还剩41页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
最新车间装修合同（模板篇）14作为一种法律文件，合伙协议具有约束力，可以规范合作伙伴之间的行为这些竞业协议样本可以帮助您了解协议的一般内容和规定参考范文净化车间装饰装修合同（甲方）发包方（乙方）承包方哈尔滨净化工程公司，电话陈先生根据《一建筑法》、《.合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利，义务和责任，经双方协商同意签订本合同第一条工程项目
一、工程名称净化车间工程
二、工程地点
三、承包范围和内容根据甲方提供的“结构图”及施工方提供的设计方案（净化施工图纸）全部施工项目内容和“施工组织设计方案”进行施工且施工过程中甲方有权对承包范围和内容进行调整及变更
1、洁净室吊顶、围护、门窗、地坪和所需净化设备（风（货）淋室、传递箱等）施工制作、安装.
2、洁净室空调送风、回风、排风系统、空气过滤系统的全部设备安装及施工果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向*方支付违约金壹百万元
3、乙方向*方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为*方与建设单位所签订施工合同的组成部分否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿*方因此而遭受的损失
4、乙方应保*该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行
5、乙方在*方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务如果能够达成施工合同，那么在*方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好*方与建设单位的关系
6、乙方领取本合同报酬时，须向*方开具有效的税务*,相关的所得税由乙方自承担
三、*方义务
1、*方负责提供资质*书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判
2、如果居间成功，则由*方全面履行和建设单位所签订的*施工合同*方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关
3、如果居间成功，贝方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为工程施工合同金额的**虬
2、居间成功后，在*方正常施工的一个月内，应向乙方支付***元整;在正常施工的两个月内，应支付***;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据*方每月取得的验工计价款，按***%的比例支付;竣工结算完毕，*方取得全部工程款后五日内全部结清
3、*方可以转帐或现金的方式支付
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或*方同意承担**差*等**费用）
六、保密事项
1、*乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密
2、乙方不得以其在居间过程中获取的*方商业秘密而作出不利*方的任何行为，否则*方有权拒绝支付乙方的居间报酬
3、乙方违反保密义务的，应向*支支付元违约金；如果违约金不足以补偿*因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿
七、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止
3、*乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止
八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效合同签订地合同签订日*方（盖章）乙方（盖章）法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人*方（委托人）乙方（居间人）*乙方为了发挥双方的优势，根据《中华*共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议
一、委托事项
1、乙方接受*方委托，负责就（）工程项目，引荐*方和该项目的管理方直接洽谈，向*方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成与该项目管理方签订*承包施工合同，协助*方完成整个合同履行期间的协调工作，保障合同的顺利实施
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项*方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为*方提供信息，或为*方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成
二、乙方的义务
1、乙方必须向*方提供有关该工程项目的信息，最大限度的维护*方的利益
2、乙方承诺向*方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠
3、乙方应保*该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工
4、乙方在*方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，达成合同签署，那么在*方的工程施工过程中（合同期内），乙方仍有义务负责协调好*方与项目管理方的关系，特别是在工程结算问题上，乙方全面负责协调，乙方无任何理由进行推脱
三、*方义务
1、*方负责提供资质*书、营业执照等相关资料；负责和项目管理方进行合同谈判
2、居间成功，则由*方全面履行和项目管理方所签订的*施工合同*方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用按照合同期间实际运量每吨3元（叁元）结算（完税后）
2、*方每周为乙方结算一次，每周一为乙方结算上周居间费用，乙方有权向*方查询每周总体运量，*方有义务向乙方提供每周运量报表，*方所提供报表必须保*真实有效，*方不得以任何理由克扣乙方费用，如出现不实结算乙方有权索回，并保留双倍赔偿的权利
