还剩45页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
项目承包施工合同汇总15篇项目承包施工合同1发包方建筑安装工程公司承包方1施工项目部包保方(集团)公司为充分调动施工项目部全体职工的自主性、能动性,限度地提高工作效率,确保绿洲1楼工程项目按预期的目标完成,经三方协商特制定如下责任承包协议:
一、承(发)包范围、内容及各项指标(-)基本概况
一、工程概况本工程位于,为地上26层,地下两层框架剪力墙结构住宅楼;
二、承(发)包内容
①按施工图要求的全部建安工程及配套工程;
②主体内、外装修为室内毛墙、毛地,室外水泥抹面涂刷涂料,部分外墙贴蘑菇石;
(二)技术、经济指标
一、质量指标一次性验收合格率100%;
二、安全指标重伤以上事故为0,(按国家有关政策、规定执行);
三、成本费用指标1)按工程预值97%控制成本;2)工程用料按综合预算量的97%控制;3)周转材料、机械设备按工期以租赁形式核定
四、现场管理达到文明施工要求;
五、工程进度有效工期26个月1)、—年10月底前打桩完,—年底筏板基础完;2)、—年底主体验收完;3)、—年6月底前内、外装修及安装工程完工,—年8月底前具备交钥匙条由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要求存放整齐,如无人搬运上楼或拒不派人搬运上楼,由甲方派人搬运上楼,所有费用由乙方承担5)乙方施工现场必须由专人负责,全权处理现场发生的一切事情,并督促所有人员,合理安排,保证施工质量和安全生产,现场负责人未经甲方代表同意擅自离开一次罚款一元以上6)材料领取时应由乙方负责人专人领取,严格按照甲方材料领取办法执行,不冒领,不多领,不故意囤积,以免造成材料资金积压浪费,从而影响其它分包队的正常施工如因现场实际情况有超出定额使用材料部分的,乙方必须提前报甲方予以签字认可7)材料使用应本着节约的原则,讲究成本,追求效益,木工板,木龙骨等边角碎料一定要充分利用,钉子、直钉等辅料应用边角碎料做专用工具盒集中存放,不得随地抛撒,如发现随意丢弃,甲方管理人员将视其情节进行处罚8)乙方施工产生垃圾,由甲方派专职保洁人员负责清理,费用由甲方根据工种由乙方工队进行平摊9)乙方施工中所用工具及所用耗材(如切割片,角磨片,钻头等)均由工队自行购买,甲方只供主材和正常施工辅料10)乙方施工人员不得在工地住宿,起灶做饭,生活问题由乙方自行解决11)每天下午600甲方在项目部办公室召开各工队负责人及相关技术人员施工例会,集中研究工程质量,文明安全等问题每次例会如乙方代表迟到一次罚款一元,无故不到者罚款一元12)乙方所用各种电源,甲方只提供分层配电箱及配套控开,并负责架设一道照明电源线,其余施工用线均由乙方自行解决,甲方提供的.每层配电箱及照明电源线,乙方需进行保护并保证原有数量,如有丢失或人为损坏,费用均由乙方平摊处理13)乙方施工队人员不准在施工现场吸烟,使用电炉子烧水,如有违反每人次罚款一元,并通报处理14)乙方施工人员上厕所必须到指定地点,如在工地随地大小便,发现一次罚款—元,并在每日工程例会上由层段负责人进行检查15)乙方所有施工人员必须严格执行甲方制定的《安全生产管理办法》、《安全用电管理办法》、《工地现场施工管理办法》、《文明卫生管理办法》、如有违反,按相关规定处罚或处理16)乙方应在工程设施未移交甲方以前对施工现场一切设施和工程半成品、成品进行保护工作,如墙体维护,地面覆盖等(材料由甲方供应)
四、工期约定1)因甲方未按协议完成工作或未按时提供材料影响工期,工期顺延2)因乙方责任不按期开工或上人、中途故意停工影响工期,工期不顺延,每延误一天罚款一元3)因设计变更或因甲方原因造成停电,停水及其它不可抗力因素影响导致停工8小时以上(累计一周计算)工期顺延
五、工程质量及验收的约定本工程所用材料及工艺以甲方交给乙方的工程施工图纸,设计方案变更及现场变更通知为准,严格按照国家规范(电器安装施工验收规范gb50303-20_)要求细致进行质量验收本工程应达到国家规范质量评定合格标准甲乙方应进行相应的隐蔽工程验收,过程中实行“三交接”验收手续,每道环节均由专人负责,层层把关,若甲方验收时因不合格而要求乙方整改,由此产生的费用或延误工期由乙方负担,工期不予顺延由于乙方偷工或不按要求操作造成质量事故,其返工费均由乙方承担,工期不顺延
六、价款及决算的约定本工程双方商定以“固定单价、工程量按现场实际计算”的计价方式,在本合同生效后,甲方分次按下列规定支付人工费,具体为施工期间甲方按现场实际发生工程量(随甲方进度款支付总款70%)本工程完工后,以甲方签字验收为准,付至工程款的70虬待决算完毕后付完总价[留结算总价的5%作为质量保证金]
七、奖励与违约责任乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料成品保护,及原建筑物成品如造成损失,应照价赔偿未经甲方同意,随意更改施工图纸或施工工艺,造成工程质量不合格,由此产生的返工费用由乙方全部承担因一方原因,导致分包合同无法履行时,应通过对方,办理合同终止协议,并由负责方承担赔偿对方由此造成的经济损失若工程质量一次验收达不到合格率100%,乙方愿意承担违约金—元
八、争议和纠纷处理本合同在履行期间双方发生争议时,在不影响工作进度的情况下,双方可采取协商或找相关部门进行协调当事人不愿意通过协商或调解解决纠纷时,可向当地仲裁机关或人民法院起诉
九、附件本合同一式三份,甲方两份,乙方一份本合同内容完成后自动终止
十、补充条款乙方进场施工,应保证自己工队所有人员的人身安全,如在施工中发生伤残等安全事故,不论事故大小,责任均由乙方自行承担,甲方不承担任何相关责任,甲方合同单价已包含工人施工期间的人身意外保险乙方进场施工,如中途撤场或停工,甲方除停付乙方所有工程款项外,其分包工作内所有工程量由甲方重新指派或委托其他施工工队继续施工,应付工费均从乙方工程款中支付,乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款
十一、单价约定单价见后附表甲方乙方法定代表人法定代理人代理人代理人电话电话年月曰年月曰项目承包施工合同5甲方公司名称(发包方)乙方项目部,负责人负责人身份证(承包方)根据甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》所规定之内容,甲乙双方就乙方的内部承包考核事宜,经充分协商后自愿达成合同内容如下
一、工程概况建设单位工程名称建筑面积工期质量等级要求合同价款(大写)安全风险统筹金三材供应情况
二、承包范围及方式承包范围承包方式项目部负责人自负盈亏、内部承包考核制
三、结算方式
1、乙方应上缴甲方的管理费(包括代收代交)按本工程总造价的%计算若工程无重大质量安全事故,做到文明施工按期交房,则按%上交甲方管理费其他按细则执行
2、市劳保统筹基金按工程决算中实收实缴计算
3、水电配合费临设(办公、宿舍)水电由公司水电安装部负责安装,土建不再收取配合费,安装生活用水电自理
4、工程结款建设单位进度款到账后,扣去乙方应承担的各项费用及风险金,根据乙方提供的‘合法票据,经甲方财务部核实后拨给乙方使用
四、违约责任及争议解决
1、任一方违约的应按合同价款的%对非违约方承担违约责任;造成非违约方损失的还应对其实际损失进行赔偿
2、因履行本合同书而发生争议的,双方应协商解决;协商不成的,双方一致同意由甲方公司所在地法院管辖审理
五、本合同书经甲、乙双方签字或盖章即生效,至本工程项目应结算款项全部清结时自行终止本合同书附件系本合同不可分割之组成,与本合同书具有同等效力
六、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份甲方(盖章)乙方(签字)代表(签字)身份证签订日期签订日期项目承包施工合同6甲方发包方乙方承包方按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则甲方同意将东方商业局职工生活小区工程一栋十六层楼给乙方包工包料承建,就本工程建设事项在协商一致的基础上,订立协议如下
一、工程概况及地点工程地位于东方市,结构类型为全框架结构,层楼1栋十六层,建筑面积约
8745.5平方米,按实际完成的建筑面积计算
二、承包方式及工程造价乙方包工、包材料毛坯房(单价1350元/平方米按建筑面积计算人工料费),工程总造价约壹仟壹佰捌拾万零陆仟肆佰贰拾伍元(¥.00元),其中还包括:图纸指定的门窗、外墙涂料,每户一个电表、水表、消防、电梯、图纸范围内的工程
三、甲、乙双方分工的责任及工作内容甲方提供六套完整盖章生效的图纸与施工现场的三通一平(通水、通电、通路),相关开工的合格手续乙方
1、必须按照设计图纸与甲方的’意见及国家规定的现行建筑规范标准,保质、保量、保工期
2、进场后上足建筑材料所需的机械设备、料具和施工人数
3、基础土方机械开挖与基础土方回填,冲水、振棒振实
4、柱梁直筋对焊
