2025房屋购买权转让标准合同范文（15篇）word模板范文

房屋购买权转让标准合同范文（篇）15转让合同的签订需要遵循法律法规，双方需确保自身合法权益的同时尊重对方的权益请谨慎使用转让合同范文，确保合同的合法性和有效性，避免引发不必要的风险和纠纷参考范文房屋购买权转让合同转让方（甲方）身份证号受让方（乙方）身份证号经甲、乙双方的友好协商，本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，甲方同意将其在市县小区栋单元室的集资住房、铺面及车位一套的购房权转让给乙方，相关事宜达成以下协议

一、甲方将该购房权转让给乙方，乙方支付给甲方购房权转让费人民币元整（大写），同时支付甲方为该房屋先行垫付的住宅、铺面及车位首付款共计人民币元整（大写）甲乙方在签订本协议当日，由乙方一次性付给甲方购房权转让费和首付款总计万元（大写）

二、甲乙双方权利义务、甲方起得房产证当日，甲方应告知乙方，并及时与乙方办理房屋产3权过户手续；、房屋过户登记完成后房屋所发生的物业管理费、水电费、卫生费等4与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担

三、双方约定，甲方单位给予甲方该套住房的房款补助及其它优惠均由乙方享有，但由市场价格的涨跌引起的风险由乙方承担、合同签订之后，按揭贷款由乙方自己负责月供，因乙方不按时还款2带来的纠纷及损失，由乙方自己承担、乙方承担与开发商交接房时应交的一切费用，如天然气、供暖、有3限电视等费用和大修基金、房产交易税等，办理交房手续时若出现有关问题甲方应积极予以协调解决

四、双方其他协议、合同签订后，房屋产权即归乙方所有，若乙方需办理过户产权证手1续，办证一切费用和税金均由乙方承担、房屋产权证若不遇特殊情况则不办理房产证，若要办理则先以甲方2户主姓名办理，双方协商，房产证由中介人保管、签订合同后，甲方应将原购房合同及缴款票据等一切购房资料全部3交给乙方保管、如有未尽事宜，双方会同中介人共同协商解决4

五、本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，中介人壹份本合同自双方签字之日起生效甲方乙方中介人年月日20xx620参考范文房屋购买权转让合同转让方（以下简称甲方）姓名身份证号联系方式受让方（以下简称乙方）姓名身份证号联系方式经甲乙双方自愿协商达成一致，就甲方全权拥有的认购权转让事宜，达成以下条款转让认购权的房屋位于，为甲方单位集体团购期房，开发单位为目前甲方拥有该房屋认购权，且已支付认购订金万元人民币（大写人民币）到银行账户甲方自愿将相关认购权益有偿转让给乙方，并协助乙方办理手续乙方愿在本合同第一条的前提下，受让甲方所拥有的购房认购权，并支付相关转让费用双方同意该房屋认购权转让价格为元整人民币（大写人民币壹拾壹万元整）本合同签订后，乙方向甲方支付房屋认购订金及认购资格转让费，合计元整人民币（大写人民币）甲方收到乙方全部款项后，房屋的认购权归乙方所有甲方收到款项后向乙方提供收款手续合同签订当天，乙方向甲方支付元整人民币（大写人民币）合同签订后两日内，乙方须向甲方付清剩余万元人民币（大写人民币）合同签订两日后，乙方未能向甲方付清款项的，按每日元加收融资费用乙方最迟需在年月日前付清此笔款项约定日期前乙方未向甲方支付费用的（以甲方收到款项时间为准），本合同自动作废第款按照团购协议进行房屋认购、交款、协议签订等事项1第款团购协议约定必须以甲方名义办理的事项，甲方必须配合乙方2第款甲方保证乙方在按照团购协议规定认购、交款及办理相关事3项后，能够直接与签订购房协议第4款乙方未按照团购协议规定进行认购而造成认购失败的，甲方承担赔偿责任房屋具体价格以的价格为准第款转让成功后，甲方无权再将该房屋购买权、拥有权转让给他人1第款转让成功后，甲方关于团购住房项目所有的权利与义务全部转让2给乙方所有本次团购住房活动出现任何问题，乙方享有同等的保障第款转让成功后，如遇团购活动取消，甲方退还乙方转让费用乙方3支付的购房订金的退回及该订金的利息补偿（利息从乙方向甲方交清款项之日起计算），按照甲方单位住房团购方案执行甲方（签字指纹）乙方（签字指纹）时间时间参考范文房屋购买权转让合同甲方有效身份证号码乙方有效身份证号码甲方所在工作单位开发建设住宅楼，根据本单位规定的购房条件，甲方享有相应的购房权，并已向单位递交了购房申请，经单位批准同意后，甲方按规定已向单位预交购房款十万元现甲方自愿将该购房权转让给乙方，乙、该房屋座落于经甲、乙双方协商决定，该楼房转让费1o方自愿接受双方本着自愿协商的原则，签订本协议为元人民币，乙方需于签订协议当日一次性付给甲方楼房预交房款及转让费共计元人民币、该楼房每次交纳款项均由乙方以甲方名义交纳，但甲方必须将每次2交纳款项的收据或证明材料交由乙方保管，乙方支付该楼房转让费后，其它购房款及相关费用由乙方按照建房单位的规定及时支付、在办理房屋确权时，如建房单位允许将房屋确权在乙方名下，则甲3方应尽必要之配合如建房单位不允许，在确权在甲方名下后，甲方不得在任何情况下主张该房屋的权属，并在条件允许后在适当的期限内将房屋权属变更于乙方名下，乙方亦应当尽到必要的配合义务房屋确权及变更权属的费税等由乙方承担、在房屋交付后，建房单位给予房屋使用人的相关待遇由乙方享有，4所产生的水、电、物业管理等一切费用由乙方承担、甲乙双方确已知晓本协议项下的房屋与商品房之间的区别，本协议5签订后，乙方当然承担延期交房、不能交房、质量问题以及确权、房价变动等一切方面的风险、房屋交付后如乙方转让房屋，甲方有优先购买权

