2025工程施工劳务协议书（实用14篇）word模板范文

工程施工劳务协议书（实用篇）14在施工过程中，需要不断监控和检查工程的进展情况，及时发现和解决问题想要了解关于施工方面的最新进展和研究成果吗？小编为你整理了一些权威的研究文献和报告参考范文工程施工协议书甲方乙方甲乙双方就中交二公局新恩铁路树枝障施工项目，双方达成如下协议一，工程名称；新恩铁路树枝障施工项目二，工程地点；内蒙三，工程内容及范围；将沙柳枝条载成45公分长以上，将树枝埋入25公分，外漏20公分，方格沙障尺寸统一为1米X1米的菱形方块,具体要求执行甲方技术人员现场意见四，施工数量，据实结算五，工程承包方式，乙方包轻工（甲方提供材料，机械）六，开工日期年月日竣工日期年月日七，技术质量要求达到业主验收标准八，合同单价每平米

1.05元因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付

十四、竣工验收与竣工结算1）工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定2）工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料之后双方参照本协议书约定的协议价款及补充条款约定的协议价款调整等内容，进行工程竣工结算.3）甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按协议中关于争议的约定处理

十五、索赔和争议1）违约的处理除不可抗拒力外，因乙方不能按协议工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程总造价的

0.5%每天计收，但误期赔偿最高限额不超过协议总价的5%o2）索赔除非双方协议将协议终止，或因一方违约使协议无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议因一方违约使协议不能履行，另一方欲中止或解除全部协议，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除协议，由违约方承担违约责任3）争议本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉

十六、协议解除1）甲，乙双方协商一致，可以解除协议2）有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除协议

1、因不可抗力致使协议无法履行；

2、因一方违约致使协议无法履行

3、一方根据上述约定要求解除协议的，应以书面形式向对方发出解除协议的通知，并在发出通知的前10天告知对方，通知到达对方时协议解除.对解除协议有争议的，按本协议关于争议的约定处理

4、协议解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按协议约定支付应支付的工程价款.已经定货的材料、设备由订贷方负责退货或解除订货协议，不能退还的贷款和因退货，解除订货协议发生的费用，由责任方承担除此之外，有过错的一方赔偿因协议解除给对方造成的一切损失

5、协议解除后，不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力

十七、协议份数本协议一式两份，甲乙双方各执一份;副本一式两份，甲乙双方各执一份

十八、补充条款甲方（章）乙方（章）法定代表人法定代表人:参考范文工程施工协议书乙方包给乙方施工，为了确保工程顺利进行，现特签定协议如下

1、室内顶棚铁钉高低不平税凿除等零星工作全部有乙方负责，厨卫间养水试验时如有漏、渗影响涂料工程质量时乙方应义务主动修补处理，空调洞施工时污染墙面由乙方负责修补，顶棚阴角处尺寸偏差超过规范要求的应弹线细部处理甲方为乙方提供室外配电箱一只，垂直运输井架等现场施工作业条件根据已有配置不再增加

2、顶棚板缝高低不平处采用黑水泥修补，如采用黑水泥大面积刮顶棚，每套罚款100元

3、乙方必须按图施工并建立安全网络，确定专职安全保卫管理人员，甲方进行相关的安全教育

4、高空作业必须系安全带，进入作业区必须戴安全帽，不得违章施工，野蛮施工

5、施工中的各项管理工作，由乙方施工组长负责，由甲方监督，如发生安全事故，责任全部由乙方负责

6、乙方在保证安全的前提下，保质量、保时间完成工期，如推迟一天罚款1000元，以此类推

7、本协议从签订之日起至工程验收合格内有效

8、如发现有偷窃、打架、赌博行为的，一经发现一次罚3000元，第二次发现清理出场，本协议失效，情况严重的移交公安机关处理

9、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份

10、工期至20__年12月20日

11、付款方式每月付工人生活费800元/人，工人退场时付至工程总款80%,竣工验收后三个月内付至工程总款90%,余款二年后付清（如修补工作不及时，不到位，由甲方安排修补人员，费用从乙方质保金中扣除）乙方每月5日上报工人出勤卡、工资卡（须有职工本人签字）否则市建管处查处后一切后果由乙方自负备注施工过程中以及工程完工后垃圾应及时文明清理不得抛扬等野蛮施工乙方年月日参考范文工程施工劳务协议书甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和地方规章制度，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商达成一致订立本合同工程项目名称空勤宿舍、空勤教室、空勤活动室、空勤超市、空勤食堂、空勤来队临时住宅楼工程地点乌鲁木齐水西沟空军基地空勤宿舍、教室、活动室、食堂、超市、临时住宅楼的安装工程采暖、给排水劳务承包形式包工不包料主楼散水以内施工图纸中所有的采暖给排水项目乙方负责工用具的保管