5、室内外给排水管道到化粪池管安装
6、自签合同之日起,乙方一个星期内组织人员施工,一个星期内如无法正常开工视为违约
四、工程款进度支付按实际发生的工程量每三层按进度支付80%,完工前按总造价支付80%,完工验收合格两个月内支付90%(内支付97%),余3%作三年的保质金,一年没质量问题十五天内退保质金15%,余下保质金期满一次性付清每次工程进度款必须在十五个工作日内支付,如因甲方进度款不到位造成的经济损失,由甲方负责;如因超出一个月进度款不到位则按发生的工程量计算100%给乙方,并给予赔偿乙方的一切损失给予退场,如乙方主体工程期限7个月内主体框架封顶,如乙方不按时完成,甲方罚乙方的工程款总造价的20%,乙方自动退场一切损失由方负责
五、工程完成时间自甲乙双方签订、开工之日起,工期360天
六、质量保证凡因乙方在施工过程中,不按规范程序施工,违章操作,所造成影响工程质量,后果所发生的一切费用均由乙方承担
七、安全措施乙方工人在本工程施工期间,对自己的工人进行班前班后安全教育,并对他们的人身安全负责熟练工才能上岗,严禁酒后上岗,杜绝违章操作因乙方安全措施不力而造成的意外事故,一切由乙方承担乙方同意负责国家规定的建筑安装税金、保险费、资料费每次公司支付的工程款,甲方按乙方指定的帐号转出,不得再转入甲方帐号,如有发现未经乙方同意的视违约,一切后果由甲方承担本合同未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力本合同一式二份,甲、乙双方各执一份注乙方押金80万元(捌拾万元),做到三层退还40万元(肆拾万元),第七层付完二次40万元(肆拾万元),正负零甲方付款50万元给乙方(伍拾万元)甲方代表乙方代表身份证号码身份证号年月日项目承包施工合同7甲方___________________负责人:___________________乙方___________________负责人:___________________经甲、乙双方充分协商,甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下条款,望共同遵守
(一)工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容综合大楼1栋,建筑面积约值
(二)承包范围
1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程,建筑面积约皿,具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工
2、装饰标准约室外外墙装饰为墙面瓷砖,线子为真石漆,室内墙面天棚为现浇板面,地面为现浇板面
3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗地下车库不负责挡土墙,如需做按《99建筑工程定额》计算
4、水电工程为现浇板设置暗管底盒,梯间预留穿线管道,户外排水及给水按图纸施工,户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止
(三)承包方式按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包
(四)工程工期
1、工程总施工工期为日历天,工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准,开始计算施工工期
2、竣工时间以开工日期起至第天为止
3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内
(五)工程验收
1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责
(六)工程质量质量要求乙方在施工过程中严格按照国家有并《建筑施工规范操作规范》省市的有关规定和设计图纸要求组织施工,工程质量等级达到合格
二、签订建设工程施工合同时该注意哪些问题
1、仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定目前签订建设工程施工合同,普遍采用建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》示范文本该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义,引导合同双方如何签订“专用条款”,更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时,“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的‘合同约定有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业资质管理规定》、《建筑业资质等级标准》(试行)、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》等
2、严格审查发包人资质等级及履约信用施工单位在签订《建设工程施工合同》时,对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,它将不合格的主体排斥在合同的大门之外,将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外,为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础根据我国法律规定,从事房产开发的企业必须取得相应的资质等级,承包人承包的项目应当经依法批准的合法项目违反这些规定,将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效因此,在订立合同时,应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照,取得相应的经营资格和等级证书,审查建设单位签约代表人的资格,审查工程项目的合法性其次还应对发包方的履约信用进行审查项目承包施工合同8合同编号发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方)签约地点_____________签约时间_____________根据本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款第一条工程概况
(一)工程名称
(二)工程地点
(三)工程内容包括混凝土浇灌、模板制安,钢筋加工及安装,等项目
(四)工程数量实际结算数量依据技术计量规定,以可计量的施工设计图纸数量并经甲方确认的已完合格工程数量为准,不符合技术计量规定的将视其已包含在相关单价或费用之中,不再另行计量变更工程数量需经业主批复且在甲方计回后再给予结算
(五)承包方式劳务承包第二条合同工期(-)开工日期一年一月—日O
(二)竣工日期一年一月—日
(三)合同工期总日历天数一天
(四)分项工程的进度要求第三条合同价格
(一)本合同总价值为实际做产生为准,以单价和实际长度计算
(二)混凝土隧洞支护每延长米单价600元(甲方只供应钢筋,扎丝,水泥,砂石料)单价一次包死,在合同执行过程中不作任何调整具体包括劳动力投入、机具设备的使用及调遣、材料加工制作及其辅助材料使用、工地搬运、运输或倒运、临时设施修建、工作平台搭拆、临时防排水、构配件安装和场地清理等为完成项目工程所必须的全部工作和费用
(三)技术计量规定
1、碎项目以设计图纸所示并经甲方验收合格的已完工程数量分类型及强度等级每延长米计量为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、预埋构件(型钢及钢筋)、防护角钢或槽钢,脚手架或支架以及模板的安拆和维修,临时排水设施和防水处理,基础底碎石垫层、砂浆垫层及抹面,混凝土捣固、养生、表面修整及为完成混凝土工程的其他杂项细目等均作为隧洞工程的附属工作,不再另行计量
2、钢筋按设计图纸所示并经甲方技术人员验收合格的数量为准,包含混凝土单价,不做计量钢筋及钢筋骨架用的铁丝、焊条、套筒(连接套)、钢筋垫块或其他固定钢筋的材料,以及钢筋的防锈、截取、套丝、焊接、弯曲、操作损耗、场内运输(含二次搬运)和安装等,均作为隧洞工程的附属工作,不再另行计量同时因搭接或施工连接而增加的钢筋数量也不予计量加工、安装及吊装设备均由乙方自行提供并承担
3、工程所用模板和支架的安拆、内模的制作及使用、脱模剂以及地底固化处理(材料费除外)等相关费用已包含在合同项目单价之中,不再另行计量和支付
4、基坑的开挖、清理、余土运弃、防排水、地基处理等均为相关工程的附属工作,均不另行计量和支付
5、预埋构件的加工和安装均作隧洞工程项目的附属工作,不再另行计量4)、整个小区在—年5月底前全部交付使用;
二、承(发)包方式及条件
(一)承包方式
