点,甲方确定劳动定员人数和工作内容,由乙方选派合格人员组建本电站生产运行部,具体负责电站运行的安全生产、文明生产及生产技术管理等工作
二、乙方承包工作范围及期限
1、除该电站(3某1600KW)设备大修(遵照《发电企业设备检修导则DL/T838-20_k《水电站设备检修管理导则DL/1066—20_》中规定的A、B级大修)、年检、预试、技术改造以外的所有安全文明生产管理工作(包括机电设备运行维护、设备消缺、C级及以下检修、设备清洁保养、生产运行日常管理工作等)本电站的送出线路,引水渠道、隧洞等水工建筑物,生产用厂房、宿舍维修(护)由甲方负责
2、乙方工作范围内所需的日常工器具、设备专用工器具和安全工器具由乙方自行负责提供、使用和保管
3、考核期内属乙方工作范围内发生的装置性材料设备备品备件(不包括设备更换)单件价值在3000元以下和需要的消耗性材料(含透平油等)由乙方承担在乙方工作范围内对机组维护过程中需使用装置性设备备品备件单件价值在3000元以上的,乙方提出计划报批后由甲方提供
4、属乙方承包工作范围内的水工建筑物及设施等项目按国家规范要求开展工作(大坝水工建筑物及设施运行维护、水工观测及分析、水情报预测设备的运行维护及资料整理、大坝值守等等)需外送有关资质单位定期检查项目和安全定检项目(不含安全器具等工器具项目)的费用不在本承包费用之列
5、对大修、年检、预试、技术改造工作,乙方根据设备运行工况,、检修周期提出计划并编制项目方案报甲方审定;甲方确定施工单位,签订承包合同,乙方要积极配合甲方及施工单位做好安全措施、质量监督和其他辅助工作
6、乙方对承包工作范围内的工作要高效优质地完成,生产运行部应定期、及时向甲方汇报工作情况并提交相关书面材料,涉及重大事项工作或甲方有要求的应提交经乙方审核签章的书面材料
7、承包期限20—年10月19日至20—年10月19日
三、电站生产运行人员要求及管理
1、生产运行部定员不少于20人,乙方向甲方提供人员的个人信息和岗位安排如因工作需要增加人员,乙方应无条件及时安排到位并承担新增人员的相关费用
2、一般负责运行的一线工作人员须有在水电站生产运行岗位工作五年以上电站运行工作经历
3、负责生产运行站长及管理人员须具备大专以上学历或一定专业技能且从事水电站运行管理五年以上工作经历具有较强的一线安全生产管理能力和组织协调能力
4、负责生产运行站长作为乙方的现场代表,要严格执行合同,创造性地做好安全生产管理工作,确保甲方财产安全及利益
5、甲方有权知道乙方生产运行及管理人员的岗位配置,如生产运行或管理人员调整(岗位调整和人员调换),乙方须事先征得甲方同意,并形成书面材料于调整到位之前报甲方备案
四、费用及付款方式
1、年运行与维护及生产管理费用(含第二条第
1、
2、3款所列由乙方承担各项费用支出)的计算上网结算电量在1500万kwh及以内的电量按上网结算电量乘以
0.05元/kwh进行结算;上网结算电量在1500万kwh以上部分的电量按上网结算电量乘以
0.065元/kwh进行结算
2、费用支付甲乙双方按月对运行维护费用进行结算,甲方并于次月15日前支付给乙方;若甲方未在约定时间内支付,对未支付部分的运行维护费用甲方按中国人民银行6个月贷款基准利率计算利息并支付给乙方
五、安全生产管理
1、乙方按照本合同全面负责电站的安全文明生产和生产区域的环境卫生工作,并按部颁“一流水电厂”标准进行生产管理具体实施电站生产管理、安全考核、教育培训、人事管理、建章立制等工作
2、甲方对乙方生产运行的各项工作进行检查、监督、考核及指导、督促乙方全面完成电站安全生产任务和各项经济指标;审核乙方生产运行的各种生产报表、制度和规程;审定、批准乙方生产运行上报的消缺、大小修计划及生产报表、安全生产计划、工作总结等
3、生产运行及管理人员的工作要服从甲方的监督和指导;现场人员在完成本合同范围内电站安全生产工作中如遇技术力量、人员力量不足等情况,乙方应立刻另行派人帮助现场人员完成此项工作
4、为了明确电站的安全生产管理职责,甲乙双方须另行签订《电站安全生产管理协议》