1、乙方完成本工程承包内容材料卸运至甲方指定的地点堆放整齐

2、乙方负责每个工序完成后垃圾清理采暖给排水项目包工不包料按施工图标注的建筑面积17元/平方米经甲方验收的每个工序及阶段合格后，每月按所完成工程量的70%支付劳务费，工程验收合格后付至总价的95%,留5%保修金一年后付清乙方必须自行组织足够的劳动力及技术力量，保证安装的形象进度，由于安装工程的劳动力或技术素质不能满足施工进度造成的损失由乙方承担本合同壹式两份，甲乙双方各执一份甲方乙方日期参考范文工程施工协议书发包单位（以下简称为甲方）承包单位（以下简称为乙方）甲方将新型环保机械设备生产制造基地建设项目桩基础工程委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行

1、工程名称新型环保机械设备生产制造基地建设项目

2、工程地址黄陂区三里桥大潭原种场自年月日起开工至年月日止完工

一、甲方安全责任

1、甲方应要求乙方制定桩基础施工安全措施，在开始施工前报甲方备案

2、甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工、防火管理以及督促检查的义务甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场

3、甲方指派陈文胜同志负责与乙方联系安全生产方面的工作

4、乙方在施工中发生的甲方电网、设备、安全事故，甲方有责任负责调查、统计上报并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见

5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工因甲方原因导致的事故由甲方承担责任

6、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担1人身伤亡事故；2发生施工机械、生产主要设备严重损坏事故；3发生火灾事故；4发生违章作业、冒险作业不听劝告的；5施工现场脏、舌L、差，不能满足安全和文明施工要求的

二、乙方安全责任

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效

2、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具

4、施工现场发生的有关安全费用（包括成品桩的保护、安全措施等）全部由乙方负责

5、开工前乙方要对施工人员进行施工安全技术交底，并应有书面记录（包括签字）

6、施工期间，乙方应设有专职安监人员

7、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书

8、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责

9、乙方应在需要设置安全临时围栏或警告标志的地方设置围栏或警告标志，禁止无关人员进入作业现场

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接中断作业或遇故障应立即切断有关开关

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改

13、乙方必须每日上班前对作业环境、设施设备的安全状态进行认真的检查，对检查发现的安全隐患，应及时上报相关人员，整改合格后方可作业

14、乙方的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得进行作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责

15、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，甲方随时检查落实情况

16、乙方负责人和专职安全员应在乙方施工人员作业过程中巡视检查，随时纠正违章行为下班前对作业中使用的设施设备进行检查，确认机电拉闸断电箱门上锁，用火熄灭，活完料净场地清等情况无误后方准离开现场

（三）、施工安全处罚乙方在施工过程中发生违章行为、人身死亡事故、电网和设备事故等安全事故，按要求进行处罚

1、乙方施工中所使用的混凝土罐车，运料车等，出工厂大门前必须有专人将车胎冲洗干净（甲方配备冲洗设备），严禁将泥土带上公路,若发现冲洗不干净的，将罚款500元/每次若发生城管等相关部门因乙方车辆带泥土上路而发生处罚的，甲方将对乙方进行双倍处罚，罚款由近期拨款中扣除

2、乙方必须对自己的施工人员的身体状况有相应了解，严禁心脏病、高血压、癫痫等不适合桩基作业人员进入本现场工作，一经发现甲方立即将其清除出场，并对乙方处以1000元以上罚款

（四）违约责任

1、由于乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，特种人员无证上岗，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失

3、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担

（五）、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼

（六）甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同

（七）本协议经双方代表签字后盖章即生效协议作为合同正本的附件一式三份，甲方执二份、乙方执一份甲方乙方项目负责人项目负责人联系电话联系电话签订时间参考范文工程施工劳务协议书甲方乙方丙方按照平等互利、团结协作、共同发展的精神甲、乙、丙三方共同承包—X工程项目的施工（具体内容以承包合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议第一章项目概况及合作条件

1.1本工程项目名称—,中标造价约/万元人民币

1.2经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金

1.3本工程项目的股份比例分配如下甲方股份比例占40%;乙方股份比例占30%;丙方股份比例占30%;

1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款

1.5为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用九，付款方式合同签订后，待工程全部完工后，达到业主验收标准后一次性付清全部工程款十，乙方向甲方承诺，进入施工现场必须组织作业人员进行安全教育、文明施工、严禁打架斗殴、酗酒闹事，严格遵守甲方的一切管理制度，服从项目部管理人员指挥十一，施工人员的人生安全及施工期间的治疗、保险问题由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用十二，如因甲方原因延误工期，乙方有权顺延工期由乙方原因延误工期，每延误一天扣500元十三，甲乙双方一经签订合同就必须履行本合同，如因业主、地方等问题而不能开工的一切损失甲方负责，施工中因乙方单方面引起的纠纷、延误施工由乙方承担一切责任十四，本合同签订之日起生效，工程竣工验收办理完结算手续后付款十五，本合同未尽事宜双方可另立协议，并与本合同具有同等的法律效力十六，本合同一式两份，甲乙双方各执一份签订地点甲方签字身份证号乙方签字身份证号第二章工程管理责任及分工

2.1该项目工程管理责任及分工如下

2.