一、施工队由承(发)包方共同协商确定,原则上采取清包工的方式;
二、建安材料、周转材料、机具设备按预算和施工组织方案由发包方供应;
三、在责任范围内,以工资费用包干的形式进行责任承包,每月按公司工资标准,按项目部实际人数发工资;
(二)承包条件
一、配备必要的施工管理人员,共十七人,具体配备主承包人(兼项目经理)1人总工长或技术负责人1人钢筋工长(兼安全员)1人木工工长(兼安全员)1人管道安装工长1人电气安装工长1人混凝土工长1人技术员(兼资料员)1人技术员(兼预算员)1人质检员1人库管员1人材料核算员1人门卫2人巡夜工2人厨房1人以上人员按标准计发工资,每月共元,工程到交付使用共万元,由项目包干使用;
6、合同单价均不包含工程施工所消耗的全部电费
7、工程所用机具由乙方自行解决,其的调遣、使用、维修和安检等均作为相关工程的附属工作,不另行计量
8、本合同单价不含税金,税金由甲方交纳本工程税金仅指营业税、城市维护建设税及教育附加税,除此之外的一切税费均由乙方负责缴纳
9、本解释未包含项目,以《中华人民共和国交通部公路工程国内招标文件范本(20某某年版)》技术规范说明为准,并做进一步的补充和修正第四条质量标准工程质量标准为优良等级,评定标准执行水利施工标准施工具体要求如下
(一)乙方必须依据本工程采用的施工技术规范,以及甲方提供的施工图及技术交底,精心组织施工,强化内部管理,加强人员教育,严格控制工程质量,确保工程进度,按时完成本合同工程及其缺陷的修复
(二)在施工中甲方根据与业主签订的合同中的质量标准组织验收,如果质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担,工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责承担一切损失和费用,包括业主的质量罚款或处罚等全部经济损失及甲方的名誉损失,且工期不予顺延
(三)施工中检验程序为乙方必须认真进行自检,合格后报甲方现场技术负责人检验,共同检验合格后报监理工程师检验合格后方可进行下道工序的施工在施工过程中,甲方对工程的检查或签认均不能免除乙方对本工程所负的最终质量和责任
(三)钢筋的规格、绑扎、连接或焊接、布置等均应符合技术规范和施工图纸要求,不得私自变更
(四)所用模板必须按照甲方要求或采用适当规格模板,隧洞顶拱采用定型规格的模板,表面要平整、光滑、无锈斑,结构尺寸要规范,满足施工设计要求碎在浇注前要严格检查钢筋及模型位置,保证碎具有足够的保护层厚度,其标高及结构尺寸要准确
(五)浇注完成的混凝土结构物外露表面应光滑、平整和直顺,无水锈、蜂窝、麻面及裂纹等情况,施工缝处不得有裂缝否则,甲方将按30元/平方米给予处罚同时,乙方须无条件负责修复或返工重做,其费用自行承担
(六)隐蔽工程在未经自检和现场监理工程师检查之前均不得随意覆盖或掩埋,乙方应保证甲方质检人员及监理工程师对将要覆盖或掩埋的工程进行检查和测量,特别是在基础的任一部分修筑前,对该基础进行检查合格后才能隐蔽否则,将由乙方自行进行返工,并承担其相关费用
(七)结构物均应满足设计图纸规定的几何尺寸,做到内实外美,并要加强养生和保护,确保混凝土的施工质量
(八)模板的安装须平整、直顺、稳定和牢靠,应能够完全抵抗住施工过程中的剧烈振动和冲撞;错台必须满足技术规范要求,必须认真涂抹甲方指定的脱模剂,浇注混凝土前必须清除模板中的污物及杂物;拆除或移动模板时应做好安全防护工作否则,所造成的安全及质量缺陷均由乙方自负甲方人员的检查和签认等均不能免除乙方对本工程质量所承担的责任
(九)支架安装前必须进行检算;对地底应进行固结处理,确保具有足够强度,安装完成的支架应具有足够的稳定性和坚固性,能够完全抵抗施工过程中的施工荷载、剧烈振动和冲撞拆除时应做好安全防护工作,否则,因此造成的不安全及质量缺陷均由乙方负责甲方人员的检查和签认等均不能免除乙方对本工程质量所承担的责任本工程质量目标要求所有分部分项工程合格率为100%,优良率必须达到95%以上,单位工程质量优良每降低1%,甲方将扣除工程造价的1版最多扣除10%评定结果均以监理工程师签认的结果为准隧洞的外观质量达不到业主要求的,坚决报废、推倒重来,由此而造成一切损失均由乙方承担第五条材料供应
(一)甲供材料甲方甲方只供应钢筋,扎丝,水泥,砂石料运送到洞外,其余乙方应自行解决混凝土泵送管道的安接、疏通、清洗和拆除均由乙方自行负责,费用由乙方承担钢筋及钢板由甲方按设计数量加%的损耗量统一供应,超出设计数量加规定损耗部分甲方将按供应价加5%的管理费后给予扣回隧洞工程用钢筋,扎丝,水泥、砂、石由甲方统一供应,并负责运送至隧洞外乙方须认真履行材料检验和签收认可手续其他工程用料乙方自行解决对于甲方统一供应的材料,乙方必须负责卸车并承担材料保管、场内损耗(含浪费)及二次搬运等费用如果乙方使用的材料数量超过了设计数量,其超出部分甲方将按合同约定的单价给予扣回,其费用由乙方自行负担如果乙方使用的个别材料无法解决,需要甲方提供,按到工地的市场价加运杂费计算,并收取10%的采购管理费甲放所供材料乙方不得随意购买,一经发现将给予双倍费用的处罚
(二)乙方自购材料及要求按照合同工程设计的要求及特点,对于甲方不进行统一供应的材料,均由乙方自行采购并解决,其费用自理具体要求如下乙方自购的材料必须在甲方或业主指定的厂家内进行购买,并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用出厂合格证及检验报告单等必须随材料一起交甲方和监理工程师查验未经甲方及监理工程师同意,或经检验评定为不合格的材料乙方应立即清除出场,其费用自理乙方须严格、认真做好材料使用的检查和检验关,不合格材料(包括辅助材料)或没有正规出厂合格证的材料,坚决不允许用于本工程否则,因此而造成一切后果由乙方自行承担
(三)周转材料及机械设备根据本工程的具体情况,甲方不提供和不配备满足本工程需要的模板和脚手架等周转材料,具体要求乙方负责提交使用计划并自行购买模板及脚手架的装卸、搬运、搭拆、提升、维修、堆放及保管等费用均由乙方自理对于甲方供应的周转材料乙方必须妥善保管和使用,一旦发生丢失或损坏,甲方将按采购进场价加5%的管理费后给予扣回调进入工地的周转材料和机具设备乙方均应认真规划并集中堆放整体乙方必须自行提供满足本工程需要的所有机具,其费用自理乙方调运进场的机械和设备,必须完好且经调试后工作正常,其各项费用自理不允许将破旧、老化或已经淘汰的机械设备调入工地第六条安全文明、环保施工(-)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求,严格按照安全标准施工,做好本工程的安全管理工作
(二)甲方根据需要在施工现场统一配置必要的安全、文明施工设施和保护器材,制作安全警告标示牌,乙方承担相应费用
(三)乙方要设专职的安全员,保障施工现场的安检工作特殊工种要经过专业培训,持证上岗施工作业人员未经安全生产教育培训,不得私自上岗作业否则,由此所造成的安全事故与甲方无关乙方进场的人员应及时上报甲方审核和备案
(四)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并进行人身保险,保险费用乙方承担在施工期间甲方对乙方由于违章作业所发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任,乙方应对以上事件负责,费用自理
(五)乙方在进行爆破作业时,应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程施工过程中乙方应对所有施工参建人员、工程本体及甲方财产等进行保险、保护及看管,并对由于爆破造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任
(六)乙方必须严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《铁路施工单位爆炸物品安全管理办法》,做好火工品的使用和保管工作否则,由此所造成的一切后果(包括刑事责任)均由乙方自行承担
(七)隧洞施工前,应对施工现场、机具设备及安全防护设施等进行全面检查,确认符合安全要求后方可施工
(八)在施工中严禁双层作业,采用高空作业或行人等立体作业时,必须挂设安全网、安全带等安全防护设施,严禁危险作业否则,因此所造成的安全事故由乙方自行承担
(九)乙方应按照甲方“三标一体”的管理体系组织实施本工程,自觉接受有关人员的检查、指导或审核,并对所提出的问题或不足进行全面检查和整改
(十)乙方应全面搞好文明施工和标准化作业,遵守环境保护法,对已完成的各类建筑物及施工场地,进行彻底清理,同时安排专人看管好已完工程否则,由此所造成的一切后果(包括业主及地方职能部门的罚款)均由乙方全部承担
(十一)乙方应自行承担地方职能部门及甲方安全部门按规定所征收的一切费用