3、合同签订后*方应向乙方提供合同复印件一份，作为居间费用总价计算依据，*方如不能按照合同约定时间向乙方支付居间费用，每超过一天按照合同居间费用总价千分之三进行赔偿
4、如*方有终止本居间合同的意愿，*方可根据合同总量计算居间费用，并一次*向乙方支付做为唯一条款向乙方提出协商
五、保密事项
1、*乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密
2、*乙双方均不得向第三方透漏合作细节及项目合作中相关利益人的秘密，任何乙方发现对方出现泄密行为均有权提出和提醒对方终止本行为，如因任何乙方的原因给对方造成实际的损失，受损方可向过错方提出等价赔偿
七、合同终止本合同自签字之日起生效，直至本合同约定项目结束，项目期顺延本合同无条件顺延，直至本项目结束
八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效合同签订地址合同签订日*方（盖章）乙方（盖章）法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人参考范文厂房车间装修合同身份证号0承租方（以下称乙方）O承租方法定代表人O身份证号0根据《丁八民法典》及其它有关法律的规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的部分厂房、车间设备租赁给乙方使用的有关事宜，双方达成协议并签定租赁合同如下
一、出租厂房、车间设备情况
1、甲方租赁给乙方的厂房坐落在厂房类型为O
2、厂房在豫沪产业园区具体位置为o
3、车间设备主要有o
二、租赁期限厂房及车间设备租赁自年月日起（年月日），至年月日止（年月日）租赁期为年
三、租赁用途乙方同意使用承租厂房及车间设备的用途为不得储存易燃、易爆、危险性、化学性、挥发性、刺激性的物品，不得产生噪音污染，不得对周边环境产生负面影响乙方在租赁期间确需改变车间用途的，需经甲方书面同意
四、租金及支付方式
1、甲、乙双方约定，该厂房及车间设备租赁年租金为元整（元）
2、前两年租金在租赁合同签订之日起十日内一次性支付，后年租金在前年租赁期限届满之日前月内一次性支付租金应支付至甲方指定的银行账户
五、厂房使用要求和维修责任
1、租赁期间，厂房的使用安全、消防安全由乙方自行负责保障，保证该车间及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态，甲方不负责有关车间的任何安全义务
2、租赁期间，乙方发现该车间及其附属设施有损坏或故障时，应及时修复
3、租赁期间，乙方应合理使用并保护该车间及其附属设施因乙方使用不当或不合理使用，致使该车间及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修，无法维修的，乙方应赔偿甲方因此而遭受的损失
六、厂房转租和归还
1、乙方在租赁期间，不得将厂房、设备转租、转借给第三方如未经的甲方的书面同意转租、转借，甲方有权终止租赁协议，且收取的租金不予退还
2、租赁期满后，该厂房、车间设备归还时，应当符合正常使用状态及设备完好、可正常运行
七、租赁期间其他有关约定
1、厂房、车间设备租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用厂房、设备存放危险物品及非法活动
2、厂房、车间设备租赁期间，甲方有权督促、协助乙方做好消防、安全、卫生工作乙方有义务保证自己工作人员必要安全措施在乙方承租期间，发生的任何责任、事故由乙方自行承担，与甲方无关
3、租赁期满后，甲方如继续出租该厂房及车间设备时，乙方享有优先承租权;如期满后不再出租，乙方应如期腾房，否则由此造成一切损失和后果，都由乙方承担
4、厂房租赁期间，乙方可根据自己的经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，如装修可能造成原厂房结构破坏，乙方必须事前征得甲方书面同意未经甲方同意乙方擅自装修导致厂房结构破坏的，甲方有权解除合同并要求乙方恢复厂房原状并赔偿损失租赁期满后如乙方不再承租，甲方对乙方装修费用不作任何补偿
八、违约责任及免责条件
1、租赁期间，乙方应及时支付厂房及车间设备租赁费及其他应支付的一切费用，如迟延支付满月，甲方有权按月租金的30%收取违约金，并有权解除租赁协议，已收取的租金不予退还
2、租赁期间，如甲方无故提前终止合同，应赔偿乙方月租金租赁期间，如乙方无故提前退租，甲方不予退还租金
3、甲方出租给乙方的厂房及车间设备，在租赁期间因不可抗力如地震等自然灾害原因导致毁损而造成损失，甲乙双方互不承担责任
4、因政府原因、市政建设规划需要拆除或改造厂房，使双方造成损失，互不承担赔偿责任
5、在租赁期内，因本条第
3、4项原因而提前解除合同的，按实际使用期间计算租金，多退少补
九、其他条款
1、租赁协议范围仅限厂房、设备、备件及附属设施企业名称、商标、专利等不出租，未经甲方允许，乙方不得擅自使用甲方企业名称、商标和专利等
2、乙方承租期间经营所需的各种税金、管理费由乙方按规定缴纳,使用水、电等生产费用由乙方自行承担
3、甲方提供的设备、备件等清单名细详见附件附件与本合同具有同等法律效力在乙方承租期间，如设备、备件遗失或者损坏，乙方应购买补足或者照价赔偿
十、争议解决因履行本合同发生争议，甲乙双方应友好协商协商不成时，双方均可向通许县人民法院提起诉讼
十一、其它
1、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效
2、未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力
3、本协议一式份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等法律效力甲方乙方O参考范文净化车间装饰装修合同发包方（*方）承包方（乙方）根据《中华*共和国建筑法》、《中华*共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同第一条工程概述
一、项目名称
二、施工地点
三、工程范围
1、本合同的承包范围以*乙双方签字确认的施工图纸为准，详见附件一图纸
2、以报价内容（详见附件二）为准第二条技术要求与质量标准
一、技术要求
1、施工方案以*方签字确认的设计图方案为准确需更改设计方案的，须经*方签字同意确认后，方可实施更改
2、设备的采购及安装方案以经*方同意的设计图、选型方案为准，涉及调整的，须经*方书面签字确认后，方可调整