1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理

2.

1.2该项目的会计日常工作由乙负责管理；出纳日常工作由乙负责管理

2.

1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行;采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐

2.2管理人员的选用、待遇

2.

2.1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定

2.3材料采购及其他

2.

3.1在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行

2.

3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定

3.

3.3合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成第三章利益分享和风险承担

3.1利润、风险分配

3.

1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照占股比例分享承担甲方分享承担40%;乙方分享承担30%;丙方分享承担30%第四章其他

4.1资金和管理

4.

1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付

4.

1.2该项目的工程进度往来款由甲-乙-丙三方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用

4.2出纳与财务管理

4.

2.1出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作三方股东的银行资金查询，以便安排资金投放

4.

2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东，并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用

4.3合同争议与免责

4.

3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼

4.

3.2在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围

4.4本协议生效、终止及其他

4.

4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分

4.

4.2工程结束后，如有后续工程甲乙丙三方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配

4.

4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止

4.

4.4本协议一式三份，甲，乙，丙合作三方各执一份，签字后生效;本协议未尽事宜，经甲，乙，丙三方友好协商解决甲方乙方丙方参考范文工程施工协议书鉴于甲方是项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免协议履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本协议规范双方的行为，具体如下:

1、工程地点

2、设计项目

3、设计内容

4、承包方式o甲方在订立协议时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性

1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测

2、乙方在收到定金日起日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案

3、乙方在收到第一阶段设计费后日内须向甲方提交效果图

4、乙方在收到第二阶段设计费后日内须向甲方提交正式的施工图

5、乙方应编定有关的施工说明书

6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难

1、本协议的设计费单价暂定为每平方米元人民币，大写为,设计费总计万元，大写为o

2、本协议签订之时，甲方须向乙方支付定金，元人民币,大写为

3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费元，大写为

4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费元，大写为o

5、剩余价款在双方义务履行完毕后，甲方一次性无息支付给乙方任何一方对在本协议履行过程中以任何方式获知的另一方商业秘密或其他技术及经营信息均负有保密义务，不得向任何其他第三方透露或泄露，但中国现行法律、法规另有规定或经另一方书面同意的除外

1、甲方如有特殊情况，必须终止本协议，应书面通知乙方，并且甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用同时，定金不予退回

2、若乙方在协议履行过程中须提前解除协议，则应双倍返还定金,如给甲方造成其他损失，则须一并赔偿甲方乙方参考范文工程施工协议书发包单位（以下简称为甲方）承包单位（以下简称为乙方）甲方将沈阳生态水城总部基地项目桩基础工程委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行

1、工程名称

2、工程地址自年月日起开工至年月日止完工

（一）、甲方安全责任

1、甲方应要求乙方制定桩基础施工安全措施，在开始施工前报甲方备案

2、甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工、防火管理以及督促检查的义务甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场

3、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作

4、乙方在施工中发生的甲方电网、设备、安全事故，甲方有责任负责调查、统计上报并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见

5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工因甲方原因导致的事故由甲方承担责任

6、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担1人身伤亡事故；2发生施工机械、生产主要设备严重损坏事故；3发生火灾事故；4发生违章作业、冒险作业不听劝告的；5施工现场脏、舌L、差，不能满足安全和文明施工要求的

二、乙方安全责任

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效

2、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具

4、施工现场发生的有关安全费用包括成品桩的保护、安全措施等全部由乙方负责

5、开工前乙方要对施工人员进行施工安全技术交底，并应有书面记录（包括签字）

6、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）乙方指派作为安全工作联系人

7、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书

8、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责

9、乙方应在需要设置安全临时围栏或警告标志的地方设置围栏或警告标志，禁止无关人员进入作业现场

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接中断作业或遇故障应立即切断有关开关

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施Xo

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改

（三）、施工安全处罚乙方在施工过程中发生违章行为、人身死亡事故、电网和设备事故等安全事故，按进行处罚

（四）违约责任失

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，特种人员无证上岗，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失

3、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担

（五）、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼

（六）甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同

（七）本协议经双方代表签字后盖章即生效协议作为合同正本的附件一式四份，甲、乙方各执二份甲方乙方法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人联系电话联系电话签订时间参考范文工程施工协议书由于甲方对其发包的工程项目，现因乙方施工队账户问题,使甲方无法支付其工程进度款，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行现应乙方要求，解除双方年月日签定的《农家院工程施工合同》依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该施工合同解除事项协商一致，订立本协议如下