(十二)按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,乙方应自行承担投入本工程的所有人员职业病的预防、检查、治疗及康复等工作,并承担由此而发生的一切费用甲乙双方须签订《建设工程承发包安全管理协议》,做为本合同的组成部分,具有同等的法律效力第七条双方职责
(一)甲方:向乙方提供工程定位桩、水准点、坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准对乙方施工测量、施工放样进行复测不负责提供模板及脚手架,包括木材负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总对施工安全、质量、进度及环保等进行监督和检查,并对乙方的施工能力和管理水平进行监控及时组织有关人员对工程进行验收负责乙方进场前施工场地的征用和平整以及便道和电力线路的修建负责已完工程的收方和结算签认
(二)乙方负责解决施工场地的规划和施工界内的用水,并自觉做好水、电管路及施工便道的维护,并负责临时设施的修建和维护,保护好现场施工控制基桩,做好施工安全警戒,照看好施工现场自行承担其所有人员的衣、食、住、行和工资性补贴等费用;并承担其进场机械及设备的调遣、搬移、使用、维护和修理等一切费用开工前根据甲方施工组织设计、施工总体进度计划编制材料设备、半成品需求计划、用水、电计划等,并报甲方审批将投入本工程的施工负责人、技术人员及劳动力名单及特殊工种操作证复印件等相关资料报甲方备案尊重监理,信守合同,维护甲方的信誉对本工程内容、合同条款、价格保密无条件接受政府职能部门、业主、甲方及监理的技术指导、安全质量监督和检查,确保安全、质量、环保达到规范标准或业主要求施工期间应设专人维护好甲方的水、电等管线和设施,如有损坏及丢失,乙方须负责足额进行赔偿不得将本合同工程或其中任何部分私自转包给其他单位和个人,一旦发现,甲方有权单方面终止合同乙方应按工程及甲方要求组织和配备满足本合同工程要求的人员、材料、设备进场,并纳入甲方的统一管理乙方及其拟进场的主要人员和机械设备应在合同签定后的一周内就位,并要常驻现场进行对本工程的管理、组织和实施,离开工地时必须向甲方履行请假手续上道工序完成后,未经甲方质检人员或监理工程师同意,不得进入下一道工序施工施工现场实行标示牌管理,乙方应写明工作范围、作业内容和质量要求,并认真贯彻执行三检制度(即自检,互检,工序交接检验制度)负责合同规定的保修期内工程缺陷的修复及返工处理,直至合格自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验,若委托甲方完成,甲方要收取相应的费用甲供材料试验费用由甲方承担,乙方焊接的‘钢筋接头其试验费用自行承担乙方应负责协调解决好施工中可能出现的外围环境干扰,其费用自行承担遵守国家有关法律、法规和乡规民约,因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷以及执法部门的追究等,均由乙方自行处理在本合同工程中,业主对甲方的要求以及甲方向业主的承诺,具有同样的制约作用,乙方对此必须接受和服从乙方不得拖欠民工工资及其他相关外欠款,否则,一经甲方发现,甲方有权在结算支付时扣留乙方款项,并有权代其给予支付,乙方对此必须接受并认可乙方必须配备技术人员,并负责施工技术资料的填写和上报工程结束后,环保、复耕必须经甲方验收合格,否则,乙方应承担并支付一定费用(仅指由于乙方原因造成的部分)施工中,乙方必须指定并书面授权专人(要求符合法律规定的自然人或我国公民),负责与甲方进行合同签定、材料签认、收方结算和财务收支等相关工作,授权委托书将作为合同的附件,具有同等的法律效力甲乙双方主要责任人及职能人员名单附后,合同执行中人员如有调整及时备案,作为合同附件第八条工程变更
(一)本合同工程因设计变更所发生的数量增加或减少,其单价不变,仍执行合同工程量清单单价,其费用根据数量变化情况进行调整取消项目将不予结算或进行补偿
(二)本合同工程因设计变更所发生的支付项目变更,其单价将参照合同相关或相近项目单价进行计算,协商一致后将签订合同补充协议,并作为合同附件,具有同等的法律效力
(三)本合同工程的任何变更均不应使合同作废或无效,负责按违约处理
(四)变更工程结算在收到业主批复以及付款后给予结算第九条工程价款的支付与结算
(一)本合同不支付工程预付款,更不借款给乙方,乙方必须具备满足本工程的流动资金
(二)本工程结算实行总量控制并按进度进行的原则在每次结算前,甲方将组织有关人员按乙方实际完成的合格工程数量进行审核和确认,按照结算程序计量和支付工程结算款在收到业主付款后一律通过开户银行转帐支付工程变更按第八条(即工程变更)办理
(三)甲方在每次结算时由物资、机械部门扣除当期发生的材料及机械租赁等费用
(四)乙方应保证甲方支付的工程款专款专用若发现乙方不及时支付本工程的人工费及其他费用,而影响到正常施工时,甲方有权在支付工程款时,按乙方提供的应付款名单代乙方支付
(五)工程进度款支付时扣20%作为工程质保金,工程完工经双方及业主验收合格后,业主返还甲方质保金时视其工程质量情况支付乙方(不计取利息)
(六)本工程保修期为1年,保修时间从业主正式验收合格之日算起,满两年结束
(七)结算中存在的重复或差错,甲方有权随时进行修正或调整,乙方必须无条件接受第十条违约责任
(一)甲方未按合同规定的条款履行的,应承担相应责任(除不可抗力情况外
(二)乙方未按本合同工期完成,合同工期每拖延一天将处以1000元罚款分部或分项工程不能满足施工规范和监理(或甲方)的要求(以监理的书面通知为准),每发生一次将罚款1000元乙方现场施工管理混乱,不听从甲方及监理检查、监督时,每发现一次将罚款1000元若严重违反施工技术规程或发生重大质量事故时,甲方有权单方面终止合同,甚至立即清除出场,乙方必须自行承担修复费用及因此而造成的一切损失进入施工场地的合同人员、材料、机械设备未经甲方书面同意而擅自离场,发现一次将罚款20某某元若乙方在保修期内对缺陷的修复不及时或不彻底,甲方有权指定第三方修理,费用将列转乙方足额承担或在质保金中扣除根据乙方的施工进度、水平和能力,甲方有权调整乙方的工程数量和范围当甲方发现并认为乙方不具备继续施工的能力时,甲方有权单方面终止合同,乙方必须无条件退场,造成的一切损失由乙方自行承担第十一条争议的解决方式合同执行过程中如果发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,采用以下方式解决所有纠纷均提请陕西省咸阳仲裁委员会仲裁第十二条附则合同在执行过程中,业主、监理、甲方所编制的施工计划,对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知、文件以及双方签约人签认的所有资料均作为该合同的组成部分,双方必须共同遵守合同签订后乙方须缴纳(杨家坡便桥的模板安装所剩的工资)做本合同的履约保证金,视其履约情况予以返还未尽事宜由双方在合同执行过程中协商解决,并共同签署补充协议书补充协议与该合同具有同等的法律效力本合同从签字之日起开始生效,保修期满且工程结算完后终止本合同书一式3份,甲方执2份,乙方执1份甲方(盖章)乙方(盖章)法人代表或委托代理人法人代表或委托代理人签字签字电话电话开户行开户行帐号帐号项目承包施工合同9总承包方(以下简称甲方)内部承包人(以下简称乙方)建筑工程质量直接影响到建筑结构的使用功能及安全可靠性为了在建筑工程生产中,严格控制工程质量,认真执行国家,地方及企业制定的施工规范和标准,使之在建筑生产活动中落实到位,双方签订本责任书,要求乙方必须完成本责任书中规定的各项质量指标和工作目标
一、质量指标
二、承包人有权调剂项目管理人员的工作内容,可以加班、加点、兼职的.方式实现减员增效,可用所减人员的一半的工资额按月先给有关人员补助,工程完工后结清但库管员、材料核算员、门卫、巡夜工不得兼职或被取代对不服从分配、不认真工作的职工如理由充分可将有关人员退回公司,另行安排;
三、包工队工程费按进度付至60%〜70%,其余办理竣工验收结算后付款;
四、业务招待费万元,包括全部对外接待和信息咨询费(含质检站)按时间均衡使用;
五、创建安全文明工地费和文明施工措施费用以实结算
三、风险抵押、奖惩条件
(一)、风险抵押
一、协议生效时,承包方交纳风险金抵押万元;
二、承包期满或项目告竣后,按协议条款考核,余额退回
(二)、奖励条件
一、完成承包指标,按阶段结算浮动工资;
二、除个人浮动工资外,其余提成或奖励可自主分配,但承包人(或主承人)不得超出盈余积累部分的60%,其余部分造表分配,报公司财务
三、工程材料节约奖励按预算量的97%控制,节约部分按20%提成,主体工程完工,结算主体工程材料的节约部分,工程具备交工条件,结算装修、安装工程的材料节约部分;
四、周转材料、机械设备按工期以租赁形式核定,节约部分按30%提成;
五、安全指标达标,项目交工后奖励万元;
六、被评为《安全文明工地》或优质样板工地,项目交工后奖励万元;
七、如业务招待费在规定范围内,节约按40%提成;
