还剩39页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
(热)内部承包合同15篇内部承包合同1甲方(以下简称甲方)乙方(以下简称乙方)为了建好工程,甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议工程名称工程地址建筑面积约5000m2建筑结构砖混结构承包方式包工包料工程造价含价有税费300元/m2合同工期总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算因不可抗力因素顺延本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理施工中的具体要求质量要求本工程的质金以国家和建设方,甲方的.具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准安全责任乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责估算及付款方式估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,得进入施工现场,工地上严禁男女混居,如发现每人每天处于壹佰元罚款,并负责由此造成的一切后果
12、乙方如在工程施工中发现质量、安全、文明施工问题的,甲方有权处罚,并从中扣除
七、违约责任
1、乙方不执行安全生产和工程质量规范,发生安全生产事故或工程质量问题,一切责任由乙方自负,并向甲方支付总工程费用1%的违约金因发生工程质量问题必须返工时,乙方应赔偿该项目工程全部的材料费,返工人工费自负
2、乙方承包的工程质量达不到优质,管理达不到标化现场及文明工地要求的,乙方必须向甲方支付总工程费用1%的违约金
3、乙方如在中途退场,造成半拉子工程,甲方视乙方为严重违约行为,有权终止履行合同,除已付生活费外,乙方必须无条件同意将其余工程费用全部作为对甲方的损害赔偿
4、乙方不能按照约定工期完成,应承担违约金(违约金计算每拖延一天一元计)
八、合同生效合同订立时间年月日—合同订立地点现场办公室本合同双方签字生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日内部承包合同4甲方_________乙方_________甲方将工程的施工任务交给乙方,代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任,经双方讨论认可,达成如下协议
一、工程名称_________________________
二、工程地点_________________________
三、甲方责任
1、甲方负责办理施工项目各种手续
2、负责乙方施工的各种机械设备
3、帮助解决工程上的疑难问题
4、督促乙方搞好安全
5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续
四、乙方责任
1、完成业主与建设方签订的施工合同
2、负责工程上的人事、质量、安全及税收
3、负责工地上的资金支配权
4、负责工地上的机械设备管理与维修
五、核算本公司各工地单独核算、亏盈自负,建设方所付工程款甲方不能私自动用工地所发生的‘费用由承包人负责
六、资金与帐务管理各工地上交总价款的配合费%,属公司行政管理人员的工资费用
七、缴款时间各工地不管建设方欠款多少,必须分两次收完,主体实付一半,初验前必须付清
八、工程验收乙方必须注意工程质量、安全,作到百年大计,质量第一的原则,服从甲方行政管理,接受甲方对质量、安全的监督检查
九、资料乙方房屋竣工后,必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管
十、本协议一式四份,双方各2份甲方(签章)年一月―日乙方(签章)内部承包合同5经公司研究指派项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),混凝土分项工程交由小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行
一、承包项目本工程所有混凝土的浇灌
二、承包方式包工不包料(包工即包拌、包运、包捣固),不得转包
三、承包价格基础碎元/m3,主体碎元/m3,零星碎____________元/m3o
四、工期要求从工序交接日起,基础硅在天内要完成,主体每一层柱在天内要完成、每一层板在天内要完成
五、质量与施工要求
1、现场搅拌的性应将材料过磅正确后入料搅拌
2、拌制碎采用饮用水
3、碎运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过碎的初凝时间,同一施工段应连续浇筑
4、碎的施工缝应设置在结构受剪力较小的部位,楼梯的施工缝应设置在第三个踏步处(即梯负弯矩筋的末端)
5、墙体的抗震构造柱不得与框架结构同时浇筑,应待砖墙砌筑完成7天后方可进行碎的浇灌;并与上端的框架梁接触处采用柔性连接
6、柱、梁、板、的混凝土应在浇筑完成后12小时以内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态
7、对于普通水泥拌制的混凝土养护时间不得少于7天,对有抗渗要求的地下室、水箱、屋面等於其养护时间不得少于14天
8、碎强度达到L2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装柱筋、柱模和堆放材料等活动
9、在板面铺设水平运输架路时,架路的下方应先铺上一层彩条塑料布,以保证运料斗车掉下的混凝土不会直接粘结在模板上
10、对碎出现的一般缺陷,可由公司内部按技术处理方案进行处理,并重新检查验收
11、对税出现的严重缺陷,应经监理(建设)单位认可的处理方案进行处理,并重新验收
12、为保证板面的标高和平整,除了对四周模板内侧弹上水平控制和柱筋上标注水平点外,尚应设置移动灰饼
13、如果浇筑过程中巧遇下雨,应用彩条塑料布遮盖板面,要迅速做好产品的保护工作
14、班组长应从始至终在现场跟班、调度和指挥该班组工人认真做好碎的捣固工作
15、除了以上交底要求外,尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程等;并严格执行工程建设强制性标准
六、安全要求
1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定
2、铺设车道板时,两头需搁置平稳,并用钉子固定,在车道板下面每隔
1.5m需加横楞、顶撑,2m以上的高空架道,必须装有防护栏杆
3、车道板上应经常清扫垃圾、石子等以防行车受阻、人仰车翻
4、用塔吊、料斗浇捣混凝土时,指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合,当塔吊放下料斗时,操作人员应主动避让,应随时注意料斗碰头,并应站立稳当,防止料斗碰人坠落
5、车道板单车行走不小于
1.4m宽,双车来回不小于
2.8m宽
6、在运料时,前后应保持一定的车距,不准奔走、抢道或超车
7、到终点卸料时,双手应扶牢车把卸料,严禁双手脱把,防止翻车伤人
8、离地面2米以上浇灌过梁、雨篷、小平台等,不准站在搭头上操作,如无可靠的安全设备时,必须戴好安全带,并扣好保险钩
9、使用振动机前应先检查电源电压,输电必须安装漏电开关,保护电源线路是否良好