二、质量标准
三、质量保*
1、凡由乙方供货的材料、设备，须符合相应规范要求，对不符合规范要求的材料和设备乙方不得安装和使用，若因此给*方带来的工期延误等一切损失由乙方承担
2、工程现场乙方全面负责安装施工现场的所有工作，*方委派人员协调配合
3、乙方施工人员必须遵守*方以及施工所在地的物业管理部门的相关规定，乙方在施工前，应与施工所在地的物业管理相关部门进行充分沟通，了解相关管理规章制度乙方不得损害*方、相关第三方以及物业管理部门的利益，由此造成的经济损失由乙方全部承担
4、乙方应有施*质，并向*方提供单位资质相关*
5、乙方应有具体的质量保*管理系统及措施
6、乙方在施工过程中，发现问题应立即返工至合格如有必要，*方监理人员出具书面整改通知，并限期整改，由乙方签字确认整改方案,并在限期内整改完毕若限期内仍未落实，*方可下令停工，由此造成的材料、设备以及工期延误等全部损失由乙方承担
3、洁净室空调设备及配套冷却水（冷冻水）系统管道工程的制作安装、调试
4、洁净室照明线路灯具、插座及空调净化设备动力配电系统的施工安装
5、洁净室温湿度自动控制系统工程全部项目内容的施工
6、甲方工艺设备配电系统工程的全部项目制作安装
四、承包合同价款
1.本工程的承包总价为万元人民币（大写），此承包总价包括了乙方严格履行本合同条款，完成合同、招标文件及招标过程中的补充资料费用、施工图纸、招标过程中乙方的承诺等规定范围和内容的全部工程的一切费用合同总造价己包括一切劳动报酬、物料、物料辅助材料及配件、机械设备及施工期间的报酬、材料及设备检测费、并按验收规定交验收材料及文件等、物价浮动及夜间施工增加费用、保险费用、利润、管理费、食宿自理等费用；还包括税务部门规定、由乙方缴纳的各种税项的税金以及有关的其它费用及所有税费的变更与浮动等乙方已经视察现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程的详细资料，并取得一切可能影响报价的所有资料，乙方以不知道现场情况为籍口而作出的额外索赔或延长工期的要求将不获补偿最后结算采用投标预算包干价加所有联系单审核费用的方式进行结算，参照《广东省建设工程造价咨询服务收费管理办法》，由甲方进行结算乙方应在竣工验收后20个工作天内向甲方提交所有结算资料,甲方在收到齐全的结算资料后七个工作/天内出具结算意见，如乙方对甲方结算有异议的，乙方同意由甲方指定有资质的第三方作结算，结算
五、项目施工与范围
2、化水系统及地面工程第三条工程期
一、开工日期具体开工日期预付款到帐壹拾个日历日内施工人员及部分材料进场
二、施工期1日期起伍拾个日历日内，乙方需按照合同约定，完成施工全部内容，*乙双方签订竣工验收单
2、乙方工程材料进场时，由*方指定货物堆放地点，工程材料的安全由乙方负责
3、乙方负责所购设备的安装、调试等相关工作
三、施工过程中，若因乙方的原因（如设备未到、材料未到、人员管理、施工方法等原因）而造成的工期延误，乙方应支付*方工程延误费，即每延误一天，需向*方支付合同约定工程总造价的1%（即**元整），若总工期延误超过贰十个日历日，*方有权终止合同，同时乙方需向*方赔偿违约金，违约金金额为合同约定工程总造价的20%（即**若此违约金不足以弥补*方因此造成的损失，乙方除此违约金外，需另行赔偿*方的损失第四条工程造价及付款方式
一、合同约定工程总造价为（详见附件二报价单）
二、付款方式
6、剩余5%即**元整为工程质保金，交付后一年内若工程无质量问题，则1年后无息付清；若工程出现质量问题，所发生的维修费以及给*方带来的经济损失由*方在保*金中扣除第五条双方责任
一、*方应组织施工图会审，提供乙方施工所需的水源和电源等必需条件
二、为保*工程按时、按质、按量顺利完成，*方应积极配合安装施工现场的协调工作
三、乙方所有施工及管理人员严格遵守*方及施工所在地的物业管理部门的施工安全、消防条例等所有相关规定
四、乙方应在工程完工后提供竣工图纸，设备、材料的质量*和相关管理资料，否则*方有权拒绝验收
五、未经*方书面同意，乙方不得将工程对外发包、转包，否则视为乙方违约
六、乙方在施工过程中，发生施工事故、火灾、环境污染等相关事宜而造成的经济损失由乙方自行承担，与*方无关
七、施工完毕后，经第三方检验机构（上海慧济计量检测有限公司）验收并出具合格的检验报告，检测费用由*方承担
八、施工前，乙方应与施工所在地相关物业管理部门进行充分沟通若施工所在地相关物业管理部门需要收取管理、施工、配合等一切费用,则相关费用由乙方承担，该费用已包含在合同约定工程总价范围内第六条工程竣工验收
一、工程竣工验收应以施工图纸、合同约定的施工内容、报价单、有关变更的书面文件、国家有关标准及规范为依倨
二、工程全部竣工乙方提出书面验收申请，以便*方及时组织验收如工程质量及内容合格，双方交接同时，乙方应向*方移交全部有效技术档案，并负责现场培训I*方员工熟练掌握使用*作规范如工程质量不合格，由乙方进行返修直至验收合格，由此造成的相关经济损失（如材料费、人工费、工期延误责任等相关损失）由乙方全部承担
三、工程竣工后，乙方需在叁个日历日内完成工程调试，并经第三方检验机构（上海慧济计量检测有限公司）验收合格若检验不合格，乙方应在叁个日历日内完成全部整改工作，并再次请第三方检验机构（上海慧济计量检测有限公司）检测若仍未合格，则乙方应向支付*方工程延误费,即每延误一天，需向*方支付合同约定工程总造价的设（即**元整）第七条其它
一、本合同一式肆份，*乙双方各持贰份，具有同等法律效力，经双方法人代表签字、加盖公章后生效
二、保修与维护净化空调设备保修期为竣工后贰年，其余设备质保期为竣工后壹年，自开具竣工*书之日起至次年度该日的零点结束质保期内，乙方应于接获报修后壹至叁个工作日内到现场进行处理，并于肆拾捌小时内恢复正常运行质保期外承包人提供终身有效的优质服务
三、工程安装、调试及有关本工程的资料，由乙方负责记录、整理并提供给*方合同编号第合同签订时间年月日合同履行地（*方）发包方（乙方）承包方哈尔滨净化工程公司，电话,陈先生根据《中华*共和国建筑法》、《中华*共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利，义务和责任，经双方协商同意签订本合同第一条工程项目
一、工程名称净化车间工程
二、工程地点
三、承包范围和内容根据*方提供的“结构图”及施工方提供的设计方案（净化施工图纸）全部施工项目内容和“施工组织设计方案”进行施工且施工过程中*方有权对承包范围和内容进行调整及变更
1、洁净室吊顶、围护、门窗、地坪和所需净化设备（风（货）淋室、传递箱等）施工制作、安装.