6、该合同签定后，如因政策或甲方单位原因造成该集资房无法兴建，7甲方须退还乙方转让费元和乙方所交建房款项，本协议终止、如违反本协议，甲、乙双方同意承担违约事实，违约金为万元

8、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字之日起生效9甲方（公章）o乙方（公章）o法定代表人（签字）o法定代表人（签字）年一月―日年一月―日参考范文房屋购买权转让合同转让方（甲方）受让方（乙方）经甲、乙双方的友好协商，本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，甲方同意将其在市县小区栋单元室的集资住房、铺XX XX XX XX XX XX面及车位一套的购房权转让给乙方，相关事宜达成以下协议

一、甲方将该购房权转让给乙方，乙方支付给甲方购房权转让费人民币元整，同时支付甲方为该房屋先行垫付的住宅、铺面及车位首付款共计XX人民币元整甲乙方在签订本协议当日，由乙方一次性付给甲方购房权XX转让费和首付款总计万元（大写）

二、甲乙双方权利义务、甲方起得房产证当日，甲方应告知乙方，并及时与乙方办理房屋产3权过户手续；、房屋过户登记完成后房屋所发生的物业管理费、水电费、卫生费等4与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担

三、双方约定，甲方单位给予甲方该套住房的房款补助及其它优惠均由乙方享有，但由市场价格的涨跌引起的风险由乙方承担

四、甲方保证其具备出售该集资房屋的权利，保证本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋集资认购资格转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格

五、违约责任、双方约定如因不可抗力因素或甲方双方以外的原因导致单位集资住1房活动取消，乙方将有权解除本协议因按本条解除协议时，甲方应退还乙方本协议第一条约定的购房权转让费、乙方支付给甲方的首付款和乙方以甲方名义支出的购房后期款等其他相关费用，并按乙方已向甲方交付的全部款项的总计金额的中国人民银行同期存款利率支付利息、因甲方转让购房权利的瑕疵，或以甲方自己名义取得该集资房所有2权的，以及违反本协议约定，擅自将集资房资格转让给第三人的，造成乙方无法取得本协议约定的房屋所有权的，乙方有权解除本协议，甲方应退还乙方本协议第一条约定的购房权转让费、乙方支付给甲方的首付款和乙方以甲方名义支出的购房后期款等其他相关所有费用，并按乙方已向甲方交付的全部款项的合计金额的月利率向乙方支付利息5%、乙方违反本协议约定，未按时足额向甲方支付集资房资格转让费的，3甲方有权解除本协议；乙方原因未及时足额向开发商以甲方名义交纳购房后期款款，造成甲方无法取得集资房的及过户登记的，甲方不承担任何责任，乙方交纳的集资房资格转让款应予退还