10、电源线不得有接头,机械运转应正常振动机移动时不能硬拉电线,更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉,防止割破、拉断电线而造成触电伤亡事故
11、井架吊篮起吊或放下时,必须关好井架安全门,头、手不准伸入井架内,待吊篮停稳,方可进入吊篮内工作
12、使用振动机的工人应手戴绝缘手套,脚穿绝缘橡胶鞋
13、严禁酒后上班
14、严禁安全帽放在一边不佩戴
15、所有的工人都不得从高处向下扔掷模板、工具等物体
16、在楼板临边倾倒混凝土浆时应注意防止混凝土浆掉到外架中而弹伤人员o
17、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业
18、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽
19、班组如果因劳力不足需要再招新工人时,应事先向工地报告
20、新工人进场后应先经过三级安全交底,并经考试合格后方可让其正式上UL4冈
21、新工人进场应具有四证,即职业技术证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证
七、奖罚条件
1、按时完成奖励元;因劳力不足而不能按时完成扣款____________元/天
2、质量经有关部门检杳后受表扬的奖励元;反之,检杳不合格则承担整修、返工费用并每拖延一天,工地给予罚款元
3、因违反操作规程造成安全与质量问题,造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责
4、因工地原因造成中途停工1个小时以上的,甲方应付乙方每人每小时______y uo
5、严禁出现重伤以上事故,轻伤事故每发生一起,均扣工资y Lo
八、结算方式采用现金支付形式,基础完成经验收合格的第2天支付的工程款,主体完成经验收合格的第2天支付/的工程款,余款在个月内全部付清
九、仲裁与调解如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解
十、补充事项本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得返悔本合同书一式2份,甲、乙双方各执1份经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效单位工程负责人(甲方)承包班组长(乙方)__________________联系电话______________________________________________联系电话______________________________________________内部承包合同6发包人________________________承包人________________________第一章总则第一条为加强项目管理以及对承包人的过程监控力度,提高项目赢利能力,明确长沙事业部与承包人的责、权、禾I」,实现公司与承包人双方利益最大化的实现,同时规避项目管理风险,依据公司及长沙事业部有关办法及相关规定,制订本条款第二条本条款共分五章,包括总则;定义;承包范围及承包方式;风险抵押;工程价款;第三条承包人认同并遵守事业部(公司)关于现场施工技术、质量、安全、文明施工、CI管理的有关规定严格按本合同附件中所列事业部(公司)的质量管理体系文件和各项管理制度进行现场管理,接受事业部(公司)按企业规定对现场进行的各项检查、指导、监督第四条本承包合同是以公司与业主签订的施工合同(以下简称主合同)为基础,本承包合同未作规定的,均按公司与业主所签订的施工合同文件执行,承包人必须无条件的全面履行主合同第五条本条款适用于长沙事业部所属内部合作项目第二章定义第六条内部合作项目;承包人内部合作项目指经初步测算为预亏或赢利空间较小,利润率不高的自营项目,为了提高项目赢利水平,拟采用自营项目的过程监管方式,外部合作项目的核算方式运作的新的项目管理承包模式采用A方式,承包人指项目经理个人;采用B方式,承包人指项目承包班子成员,承包人原则上为公司内部员工第三章承包范围及承包方式第七条承包范围主合同承包范围内的全部工程内容承包人包工包料,包质量、包工期、包安全、包成本、包文明施工选用以下两种方式之一进行承包A方式项目经理个人承包方式(商务经理由事业部委派),原则上合同额在万元以下的工程适用项目经理个人承包方式B方式项目承包班子集体承包方式(也即项目内部股份制合作承包),原则上合同额在万元以上的项目适用项目承包班子集体承包方式项目承包班子成员(或项目股东)在合作协议条款中明确c方式公司内部模拟股份制,项目承包班子与公司共同作为股东实行股份制承包方式第四章风险抵押第八条采用内部合作项目管理的项目经理或项目承包班子成员(或项目股东)均需缴纳风险抵押金,其中实行项目经理个人承包方式的项目,项目经理承担全部风险抵押金;实行项目承包班子承包的项目,风险抵押金项目经理承担40-50%,其他项目承包班子成员(其他项目股东)承担50-60%,风险抵押金具体金额在本合同协议条款中明确第九条本承包合同自签订之日起十天之内,承包人需到财务资金部缴纳风险抵押金;风险抵押金原则上以现金缴纳,特殊情况承包人可以用有价证券、房契及实物抵押等形式缴纳,抵押其间不计算利息,财务资金部出具收款收据或抵押凭证,未按期缴纳风险抵押金的视同放弃承包人资格;第十条风险抵押金在项目竣工、成本核算完毕且项目上缴指标达到承包合同目标时,全额返还(不计利息);如上缴实际低于本承包合同指标时,则以风险抵押金抵扣,直到扣完为止以现金形式上缴的风险抵押金将视作公司对该项目的资金投入,可用于该项目的生产第五章工程价款第十一条本工程造价最终以甲方审核并经业主及审计部门审定的结算造价为准主合同结算参照事业部(公司)相关管理办法由承包人全面负责办理甲方__________________年月日乙方__________________年月日内部承包合同7甲方(发包人)乙方承包人)根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国草原法》《民法典》、《—省草原条例》等有关规定,经甲乙双方协商一致签订本合同
一、甲方将
20240.70亩草原承包给乙方,该草原位于—县
二、承包期限从月年月承包期为年
三、承包费每年人民币玖拾万元人民币,乙方按规定定交齐当年的草原承包费,如乙方不能按时缴纳承包费按照银行利息赔付给甲方,但甲方无权收回草原
四、甲方的权利收取乙方草原承包费,制止乙方破坏草原资源及草原保护设施的行为
五、甲方的义务依照法律法规规定,保护乙方合法的草原承包经营权,不得擅自变更、解除合同,保护乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动承包期满,在同等的要件下优先发给乙方
六、乙方的权力依法享有对草原的生产、管理、经营自主权;依法享有草原产品处置的权利,承包草原被征用、使用、占用时,有依法获得补偿的权利
七、乙方的义务按时交纳草原的承包费用,依法保护和使用草原,不得非法改变草原的用途自签完合同之日起,以前草原上的一切经济纠纷由甲方自行处理,与乙方无关本合同一式两份,甲乙双方各执一份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日内部承包合同8甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规之规定,结合本工程具体情况,甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则达成如下合同条款,供甲乙双方共同遵照执行第一条工程概况