2、洁净室空调送风、回风、排风系统、空气过滤系统的全部设备安装及施工
3、洁净室空调设备及配套冷却水（冷冻水）系统管道工程的制作安装、调试
4、洁净室照明线路灯具、*座及空调净化设备动力配电系统的施工安装
5、洁净室温湿度自动控制系统工程全部项目内容的施工
6、*方工艺设备配电系统工程的全部项目制作安装
四、承包合同价款
1.本工程的承包总价为万元**（大写）,此承包总价包括了乙方严格履行本合同条款，完成合同、招标文件及招标过程中的补充资料费用、施工图纸、招标过程中乙方的承诺等规定范围和内容的全部工程的一切费用合同总造价已包括一切劳动报酬、物料、物料辅助材料及配件、机械设备及施工期间的报酬、材料及设备检测费、并按验收规定交验收材料及文件等、物价浮动及夜间施工增加费用、保险费用、利润、管理费、食宿自理等费用；还包括税务部门规定、由乙方缴纳的各种税项的税金以及有关的其它费用及所有税费的变更与浮动等乙方已经视察现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程的详细资料，并取得一切可能影响报价的所有资料，乙方以不知道现场情况为籍口而作出的额外索赔或延长工期的要求将不获补偿料后七个工作天内出具结算意见，如乙方对*方结算有异议的，乙方同意由*方指定有资质的第三方作结算，结算费用由乙方承担在施工过程中，工程设计中不合理部分造成的返工或设计方案中有漏项、少算的工程费用不得追补，该费用已算入优惠价内第二条工程期限
一、根据使用需要商定，工程总工期为天（日历天）自合同签订之日起至竣工验收
二、如遇下列情况，经发包方现场代表签*后，工期相应顺延按施工准备规定，不能提供施工场地的水，电源，影响进场施工；人力不可抗拒的因素而延误工期
三、乙方在装修期间应严格遵守*方规定的工期时间，保*按时、按质、按量完成合同约定的全部工程内容，如果因乙方原因延迟完工，每延迟一日，*方将对乙方处5万元罚款；如因*方原因延迟完工，工期顺寻正C第三条工程质量
一、本工程严格按发包方的设计图及要求施工，如发包方设计说明表达不清的，应立即询问发包方，并与发包方进行沟通解决
二、承包方必须严格按照施工图纸、设计说明文件和国家颁发的安装工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督保*本工程达到*方净化规范要求，并符合国家相关规定标准
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品的品牌、规格型号、生产厂家等必须符合发包方提出的要求（见附件）及承包方提交的承诺（见附件）否则，发包方有权要求更换材料及设备等，由此造成的责任由承包方自行承担全部费用隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收合格之日算起2年乙方应在接到修理通知或电话通知之日起24小时内派人修理（对于情况紧急的应在3小时内派人至现场维修），否则，*方有权自行或委托其它单位或人员修理，维修所造成费用由乙方承担，*方并在工程质保金中扣除；不足部分，向乙方追偿发包方有权要求承包方赔偿因工程质量问题或材料质量问题导致的连带损失
四、本工程试运行时间为90天，试运行期内，*方如发现乙方提供的优化方案不能满足*方使用要求，乙方应无条件修改方案，并按更改后的方案返工，返工费及材料费由乙方承担，直到*方使用符合要求和满意为止第四条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
一、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方包工包料；承揽方提供的材料与设备的规格、型号、品牌、厂家必须与发包方的要求相符，否则材料及设备不准出场
二、发包方有权更换主材品牌，此属工程变更，承包方无权拒绝
三、承包方供应的主要材料必须附有产品合格*,使用说明书，经验收符合质量要求的，方可使用工程；不符合质量要求的，承包方应重新更换，达到质量要求由此造成的工期延误，不能作为工期顺延第五条工程价款的支付与结算
一、工程完成经双方共同验收合格后十七个工作日内付工程款的80%,试运行3个月合格后付至工程款的95%,5%的保修金保修期结束后付清
二、合同签订后乙方需向*方缴纳20万元**作为本工程的质量及工期保*金，保*金将在第一次付款时无息退还第六条施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前可由发包方组织设计交底，如有任何交底文件则作为施工的补充依据，双方不得擅自修改
二、乙方驻工地项目经理项目经理有上岗*主要项目成员以投标文件所列为准项目经理及主要项目成员到岗率必须达到80%,如实际施工过程中项目经理及主要项目成员到岗率与承诺存在5%差距的，*方有权直接扣除工程合同总价款的2%同时，未经*方同意，乙方不得自行调换项目经理及主要管理成员（项目经理到位率未达到60%的视为自行调换项目经理），一经发现，*方有权直接扣除工程合同总价款的5%,并有权解除本合同
三、合同工程未经*方允许，不得分包和转包如乙方进行转包、分包，一经*方发现并*实，*方有权直接扣除工程合同总价款的10%,并有权解除本合同
四、如发现设计有错误或严重不合理的，承包方及时以书面形式通知发包方，因承包方提供的方案存在问题的，费用由承包方承担
五、承包方在保*工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计，修改工艺的合理化建议，并经发包方同意后采取实施
六、发包方如需设计变更，必须以书面形式作出正式修改通知书，承包方才予实施第七条安全施工承包方应按国家、广东省的有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担在施工期间出现的一切安全问题；发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表，并及时按有关部门的要求处理乙方应办理本工程第三人责任险并为其施工人员办理人身意外伤害保险，保险费由乙方承担若乙方逾期不办，由此产生的所有责任与损失均由乙方承担全部费用承包方在施工期间不得影响发包方的正常生产，并遵守发包方《外来人员施工管理规定》等相关规定制度第八条不可抗力不可抗力发生后，承包方应迅速采取措施，尽量减少损失，并及时通知发包方因不可抗力发生的下列情况由责任双方分别承担:参考范文车间电气装修合同甲方（发包方）乙方（承包方）本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议
1.装修施工地点O
3.本项工程预计费用元，人民币壹万捌仟元整
1.甲方提供的材料甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担甲方供应的材料按时抵达现场后，由甲方负责保管，由于保管不当造成的损失，由甲方负责赔偿
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的.住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方