八、如—年8月底前具备交钥匙条件和—年5月底前全部交付使用,提前一个月都分别奖励全部项目人员二个月的工资(不含浮动工资)
(三)、惩罚条件
一、承包方按阶段完不成指标,浮动工资不预计算,并否决对应的单项奖,必须按照承包方同业主签订的《建设工程施工合同》要求及《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关规定,积极开展施工质量达标和创建样板活动,你项目施工的工程必须达到(省、市级)合格(合格、优良)质量标准
二、质量目标
1.在建工程必须达到一次交验合格,合格率为100%;
2.全无重大质量事故;
3.施工过程中必须严格按照图纸和施工规范施工,不得有发生违反强制性条文的行为;
三、乙方职责
1.严格遵守《建筑法》、《建筑工程质量强制性条文》等国家有关的法律、法规,加强本项目施工质量控制
2.加强项目目标的控制与组织协调,提高对质量、进度、成本的控制和合同、安全、信息的管理,建立健全工程质量保证体系使责任落实到人
3.认真执行施工现场质量管理制度,严格执行质量责任制,自觉履行工序间的“自检”、“互检”、“专检”的三检制度
4.搞好施工现场的“三控、三管、一协调”,确保工程各分部、分项、检验批一次交验合格,做好隐蔽工程质量检查和记录
5.抓好材料质量控制,建立材料管理台帐并做好记录,严格控制进场材料的质量
6.认真执行施工技术交底制度,每道工序施工前必须仔细交底并履行交底与被交底人签字手续
7.针对本工程特点制定相应的专项施工方案,方案要明确工程质量要求、工艺标准、施工难点及注意事项,严防施工质量通病的发生
8.各分部工程完工后及时组织验收,并对安全和功能检验和抽样检测的项目进行认真检查
9.做好工程施工过程中涉及结构安全及使用功能的重要材料构配件及部位的见证取样、送样工作
四、质量缺陷处罚措施乙方如在该工程当中出现质量缺陷,除应承担返工修复相应的经济损失外,另接受甲方以下处罚造成一般质量事故(经返工修复后能达到原定标准),及因质量原因下发的监理通知单,但引起业主及监理投诉,每次罚款1000元;造成重大质量事故(经返工修复后虽能满足使用功能及结构安全性能,但不能达到原定标准),每次罚款20某某元;造成严重质量事故(经返工修复后不能满足使用功能及结构安全性能),公司有权拒付所有工程款,乙方还应承担所有损失引起当地质监部门处罚的质量事故,承包管理中心在工程款支付中扣除乙方质监部门罚款的50%金额,作为对甲方社会声誉受损的补偿总承包方内部承包人代表人身份证号年月日年月日项目承包施工合同10甲方乙方依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实和信用的原则,双方就发展有限公司开发的大润发国际广场项目边坡支护人工挖孔桩施工事项协商一致,订立本施工承包合同
一、单位工程概况工程名称工程地点
二、承包范围人工挖土方(成孔)、人机破岩石层(入岩层)、护壁、抽水、送氧、通风、清淤渣、护壁钢筋笼制作及安装绑扎、桩芯碎灌注振捣及施工安全风险等全部内容
三、承包具体工作内容乙方承包各项内容均包括熟悉施工图纸,布置操作地点,自检并配合受检,做好文明施工安全工作做好半成品的保护工作直至承包内容全部完成交付给甲方,做好孔内抽水、清孔、送氧、通风等工作乙方负责打到卵石层后扩底护壁钢筋的绑扎和安放(乙方应承担钢筋笼绑扎的附带材料如电焊条、扎丝、铁丝等;固定钢筋笼至设计标高、校中)做好现场护壁混凝土浇捣包括混凝土振捣密实,配合试验人员做好碎试块及坍落度试验
四、承包方式
五、承包合同工期总日历天数28天(有效工作日停电、停水和不可抗拒因素除外)开工日期20_年10月27日竣工日期20—年11月22日
六、施工质量乙方严格按照施工图纸、技术规范、安全操作规程进行施工,按现行施工验收规范进行验收合格由于乙方施工质量问题导致返工的材料和人工及检测费用等由乙方承担所有损失质量要求为合格
七、工程量计算方式及承包价款
(1)承包方式包工不包料
(2)合同价款的确定
①根据双方签字的‘每根桩桩长计算单桩工程量;总工程量为各单桩工程量之和;
②实桩价格按每立方米人民币壹佰捌拾元(180元/计价,空桩按每立方33米壹佰陆拾元(160元/计价;(其桩芯为25碎,本工程合同包括桩基检测协
③单桩工程量计算=[(桩径+护壁)2+4某]某(桩长一扩大头高)+扩大头方量
④工程造价二各单桩工程量之和某180元/3+各单桩空桩之和某160元/(以上单价不含税金、水电费)
八、工程付款办法桩基合同签订,乙方付甲方保证金贰万元整(元整),乙方施工人员30个班组进场退还保证金贰万元桩基开工后五天内甲方付乙方生活费贰万元整(元整),中途视情况支付乙方生活费,成孔验收挖孔人员退场前付至总款的60%,浇筑混凝土后付总工程款10%,在桩基验收合格后付总工程款20%,年底付清余款10%本工程不含税,工程o款结算乙方只开具收款凭据
九、双方权利和义务甲方提前3天通知乙方进场,进场后甲方对其进行安全三级教育、文明施工、图纸及施工技术交底、进度计划等交底甲方提供300电力进入施工现场;工程用水及生活用水到工地;甲方负责运输道路畅通,提供排水通道,协调周边关系乙方必须有一定操作技术水平,保证施工现场施工人数并保持人员的相对产品质量符合验收标准,工作过程中班组加强自检并记录,合格后报监理及甲方进行验收,记录桩孔深度和标高每道工序验收合格并办理工序交接手续后方可进行下阶段施工出现不合格品由乙方无条件返工并赔偿有关损失;乙方在施工过程中遇有疑难问题对施工有阻碍时,乙方不得无故半途退出施工,如无故停工造成损失由乙方承担一切责任进度要求如下共30个施工班组,如低于30个班组,将视情况进行处罚按合同规定的时间如期交工和交付验收;如乙方由于自身原因延误工期,每天按总工程款的1%予以处罚,在结算总工程款中扣除文明施工乙方必须做好文明施工安全乙方进场前必须认真接受三级安全教育,安全技术操作规程的培训、交底,乙方必需设立质量、安全员,每日召开班前会,负责本班的质量、安全工作及时做好孔口安全围护,对不按安全操作规程施工的,甲方、监理可责令其立即停工,整顿并作罚款处理,如乙方人员因不按操作规程或交底施工而出现工伤事故的,费用由乙方承担乙方人员进入工地必须戴好安全帽,不得酒后上班,不准穿拖鞋或赤脚上班,如有违反,每发现一次1人次罚款50元注意卫生,不得随意大小便,不得在工地和宿舍内酗酒、闹事、打架、赌博、偷盗情况严重者,送公安机关处理乙方自行负责与管理垂直运输机械、小型工具如尺、吊蛇、扎勾、铁铲、锄头、安全帽等乙方收到甲方工程款后,必须尽快发放至劳务人员手中,并建立工资发放登记表,交一份到项目部存档,作为农民工工资发放依据乙方必须确保工人人身安全,施工现场的安全一切由乙方自己负责,发生费用自理,做到文明施工,施工人员必须服从业主单位、监理单位及甲方相关管理人员的管理,严格执行甲方的安全章制度甲方指定同志为工地代表,乙方指定同志为工地代表,负责办理签证手续,协调处理相关事宜
十、违约甲方发现乙方在质量、进度、安全、文明施工等各方面未能满足要求的,经监理提出整改而拒不实行者,可解除合同,撤离施工现场由此发生的损失费用由乙方承担乙方在现场滋事、打架斗殴等进行违法活动者,按甲方有关制度予以处罚并交由司法机关处理对于乙方的质量问题,甲方有权根据质量的严重程度进行处罚
十一、争议履行合同中若甲、乙双方发生争议,双方应本着实事求是的态度协商解决,协商不下时,由工程地法院起诉
十二、其它本协议未尽事宜,双方可经过协商另行补充
十三、合同管理本合同一式二份,双方各执一份,具同等效力合同经双方签字后即发生法律效力,至工程完成,结清工程款后失效甲方(盖章)乙方(盖章)—年—月—日—年—月—日项目承包施工合同11发包方县农机监理站电话____________承包方_____________电话____________依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,甲方农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同
一、工程概况工程名称农村公路建设项目
1、路基长5公里,路面宽
3.5米,总计整修面积平方米,中标价万元
2、路面长5公里,路面沙化宽
3.5米,厚15厘米,总计沙化面积平方米,中标价万元
3、铺设涵洞4道,涵洞深
3.5米,中标价万元工程内容路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑
二、工程承包范围承包范围施工设计全部内容
三、工程价款及支付方式合同价款金额合计(大写)万元(人民币)¥万元工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方
四、双方的权利义务
1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格
2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工