1、工程名称大坡口兼善村危房改建项目
2、工程地点重庆开县长沙镇兼善村3组(大垃口公路旁)
3、建筑面积约200平方米(以实际竣工结算建筑面
4、工程总价约为贰仟肆佰万人民币,最终以实际竣工结算面积为准
5、工程结构按甲方提供的图纸设计为准(附4层,主楼10层)第二条工程承包范围
1、施工图纸范围内,商混泥土(所有工程、含基础、主体工程、房屋防水工程、楼地面工程(散水、散水沟、排水沟M)工程、楼梯栏杆(不含防护栏杆)、外窗安装、防盗门一道不低于700元(不含推拉门,防火门)女儿墙周围做坡屋面、水电只安装到门口,开户费由甲方负责清水房(不含二次装修,不含外墙真实漆,不含所有粘贴工程,无外墙保温)
2、基础以上四层架空层必须按建筑面积计算
3、乙方不负责消防电梯以及送检不做资料和各种税费
4、进场日期以甲方通知进场为准.第三条合同工期
1、签订日期年月日
2、竣工日期年月日
3、开工日期签订合同后5日内进场,具体时间以甲方进场通知为准第四条质量要求工程质量基础、主体、内外搓沙工程按施工图及国家和相关部门规定验收标准合格为准(甲方必须分部验收签证)第五条工程单价
1、工程总包干单价按修建的建筑面积1280元/平方米计算
2、基础平均深度8米为准,超出部分及其它增加工程(含附属工程),按《重庆08定额》及当月市场经济信息配套文件材料执行现行调差,二级二类计价下浮5虬第六条工程款支付方式
1、乙方垫资修建每五层框架时,从基础负楼一楼开始计算,甲方5日内支由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清工期要求由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方违约责任若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效甲方乙方代表人代表人签字日期年月日内部承包合同2甲方乙方经甲乙双方认真协商,甲方同意由乙方承包兰州大学二分部15住宅楼工程施工任务为明确双方责任,确保工程保质、保量按时完成,依据《合同法》,结合本工程具体情况,签订如下合同条款,双方共同遵守执行
一、工程概况
二、承包范围和工作内容
1、该工程的平整吊运基坑土方,修边坡,砌粉刷井圈(部分)模板、碎、防水付乙方工程款600元/nf,扣出甲共材(钢材,混泥土)
2、乙方装每层空心砖,填充墙甲方按建筑面积5日内支付200元/以材料、人工费;
3、乙方内外粉碎完成一半面积,甲方必须5日内付乙方工程款200元/rtf
4、余款270元/nf,在乙方门、窗、栏杆、防水、材料到工地5日内甲方付120元/m
25、门窗、栏杆、防水安装工程完毕5日内甲方必须120元/以材料工资款
6、余款30元/m为保修金一年内退还
7、如甲方欠付乙方部分工程款,甲方必须将交给乙方在建工程成品房折价按800元/疔计价抵付乙方工程款(不含土地费、场坪费、手续费等前期所有费用,按实际建筑平方计算)甲方无条件给乙方办理交接手续及产权手续,费用按法律规定由双方承担第七条甲方权利及义务
1、为督促和保证甲乙双方全部履行签订的合同内容,甲方将派员到现场技术指导,履行职责,如发现乙方在施工过程中有违反相关要求,使工程质量安全达不到相关规定,甲方有权要求乙方及时采取整改方案和相关措施(协调周边关系)
2、甲方负责提供给乙方有效的地形图、施工图纸
3、甲方提供搭设水、电到场,具备开工条件(三通一平)
4、甲方提供钢材、混凝土(按市场价,不含税收),必须在乙方提供的时间到现场
5、组织乙方和设计单位、地勘单位等在形式前进行图纸会审,进行技术交底,并以纪要的形式记录下来存档;
6、甲方有权对乙方的施工进度、安全、质量及各个工序环节进行监督、检查工程,并负责组织验收、签证
7、若因土地、建设手续不齐或建房违背有关法规的规定,以及甲方未按合同之约定按时、按量付款给乙方,造成3日以上还不能正常施工,视为甲方违约,甲方无条件清算乙方完成的工程量的全部工程款以及乙方的资金利息将按银行利息4倍月息支付,相关违约责任第八条乙方权利及义务
1、乙方按甲方提供的施工图组织制定施工方案和施工安全应急预案,认真做到安全第
一、质量第
一、文明施工、按时保质完成施工任务
2、乙方应严格按照设计图纸施工,并以建筑施工规程、规范评定标准为准,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料,在施工中,乙方应质量不合格造成的反工或自行采取补救措施而增加的一切费用和责任,概由乙方自行负责
3、乙方应随时协助,支持甲方驻地代表工作
4、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消防事故隐患在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道附近等施工时,施工前应提出安全防护措施
5、乙方在工程竣工后,工程质量应符合甲方所定的质量要求,质量标准应严格遵守国家有关质量评定标准
6、乙方提供钢材,水泥质保书、合格证,原材母材、地材等相关手续以下资料由甲方自行负责第九条安全覆约保证金的支付退还
1、在签订合同时、乙方向甲方交纳工程安全及质保金(70万元整,签订共同当日一次性支付定金20万元,合同生效,进场后补足保证金
2、保证金退还,乙方完成负一楼至平公路门面1楼时退还30万元,5楼时退还20万元,主体封顶退还20万元
3、甲方以买保险金元、二级配电箱元、由乙方主体完工时,在质保金中扣除如有设计变更另行计算,随增而增,随减而减第十条保修
1、工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应,.当履行保修义务乙方接到甲方通知后七天内动工修复,并对造成的.损失承担赔偿责任逾期甲方处理后的费用,则由甲方从乙方的保修必须经甲方同意并由甲方取得有关部门审查同意批准后,由甲方通知乙方,方可生效否则,甲方将不予认可,并追究相关责任及损失
2、保修期为一年,保修期满后无质量问题,如数退还保证金给乙方第十一条安全责任与安全施工
1、此工程内施工过程中发生的任何安全事故均由乙方责任,与甲方无关,(本工程属包干价已含安全费用)如甲方发现乙方在进场后,并未购买建筑意外伤害保险,所发生的一切安全事故均由乙方负责并要求乙方停工处理,待乙方完善保险手续后再行开工,由甲方指定中国平安保险万州支公司,(保额不能超过任何一家公司80+4)o
2、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责
3、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门通知甲方代表同时按政府有关部门要求处理甲方为抢救提供必要条件,所发生的费用均由乙方承担第十二条纠纷解决办法
1、建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解;调解不了的,可选择下述第()项处理
(1)向建筑物所在地仲载委员会申请仲载⑵直接向人民法院起诉