1、电线埋设安装，如遇承重墙须明装
2、天棚照明线路为穿线管明装
3、安装天棚灯具及开关插座
4、配电箱柜配套装置
5、卫生间给排水管道安装，洁具安装
6、临时用电、用水安装
1、空调及排水电路埋设
2、户外广告、招牌字样参考范文装修合同根据《合同法》等法律法规的规定，甲乙双方就乙方负责甲方管理服务小区垃圾清运事宜达成如下协议乙方负责甲方管理服务的小区的生活垃圾和装修垃圾清运工作清运时间每日早开始至晚结束O清运标准所有垃圾日产日清，保证垃圾容器的干净，沿途不洒漏垃圾本协议有效期为一年，自一年—月日始至一年—月—日止协议期满前一个月，任何一方可向对方提出续约申请，经双方协商一致后，可签订新的合作协议
1、甲方负责将生活垃圾装进垃圾桶，装修垃圾存放在指定地点，乙方自垃圾桶或指定存放地点将垃圾运往小区以外
2、乙方在清运垃圾时，应当穿着干净、整齐，不得有碍小区观瞻
3、乙方应遵守甲方的有关管理规定，服从甲方工作人员的管理甲方有权对乙方的工作水平做出评估
4、乙方在清运垃圾时不得影响业主正常休息和生活，保证不扰民,不与业主发生冲突
5、乙方在清运过程中不得破坏小区公共设施、设备，不得毁损小区公共财物，不得破坏小区绿地，如有损坏乙方应当照价赔偿
2、甲方每月支付乙方垃圾清运费元，共个月，共计—元，大写人民币元整费用由乙方承担在施工过程中，工程设计中不合理部分造成的返工或设计方案中有漏项、少算的工程费用不得追补，该费用已算入优惠价内第二条工程期限
一、根据使用需要商定，工程总工期为天（日历天）自合同签订之日起至竣工验收
二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延按施工准备规定，不能提供施工场地的水，电源，影响进场施工；人力不可抗拒的因素而延误工期
三、乙方在装修期间应严格遵守甲方规定的工期时间，保证按时、按质、按量完成合同约定的全部工程内容，如果因乙方原因延迟完工，每延迟一日，甲方将对乙方处5万元罚款；如因甲方原因延迟完工，工期顺延第三条工程质量
一、本工程严格按发包方的设计图及要求施工，如发包方设计说明表达不清的，应立即询问发包方，并与发包方进行沟通解决
二、承包方必须严格按照施工图纸、设计说明文件和国家颁发的安装工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督保证本工程达到甲方净化规范要求，并符合国家相关规定标准
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品的品牌、规格型号、生产厂家等必须符合发包方提出的要求（见附件）及承包方提交的承诺（见附件）否则，发包方有权要求更换材料及设备等，由此造成的责任由承包方自行承担全部费用费用支付时间为O
1、涉及到垃圾清运、处理等事宜，由乙方负责与相关管理部门协调解决，由此产生的垃圾处理费用及其他费用已包含在垃圾清运费中如乙方未能办理有关手续造成甲方垃圾无法清运的，甲方有权解除本协议，乙方支付甲方违约金元
2、乙方在协议有效期内，若在清运过程中引起业主三次以上投诉,甲方有权拒付清运费并解除本协议，乙方支付甲方违约金元本协议履行过程中如发生争议双方应协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼（协议签订地天津市南开区创业环保大厦）本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力，双方盖章后生效甲方（盖章）乙方（盖章）代表人代表人年月日年月日参考范文装修合同承包方（以下简称乙方）施工负责人联系方式身份证号码甲乙双方在平等，友好，自愿，协商一致的基础上达成以下协议，以资双方共同遵守第一条、工程概况
1、甲方装修房屋系合法居住房
2、装修房屋施工地点
3、施工范围卧室，客厅，餐厅，厨房，卫生间，阳台等套内面积
4、装修内容房屋内的水电，弱电工程，墙体增加工程大衣柜，酒柜，吊柜，鞋柜，客厅，餐厅天花吊顶，电视背景墙等木工工程房间地面找平，厨房卫生间的吊顶安装，洁具，灯具等安装，搬运工程等其它双方约定以及住宅内装修工程中应包含的‘所有工程
5、承包方视为乙方，包工包部份材料
6、工程总价款第二条关于工程价款结算的约定双方款项往来，均应出具收据第三条关于材料的约定甲方提供的材料
1、房屋内所有地面、墙面，瓷砖,地漏；
2、房屋内所有套装门（含防盗门），门套，窗套；
3、三个房间的复合地板、客厅餐厅的角线；
4、所有灯具、开关、插座（包括电箱空开）；
5、洁具马桶、洗脸盆、拖把池、五金挂件（含水笼头、分水筏、三角筏）；
6、厨房厨柜门、灶台石、天花钻扣吊顶（含卫生间吊顶）；
7、大衣柜推拉门，飘窗台石，门槛石；
8、墙面墙纸，电视背景墙纸乙方提供的主材料，辅材料
2、柜子主材料兔宝宝免漆板，收边条；
3、柜子辅材料五金件，拉手，白乳胶，枪丁，免丁胶；
4、天花吊顶石膏板，木方，石膏线条及电视背景墙村料
5、乳胶漆墙纸辅助材料优力邦腻子粉，胶水，多邦石膏粉、立邦乳胶漆基膜；
6、铺砖，砌墙辅助材料水泥、黄沙、大汽块，小石专所有材料、搬运，垃圾清理费用由乙方负责以上项目，如有增加双方另行协议第四条工程日期
1、开工日期20xx年x月，竣工日期20xx年x月程总天数天第五条工程质量要求
1、工程使用主要材料的品种，规格，名称，经双方认可；
3、凡甲方自行采购的材料，设备，产品品质量，由甲方自行负责,施工质量由乙方负责第六条自交付之日起，装修质保为壹年，如有质量问题由乙方负责维修第七条其它问题，装修项目的具体要求由甲方提出，乙方实施，本协议未尽事宜，由双方协商解决，本协议自双方签字之日起生效
1、本合同一式两分甲乙双方各执一份，其有相同效应
2、本合同双方签字后生效甲方（公章）o乙方（公章）o法定代表人（签字）o法定代表人（签字）o年月日年一月―日参考范文装修合同装修合同委托代理人O营业执照号O电话O委托代理人电话0依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程的有关事宜，达成如下协议第一条工程概况工程地点工程内容及做法工程承包方式双方商定采取下列第种承包方式承包人包工、包料承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料承包人包工、发包人包料工程期限天，开工日期年一月—日，竣工日期年—月―日合同价款本合同工程造价为元，小写:元第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份，设计费元，由发包人支付第四条发包人义务提供施工期间的水源、电源负责协调施工队与邻里之间的关系施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收第五条承包人义务施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的.