5、为了确保完成甲方确定的年度计划,甲乙双方须另行签订《电站运行与维护及生产管理承包工作考核办法》,根据该《考核办法》接受甲方考核及奖励
6、如乙方发生责任事故,由此损坏电站设备、影响预期的发电收益等原因,给甲方造来的直接和间接损失,应按国家有关法律法规规定由乙方负责赔偿损失
六、其他
1、自本合同签订后30个工作日内乙方向甲方缴纳保证金捌万元(¥8万元)缴纳的保证金由甲乙双方按照有关考核办法进行考核,在年度考核结束后对剩余部分保证金甲方在30个工作日内一次性支付给乙方
2、如乙方的安全生产管理和现场人员的素质、能力、管理等方面达不到合同要求,乙方应及时解决,否则甲方有权终止合同
3、甲方为乙方派驻人员提供必需的办公及生活场地如办公室、宿舍;其余办公及生活设施由乙方自行提供并负责维护确保电站运行及管理人员正常的生产生活秩序
4、乙方如损坏甲方提供的设施应照价赔偿,在承包费中扣除
5、如本合同期满或其它原因双方停止合作,乙方应无条件清退出场,并无条件向甲方完整移交设备的专用工器具、设备档案、运行记录以及其他一切有关本电站运行维护、生产管理的档案和资料如乙方违反本规定,应向甲方支付违约金拾万元;如因乙方违反本条款约定延误甲方正常发电,每延误一天乙方应另行支付违约金贰万元;造成损失的,还应另行赔偿损失甲方有权采用法律手段索赔
6、合同期间,如乙方的工作不能达到本合同要求,甲方可随时单方面终止该合同
七、未尽事宜及本协议履行过程中发生的争议,甲乙双方协商解决,协商不成的,依法向本电站所在地人民法院起诉
八、合同有效期贰年本合同自双方签字盖章之日起生效,一式陆份,甲乙双方各执叁份,具备同等法律效力
九、本合同期满前两个月内,双方可就续约事项达成新的协议如在合同期满前一个月内任何一方均未通知对方解除合同,则本合同自动延续,合同条件和有效期不变甲方甲方代表签章乙方乙方代表签章签订时间协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行
一、工程项目名称(工程地点)工程价款元整元整清淤及加固;文星水电站
2.2KM引水明渠清淤及加固),清淤固工程),包模板2300元/米
二、承包方式
1、包工包料;
2、包工不包料
三、甲方要求乙方进场及竣工时间
四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工乙方在施工中应注意安全,不得违章操作
五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观
六、付款办法
1、总工程价款(金额大写元整;
2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50刎寸给作工料费,剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负
七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份
九、补充协议甲方(公章)法人代表乙方(公章)法人代表年月日篇4水电站施工承包合同发包方—工程项目部承包方甲方将盛世学府
1、2楼工程的分项工程发包给乙方施工,本着平等互助的原则、依据《合同法》、《建筑法》及本工程的具体情况,经双方充分协商,在双方自愿及完全清楚理解本合同的基础上,签订本合同
一、工程概况及承包范围
1、工程名称—
1、2楼
2、工程地点—
3、建筑面积按图纸以定额标准计算面积
4、承包方式包工不包料
5、承包范围、内容及义务
5、
1、水电工程范围工作内容给水、排水、落水、强电、线管、弱电、消防、喷淋预埋、水电安装、(除弱电、消防、喷淋)按施工图及变更施工施工现场临时用水电安装、机械、水电维修(工具自备)
6、施工总工期250日历天,开工日期20_年5月20日,竣工日期年月日
7、工程质量标准为武汉市优良工程,安全生产为武汉市优良现场、文明施工为武汉市优良工地
8、合同价格人民币(暂定)