2、按合同约定如乙方不能进场施工,甲方双倍偿还乙方保证金、第十三条违约责任本合同经甲、乙双方签字后产生同等法律效力,如一方违约,违约方付守约方按该项目总造价的()赔付守约方第十四条本合同经甲、乙双方签字盖章后生效本合同未尽事宜,经甲、乙双方另行协商第十五条本合同一式五份,甲、乙双方各执两份,报建设主管部门一份甲方(盖章)乙方(盖章)代表代表年月日年月日内部承包合同9甲方—市建筑工程总公司乙方:—市建筑工程总公司—省保康至宜昌高某某BF-2标段项目部工程名称—省保康至宜昌高某某BF-2标段工程结构框架结构;建筑面积工程地址为了完善经济承包责任制,加强安全工作力度,使项目部各层次负责人心目中时刻记住抓生产必须抓安全,把生产、安全两者摆在同等的位子上,切实地负责各自安全工作的职责,真正使安全管理成为经济效益生产重要组成部分,公司本着对国家、集体、个人高度负责,特与项目部签订如下安全管理与奖罚责任状
一、公司下达的安全达标工程必须无条件的.执行,本工程争创省文明施工现场,保证达标
二、本项目确保无人身死亡事故;无重大设备安全事故;无重大火灾爆炸事故;重伤事故发生率控制在
0.08%以内;轻伤事故不大于
1.5虬如发生重大事故,一切费用由工程项目部全部承担并给予经济处罚和下降年终奖金等级系数
三、安全防护用品材料
1、安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、安全管理图牌,各种机械安全保护由项目部承担一切费用,工程处保证资金
2、各种机械、脚手材料由公司统一调配,由各项目部租用,各种租用材料、机械如被盗或损坏应照价赔偿或修理
四、经济奖罚办法及依据公司按栋号建筑每平方面积提取壹元保证金,作为公司安全奖励资金
五、认真执行安全技术操作规程及公司所制定各项安全生产规章制度,服从管理对违返制度者一切按工程处制度《安全管理细则》执行本合同一式叁份,甲、乙双方负责人财务各壹份甲方乙方负责人负责人年一月―日内部承包合同10甲方_________身份证号码乙方_________身份证号码兹因甲方工程建设的需要,由乙方负责承包甲方工程的施工技术资料整理、编制工作,现根据平等、自愿的原则,经甲、乙双方充分协商达成共识,特签订本协议
一、合同期限以完成本工程任务为期限,自年一月一日起至年—月一日止该工作任务完成为标志
二、承包内容
1、乙方负责本工程土建施工技术资料(包含基础、主体、装修、屋面四个分部质保资料的制作与收集整理)不包括各专项专业单位分包资料、水电安装资料、安全资料和施工组织设计及各专项方案的编制、竣工图绘制
2、乙方不负责工程现场的钢筋及焊接等原材料的取样及砂浆与混凝土试块的制作、拆模及养护工作,只负责试验材料的送检委托工作
三、承包方式及单价按建筑面积(建筑面积按实结算,地下室面积如不在建筑面积之内,地下室按一层计算)承包甲方本工程的施工技术资料,建筑面积暂定后,承包单价为
2.5元而(本价格为工资成本费,不含税及各种试验费,不提供发票)合计;元(大写)
四、付款方式工程开工,甲方先付于乙方10000元(用于前期办公用品的购置),剩余的资金按照工程进度进行付款
1、基础结构验收完毕后,付总价款的20%
2、主体结构施工至一半时,付总价款的30虬
3、主体结构验收完毕后,付总价款的30%
4、室内外粉饰完毕后,付总价款的10%
5、竣工验收完毕,付到总价款的95%
6、待工程备案手续完毕后,一个月内将剩余工程款一次付清(如因甲方原因,备案工作无法在2个月内完成,视为备案完毕)
五、甲方责任
1、甲方向乙方提供完整的设计图纸、设计变更资料及前期工程技术资料
2、甲方负责提供办公室一间及所需办公设备(办公桌椅、电脑、打印机、复印机、档案柜等)
3、甲方为乙方驻工地资料员提供食宿
4、甲方协助乙方收集工程所需的所有原材料、构件、设备的出厂合格资料及相关手续(必须原件)
5、甲方负责协调各施工单位进行各项原材料、半成品及砂浆、碎试块的取样工作
6、甲方负责各种材料送检的试验费及由此所引起的交通费用及其它相关费用
7、甲方协调各施工单位负责各种材料送检工作及试验费
六、乙方责任
1、乙方必须拥有资料员上岗资格证及取送样员证书
2、乙方必须按当地建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆存档要求进行编制
3、乙方负责施工技术资料及各项原材料的试验及时到位,不得因材料试验及工程技术资料的原因影响材料的使用及工程进度
4、乙方负责本项目施工技术资料编制所需的纸张与耗材
5、乙方认真落实资料收集整理、归档的相关制度,完善资料的分类管理
6、乙方在竣工时需整理出一套的竣工资料(原件)交付城建档案馆甲方如需增加资料套数(复印件),费用另行协商计算
七、双方权利、义务
1、乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作
2、甲方有义务及时向乙方提供完整、正确的原材料合格证、工程施工图、设计变更等
3、如因甲方报建手续不齐备,导致上级质量监督单位不予验收由甲方负责
4、工程必须在合同工期内完成,不能按时完成,延期一个月内不要工资,超过一个月以后,每月支付5000元工资
八、合同的解除和终止
1、解除
(1)经双方共同协商同意后本合同可以解除由甲方提出解除本合同的,甲方应按国家或自治区相关规定支付给乙方一定的经济补偿
(2)有下列情形之一的,甲方可解除本合同乙方在使用期内被证明不符合录用条件的;乙方严重违反甲方项目规章制度的;乙方严重失职、营私舞弊,给甲方造成重大损害的;乙方被依法追究刑事责任的;本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经双方协商未能就合同变更达成一致的’甲方按照规定解除合同的,需提前七天以书面形式通知乙方,并按规定向乙方支付在工作期间的劳动报酬
(3)乙方解除本合同,应提前七天以书面形式通知甲方,并做好交接手续
(4)有下列情形之一的,乙方可以解除合同,甲方应按国家或自治区相关规定支付给乙方一定的经济补偿甲方未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件;甲方未及时足额支付劳动报酬的;甲方的规章制度违反法律、法规的规定或损害乙方权益的;甲方免除自己的法定责任、排除乙方权利,致使本合同无效的;E甲方违反法律、行政法规强制性规定,致使本合同无效的
2、终止本合同期满或法定终止条件出现,本合同即行终止
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效不尽事宜,双方共同协商解决甲方(签章)乙方(签章)年一月―日年一月―日内部承包合同11甲方—市洋某某组乙方陈某某为了充分利用水利资源,发展渔业养殖业,更好的管理开发水利工程,明确承包双方的权利和义务,经甲乙双方共同协商,一致达成如下协议第一条承包地点和面积甲方将承包给乙方经营管理乙方享有管理使用权和经营受益权第二条承包期限承包期限为年,自年一月—日起,至年—月—日止承包费每年第三条双方的‘权利及义务
1.承包期间,乙方应在法律范围内根据市场需要经营、建设;甲方应维护乙方的合法权益,不得干涉乙方自由经营权
2.上级主管部门如有相关扶持政策,甲方应及时通知乙方并积极协助办理
3.甲方应对周围群众进行保护渔业生产的教育如发生偷、毒、炸鱼等侵害乙方经营权利的情况,甲方应负责处理
4.养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于6米
5.因防汛固堤、排水抽水等抵御自然灾害产生的费用由甲方负责