六、双方均为自愿达成此转让协议，双方均不得反悔如本协议履行过程中发生争议，由双方协商解决

七、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，双方签字即生效，并具有同等法律效力甲方（签字）:乙方（签字）日期参考范文房屋购买权转让合同随着现代市场经济发展，房屋购买权转让合同的使用越来越多，那么房屋购买权转让合同怎么写呢？以下是本站小编整理的房屋购买权转让合同，欢迎参考阅读转让人（以下称甲方）姓名转让人住址转让人工作单位转让人身份证号受让人（以下称乙方）姓名受让人住址受让人工作单位受让人身份证号证明人姓名证明人住址证明人工作单位证明人身份证号鉴于、甲方拥有唐山总工会集资所盖房屋的购买权，并自愿将该房屋购买1权转让给乙方、乙方拟购买住房一套，同意受让甲方购买单位房屋的权利，并2购买该房屋根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，经甲、乙双方及甲、乙双方委托证明人的协商，本着平等、自愿、诚实信用的原则，甲方向乙方转让房屋购买权一事，达成如下协议第一条房屋基本情况甲方同意将年月日购买的唐山总工会集资建造的房屋的购买权转让给乙方，（该房屋位于河北省唐山市南新道与大理路交叉口、南新道路南，该房屋建筑面积为，每平米目前暂估价格为，户型为，预计在年月日完工该房屋用途为）购房资格转让价格为伍万元整，该房屋已由甲方向唐山总工会支付房款壹拾万元整，剩余房款甲方未支付，甲方已取得唐山总工会开具的收据（壹拾万元整），未与唐山总工会签订房产认购协议书乙方同意一次性向甲方支付金额共计壹拾伍万元整（包括购房资格转让费伍万元整，甲方向唐山总工会支付的房款壹拾万元整，共计壹拾伍万元整），于本协议签订之日乙方向甲方付款，甲方确定该款到账后向乙方开具收据或收条第三条双方权利及义务、本协议签订后，甲方购买单位房屋的权利归乙方所有，乙方须向甲1方支付房款和购买权转让费，共计壹拾伍万元整甲方单位通知甲方签订购房正式合同时，甲方应及时通知乙方与甲方单位签订购房合同尚未支付的房款，由乙方按照甲方单位要求的时间及数额及时支付,甲方不再承担房屋付款责任、甲方必须保证该房屋为大产权（可以办理房产证和土地证）甲方2必须协助乙方办理选房、交费、房屋产权证、土地所有权证等相关手续甲方保证乙方在交纳甲方单位要求的全部款项的前提下，保证甲方单位与乙方签订正式房屋买卖合同、双方约定，甲方单位给予甲方该套住房的所有优惠，乙方具有同等3权利享受同等优惠甲方保证其具备出售该房屋的权利及转让该房屋的购买权已取得甲方所在单位的同意，并保证本协议签订后不得再以任何名义、方式将甲方购买该房屋的购买权转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房屋的认够资格第四条违约责任、双方约定如因不可抗力因素导致甲方房屋购买权取消，乙方有权解1除本协议，本协议解除时，甲方应退还乙方已支付的房款及房屋购买权转让费共计壹拾伍万元整，并按中国人民银行规定的同期存款利率向乙方支付利息、因甲方转让购房权利的瑕疵，或以自己名义取得该购房所有权的，2以及违反本协议约定擅自将该购房资格转让给第三人，造成乙方无法取得本协议约定的房屋的，乙方有权解除本协议，甲方应在三个工作日内退还乙方已支付的房款及房屋购买权转让费共计壹拾伍万元整，并按乙方已向甲方单位支付的全部房款的向乙方支付违约金30%、乙方未按本协议的规定向甲方支付转让费及房款（共计壹拾伍万元3整），甲方有权解除本协议、因甲方单位的原因造成该房屋最终未能交付的，甲方不承担违约责4任，但乙方有权要求甲方向甲方单位主张违约责任的权利、甲方必须保证该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷，如交接5后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任、该房屋购买权转让，该房屋所属土地使用及所有权利、义务和责任6依法随之转让第五条其他事项约定、本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本协议具有1同等法律效力本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决协商不成的，甲、乙双方约定由房屋所在地人民法院裁决本合同自签订之日起生效、本合同一式两份，双方各执一份，各方所执合同具有同等效力2甲方签字并按手印乙方签字并按手印证明人签字并按手印签订日期转让方（甲方）身份证号受让方（乙方）身份证号经甲、乙双方的友好协商，本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，甲方同意将其在市县小区栋单元室的集资住房、铺面及车位一套的购房权转让给乙方，相关事宜达成以下协议

一、甲方将该购房权转让给乙方，乙方支付给甲方购房权转让费人民币元整（大写），同时支付甲方为该房屋先行垫付的住宅、铺面及车位首付款共计人民币元整（大写）甲乙方在签订本协议当日，由乙方一次性付给甲方购房权转让费和首付款总计万元（大写）共2页，当前第

四、甲方保证其具备出售该集资房屋的权利，保证本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋集资认购资格转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格

五、违约责任、双方约定如因不可抗力因素或甲方双方以外的原因导致单位集资住1房活动取消，乙方将有权解除本协议因按本条解除协议时，甲方应退还乙方本协议第一条约定的购房权转让费、乙方支付给甲方的首付款和乙方以甲方名义支出的购房后期款等其他相关费用，并按乙方已向甲方交付的全部款项的总计金额的中国人民银行同期存款利率支付利,息、O、因甲方转让购房权利的瑕疵，或以甲方自己名义取得该集资房所有2权的，以及违反本协议约定，擅自将集资房资格转让给第三人的，造成乙方无法取得本协议约定的房屋所有权的，乙方有权解除本协议，甲方应退还乙方本协议第一条约定的购房权转让费、乙方支付给甲方的首付款和乙方以甲方名义支出的购房后期款等其他相关所有费用，并按乙方已向甲方交付的全部款项的合计金额的月利率向乙方支付利息5%、乙方违反本协议约定，未按时足额向甲方支付集资房资格转让费的，3甲方有权解除本协议；乙方原因未及时足额向开发商以甲方名义交纳购房后期款款，造成甲方无法取得集资房的及过户登记的，甲方不承担任何责任，乙方交纳的集资房资格转让款应予退还