畅通保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期第七条材料的提供由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验第八条工期延误对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延工程量变化和设计变更发包人同意工期顺延的其他情况因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延发包人未按期支付工程款，工期相应顺延因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延因承包人原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的，返工费用由承包人承担，工期协商顺延，同一质量问题第二次整改工期不顺延第九条质量标准双方约定本工程施工质量标准，施工过程中双方对工程质量发生争议，由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担第十条工程验收和保修双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收水电施工改造完工,开关插座定位验收防水层经48小时试水不漏泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完工木工吊顶,木制品完工油漆工程完工全部工程完工承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单在工程款结清后，办理移交手续本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修第十一条工程款支付方式双方约定按以下—方式支付工程款合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的%预付款，即元泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的%进度款，即元逢单项工程完工验收后,发包人按约定直接向承包人支付增加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款%余额款，即元全部工程完工后三天内支付余款%,即元.签定合同后首付工程款的猊即元以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款,按第条分多次付款,水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即元泥工完工后付第三次款尢即元木工程完工后付第四次款％,即元油漆工程完工后付第五次款15%,即元，全部完工后三天付余款虬变更追加款随验收签名时同期付清，即每次支付%工程款+变更项目差额其他支付方式工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单并签字，发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票第十二条违约责任合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失发包人未按期支付每次工程进度款的，每延误一天向对方支付违约金发包价2%元,十五天后乙方可中止合约由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2%元第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第种方式解决提交仲裁；依法向人民法院提起诉讼第十四条几项具体规定程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用元物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付施工期间，发包人将外屋钥匙把，交给承包人保管工程竣工验收后，发包人负责交还锁把，由承包人当场负责安装交付使用施工期间，承包人每天的工作时间为上午点分至点分下午点分至点分第十五条其他约定事项第十六条附则本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止本合同签订后工程不得转包本合同一式份，双方各执份合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力承包人发包人O法定代表人委托代理人:委托代理人年月日参考范文装修合同甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行位于辉映江山小区5幢noi室装璜（水电工工程）为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同
一、施工内容套房整套水电安装，包括切槽、配管、布线、插座开关、灯具安装及冷热水管、水龙头安装等一切有关套房水电装修工程
二、工程价款每平方按室内面积30元计算
三、质量要求全部工程按国家水电工程规范标准施工，并严格按照甲方指定线路安装，各种灯具安装位置正确，端正平整、牢固可靠，各种灯具全亮
四、付款方式现金按进度付款
六、安全责任乙方需负责施工现场的安全，严防火灾，文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人施工过程中发生的一切意外事故由乙方负全责
七、本合同双方签定后即生效；本合同一式两份，甲乙双方各执一份甲方（签章）乙方（签章）O证件号码证件号码O联系电话联系电话O签约地址O签约日期_____________参考范文装修合同是否有营业执照？信誉如何是否有监理人员到施工现场巡检是否有监理记录对装修材料质量、价格、施工工艺、装修风格等，一定要事先了解清楚有的公司提供的是该公司自拟的合同，也规定了一些条款，但要么隐藏了不利于消费者的条款，要么规定的不全、不详细，稍不注意就会上当受骗一般来说，只要双方在合同上签字或盖章，就视为合同已经签订隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收合格之日算起2年乙方应在接到修理通知或电话通知之日起24小时内派人修理（对于情况紧急的应在3小时内派人至现场维修），否则，甲方有权自行或委托其它单位或人员修理，维修所造成费用由乙方承担，甲方并在工程质保金中扣除；不足部分，向乙方追偿发包方有权要求承包方赔偿因工程质量问题或材料质量问题导致的连带损失
四、本工程试运行时间为90天，试运行期内，甲方如发现乙方提供的优化方案不能满足甲方使用要求，乙方应无条件修改方案，并按更改后的方案返工，返工费及材料费由乙方承担，直到甲方使用符合要求和满意为止第四条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
一、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方包工包料；承揽方提供的材料与设备的规格、型号、品牌、厂家必须与发包方的要求相符，否则材料及设备不准出场