6.如因不可抗力造成塘坝干涸、崩溃等情况,经证实后甲方应据实减免乙方承包费用
7.甲乙双方不得随意修改或解除合同,如甲方代表人变更,不得变更本合同,合同期满后,如乙方愿意继续承包则享有优先承包权
8.为鼓励乙方积极建设投入,甲方承诺在合同期满时,对乙方在该项目上进行的固定资产投入(如房屋、养殖场、修路造地等)按期满时的市场评估价格一次性结清后再续签合同
9.此合同具有期内继承权和转让权第四条违约责任双方任何一方如有违约,应偿付对方违约金6万元第五条本合同中如有未尽事宜,经甲乙双方共同协商解决本合同自签定开始之日起生效,本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份甲方乙方—年—月_日内部承包合同12甲方乙方身份证号码身份证号码经甲乙双方友好协商,就乙方承包经营甲方事宜,达成如下条款双方共同遵照执行第一条饭店内部承包合同标的物
1、甲方提供给乙方承包经营的餐厅位于面积共平方米
2、餐厅附有经营所需设施、设备、用具(详见清单)第二条承包期限,免租期乙方承包经营期限为自日,承包期间年年月日至年月日前为免租期(装修期间)第三条价金及支付
1、承包费双方订立饭店内部承包合同之日,乙方交清当年租金依照市场价三年一调价
2、其他费用乙方承包经营期间的物业管理费、水电费、税费、垃圾费、排污费等所有经营所需要交纳费用,期间与房产及土地相关的税费和保险费由甲方自行办理和承担(包含房屋租赁备案证明)
3、饭店内部承包合同第一条第2页双方清点以后随租金一同交纳给甲方第四条甲方的权利义务
1、甲方按给定提供餐厅给乙方经营餐饮,保证乙方独立自主经营万元,
2、为乙方提供现有的经营场所及餐饮设施、设备、用具等
3、负责对乙方经营活动的合法性及食品卫生安全、质量、价格、服务等进行监督
4、乙方办理消防、环保、工具等相关营业手续时,甲方应积极予以配合并提供有关文件资料
5、租赁期间,甲方须处理或抵押该房屋,应当提前30天书面告知乙方,并保证饭店内部承包合同有效不得影响乙方承租权
6、如因甲方直接或间接导致乙方无法正常使用水、电、气等乙方有权力从租金中扣除相关损失(按每天第五条乙方的权利义务
1、装修过程中不得擅自改变房屋结构,杜绝给房屋造成危险的任何隐患
2、负责经营过程中餐厅所有设备、设施的维护、保养和维修,餐厅电梯乙方必须负责定期保养和维修,并确保饭店内部承包合同期结束时餐厅固定资产完好和不流失,所有可移动物品乙方有权处置,对房屋所做的不可分享的固定装修归甲方所有屋顶建设由乙方自行报有关部门审批,产生相关费用及任何问题自行解决,甲方须眉积极配合
3、必须合法经营,主动接受政府有关部门及甲方的管理、检杳、监督或相关处罚受处罚后的一切善后事宜由乙方自理
4、认真做好食品卫生安全、社会治安、消防安全用工等方面的工作,确保保护墙全过程役打磨
2、工程业主认可的图纸变更,现场签证所包括的所有工作内容
三、承包金额元详见劳务领包工作量一览表
四、甲方对乙方的要求
1、文明施工现场文明施工达到《甘肃七建文明施工内部标准》
2、安全生产
1、安全生产达到JBJ59-99《建筑施工安全检查标准》
2、安全生产详细条款执行双方签订的《兰州市建设工程承包发包安全管理协议》3楼内的临边防护不得私自拆除,若发现有拆除而不恢复,从当月人工费中扣除防护恢复费用4电梯井内不得倒垃圾、落地灰,若发现扣罚50元5当天的落地灰当天清理,若发现落地灰清理不及时,扣除当月人工费10%o6楼内不得乱扔设备料或其他材料,当天剩余的材料必须清理入库,若发现乱仍或浪费现象,扣罚当月人工费的20%7若发现偷盗现象,扣罚偷盗人员当月全部工资,对其班组处罚20_元8操作工人必须按安全规范生产,若违规出现轻伤事故,费用由班组自己承担,若出现重大事故,对班组罚款1万元
3、工期⑴、20_年9月30日至20_年7月30日
2、220—年12月30日确保主体完成正负零
3、施工中如遇常时间停电、含水或材料供应影响,以三天为限,超过上述期限非乙方原因造成的停工,经甲方签认后工期顺延,并支付乙方误工费
4、质量
1、严格执行国家工程质量验收标准、规范和施工操作规程
2、确保工程质量达到“七建杯”标准安全
5、按饭店内部承包合同规定如期交纳有关费用,并承担承包经营期内因乙方原因所产生的一切法律责任
6、乙方转让承包或变相转让他人经营须经双方协商同意万元计算)第六条违约责任
1、乙方迟延交付押金及承包费用,每迟延一日,应按拖欠金额每日千分之五向甲方支付违约金,未经甲方同意超过日未支付的,甲方有权终止饭店内部承包合同,所收取押金作为违约金予以没收,给甲方造成损失的,还应当赔偿损失
2、甲方因产权纠纷及债务纠纷等情况造成乙方损失的,甲方应负责全额赔偿,如造成乙方不法经营的,乙方有权解除饭店内部承包合同,并要求甲方承担相当于本年租金总额的违约金,违约金不足赔偿乙方损失的,应赔偿差价
3、本饭店内部承包合同签订后,非本饭店内部承包合同约定的情况下,甲乙双方不得终止或解除饭店内部承包合同,甲方单方解除饭店内部承包合同的,应赔偿乙方整年租金及房屋装修原值中的某某万元,若乙方单方解除饭店内部承包合同的,乙方对房屋所做的不可分离的固定装修归甲方所有第七条保密责任任何一方对因餐厅承包经营而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关工经三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方面书面同意的除外第八条饭店内部承包合同终止
1、本饭店内部承包合同承包期满或双方协商而终止
2、饭店内部承包合同终止后,饭店内部承包合同双方仍应承担原饭店内部承包合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任第九条补充与变更本饭店内部承包合同可根据各方意见进行修改或补充,由此形成的补充饭店内部承包合同,与本饭店内部承包合同具有相同法律效力第十条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本饭店内部承包合同或迟延履行本饭店内部承包合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知对方,并自事件发生之日起十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明,征得对方同意方可免责第十一条争议的解决本饭店内部承包合同各方当事人对本饭店内部承包合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决如果双方通过友好协商不能解决争议,可向所在地人民法院起诉第十二条生效条件及其他本饭店内部承包合同自甲乙双方在本饭店内部承包合同上签字或加盖公章之日起生效本饭店内部承包合同一式两份,具有相同法律效力,双方各执一份出租方(甲方)法定代表人经办人联系地址邮编电话:签约日期承租方(乙方)法定代表人经办人联系地址邮编电话签约日期饭店内部承包合同附件
1、产权方(及出租方)营业执照或个人身份证明(盖公章复印件2份)
2、房屋土地及房屋产权证或授权证明(产权人盖公章复印件2份)
3、土地宗地图、租用房屋的平面图、场地院落平面图(产权人盖公章)
4、租用房屋所在范围地土地红线图(产权人盖章)
5、配套设施和附属设施状况
6、辅助用房平面图(产权人公章)
7、电、火检合格证书复印件
8、原房屋竣工图纸(如有,复印件盖章)
9、消防验收合格意见书(如有,复印件盖章)