六、双方均为自愿达成此转让协议，双方均不得反悔如本协议履行过程中发生争议，由双方协商解决

七、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，双方签字即生效，并具有同等法律效力页12参考范文房屋购买权转让合同转让人（以下称甲方）姓名受让人（以下称乙方）姓名鉴于、甲方拥有唐山总工会集资所盖房屋的购买权，并自愿将该房屋购买1权转让给乙方、乙方拟购买住房一套，同意受让甲方购买单位房屋的权利，并购买2该房屋根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，经甲、乙双方及甲、乙双方委托证明人的协商，本着平等、自愿、诚实信用的原则，甲方向乙方转让房屋购买权一事，达成如下协议甲方同意将年月日购买的唐山总工会集资建造的房屋的购XX XXXX买权转让给乙方，（该房屋位于河北省唐山市南新道与大理路交叉口、南新道路南，该房屋建筑面积为，每平米目前暂估价格为，户型为，预计在XX年月日完工该房屋用途为）XXXX购房资格转让价格为伍万元整，该房屋已由甲方向唐山总工会支付房款壹拾万元整，剩余房款甲方未支付，甲方已取得唐山总工会开具的收据（壹拾万元整），未与唐山总工会签订房产认购协议书乙方同意一次性向甲方支付金额共计壹拾伍万元整（包括购房资格转让费伍万元整，甲方向唐山总工会支付的房款壹拾万元整，共计壹拾伍万元整），于本协议签订之日乙方向甲方付款，甲方确定该款到账后向乙方开具收据或收条、本协议签订后，甲方购买单位房屋的权利归乙方所有，乙方须向甲1方支付房款和购买权转让费，共计壹拾伍万元整甲方单位通知甲方签订购房正式合同时，甲方应及时通知乙方与甲方单位签订购房合同尚未支付的房款，由乙方按照甲方单位要求的时间及数额及时支付,甲方不再承担房屋付款责任、甲方必须保证该房屋为大产权（可以办理房产证和土地证）甲方2必须协助乙方办理选房、交费、房屋产权证、土地所有权证等相关手续甲方保证乙方在交纳甲方单位要求的全部款项的前提下，保证甲方单位与乙方签订正式房屋买卖合同、双方约定，甲方单位给予甲方该套住房的所有优惠，乙方具有同等3权利享受同等优惠甲方保证其具备出售该房屋的权利及转让该房屋的购买权已取得甲方所在单位的同意，并保证本协议签订后不得再以任何名义、方式将甲方购买该房屋的购买权转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房屋的认够资格、双方约定如因不可抗力因素导致甲方房屋购买权取消，乙方有权解1除本协议，本协议解除时，甲方应退还乙方已支付的房款及房屋购买权转让费共计壹拾伍万元整，并按中国人民银行规定的同期存款利率向乙方支付利息、因甲方转让购房权利的瑕疵，或以自己名义取得该购房所有权的，2以及违反本协议约定擅自将该购房资格转让给第三人，造成乙方无法取得本协议约定的房屋的，乙方有权解除本协议，甲方应在三个工作日内退还乙方已支付的房款及房屋购买权转让费共计壹拾伍万元整，并按乙方已向甲方单位支付的全部房款的向乙方支付违约金30%、乙方未按本协议的规定向甲方支付转让费及房款（共计壹拾伍万元3整），甲方有权解除本协议、因甲方单位的原因造成该房屋最终未能交付的，甲方不承担违约责4任，但乙方有权要求甲方向甲方单位主张违约责任的权利、甲方必须保证该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发5生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任、该房屋购买权转让，该房屋所属土地使用及所有权利、义务和责任6依法随之转让、本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本协议具有1同等法律效力本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决协商不成的，甲、乙双方约定由房屋所在地人民法院裁决本合同自签订之日起生效、本合同一式两份，双方各执一份，各方所执合同具有同等效力甲2方（公章）乙方（公章）O年月日参考范文房屋购买权转让合同转让方（甲方）身份证号受让方（乙方）身份证号经甲、乙双方的友好协商，本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，甲方同意将其在市县小区栋单元室的集资住房、铺面及车位一套的购房权转让给乙方，相关事宜达成以下协议

一、甲方将该购房权转让给乙方，乙方支付给甲方购房权转让费人民币元整（大写），同时支付甲方为该房屋先行垫付的住宅、铺面及车位首付款共计人民币元整（大写）甲乙方在签订本协议当日，由乙方一次性付给甲方购房权转让费和首付款总计万元（大写）参考范文房屋购买权转让合同、甲方起得房产证当日，甲方应告知乙方，并及时与乙方办理房屋产3权过户手续；、房屋过户登记完成后房屋所发生的物业管理费、水电费、卫生费等4与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担

三、双方约定，甲方单位给予甲方该套住房的房款补助及其它优惠均由乙方享有，但由市场价格的涨跌引起的风险由乙方承担

四、甲方保证其具备出售该集资房屋的权利，保证本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋集资认购资格转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格