二、发包方有权更换主材品牌，此属工程变更，承包方无权拒绝
三、承包方供应的主要材料必须附有产品合格证，使用说明书，经验收符合质量要求的，方可使用工程；不符合质量要求的，承包方应重新更换，达到质量要求由此造成的工期延误，不能作为工期顺延第五条工程价款的支付与结算
一、工程完成经双方共同验收合格后十七个工作日内付工程款的80%,试运行3个月合格后付至工程款的95%,5%的保修金保修期结束后所以消费者在落笔签字之前，一定要看清合同中约定的每一个条款及填写说明，有不清楚或者模棱两可的条款一定要问清楚合同中只要是空白或有选项的地方，就一定要填写，不能有意或无意的漏项，以免发生该类问题时因无约定可依而造成不必要的纠纷合同工程地点一定要填写准确，不要写简称;特别是对装修材料的约定，一定要写清品牌、名称、型号、规格、环保等级、产地、单价及运到施工现场的时间等在装修过程中，很可能会有增减项目或修改设计这些项目的单价是多少工程量是多少均需书面签字确认，否则就可以拒绝支付相应费用装修后，难免会有各种各样的质量问题发生由于承包方式不同，保修时间内装修公司承担的责任也不同如包工包料，则全权负责保修;或只包工，则不负责材料保修所有这些都要在合同中写清楚一般情况下，竣工日期减去开工日期，就是总工程期限但由于一些无法预见、无法克服的原因，可能会使得实际开工、竣工日期为非合同约定的日期，所以在签约时要留点余地但总工程期限应为合同约定期限，否则便视为违约参考范文装修合同
（一）合同中必须写明装修的具体要求和完工日期有的消费者在签订合同时，没有注意这两点，给某些装饰公司粗制滥造和拖延工期埋下了“伏笔”
（二）在合同中必须注明使用的装饰材料的具体品牌或型号，以防装饰公司以次充好
（三）合同中有关保修的条文是必不可少的，而且要分清责任如果属于施工或材料的质量问题，装饰公司应承担全部责任;如果属于用户使用不当，双方可协商处理
1、图纸的比例我们经常看到这样的图纸，设计师画的可能是一个很漂亮的造型吊顶，可是现场制作出来以后，与设计相差甚远其原因就是设计师没有按照设计图纸来做施工图所以，一张设计图纸必须按照严格的比例来制作
2、详细的尺寸有些设计图纸由于设计师没有在准备施工的现场作认真细致的测量，所以很多尺寸在设计时有遗漏，尤其是一些关键尺寸如果在设计时没有掌握，有可能在施工时产生设计与施工脱节的情况
3、项目选择的材料一份家装报价的基础是工程的做法以及所使用的材料，所以，在设计图纸上应该标注出来主要材料的名称以及材料的品牌，这便于今后施工人员依照图纸施工
4、标注制作工艺在施工图纸中标注必要的制作工艺是为了约束施工人员在施工过程中偷工减料，保证消费者得到一个与合同相符的质量保障参考范文装修合同1选择正规的家装公司，签订合同之前，业主应先审查装饰公司的手续是否齐全2参观装饰公司正在施工的装修现场，检查工地施工工艺以及工人的‘素质，还应该着重检查施工工地的管理、卫生和防火情况3一般装修公司会对减项有约定，即如果业主要求对合同约定的工程项目减项也需要支付该项目一定百分比的费用，这样很多时候在装修中如果业主修改装修方案就会成为减项，而需要额外支付装修公司费用，建议把此条款改为对装修总款额的的约定，比如约定业主不能减项以使整个工程费用低于多少钱4对装饰公司提供的设计方案要有详细的设计样图预算报价，客户应该严格审定，如有可能找相关专家咨询如果委托装饰公司选择建材的话，装饰公司一般会提供预选的材料样品，客户应该保存以便日后检查对照5在签订合同时，应详细注明施工工期、几次验收程序（包括材料、隐蔽工程、局部和整体验收等）、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期等，同时还应约定好违约金的赔付比例在约定装修的材料标准时，一定要非常细致，包括外墙、内墙、顶棚、地面、厨房、卫生间、阳台等，每个部位使用材料的品牌、型号都要清楚标明，不能笼统地用“国内名牌”、“国际名牌”之类的字眼6验收方式可在合同上约定由政府质检站来验收，这样你就可以不为请质检站而另付费用7合同要由法定代表人签订，如有委托代理人的，需要复印委托书,同时向装饰公司索要工商执照的复印件和资质证明的复印件，这两个复印件都应该加盖公司章，还要索要项目经理和工程负责人的身份证复印件或公司正式职工的工作证复印件以及联系电话8交付的工程款要由业主亲自交到公司财务，并索要建筑安装专用发票，尽量防止出现其他人代收工程款的情况10上述装修合同有三种形式即承包人包工包料，部分包料，承包人包工、住户自己包料，在装修中还应注意以下几种情况，装修公司包料的，要向其索要购买的材料明细表、合格证、发票;业主自己包料的,选用的材料必须符合国家标准，有质量检验合格证明、有中文标志的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，禁止使用国家明令淘汰的装修材料11另外，在装修工程竣工后，空气质量应符合国家标准，检测不合格的，如属承包人的责任，承包人应返工，并承担相应损失12预算项目变更时，双方应该重新签订协议参考范文装修合同1选择正规的家装公司，签订合同之前，业主应先审查装饰公司的手续是否齐全2参观装饰公司正在施工的装修现场，检查工地施工工艺以及工人的素质，还应该着重检查施工工地的管理、卫生和防火情况3一般装修公司会对减项有约定，即如果业主要求对合同约定的工程项目减项也需要支付该项目一定百分比的费用，这样很多时候在装修中如果业主修改装修方案就会成为减项，而需要额外支付装修公司费用，建议把此条款改为对装修总款额的的约定，比如约定业主不能减项以使整个工程费用低于多少钱4对装饰公司提供的设计方案要有详细的设计样图预算报价，客户应该严格审定，如有可能找相关专家咨询如果委托装饰公司选择建材的话，装饰公司一般会提供预选的材料样品，客户应该保存以便日后检查对照5在签订合同时，应详细注明施工工期、几次验收程序（包括材料、隐蔽工程、局部和整体验收等）、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期等，同时还应约定好违约金的赔付比例在约定装修的材料标准时，一定要非常细致，包括外墙、内墙、顶棚、地面、厨房、卫生间、阳台等，每个部位使用材料的品牌、型号都要清楚标明，不能笼统地用“国内名牌”、“国际名牌”之类的字眼6验收方式可在合同上约定由政府质检站来验收，这样你就可以不为请质检站而另付费用7合同要由法定代表人签订，如有委托代理人的，需要复印委托书,同时向装饰公司索要工商执照的复印件和资质证明的复印件，这两个复印件都应该加盖公司章，还要索要项目经理和工程负责人的身份证复印件或公司正式职工的工作证复印件以及联系电话8交付的工程款要由业主亲自交到公司财务，并索要建筑安装专用发票，尽量防止出现其他人代收工程款的情况10上述装修合同有三种形式即承包人包工包料，部分包料，承包人包工、住户自己包料，在装修中还应注意以下几种情况，装修公司包料的，要向其索要购买的材料明细表、合格证、发票;业主自己包料的,选用的材料必须符合国家标准，有质量检验合格证明、有中文标志的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，禁止使用国家明令淘汰的装修材料11另外，在装修工程竣工后，空气质量应符合国家标准，检测不合格的，如属承包人的责任，承包人应返工，并承担相应损失12预算项目变更时，双方应该重新签订协议付清