3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工
4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同
5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的.法律责任
6、乙方在施工过程中,确保施工安全若出现工伤等安全事故,由乙方负责若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿
7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理
8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担
五、违约责任
1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按元/天支付违约金
2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回
3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负
4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回
六、合同工期开工日期竣工日期合同工期总日历天数天
七、质量标准工程质量标准合格
八、承包人向发包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
十、合同生效合同订立时间合同订立地点本合同双方约定签字盖章后生效发包人(公章)承包人(公章)日期___________项目承包施工合同12发包人(全称)承包人(全称)为保证(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规,规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目具体质量保修内容双方约定如下
二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;土建工程为2年;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;供热及供冷系统为2个采暖期及供冷期;电气管线、给排水管道、设备安装[含电气(器)、通风、照明、消防、防雷等设备]为2年;装修工程为2年;住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;在没有明文规定下,参照建设工程质量保修条例,双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修;绿化工程为工程全部完工初验合格后一年市政工程、公路工程、水利工程、路灯维护及安装工程、道路交通标志标线工程1年
三、质量保修保质责任
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除
2、发生须紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担
3、在保修期内,如发生涉及结构安全的质量问题,发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告,并采取安全防范措施,由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人负责实施保修因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任
4、保修完成后,由发包人组织有关单位人员验收
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的5%0质量保修金不计利息
五、质量保修金的扣出及返还发包人在应付款中扣出在保修期内承包人应按保修内容进行保修,若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的,发包人则安排其它公司修理,在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出在工程竣工保修期满,承包人完成工程存在质量问题的整改,并按照《南宁市市政设施建设项目竣工移交管理暂行规定》(南府发[20某某]86号)的要求,签署了《市政工程保修期满存在问题整改复检鉴定表》后的14个日历天内,发包人将质量保修金(不计利息)退还承包人
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署发包人承包人法定代表人法定代表人或委托代理人或委托代理人经办人_____________年月日项目承包施工合同13发包方(甲方)____________________承包方(乙方)____________________经甲、乙双方充分协商,甲方同意将本公司承揽的施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下条款,望共同遵守
一、工程概况
1.工程名称______________________
2.工程地点______________________
3.工程内容______________________
二、承包范围
1.甲方承揽的的土建工程、装饰工程、水电工程,建筑面积约m2,具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工
2.装饰标准约室外外墙装饰为墙面瓷砖,线子为真石漆,室内墙面天棚为现浇板面,地面为现浇板面
3.梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做累计完成总进度指标补发浮动工资;
二、承包方—年底完不到进度的80%自动离职,并以差额的百分比从_________万元抵押金中减亏;
三、如发生重大人身、设备事故,所发生的费用,除包工队应承担的部分外,承、发包方按46分摊;
四、工程材料浪费按预算量的97%控制,超耗部分按10%罚款;
五、周转材料、机械设备按工期以租赁形式核定,超耗部分按15%罚款;
六、如—年8月底前未具备交钥匙条件和—年5月底前不能全部交付使用,推后一个月都分别罚全部项目人员一个月工资(不含浮动工资)
四、双方责任
(一)、发包方责任
一、负责协调材料供应部门按计划,保质、保量将材料供应到指定现场;
二、负责指导承包方开展项目内部管理工作;
三、负责对项目安全、质量、进度等施工组织进行监督管理;
四、负责配合承包方开展对外的协调工作;
五、负责对项目技术工作进行指导,并对施工技术进行把关;
六、负责在对包工队管理中给项目管理创造条件,以确保项目施工管理中,政令畅通;
七、负责审批及协调有关部门及时给包工队拨付工程进度款及生活费
(二)、承包方责任
一、负责编制施工组织方案,经发包方审定后组织实施;
二、负责编制材料、周转材料、机具设备使用计划;
三、负责对包工队进行管理,及时处理和解决发生的各种矛盾和纠纷;
四、负责整个项目的施工组织,确保项目保质、安全、按期交工;
五、负责调剂解决施工中停水、停电、待料所引起的施工组织;
六、负责对项目全部管理人员的组织管理;
七、负责对项目全部员工进行安全交底,安全教育和宣传,严格执行安全技术标准;门窗地下车库不负责挡土墙,如需做按《99建筑工程定额》计算
4.水电工程为现浇板设置暗管底盒,梯间预留穿线管道,户外排水及给水按图纸施工,户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止
三、承包方式按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包
四、工程工期
1.工程总施工工期为一日历天,工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准,开始计算施工工期
2.竣工时间以开工日期起至第一天为止
3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内
五、工程验收
1.乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责
六、工程质量质量要求乙方在施工过程中严格按照国家有并《建筑施工规范操作规范》省市的有关规定和设计图纸要求组织施工,工程质量等级达到合格
七、安全安全施工与检查,乙方遵守工程建筑安全生产有关管理规定,严格按国家安全生产标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员,依法实施监督,检查采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由乙方措施不力造成的安全事故,由乙方承担责任