二、双方权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、甲方项目经理为本工程施工现场全权代表
2、全面负责该工程的实施,对工程项目的质量、进度、造价、安全文明进行控制管理及协调各方关系
3、负责设计图纸问题的处理,工程变更的签证,工程进度款的支付,办理竣工决算等,以上均以书面文字为依据
4、按照本合同规定,行业规范或从质量、安全文明等方面考虑,对乙方必须采取施工措施而没有采取措施的,甲方可以委托其他单位施工,并按实际发生的费用的2倍从乙方工程款扣回
5、如乙方不按合同要求进行组织施工,甲方随时随地可勒令乙方停工整改,并由乙方承担停工损失,待整改完毕经甲方同意方可复工,如整改后仍不符合合同要求,则甲方可解除合同,清退乙方出场,由此造成的一切损失由乙方承担
6、乙方施工人员及管理人员,必须无条件服从甲方现场施工、管理负责人否则甲方现场施工管理员有权作出处罚罚金从工程当月进度款中扣除
(二)乙方的权利和义务
1、乙方项目负责人为水电分项工程在施工现场全权代表对承包项目施工过程全面负责,严格按承包合同中的过程质量、工期施工,实现安全生产,文明施工,遵守甲方的管理和调配2,遵守有关法律和规定,按照甲方的现场监理和施工管理员的指令,依据施工图纸、设计变更、图纸会审纪要,例会纪要、施工验收规范等相关要求进行施工
3、按武汉市建筑过程文明施工管理办法、武汉市建筑安全生产监督管理办法进行文明施工、安全生产
4、甲方提供的施工图纸及合同文件等相关资料,未经甲方同意不得转让或出借第三方,违者则承担罚款5千5万/次〜
5、在施工至竣工交付前,乙方应负责保护工程成品及半成品,如若损坏则按工料价格的L5倍赔偿
6、承包工程完工后7天内清理完现场,按甲方要求将工程用料整理堆放在指定位置,施工人员除留保修人员外其他人员全部退出现场
三、质量与工期
1、乙方认真按照施工图纸、设计变更、施工规范、验收标准及强制性标准进行施工和验收
2、如乙方承包工程质量达不到合同约定标准,乙方应在甲方规定时间内无条件返工修补,直至达到约定标准,由此造成的一切损失均由乙方承担
3、乙方应严格执行隐蔽工程及中间验收制度,达到验收标准,方可进入下一步工序施工
4、乙方无条件配合除乙方承包项目以外的其他项目施工,如乙方拒绝配合或影响其他项目的施工,则乙方应承担其造成的相应损失
5、乙方如出现下列违章违规情况造成损失,则乙方承担损失所产生费用的140%进行赔偿1承包项目施工质量达不到约定标准,进行返工整改2不按图施工,不听从指挥造成施工错误,进行的返工3不按设计要求,施工规范施工配料,不实行限额配料制度,造成超出定额含量的材料浪费4对现场的耗材及周转材料不合理利用,造成的新旧材料浪费
6、乙方严格按规范及技术人员的要求施工,水电分项工程施工完后,必须把楼层水电施工的渣子、杂物清扫干净,否则每层罚款100元以上
7、安全文明施工
7、
1、乙方严格按武汉市文明施工、安全生产管理办法进行安全、文明施工,并随时接受甲方、监理公司和相关管理部门的检查人员依法实施的监督检查
7、
2、乙方在施工过程中发生的一切操作不当人为安全事故,由此产生的一切责任和费用全部由乙方自行承担
7、
3、乙方对员工经常进行安全文明施工的思想教育,对施工要求持证上岗必须由专业人员持证上岗操作,如违规操作造成安全事故后果自负,并处100010000元〜/人/次的罚款
7、
4、乙方严格执行甲方的各项管理规章制度,并禁止乙方员工在宿舍内使用电炉、电饭煲、热得快及私人自接水电及留宿外来人员禁止带未成年人进入施工现场必须统一在食堂就餐,如违规则处5001000元/人/次的罚款发现用电炉、电饭〜煲、热得快,每个每次罚款200元以上,宿舍照明统一用低压36伏,允许用电扇,甲方不承担空调及空调用电的费用,由乙方承担空调及空调用电的费用,并乙方安电表
7、
5、乙方进入施工现场不得穿拖鞋、高跟鞋、不得酒后上班、要求戴好安。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0