二、合同签订后乙方需向甲方缴纳20万元人民币作为本工程的质量及工期保证金，保证金将在第一次付款时无息退还第六条施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前可由发包方组织设计交底，如有任何交底文件则作为施工的补充依据，双方不得擅自修改
二、乙方驻工地项目经理项目经理有上岗证主要项目成员以投标文件所列为准项目经理及主要项目成员到岗率必须达到80%,如实际施工过程中项目经理及主要项目成员到岗率与承诺存在5%差距的，甲方有权直接扣除工程合同总价款的2机同时，未经甲方同意，乙方不得自行调换项目经理及主要管理成员（项目经理到位率未达到60%的视为自行调换项目经理），一经发现，甲方有权直接扣除工程合同总价款的5%,并有权解除本合同
三、合同工程未经甲方允许，不得分包和转包如乙方进行转包、分包，一经甲方发现并证实，甲方有权直接扣除工程合同总价款的10%,并有权解除本合同
四、如发现设计有错误或严重不合理的，承包方及时以书面形式通知发包方，因承包方提供的方案存在问题的，费用由承包方承担
五、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计，修改工艺的合理化建议，并经发包方同意后采取实施
六、发包方如需设计变更，必须以书面形式作出正式修改通知书，承包方才予实施第七条安全施工承包方应按国家、广东省的有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担在施工期间出现的一切安全问题；发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表，并及时按有关部门的要求处理乙方应办理本工程第三人责任险并为其施工人员办理人身意外伤害保险，保险费由乙方承担若乙方逾期不办，由此产生的所有责任与损失均由乙方承担全部费用承包方在施工期间不得影响发包方的正常生产，并遵守发包方《外来人员施工管理规定》等相关规定制度第八条不可抗力不可抗力发生后，承包方应迅速采取措施，尽量减少损失，并及时通知发包方因不可抗力发生的下列情况由责任双方分别承担参考范文车间电气装修合同发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）根据《一合同法》（以下简称合同法）、《一建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于20x年11月2日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议补充协议内容如下
一、工程概况
1、工程名称观南城一期工程1#楼（以下简称本工程）
2、工程地点永川区南大街兴南路建材市场
3、建设规模大约30000平方米
二、承包范围、内容及单价
1、承包方式分包（包工包料
2、承包内容按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围
3、计价（结算）方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20x年《重庆市安装工程计价定额》（cqazde-20x）及《20x年重庆市建设工程费用定额》（cqfyde-20x）定额（以下统称安装定额）和20x年12月30日以前的相关配套文件（约定项目除外）
三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责
四、计算方法、单价及付款方式
1、工程质量优质结构达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除
2、本工程总工期以建设单位工期为准
3、开工日期合同开工日期以发包人书面通知为准
4、安全责任
（1）乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业
5、付款方式1乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计10万元签订合同之时交纳2万元，进场七天后交8万元工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还，此保证不计息2付款方式和时间主体15层完工后，甲方支付乙方主体15层内工程进度款的80%,之后每月按进度工程款支付80%,余款98%在工程验收合格后付清，余款2%做工程质量保证金，保修期为一年，此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清
五、其他
1、乙方成立劳务作业队，在项目部领导下开展工作乙方不得转包、分包，积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料，保证工程工期
2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥，遵守工地上和各项规章制度，必须按时、按质、按量完成施工任务乙方达不到甲方质量和施工进度要求，甲方有权终止合同，所完成工程量部分甲方按75%结算工程款，并在甲方规定的时间内清理出场，申请仲裁或向人们法院起诉
3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员
14、未尽事宜，双方平着平等互利的原则协商解决
5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效具有相同的法律效益甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）o年—月―日年—月―日参考范文净化车间装饰装修合同联系地址乙方（居间人）联系地址*乙方为了发挥双方的优势，根据《中华*共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议
一、委托事项
1、乙方接受*方委托，负责就**省***工程项目（以下称该工程项目），引荐*方和该项目的建设单位直接洽谈，向*方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成*方与建设单位签订该工程项目的*承包施工合同
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项*方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为*方提供信息，或为*方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成
二、乙方的义务
2、乙方承诺向*方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠如。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