八、工程价款的结算方式
2.乙方承包范围内工程造价约为万人民币,具体总造价待工程竣工验收后按实际面积实行,平方米造价包干的形式计算,地下车库标准层按平方米造价包干计算
3.本合生效后,甲方需要进行设计变更或增减建筑面积仍按本条1条条款约定结算工程价款,若甲方需要新增工程量时,甲乙双方须另行签定补充协议,本工程乙方承包锥击管桩每根米内,若施工时,遇到超过米的,则全部由甲方负责
九、工程分阶段划分及工程款支付
1.乙方自备资金施工至门面一层楼面完工,甲方按地下车库至门面一层已完工程量,向乙方支付工程总造价的%的工程款,乙方施工到屋封顶,甲方则按每一层实际已完工程量向乙方支付总造价的%的工程款,本合同第
二、三条项目全部交付验收合格后再迟天内付清工程款的%o
2.乙方提交的相关各项施工,结算资料完工并经甲方确认后,付清全部工程款的%,余下的%工程款留置甲方作为乙方的质量保证金,工程交付年后,无质量问题,由甲方如数支付给乙方
十、质量保修
1.基础主体结构工程保修按工程的合理使用年限为年
2.屋面防水工程,有防水要求的卫生间,屋面和外墙面的防渗漏为年
3.电气管道,给排水管道装饰工程为年
4.室内墙面,裂缝保修年
5.结构出现裂缝,亮度mm,乙方负责用环氧胶泥修补,超过mm用碳纤布修补,以上所产生的费用由乙方负责
十一、双方的职责和义务
1.甲方负责当地的一切纠纷包括打桩期间因打桩造成周边房屋开裂或其它干扰乙方施工的其它因素
2.施工前施工中和竣工后,涉及必须甲方出面时,甲方须条件配合
3.甲方应把工地水源、电源接到施工区内,因甲方原因导致工程停工,则甲方应负责赔偿乙方在停工期间所造成的直接经济损失
4.乙方责任1应严格信守双方的协定按照施工图纸和现行和有关规定施工2接受甲方监理单位、市建筑工程质量监督站和安监站对工程材料、工程质量进度安全的监督和检查
(3)设计图纸中不明确之处或乙方在施工过程中发现重大质量隐患时应向甲方设计部门研商解决方案
十二、附则本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效本合同在履行过程中发生争议,可向市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼甲方(签章)乙方(签章)电话电话年月日年月日项目承包施工合同14甲方乙方根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议
一、工程概况分包范围工程分包方式工期年月日一一年月日(共天)工程质量本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工,施工质量达到合格标准合同价款(暂定)¥
二、甲方责任1)由甲方工地项目部全权负责合同履行,对工程质量、施工进度进行督导、检查,组织人员进行技术、安全交底等,对隐蔽工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作,协调各分包工队之间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作
三、乙方责任1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训I,佩带胸牌安全帽上岗,工牌由甲方统一办理,并收取工本费某某元,某某元押金(押金可退还)如有丢失工队全部承担,费用某某元/个每日上班无胸牌或故意不带胸牌着,不准进入施工现场,并处罚某某元安全帽由分包负责人在甲方库房统一领取并进行登记,安全帽成本某某元/顶,如有丢失,此款从工程款中扣除2)乙方进场施工人员,不论工种,均须穿甲方要求的工作服,并保持清洁工作服分包负责人在工地库房统一领取,工作服成本费每套某某元,公司每套补助某某元工队每套承担某某元,此款从工程款中扣除如发现不穿工作服进场施工者每次罚款某某元(实行单价包死据实结算兀3)乙方施工前应对本工程图纸,现场及甲方要求进行认真评估,乙方严禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同,否则甲方有权不付工程款,且由此造成的一切损失由乙方负责4)施工所用材料,分包负责人应提前三天将材料计划单签字后交甲方项目部,经审核由甲方专人采购(接单三天内到场),材料运到现场按工种或承包段由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要求存放整齐,如无人搬运上楼或拒不派人搬运上楼,由甲方派人搬运上楼,所有费用由乙方承担5)乙方施工现场必须由专人负责,全权处理现场发生的一切事情,并督促所有人员,合理安排,保证施工质量和安全生产,现场负责人未经甲方代表同意擅自离开一次罚款某某元以上6)材料领取时应由乙方负责人专人领取,严格按照甲方材料领取办法执行,不冒领,不多领,不故意囤积,以免造成材料资金积压浪费,从而影响其它分包队的正常施工如因现场实际情况有超出定额使用材料部分的,乙方必须提前报甲方予以签字认可7)材料使用应本着节约的原则,讲究成本,追求效益,木工板,木龙骨等边角碎料一定要充分利用,钉子、直钉等辅料应用边角碎料做专用工具盒集中存放,不得随地抛撒,如发现随意丢弃,甲方管理人员将视其情节进行处罚8)乙方施工产生垃圾,由甲方派专职保洁人员负责清理,费用由甲方根据工种由乙方工队进行平摊9)乙方施工中所用工具及所用耗材(如切割片,角磨片,钻头等)均由工队自行购买,甲方只供主材和正常施工辅料10)乙方施工人员不得在工地住宿,起灶做饭,生活问题由乙方自行解决11)每天下午600甲方在项目部办公室召开各工队负责人及相关技术人员施工例会,集中研究工程质量,文明安全等问题每次例会如乙方代表迟到一次罚款某某元,无故不到者罚款某某元12)乙方所用各种电源,甲方只提供分层配电箱及配套控开,并负责架设一道照明电源线,其余施工用线均由乙方自行解决,甲方提供的每层配电箱及照明电源线,乙方需进行保护并保证原有数量,如有丢失或人为损坏,费用均由乙方平摊处理13)乙方施工队人员不准在施工现场吸烟,使用电炉子烧水,如有违反每人次罚款某某元,并通报处理14)乙方施工人员上厕所必须到指定地点,如在工地随地大小便,发现一次罚款某某元,并在每日工程例会上由层段负责人进行检查15)乙方所有施工人员必须严格执行甲方制定的《安全生产管理办法》、《安全用电管理办法》、《工地现场施工管理办法》、《文明卫生管理办法》、如有违反,按相关规定处罚或处理16)乙方应在工程设施未移交甲方以前对施工现场一切设施和工程半成品、成品进行保护工作,如墙体维护,地面覆盖等(材料由甲方供应)
四、工期约定1)因甲方未按协议完成工作或未按时提供材料影响工期,工期顺延2)因乙方责任不按期开工或上人、中途故意停工影响工期,工期不顺延,每延误一天罚款某某元3)因设计变更或因甲方原因造成停电,停水及其它不可抗力因素影响导致停工8小时以上(累计一周计算)工期顺延
五、工程质量及验收的约定本工程所用材料及工艺以甲方交给乙方的工程施工图纸,设计方案变更及现场变更通知为准,严格按照国家规范(电器安装施工验收规范-20某某)要求细致进行质量验收本工程应达到国家规范质量评定合格标准甲乙方应进行相应的‘隐蔽工程验收,过程中实行“三交接”验收手续,每道环节均由专人负责,层层把关,若甲方验收时因不合格而要求乙方整改,由此产生的费用或延误工期由乙方负担,工期不予顺延由于乙方偷工或不按要求操作造成质量事故,其返工费均由乙方承担,工期不顺延
六、价款及决算的约定本工程双方商定以“固定单价、工程量按现场实际计算”的计价方式,在本合同生效后,甲方分次按下列规定支付人工费,具体为施工期间甲方按现场实际发生工程量(随甲方进度款支付总款70%)本工程完工后,以甲方签字验收为准,付至工程款的70%.待决算完毕后付完总价[留结算总价的5%作为质量保证金
七、奖励与违约责任乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料成品保护,及原建筑物成品如造成损失,应照价赔偿未经甲方同意,随意更改施工图纸或施工工艺,造成工程质量不合格,由此产生的返工费用由乙方全部承担因一方原因,导致分包合同无法履行时,应通过对方,办理合同终止协议,并由负责方承担赔偿对方由此造成的经济损失若工程质量一次验收达不到合格率100%,乙方愿意承担违约金某某元
八、争议和纠纷处理本合同在履行期间双方发生争议时,在不影响工作进度的情况下,双方可采取协商或找相关部门进行协调当事人不愿意通过协商或调解解决纠纷时,可向当地仲裁机关或人民法院起诉
九、附件本合同一式三份,甲方两份,乙方一份本合同内容完成后自动终止