10、房屋交接单(空白)甲方乙方年月日年月日内部承包合同13发包单位(全称)(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、行政法规等遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方为明确各自在施工中的权义、责任特订立本合同如下
一、工程概况工程名称工程地点结构类型框剪结构1号楼地上34层,地下2层2号楼为三层独立柱基3号楼地下2层,地上30层,纯地下室为负3层建筑面积约13万平方米
二、合同承包模式
1、本工程土建合同采用分班组内部劳务承包
2、除本合同条件的规定外,合同内协商的单价不得另行调整和变更
三、承包范围及内容
1、本工程
1、
2、3号楼工程所有临边防护、坑洞口防护(含基础及地下室)工程;以及所有
1、
2、3号楼所有外架的搭设和拆除材料归还的上下车,材料现场内的转运、堆码等达安全文明施工要求(含工字钢安装拆除,预埋铁件)
2、本工程
1、
2、3号楼临边洞口防护,所有外架搭设施工中的油漆、硬防护、网子的安拆、更换等全部施工内容
3、地下室基础筏板施工中的操作架搭拆及塔机安装和施工电梯等安装的平台操作架、防护架等全部工作内容
4、卸料平台的搭设和拆除
四、合同价款和工程款支付方式
1、合同单价
①
1、
2、3号楼脚手架搭拆,含临边及所有洞口防护,正负零以上按建筑面积计算
24.00元/!!12,必须确保标化工程,如达不到标化工程,则每平米扣减
2.00元/m2
②正负零按建筑面积
5.00元/m2o
③零星用工技工200元/个普工120元/个
2、付款方式
①地下室施工至正负零以上主体第3层完成(含所有临边洞口)后一个月内甲方付给乙方第一次工程进度款,付完成产值的70%,以后随主体上升5层即每月付完成进度的70%计算工程款,主体完成后三个月内付清主体施工完成总的工程量70%
②余款在外架拆除(含室内施工完成)一半工程量时计算,付给拆除工进度款的70%所有外架拆除完成(含临边洞口等防护拆除完)工程进度款在三个月内工程付款至总进度款的80%工程余款甲方在竣工验收后半年内付给乙方
③付款方式转账
五、工程履约保证金为确保工程质量安全和进度,乙方签订合同进场前一次性缴纳履约保证金人民币叁万元整,该履约保证金不计息,主体工程完工后,三个月内甲方一次性退还乙方,但应扣除前期施工中的违规、违章等各项罚款
六、工程质量本工程的质量标准必须根据甲方编制的专项方案和国家规范操作规程等严格进行施工架体横平竖直,分布均匀、美观、牢固可靠,连墙杆件稳定牢固硬防护、软防护稳定、有效,拼接封闭严实必须保证达到省标准化文明施工现场,为华建公司塑造形象
七、工程进度工程进度必须按项目部的指令要求同时随主体跟进,外脚手架搭设必须搭设高出施工操作层3米,安装固定牢固,并将水平防护和立面防护作有效防护
八、甲方责任和义务
1、乙方班组人员进场前,甲方应对乙方所有人员进行安全技术、操作规程等全方位交底,并作好交底记录,同事进行三级教育,并对乙方工程质量、安全、进度等做全面的指导、安排
2、甲方向乙方提供住宿2间,配套设施完善,同时要求乙方每间住宿不少于10人
3、甲方根据乙方提供的材料计划,分规格、型号,将材料陆续提供到现场,满足乙方工程进度需要,并有一定库存
4、甲方对乙方不称职,不符合现场管理要求的人员清退出场;同时有权对乙方违反操作规程和相关规定的人员进行处罚,乙方无条件接受教育和处罚
5、甲方应按合同要求第四条,按时足额付给乙方工程进度款,乙方收到该进度款,应按时支付民工工资,不得它用;如因工资不及时支付给工人,甲方有权拒付工程款或终止合同
九、乙方的权力和义务
1、乙方与甲方签订合同后,应自行组织有一定专业技能的熟练架工,并具有劳动安全部门等有权单位颁发的架工操作证,且身体健康,体力充沛,年龄在45周岁以下,无心脏病、高血压等疾病,熟练技工不得少于15人
2、乙方进场必须按项目要求、规定接受项目部的现场教育,技术交底,并将本班组人员的身份证、操作证、人员花名册交原件查验,复印件存项目部,同时办理好相关签字手续
3、乙方人员进场作业,必须按甲方的规定要求、任务、指令等进行架子搭设,并符合规范要求,负责造成的返工全部由乙方自行承担
4、乙方班组人员进场作业必须戴好安全帽,登高作业2米以上应系好安全带,作业施工中应加强安全监督、安全巡视,并做好警示标志,同时应对现场和本班作业人员的安全全面负责乙方现场施工过程中必须配备1-2名专职安全员进行现场安全监督和检杳
5、乙方进场施工应提前三天将材料计划提供给甲方,甲方根据乙方需求陆续将原材料提供到现场;材料进场后应积极组织人员对材料进行卸车,现场转运、堆码做到文明施工甲方材料出场归还乙方应组织人员配合进行上下车,服从项目部的指挥和调度
6、施工现场的架体和防护设施等应自觉进场检查、维护、整修,未经甲方许可不得任意拆除架子和安全防护设施,如经甲方发现,必须进行严处
7、在施工现场乙方应随时配合甲方进行安全检查,对查出的问题必须立即组织人员进行整改,并接受甲方处罚,如有违反,甲方有权对乙方进行严格的经济处罚,乙方收到该罚款单,应主动将罚款上交甲方,否则甲方将加重处罚或终止合同,跟换班组
8、乙方在进场施工中的劳动安全防护用品由乙方自行采购合格的劳动安全防护用品,并具有检验报告,且交甲方安全部门存档备查
十、安全文明施工
1、进入施工现场应按规定要求正确戴好安全帽,衣着整洁,不得赤脚穿拖鞋上班和酒后作业场内注意文明语言,加强各班组之间的沟通、协调,严禁打架斗殴,一经发现,甲方将进行严处,并进行经济处罚
2、施工区域内下班后应进行卫生清理,机具、用具材料堆放整齐,生活区域内特别是住宿内卫生应经常打扫,保持整洁,物品堆放整齐
3、积水坑、洞口、临边和架体上严禁堆放物品,危及安全,施工现场的安全防护未经甲方许可,严禁拆除,已经发行必须严处
4、随时接受项目部的检查,对查出的安全和文明施工隐患及时进行整改,对本班组在现场施工的人员加强安全巡查,如危及安全文明施工上的要求,及时提醒警告,如经甲方发现,将进行处罚
十一、人员和财产损害的责任承担
1、乙方在施工现场中应负责和保障,避免甲方在施工全过程所引发对任何人员的伤害或死亡事故责任和按照任何法令、法规惯例而产生的任何费用,责任、损失、索赔、仲裁、诉讼或执行,除非是甲方过错或甲方责任乙方必须全数赔偿因不履行本款的约定而导致甲方所受的损失
2、单次医疗费用在3万元以下,由乙方自行全额承担如因甲方原因造成,由甲方负责承担偶发事件超出2万元,其超出部分甲方承担60%,乙方承担40%
十二、工程保险在施工前,由甲方负责购买所需保险、费用等
十三、本合同一式四份,合同签订后,该协议具有同等法律效力,如因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商未成,提交总包单位所在地合同仲裁委员会或当地法院仲裁
十四、本分包合同工程完毕30日内,劳务班组承包人应到发包人财务部核对账目,否则视为款已结清
十五、如劳务发包人未按合同约定支付合同价款,款过约定15日期限,劳务班组承包人应以书面形式通知发包人,甲方乙方工程负责人承包负责人年月曰年月曰内部承包合同14餐厅合伙经营协议书合伙人身份证号码合伙人身份证号码合伙人身份证号码上述三方合伙人就合伙经营西餐厅一事,依据《民法通则》《合同法》等相关现行法律规定,经过平等协商,自愿诚信的原则就有关于合伙经营一事达成相关协议,并形成如下协议条款,以此共同信守第一条合伙名称、主要经营地
1.1(以工商部门批准的字号为准).