五、违约责任、双方约定如因不可抗力因素或甲方双方以外的原因导致单位集资住1房活动取消，乙方将有权解除本协议因按本条解除协议时，甲方应退还乙方本协议第一条约定的购房权转让费、乙方支付给甲方的首付款和乙方以甲方名义支出的购房后期款等其他相关费用，并按乙方已向甲方交付的全部款项的总计金额的中国人民银行同期存款利率支付利息、因甲方转让购房权利的瑕疵，或以甲方自己名义取得该集资房所有2权的，以及违反本协议约定，擅自将集资房资格转让给第三人的，造成乙方无法取得本协议约定的房屋所有权的，乙方有权解除本协议，甲方应退还乙方本协议第一条约定的购房权转让费、乙方支付给甲方的首付款和乙方以甲方名义支出的购房后期款等其他相关所有费用，并按乙方已向甲方交付的全部款项的合计金额的月利率向乙方支付利息5%、乙方违反本协议约定，未按时足额向甲方支付集资房资格转让费的，3甲方有权解除本协议；乙方原因未及时足额向开发商以甲方名义交纳购房后期款款，造成甲方无法取得集资房的及过户登记的，甲方不承担任何责任，乙方交纳的集资房资格转让款应予退还

六、双方均为自愿达成此转让协议，双方均不得反悔如本协议履行过程中发生争议，由双方协商解决

七、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，双方签字即生效，并具有同等法律效力甲方（签字）身份证号码乙方（签字）身份证号码见证人（签字）日期年月日甲方证件号码乙方证件号码鉴于、乙方拟购买住房一套，同意受让甲方购买单位团购房屋的权利,并购2买该房屋经甲、乙双方及甲方委托人、中间人的友好协商，本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，就团购住房购买权转让事宜达成如下协议:

一、甲方同意将团购住房（预建房坐落于

一、本住房面积

一、每平米均价为一元，户型未定）的购房权转让给乙方，购房资格转让价格为四万元（大写一万元），甲方负责协助乙方办理选房、交费、房屋产权证办理等相关手续

二、付款方式甲乙方在签订本协议当日，由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款肆万元，甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条

三、本协议生效后，乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋团购资格，甲方在参加团购住房签订正式合同的条件成就时，应当通知乙方签订合同；乙方应按照开发商要求的时间和数额及时交纳购房款，甲方不承担任何购房款

四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的全部款项的前提下，必须协助乙方签订正式合同，并在乙方支付开发商全部房款后协助乙方办理房屋产权证等相关证件

五、双方约定，学校给于甲方该套住房的房款补助及其它优惠均有乙方享有，但由市场价格的涨跌引起的资金浮动及风险由乙方负责

六、甲方保证其具备出售该团购房屋的权利，就其转让团购房资格事宜已取得其所在单位及开发商的同意，并保证本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格

七、违约责任、双方约定如因不可抗力因素导致单位团购住房活动取消，乙方将有1权解除本协议因按本条解除协议时，甲方应退还乙方四万元“房号转让费”，并按中国人民银行同期存款利率支付利息和协助乙方取回甲方参加团购住房时交纳的所有预付款及利息、因甲方转让购房权利的瑕疵，或以自己名义取得该团购房所有权的，2以及违反本协议约定，擅自将团购房资格转让给第三人的，造成乙方无法取得本协议约定的房屋的，乙方有权解除本协议，甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价格，并按乙方已向开发商支付的全部房款的向乙方支付30%违约金、乙方违反本协议第二条约定，未按时足额向甲方支付团购房资格转3让费的，甲方有权解除本协议；乙方原因未及时足额向开发商交纳购房款，造成乙方无法取得团购房的，甲方不承担任何责任，乙方交纳的团购房资格转让款不予退还