十、补充条款乙方进场施工,应保证自己工队所有人员的人身安全,如在施工中发生伤残等安全事故,不论事故大小,责任均由乙方自行承担,甲方不承担任何相关责任,甲方合同单价已包含工人施工期间的人身意外保险乙方进场施工,如中途撤场或停工,甲方除停付乙方所有工程款项外,其分包工作内所有工程量由甲方重新指派或委托其他施工工队继续施工,应付工费均从乙方工程款中支付,乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款
十一、单价约定单价见后附表甲方乙方法定代表人法定代理人代理人代理人电话电话年月日年月日项目承包施工合同15甲方乙方为了明确双方的责任,保证工程质量,安全及时完工,经双方友好协商,甲方将河南县文化广场(上下水暖、电、消防、避雷接地、临时接电、接水等)所有工程承包给乙方施工,现签订以下协议,望甲乙双方遵照执行
一、工程地点河南县文化广场
二、建筑面积按实际地平方面积计算,每平方单价为45元
三、付款方式按工程款进度付款,按合同价款扣除质量保证金5队经甲方监理验收合格后一次性付给乙方工程款,所干的活出现问题由乙方负责维修,满一年的剩余5%维修金一次付清
四、工程质量严格按照图纸要求施工,质量标准的评定以国家或行业的.质量检验评定标准为依据工程保证验收合格,如验收不合格,需要返工时一切经济损失和责任由乙方全部负责承担
五、安全生产、文明施工按操作规章施工,不得违章作业,若乙方不听甲方管理人员安排,出现安全事故一切由乙方自行负责承担,严禁在上班时间吃酒闹事,违者后果自行负责
六、在施工中途无故不上班退场一切后果由乙方自行负责承担
七、如乙方安装时,砸烂板墙、配电箱、消防栓由乙方自行负责补好
八、乙方向甲方承诺按协议约定进行施工,竣工并在质量保修期内承担工程质量保修的全部责任
九、本协议一式两份甲乙双方各执一份本协议未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决本协议自签字之日起生效甲方乙方签字日期年月日第47页共47页
八、负责对项目工地现场的材料、周转材料及机具设备进行管理;
九、负责申报创优计划或创《安全文明工地》计划
八、其它:
一、承包人要积极与公司其它相关部门配合工作,要想办法降低施工成本;
二、公司有关部门要积极支持工作;
三、承包人要认真协调外部关系,接待好外来检查人员发包方承包方包保方联系方式联系方式联系方式项目承包施工合同2甲方身份证号乙方甲、乙双方本着友好合作精神,就甲方承包经营乙方公司经营范围内有关拍卖业务事宜,经双方共同协商,达成如下协议
一、甲方以公司执行董事名义在外对法院、海关、银行、资产公司、财政等相关单位承接拍卖业务,期间办事所发生的费用由甲方负担,乙方无须承担
二、甲方联系到的有关单位的.拍卖业务,由甲方负责联系乙方已联系的单位的业务,由乙方派员联系,不与甲方的业务发生冲突
三、甲方所承接的业务,如遇任何不便,公司有义务出面进行协调解决
四、甲方在外承接的拍卖业务(包括深圳、惠州在内全国范围),拍卖成交后佣金收入(扣除单独刊拍卖公告费和营业税后),按甲方占80%作为甲方的报酬(包括甲方有关人员及甲方的其它费用等),乙方占20%的比例进行分配,其中乙方人员工资、税收由乙方公司负责
五、佣金到乙方账户后,分成部分应于五天内全部支付给甲方,乙方不得以任何理由减少或扣押佣金提成大额部分,由甲方提供账户以转账方式支取
六、合作期限暂定贰年,即从二零一一年七月一日至二零一三年七月一日止,期满经双方同意胃延长协议,否则本协议与聘任书自动终止
七、合作期间双方不得违约,如违反本协议,可提交有关部门仲裁,如双方不服从可向人民法院进行起诉
八、对本协议如需补充,可签订补充协议,所签协议与本协议具有同等法律效力
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份,本协议书自双方代表签字之日起生效甲方代表签字(盖章)乙方代表签字(盖章)日期项目承包施工合同3甲方(发包方)负责人乙方(承包方)负责人经甲、乙双方充分协商,甲方同意将本公司承揽的施工项目以内部责任的形式承包乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下条款,望共同遵守
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容
4、承包范围
5、承包方式
二、工程工期
1、工程总施工工期为日历天,工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准,开始计算施工工期
2、竣工时间以开工日期起至第天为止
3、以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内
4、如遇不可抗力因素,经双方协商后,工期顺延
三、双方职责
1、甲方职责1负责施工前的准备工作,保证工程交接时符合施工条件2及时交付图纸,设计变更时要及时与乙方协商3对工程进行安全监督、检查4工程竣工时,及时组织人员进行验收5按时支付工程款,不得无故拖延
2、乙方职责1熟悉图纸与合同的所以内容2积极配合甲方在设计变更时的工作3安全生产,文明施工,酒后不得作业,不得穿拖鞋进场4工程完工时及时通知甲方验收
四、工程质量质量要求乙方在施工过程中严格按照国家有关规定和设计图纸要求组织施工,工程质量等级达到合格
五、安全施工与检查乙方遵守工程建筑安全生产有关管理规定,严格按国家安全生产标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员,依法实施监督,检查采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由乙方措施不力造成的安全事故,由乙方承担责任
六、工程价款的结算方式
1、乙方承包范围内工程造价约为万人民币,具体总造价待工程竣工验收后按实际面积实行
2、本合同生效后,甲方需要进行设计变更或增减建筑面积仍按本条第一款约定结算工程价款,若甲方需要新增工程量时,甲乙双方须另行签订补充协议,
七、工程验收
1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等
2、竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责
八、违约责任本合同的履行过程中,任何一方违约都要向守约方承担违约责任,负责守约方因此受到的所有损失
九、争议解决因本合同的履行,双方发生争议,都应先协商解决协商不成的,任何一方均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼
十、附则
1、本合同一式份,双方各执份,具有同等效力
2、本合同自双方签字盖章后生效,自合同全部履行完毕后失效,
3、本合同未尽事宜,双方协商解决甲方住址代表人联系方式合同签订地合同履行地签订时间年月日乙方住址负责人联系方式合同签订地合同履行地签订时间年月日项目承包施工合同4甲方—装饰工程有限公司乙方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议
一、工程概况分包范围工程分包方式工期年月日一一年月曰(共天)工程质量本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工,施工质量达到合格标准合同价款(暂定)¥
二、甲方责任1)由甲方工地项目部全权负责合同履行,对工程质量、施工进度进行督导、检查,组织人员进行技术、安全交底等,对隐蔽工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作,协调各分包工队之间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作
三、乙方责任1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训I,佩带胸牌安全帽上岗,工牌由甲方统一办理,并收取工本费一元,一元押金(押金可退还)如有丢失工队全部承担,费用一元/个每日上班无胸牌或故意不带胸牌着,不准进入施工现场,并处罚一元安全帽由分包负责人在甲方库房统一领取并进行登记,安全帽成本一元/顶,如有丢失,此款从工程款中扣除2)乙方进场施工人员,不论工种,均须穿甲方要求的工作服,并保持清洁工作服分包负责人在工地库房统一领取,工作服成本费每套一元,公司每套补助_元工队每套承担一元,此款从工程款中扣除如发现不穿工作服进场施工者每次罚款一元(实行单价包死据实结算)3)乙方施工前应对本工程图纸,现场及甲方要求进行认真评估,乙方严禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同,否则甲方有权不付工程款,且由此造成的一切损失由乙方负责4)施工所用材料,分包负责人应提前三天将材料计划单签字后交甲方项目部,经审核由甲方专人采购(接单三天内到场),材料运到现场按工种或承包段。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0