1.2经营地址第二条经营场所面积平方米第三条合伙经营项目和范围第四条入股比例第五条本合同签订之后,协议三方需将入股现金一次性交付至合伙经营账户中,视为入伙完成,任何一方在合伙经营期限存续期间不得抽逃出资第六条三方约定每月号作为结算时间,在此时间将餐厅经营账目进行全面核对,结算当月利润、成本等事项,并形成书面结算单据,人手一份第七条盈余分配除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合伙创收盈余,此为合伙分配的重点,以三方出资比例为依据,按比例分配;分配时间定于第八条债务承担如在合伙经营过程中有债务产生,合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以合伙人的出资为据,按比例承担第九条退伙约定合同签订年内,除出现法律规定及本合同约定的退伙事由之外,原则上不得提出退伙第十条合伙事务执行全体合伙人决定,共同聘请总经理一名作为西餐厅营业执照登记的名义经营人,作为餐厅日常经营的执行者其权限为
1.良好执行完成合伙人下达的决策;
2.负责西餐厅的日常经营;
3.对不超过元的支出享有支配权;
4.协调日常经营中餐厅产生的各类纠纷,协调相关部门关系,保障餐厅日常良好运转;
5.对餐厅内部一般服务人员除合伙人直接聘用、委托人员之外;除大厨、财务、采购之外享有管理、培训、任免权利;
6.不享有对外签订标的超过元或对餐厅经营有影响的合同的权利
7.不享有餐厅经营利润的分配权、支配权及其他任何权利
8.不享有其他未经合伙人书面授权的.权利第十一条合伙人的权利和义务-合伙人的权利
1.合伙事务的决定权、监督权和具体的经营活动由合伙人共同决定
2.合伙人享有合伙利益的分配权;
3.合伙人分配合伙利益应以出资额比例的啊约定进行,合伙经营积累的财产归合伙人共有;
(二)合伙人的义务
1.按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;
2.分担合伙的经营损失的债务;
3.为合伙债务承担连带责任第十二条:禁止行为
(一)未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归全体合伙人,造成的损失由该合伙人个人全额进行赔偿;
(二)合伙人的从事损害本合伙企业利益的活动第十三条合伙的终止和清算(-)合伙因下列情形解散
1.合伙经营期限届满;2,全体合伙人同意终止合伙关系;
3.合伙事务完成或不能完成;
4.被依法撤销;
5.出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因
(二)合伙的清算
1.合伙解散后应当进行清算,并通知债权人;
2.清算人由全体合伙人同意,自合伙企业解散后—日内委托律师、会计师等担任清算人—日内未确定清算人的,合伙人后其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人
3.合伙财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资
4.清偿后如有剩余,则甲乙方股权比例进行分配
5.清算时合伙有亏损,合伙财产不足清偿的部分,按合伙人的股权不理承担第十四条协议争议解决方式凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,提交—市各级法院提请诉讼第十五条其他约定
(一)经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充,修改后的内容为准;
(二)本协议一式二份,合伙人各执一份
(三)本协议经全体合伙人签名、盖章后生效甲方乙方签约时间年—月—日签约地点内部承包合同15甲方_________乙方_________为完善企业内部生产责任制,加强管理,落实任务,经甲乙双方协商一致,现将年度成品车间进窑任务由乙方参加承包,现明确甲乙双方责任和义务,甲乙双方自愿订立以下合同条款
一、承包形式
1、个体承包,安全运转无事故
2、砖坯进窑,保质保量,服从甲方安排
3、对照合同情况,按实结算
二、承包指标及价格标准(单位万块/元)
1、全年进窑任务为1400万块,争取1450万块(具体根据烧焙情况)
2、每天、人、班、产量保证完成
3、每进窑万块红砖报酬为31元(窑棚内为元,具体现场落实),以上标准含
一、二两个全区及两个开发区的砖坯进窑,下雨无人推车,其它不再有什工另加,晴天坯房的坯私自进窑每车扣款10元
三、工资结算方式
1、乙方工资结算一律以甲方红砖入库实数结算
2、每月造表在次月10-15号发上月工资70%(特殊情况特殊对待)
3、余款工资30%作预提金留厂,中途无范规行为,到年终一次性结算兑现,如中途停退班,留厂的预提金全部作自动放弃
3、工程质量如有不合格者,应由责任方负责返修,直至合格为止;由于返工而超用的材料及费用,责任方负责⑷若乙方操作人员技术素质差,不适应施工任务的需要或明显的达不到质量等相关要求,甲方有权终止协议,令其退场,造成损失,由乙方负责赔偿5班组支模前必须熟悉质量技术交底内容,并按质量交底要求进行操作6工期拖后、质量达不到合同要求,从承包劳务费中扣除3000元
五、承包方式
1、平整吊运基坑土方每立方米元,砌、粉刷井圈每个75元,模板每平方米17元,碎每立方米21元,防水保护墙每立方70元,文明施工每平方米为元零工以项目部的签字认可为依据,按当年的市场单价执行
2、施工中的停电、停水都应乙方承担
3、因工程质量而达不到要求,造成的窝工、等工应由乙方承担
六、人工费结算程序和规定
1、乙方每月20日向甲方报送当月实际完成的工作量的结算书,由项目经理签认后报公司统计员核实
2、乙方向甲方报送的“结算书”应为一式二份含工程量计算单,工程签证单,甲方经营部审核后的“结算书”应返回甲方项目部和乙方各一份存档
3、乙方在每月结算的人工费总额中向腾远劳务公司缴2%管理费用
4、甲方按月以乙方完成工程量人工费85%支付乙方施工生产人员基本生活费用,待下月工期、质量、安全及材料节约达到要求,发放剩余15%本合同未尽事宜,在实施合同时由甲乙双方协商解决
七、双方责任
1、甲方
1、甲方委派陈耀平同志为项目负责人,对工程质量、进度进行监督,定期召开例会
2、开工以后的质量、技术资料、安全资料都按照七建集团公司的标准进行执行,不得任意乱编乱造
四、甲方的权利和义务
1、协助乙方做好安全教育意识,一切按章办事
2、为乙方提供在生产时使用的中型以上工具和设备
3、有检查乙方合同执行情况和产品质量及任务完成情况的权利
4、加强对乙方安全防范措施的管理,配发劳动保护用品
5、对不服从管理者,有权随时终止合同,一切按合同执行
五、乙方的责任和义务
1、在生产时必须做到安全文明生产,对发生的安全事故,其事故责任和经济损失及事故后果,经查明该谁承担由谁承担
2、服从甲方和烧窑师傅的安排指导,无权干涉搪闸事宜和那里有干坯就到那里去拖,取消过去舍远求近的坏风气
3、坚持上下午班进窑,如再坚持半日制,对甲方造成的无形损失要承担全额赔偿或工资直接下降2元/万块
4、春季生产始借用甲方的生产工具,到年终如数原质交甲方入库,否则按原价全额赔偿
5、对甲方发放的安全防护用品要正常配戴,发现一次未戴扣款50元
六、其它事项
1、本合同一经双方签字生效,并即俱法律效力,任何一方不得私自调整任务及工资标准,如有违约按乙方总工资%作违约金支付
2、合同签定时交甲方保证金200元,随时听从通知投入正常生产对接通知拒不到场的除扣除保证金外,并要承担由此耽搁的一切损失赔偿
3、合同有效期从签字之日起至年度甲方生产结束止,双方帐目结清合同自行作废甲方_________见证单位__________乙方_________电话_________签订时间年月日第41页共41页
3、组织图纸会审和技术交底,及时会同乙方共同解决图纸和施工中的疑难问题