七、特别约定因开发商的原因造成团购房最终未能交付的，甲方不承担违约责任，但乙方有权选择要求甲方或取代甲方向开发商主张违约责任的权利

八、在办理完该套住房房产证过户手续后，乙方应按其与后期所购买房屋的房地产开发公司签订的正式合同履行支付剩余购房款以及其他义务

九、双方均为自愿达成此转让协议，双方均不得反悔如本协议履行过程中发生争议，由双方协商解决，双方约定由甲方单位所在地人民法院管辖

十、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，双方签字即生效，并具有同等法律效力甲方（签字）乙方（签字）中间人（签字）日期年月日共2页，当前第2页12参考范文房屋购买权转让合同承租人如何行使其优先购买权，需要根据现行法的规定加以解释房屋购买权转让合同转让方（以下简称甲方）姓名身份证号联系方式受让方（以下简称乙方）姓名身份证号联系方式经甲乙双方自愿协商达成一致，就甲方全权拥有的认购权转让事宜，达成以下条款第一条甲方声明转让认购权的房屋位于，为甲方单位集体团购期房，开发单位为目前甲方拥有该房屋认购权，且已支付认购订金万元人民币（大写人民币）到银行账户甲方自愿将相关认购权益有偿转让给乙方，并协助乙方办理手续第二条乙方声明乙方愿在本合同第一条的前提下，受让甲方所拥有的购房认购权，并支付相关转让费用第三条转让费用双方同意该房屋认购权转让价格为元整人民币（大写人民币壹拾壹万元整）第四条认购款及转让费用的支付本合同签订后，乙方向甲方支付房屋认购订金及认购资格转让费，合计元整人民币（大写人民币）甲方收到乙方全部款项后，房屋的认购权归乙方所有甲方收到款项后向乙方提供收款手续合同签订当天，乙方向甲方支付元整人民币（大写人民币）合同签订后两日内，乙方须向甲方付清剩余万元人民币（大写人民币）合同签订两日后，乙方未能向甲方付清款项的，按每日元加收融资费用乙方最迟需在年月日前付清此笔款项约定日期前乙方未向甲方支付费用的（以甲方收到款项时间为准），本合同自动作废第五条房屋的认购第款按照团购协议进行房屋认购、交款、协议签订等事项1第款团购协议约定必须以甲方名义办理的事项，甲方必须配合乙方2第款甲方保证乙方在按照团购协议规定认购、交款及办理相关事项后，3能够直接与签订购房协议第4款乙方未按照团购协议规定进行认购而造成认购失败的，甲方承担赔偿责任第六条房屋的价格房屋具体价格以的价格为准第七条责任第款转让成功后，甲方无权再将该房屋购买权、拥有权转让给他人1第款转让成功后，甲方关于团购住房项目所有的权利与义务全部转让2给乙方所有本次团购住房活动出现任何问题，乙方享有同等的保障第款转让成功后，如遇团购活动取消，甲方退还乙方转让费用乙方3支付的购房订金的退回及该订金的利息补偿（利息从乙方向甲方交清款项之日起计算），按照甲方单位住房团购方案执行第八条本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力第九条本合同自甲、乙双方签字之日起开始执行第十条本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等效力甲方（签字指纹）乙方（签字指纹）时间时间甲方（签字）身份证号码乙方（签字）身份证号码见证人（签字）日期年月日参考范文房屋购买权转让合同甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的住房事宜,订立本契约，以资共同遵守第一条、甲方同意将座落在葫芦岛市区（市）路一号―幢单元户的住房（房屋所有权证号:土地使用权证号、）计建筑面积平方米出售给乙方乙方对甲方所出售的房屋已充分了解,愿意购买上述房屋第二条、甲、乙双方同意,上述房屋的成交价为人民币元（大写万仟佰拾元整）本契约签订之日，乙方向甲方支付人民币元（大写万仟佰拾元整）作为购房定金第三条、甲、乙双方同意，自本契约生效之日起日内，将上述房屋价款分次付给甲方，购房定金将在最后一次付款时冲抵房价具体付款日期、金额和方式如下第四条、甲方应于将房屋交付给乙方第五条、甲、乙双方问意，在房屋实际交付之日前，根据有关规定应甲方（出让人）单位或者住址身份证号码乙方（买授人）单位或者住址身份证号码甲方单位员工集资修建经济适用住房，甲方有权集资购买一套住房（约平米），因甲方不愿集资购买，而乙方又无权集105资购买，经过甲乙双方平等协商，在自愿、平等、诚实信用的基础上，达成甲方将自己的集资权利转让给乙方的购房权转让协议书双方约定转让费为人民币壹拾壹万元甲乙双方在签订本协议时，乙方向甲方支付壹拾万零五千元（甲方向乙方出具相应金额的收条），剩余五千元待甲方办理好该房屋所有权证和国有土地使用证并过户到乙方名下后，乙方一次付清

二、甲方的义务和国有土地使用证（以甲方名义）、在该房屋允许上市时，协助办理产权过户到乙方名下的相应手续为止如因甲方未及时告知乙方上述购房相应的选房、交款、交付物业管理费用和办理过户等，造成乙方不能履行本协议内容或者造成本协议不能履行，视为甲方违约共2页，当前第2参考范文房屋购买权转让合同甲方证件号码乙方证件号码鉴于、乙方拟购买住房一套，同意受让甲方购买单位团购房屋的权利,并购2买该房屋经甲、乙双方及甲方委托人、中间人的友好协商，本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，就团购住房购买权转让事宜达成如下协议:

一、甲方同意将团购住房（预建房坐落于、本住房面积、每平XXXX米均价为元，户型未定）的购房权转让给乙方，购房资格转让价格为四万xx元（大写万元），甲方负责协助乙方办理选房、交费、房屋产权证办理xx等相关手续

二、付款方式甲乙方在签订本协议当日，由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款肆万元，甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条

三、本协议生效后，乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋团购资格，甲方在参加团购住房签订正式合同的条件成就时，应当通知乙方签订合同；乙方应按照开发商要求的时间和数额及时交纳购房款，甲方不承担任何购房款

四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的全部款项的’前提下，必须协助乙方签订正式合同，并在乙方支付开发商全部房款后协助乙方办理房屋产权证等相关证件

五、双方约定，学校给于甲方该套住房的房款补助及其它优惠均有乙方享有，但由市场价格的涨跌引起的资金浮动及风险由乙方负责

六、甲方保证其具备出售该团购房屋的权利，就其转让团购房资格事宜已取得其所在单位及开发商的同意，并保证本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格

七、违约责任、双方约定如因不可抗力因素导致单位团购住房活动取消，乙方将有1权解除本协议因按本条解除协议时，甲方应退还乙方四万元“房号转让费”，并按中国人民银行同期存款利率支付利息和协助乙方取回甲方参加团购住房时交纳的所有预付款及利息、因甲方转让购房权利的瑕疵，或以自己名义取得该团购房所有权的，2以及违反本协议约定，擅自将团购房资格转让给第三人的，造成乙方无法取得本协议约定的房屋的，乙方有权解除本协议，甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价格，并按乙方已向开发商支付的全部房款的向乙方支付30%违约金、乙方违反本协议第二条约定，未按时足额向甲方支付团购房资格转3让费的，甲方有权解除本协议；乙方原因未及时足额向开发商交纳购房款，造成乙方无法取得团购房的，甲方不承担任何责任，乙方交纳的团购房资格转让款不予退还

七、特别约定因开发商的原因造成团购房最终未能交付的，甲方不承担违约责任，但乙方有权选择要求甲方或取代甲方向开发商主张违约责任的权利

八、在办理完该套住房房产证过户手续后，乙方应按其与后期所购买房屋的房地产开发公司签订的正式合同履行支付剩余购房款以及其他义务

九、双方均为自愿达成此转让协议，双方均不得反悔如本协议履行过程中发生争议，由双方协商解决，双方约定由甲方单位所在地人民法院管辖

十、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，双方签字即生效，并具有同等法律效力甲方（签字）:乙方（签字）日期参考范文车位购买权转让合同甲方乙方甲乙双方经协商一致，现就乙方使用甲方停车位一事达成如下协议

一、甲方向乙方提供停车位号码，乙方车牌号码、租用期限及车位使用费自年月日至年月日止共个月，每月元，总计元，乙方一次行给付所有月份的费用

三、甲方收取的费用只限于该停车位场地使用费用，不包含车辆保管费，即双方只构成车位场地借用关系，不构成保管关系乙方车辆应自行保险，对车辆发生碰撞、划伤、丢失等现象，乙方自行与物业沟通报案或出具相关证明，甲方不承担赔偿责任

四、如有需要，允许甲方可提前两个月通知乙方以解除此协议，同时甲方需退还乙方剩余月份的使用费

五、若乙方将车辆出入证遗失请及时到物业处报失并补办

六、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字之日起生效甲方乙方电话日期交付的与房屋有关的费用（包括水、电、煤气、供暖等）由甲方负责缴付;若甲方未按约定缴付所产生的后果由甲方负责，与乙方无关第六条、甲方保证上述房屋权属清楚自本契约生效之日起，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务等，概由甲方负责清理，并承担民事责任，由此给乙方造成的经济损失，由甲方负责赔偿第七条、本契约签订后，乙方中途梅约，应书面通知甲方，甲方应在内将乙方的已付款（不计利息）返还给乙方,但购房定金归甲方所有甲方中途悔约，应书面通知乙方,并自悔约之日起的日内将双倍定金及已付款返还给乙方乙方不能按期向甲方付清购房价款或甲方不能按期向乙方交付房屋，每逾期一日，由违约一方向对方支付购房价款万分之一的违约金任何一方逾期日以上未履约的，视为梅约，违约方应按本条第一款的规定承担责任，但双方另有约定的除外第八条、甲、乙双方在办理上述房屋卖买交易过户手续时所需交纳的税费，由甲乙双方接有关规定承担第九条、甲、乙双方在履行本契约过程中发生争议,应协商解决协商不成时，可向仲裁委员会申请仲裁或向该房屋所在地人民法院起诉第十条、本契约未尽事宜由甲、乙双方另行在本契约的补充条款中加以明确第十一条、甲、乙双方经协商一致，在不违背本契约上述条款原则的前提下，就本契约未尽事宜订立的补充条款，为本契约不可分割之一部分，与本契约具有同等效力第十二条、本契约及补充条款经甲、乙双方签章后生效第十三条、本契约连同附件一式三份，甲、乙双方各执一份,房产交易管理部门一份，均具有同等效力甲方:（签章）乙方:（签章）法定代表人:法定代表人O参考范文房屋购买权转让合同联系电话乙方（买方）O联系电话0根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产，签订本合同，以资共同信守执行

一、房屋基本情况

二、买卖条件、房屋价格甲方同意将其已购买的上述房屋以总价人民币元整（大1写金额元整）出售给乙方该房产办理过户手续所需缴纳的一切费用（包括税费及必要的公证费等）均由方承担、甲方保证上述房屋权属资料真实、合法、有效如甲方房屋有共有、2租赁等行为应告知乙方，并自行约定解决如因上述原因导致本合同项下房屋交易如发生产权纠纷、债权纠纷或租赁纠纷时，由甲方承担全部责任、乙方已对甲方要出售的房屋做了充分了解，愿意购买该房产3