4、及时配合建设单位和监理人员对隐蔽工程进行验收签证
5、委派工程技术人员进行监督、检查、指导乙方现场管理工作,配合乙方做好施工组织安排工作,保证施工进度按计划完成
6、协助乙方做好文明施工和维持现场治安
2、乙方
1、乙方委派牛光明同志为施工现场项目负责人,负责工程文明施工、工程质量、安全、工程进度,成品、半成品的保护,竣工验收等一切现场管理工作
2、开工拿到甲方的施工图后,乙方在10天内编制一套合理的施工组织设计,并和甲方会审后作为施工的依据
3、按甲方要求,组建过硬的项目领导班子,配合各工种管理人员,自行管理本公司的民工队伍
4、按甲方要求,结合工程实际需要,组织一支技术一流,作风过硬的整建制施工作业队伍,按施工组织设计的安排,精心组织,按图施工,保证质量,按期完成工程施工任务
5、接受甲方的领导和现场管理,在甲方指导下安排生产任务,确保工期按期完成,不得拖延,确保工程质量达到“七建杯”标准
6、加强职工安全教育,遵守甲方和兰州市有关的各项管理制度,管好自家人,看好自家门,做好自家事,搞好社会治安综合管理,教育职工不违法乱纪
7、办理乙方进兰的务工证等手续,乙方人员的身份证复印件交甲方保卫部门备案
8、乙方应自觉的接受甲方的监督、检查,如在安全、文明施工、质量等方面达不到要求者,甲方先提出警告,如不及时整改,又没有正当理由,甲方将中止合同,而造成的一切经济损失全部由乙方承担
3、安全生产责任
1、甲方安全人员应经常向乙方人员进行安全技术交底,乙方人员必须服从管理,接受教育,严格遵照安全生产操作规程施工,杜绝违章作业
2、施工过程中,甲方及时提供必要的安全防护设施和材料,并经常检查安全防护设施的可靠性
3、乙方应配备专职安全检查人员,对安全生产状况进行检查和督促,强化职工自我保护意识,预先发现并解决施工生产中的不安全因素
4、安全帽、安全带应符合JGJ59-99标准“三证”齐全
5、施工中如发生安全事故,依据责任方责任,根据国家规定处理,并做好事故善后处理工作
6、乙方不得违法使用童工,发现者除立即清退外,每一人次甲方对乙方罚款500元
八、材料管理
1、按施工图纸变更通知单和施工方案,甲乙双方各自准确计算工程量套用定额,按规定进行材料分析,准确计算各材料定额用量,以确保材料限额领料
2、乙方与甲方办理领料手续,工程完工结清材料用量,周转材料按施工方案要求准确计算用量,由乙方到甲方材料处办理领用手续,使用完后必须清理干净,不得任意切割,完整无缺堆放整齐,及时与甲方办理退料手续
3、甲乙双方严格按照规定办理工程材料和周转的领用耗料退库手续,做到按规定限额领料,如乙方已领完计划用量,超定额部分的用量,其费用乙方自负,对超耗材料另按照超耗乘以市场价,从应付款中扣除
4、模板上严禁任意开洞,模板设计需要开孔者,应使用机具钻孔,已开孔的模板要作为专用模板使用于孔位上,已减少开孔模板数量,不允许使用电气焊熔烧开孔
5、新模板严禁开孔,模板折断,切割一律按报废处理,按原价70%赔偿,在使用过程中,被损毁后经修理能重新使用的按原价30%赔偿
6、操作面上和即将隐蔽的工程部位扣件、模板、回型销等,应堆放整齐,随时清理,如视而不见,将以上设备料打入碎或埋入填土的情况,按原价值的10倍予以处罚责任人
7、钢管原则上不允许切割,特殊情况必须经甲方负责人同意后方可操作,如有违章现象,按原价100%赔偿
8、设备料在使用过程中,工人野蛮操作,造成设备料的扭曲、损毁、报废等,按原值的100%赔偿
9、设备料在主体工程结束后,应及时退库,回收率如下
10、零星材料严格按照定额领料,由施工员开领料小票由班组长领料
九、其他本合同未尽事宜,在实施合同时由甲乙双方协商解决本合同一式两份,甲乙双方各执一份,抄报集团公司财务核算部,劳务公司各一份;合同自双方签字盖章后生效,工程竣工及承包人工费结算后合同自行失效甲方乙方代表代表合同签订日期内部承包合同3甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律、法规,遵循自愿、互利、平等、协商的原则,双方订立如下协议
一、承包方式包清工(包工不包料)
二、承包范围及内容
1、本工程施工图纸中所含的瓦工、木工、钢筋工全部工作范围
2、甲方只提供二级配电箱及搅拌机其它机械由乙方自供木工包含铁钉及铁丝钢筋工自带扎丝
三、施工限期_20—年_6月23日至_20—年_7月23日,合同工期总日历天数_30_天
四、工程验收及工程质量
1、质量标准优质
2、验收标准现行的建筑工程施工质量验收规范
3、工程质量1)混凝土板表面应适时用木抹子磨平搓毛三遍,以防止产生水缩裂缝,其中所有楼层面混凝土板表面需进行扫细毛处理对浇筑混凝土板表面磨平搓毛及压光扫细毛,发现每少一遍或不到位每层罚款500元2)混凝土拆模共同检查,每一楼层混凝土孔洞、蜂窝、麻面、露筋现象超出标准规定每处罚款100元(拆模后发现混凝土缺陷不得擅自修补)3)砌体工程中砂浆饱满度、垂直度、表面平整度,外墙上下窗口偏移、门窗洞口尺寸、拉结筋等等,经检查发现每处检查点超规范标准L2倍,罚款50元,依此类推4)甲方对乙方的施工质量检查,采用“施工质量检查记录单”备案,乙方必须签字认可,如乙方拖延时间、拒绝不签,在48小时之外乙方对甲方的检查结果表示认可
4、技术要求乙方必须严格按施工图纸及施工员、质检员下发的施工技术、质量交底进行施工,对违反交底造成的返工,返工的材料与人工均由乙方承担,且每次罚款200元对材料费及罚金在月底生活费中一次性扣除
5、验收顺序乙方对每天施工完后的工作量要组织工人及时进行自检和互检,对每一分项工程自检合格后通知项目部质检员,质检员核查合格后方可进行下一道工序的施工
6、配合验收乙方应积极配合甲方的质量检查验收工作,验收不合格,无条件返工至符合要求为止,对不符合质量要求的返工或返修指令,必须及时组织人员返工或返修,材料由乙方承担,如果借故拖延,甲方有权临时派人处理,费用在乙方生活费中扣除
五、工程费用结算标准及支付办法
1、工程费用结算标准1)按图纸建筑面积,按建筑面积每平方167元计价,其中钢筋工28元每平方,木工44元每平方,瓦工95每平方米(此结算费用含乙方自备的小型工具费、医药费和一切用于工程的开支)2)_除本协议约定的承包范围及内容以外,甲方指定发生少量的零点工,乙方按甲方所要求的标准予以完成,费用不论大小工均按每工日100元计算
3、工程费支付办法1)_工程验收合格后支付总工程费用的70虬其余30%工程费作为工程质量质量保证金,如何无需修补现象,甲方在工程结束后二个月内发还给乙方
六、双方权利和义务
1、甲方严格按照优良工程、文明工地、安全生产、工程质量规范对乙方进行管理、监督和验收乙方有义务严格遵守上述规范
2、甲方对乙方的工程进度及工人劳动纪律进行考核,并有权行使奖罚和辞退
3、乙方在施工过程中有义务节约材料,坚决杜绝浪费现象,如发生浪费,每发现一次将按原价材料款的十倍罚款乙方负责人负责工种所用材料进场及质量情况,及时与项目部、材料员联系,材料计划提前三天,特殊情况提前一天申报,否则由此造成的停工等一切损失由乙方自负
4、乙方应切实做好工地文明施工,施工中必须随做随清、日做日清,模板拆除一层必须及时清理一层,特别是搅拌机、料斗等必须由专人每天清理干净并集中放置,否则处于各每次五十元罚款如遇工地迎接检查,乙方有义务且必须协助甲方做好各项工作
5、乙方不得依任何理由拒绝及故意拖延甲方工作安排,否则甲方将安排其它人员处理,其所用的人工及材料将按双倍价计取,在乙方总工程款中扣除
11、工地上严禁打架斗殴,如发生打架将对当事双方各处壹千元罚款后再作处理,对当事人所在班组的工长管理不力处于伍佰元罚款,情节严重的移交司法机关处理在施工中不服从甲方管理,打骂甲方管理人员的,每人每次处于伍佰元罚款,对当事人所在班组的工长管理不力处于贰佰元罚款女人、小孩一律不。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0