三、房屋贷款抵押的注销、甲方应于合同签订后的天内至银行办理提前还贷手续，同1时提交办理该房屋所属权证、土地证所需的各类材料、甲方应在从银行取得的上述房地产已结清贷款、注销抵押的证明文2件，取得房屋产权证后的天内将相关文件交给乙方保管、留置

四、乙方付款、乙方在签订合同当日支付首期房款元（大写元，1含定金万元）给甲方甲方同意在首期房款支付日内，将房产交付乙方使用，但在房地产交易中心受理上述房屋的过户申请前，乙方不得擅自改变房屋内外的构造及设施，如任何一方未能按约履行，则另一方有权单方面解除本合同，并按违约责任处理、乙方在房地产交易中心受理上述房屋的过户申请当日支付尾款元（大2写元）整

五、其他约定、维修基金、有线电视开通费送于乙方

1、甲方所留屋内家俱、电器均送于乙方2

六、违约责任乙方中途悔约，则不得向甲方索还定金甲方中途悔约，则应在悔约之日起日内将定金退还给乙方，另给付乙方相当于定金数额的违约金

七、本合同在履行中若发生争议，甲乙双方应采取协商办法解决协商不成时，任何一方均可向人民法院起诉

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行商定，并签订补充协议补充协议（含附加条款）与本合同具有同等法律效力

九、本合同一式两份，自甲、乙双方签章之日生效，甲、乙双方各执壹份

十、如因不可抗力或其他不可归责于当事人的原因致使合同不能履行的，甲、乙双方可解除合同，并不承担违约责任甲方（卖方及配偶）乙方（买方）O联系电话联系电话0合同签订时间O参考范文房屋购买权转让合同甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的住房事宜，订立本契约，以资共同遵守第一条甲方同意将座落在葫芦岛市区（市）路号幢单元户的住房（房屋所有权证号土地使用权证号）计建筑面积平方米出售给乙方乙方对甲方所出售的房屋已充分了解，愿意购买上述房屋第二条甲、乙双方同意，上述房屋的成交价为人民币元（大写元整）本契约签订之日，乙方向甲方支付人民币元（大写元整）作为购房定金第三条甲、乙双方同意，自本契约生效之日起日内，将上述房屋价款分次付给甲方，购房定金将在最后一次付款时冲抵房价具体付款日期、金额和方式如下第四条甲方应于将房屋交付给乙方第五条甲、乙双方问意，在房屋实际交付之日前，根据有关规定应交付的与房屋有关的费用（包括水、电、煤气、供暖等）由甲方负责缴付；若甲方未按约定缴付所产生的后果由甲方负责，与乙方无关第六条甲方保证上述房屋权属清楚自本契约生效之日起，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务等，概由甲方负责清理，并承担民事责任，由此给乙方造成的经济损失，由甲方负责赔偿第七条本契约签订后，乙方中途梅约，应书面通知甲方，甲方应在内将乙方的已付款（不计利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起的日内将双倍定金及已付款返还给乙方乙方不能按期向甲方付清购房价款或甲方不能按期向乙方交付房屋，每逾期一日，由违约一方向对方支付购房价款万分之的违约金任何一方逾期日以上未履约的，视为梅约，违约方应按本条第一款的规定承担责任，但双方另有约定的除外第八条甲、乙双方在办理上述房屋卖买交易过户手续时所需交纳的税费，由甲乙双方接有关规定承担第九条甲、乙双方在履行本契约过程中发生争议，应协商解决协商不成时，可向仲裁委员会申请仲裁或向该房屋所在地人民法院起诉第十条本契约未尽事宜由甲、乙双方另行在本契约的补充条款中加以明确第十一条甲、乙双方经协商一致，在不违背本契约上述条款原则的前提下，就本契约未尽事宜订立的补充条款，为本契约不可分割之一部分，与本契约具有同等效力第十二条本契约及补充条款经甲、乙双方签章后生效第十三条本契约连同附件一式三份，甲、乙双方各执一份，房产交易管理部门一份，均具有同等效力甲方（签章）乙方（签章）身份证/法定代表人身份证/法定代表人O地址地址联系电话联系电话O委托代理人委托代理人0年—月—日参考范文房屋购买权转让标准合同甲方（转让方）身份证号码工作单位乙方（受让方）身份证号码工作单位经甲乙双方协商，甲方自愿将自己购置的位于的小区号楼层号房的购房权及所有权转让给乙方，具体达成如下转让协议

一、房屋位置及产权以甲方与开发商签订的购房合同为准，甲方购房时享有的全部权利无偿全部转让给乙方

二、房屋价格甲方购房价格以购房合同为准，房屋总面积为平方米，每平方米为元，总价值为；甲方以原价转让给乙方，中间不收任何利息和费用

三、付款方式、合同签订之日时，乙方付给甲方已交房款的首付款元和已还1按揭贷款元。