1、工程地点O

2、工程内容图纸约定的土建、水电暖安装工程、装饰工程

3、工程造价约元（大写）元

1、甲乙双方同意解除年月日签定的《》及其它相关协议自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除

2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任

3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来，甲乙双方同意不收取对方任何费用本协议由双方签字或盖章后，立即生效协议书一式贰份，由双方各收执壹份甲方乙方O参考范文工程施工协议书发包单位施工单位根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3承包范围根据基坑的设计范围内的全部内容（毛石挤淤、毛石基础、撼沙层）

1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算

2.5质量目标基础持力层承载力特征值fak大于160kpa第二条合同工期

2.1开工日期（以实际进场时间为准）xx年6月5日

3.2竣工日期（即完工时间）xx年7月5日

3.1该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期但必须有发包方签证和盖章

3.2承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%o第三条工程造价及付款方式

3.1合同价款以实际完成工程量结算，执行xx辽宁省建设工程计价定额

4.2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩

3.3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款第四条双方的工作和义务

5.1甲方的工作义务

（1）甲方派驻工地代表全权负责本工程施工中的一切事宜

1.）负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面参考范文工程施工协议书经双方协商同意，甲方将部分单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下第一条、工程名称第二条、工程期限自年月日起，至年月日止，共计日本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量否则每延误一天工期，罚款元在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿第三条、质量标准乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程第四条、工程单价第五条、结算方式由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算第六条、质量责任

1、本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除监督和指导3负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底4负责本工程的对外联系工作，

4.2乙方的工作义务1乙方派驻工地代表全权负责承包范围内施工的一切适宜2保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员3服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定4严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求5施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案第五条关于工程验收的约定

5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准

5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认

5.4由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延

6.5工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续第六条违约责任

7.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金

7.1乙方除自然力台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约

7.2如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利第七条争议或纠纷处理

7.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解

7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉第八条附则

8.1本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力

8.2在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率发包方承包方年月日年月日参考范文工程施工协议书法定代表人O承包方（乙方）O法定代表人依照《中华人民共和国合同法》与市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行

一、工程名称O

二、工程地点O

三、工程编号0

四、工程范围和资料全部工程建筑面积平方米（各单项工程详见工程项目一览表）

五、工程造价全部工程施工图预算造价人民币元，其中:人工费元（各单项工程详见工程项目一览表）

一、开竣工日期依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下全部工程自年一月一日开工，至年—月一日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）

二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成

三、在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案

1、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者

2、因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者

3、因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者

一、全部工程所需的物资按下列第xx项供应方式办理

1、特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点其他材料由乙方负责采购供应

2、统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应

3、包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点

4、其他方式

二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表

三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）

四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求务必以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算

五、凡应附有合格证明的材料，在进场时务必由供应方负责验证如无合格证明，务必经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担

六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担

一、全部工程造价的结算方式按下列第xx项规定办理

1、以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算

2、按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用另按有关规定付款

3、按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款

4、包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算

5、招标的工程，按中标的价款结算

二、工程款拨付与结办法，按现行规定办理（详见附件）

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部到达合格

二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由职责方负担

1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工

2、在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工否则，任何一方不得强行施工

3、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位

4、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担

三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，务必经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续如甲方未届时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认

四、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经银行，做为结算工程款之依据

一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金

二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担

三、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据

四、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不贴合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成经验收合格后，再行移交由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金

五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续

六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方带给以下文件

1、增减变更文件和其他洽商记录

2、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录

3、工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档工程变更较大的，能够由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图

七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后15天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后30天内，将竣工结算件送交甲方进行审查甲方应在接到竣工结算件后，民用建设15天内,工业建设20天内审查完毕，如到期未提出异议，由经银行审定拨款

八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期内在保修期内，确由施工单位职责造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理）

九、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担职责

一、由于乙方职责未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金

二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金

三、实行合理化推荐奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另行协议

四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商,协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解解决不了的，可选取下述第XX项处理

（1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁

（2）直接向人民法院起诉

一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证

二、在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同（工程协议书）,可做为本合同之附件

三、招标工程，按《XX市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同

四、双方商定的其他事项

一、工程项目一览表

二、全部施工图纸（合同正本有此附件）

三、施工图预算（合同正本及建设银行有此附件）

四、甲方负责供应的材料、设备一览表

五、有关协议

六、有关补充合同

一、本合同一式一份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份

二、本合同自双方签订之日起生效在全部工程竣工验收并结清尾款后失效年月日年月日参考范文工程施工协议书甲方乙方包给乙方施工，为了确保工程顺利进行，现特签定协议如下

1、室内顶棚铁钉高低不平性凿除等零星工作全部有乙方负责，厨卫间养水试验时如有漏、渗影响涂料工程质量时乙方应义务主动修补处理，空调洞施工时污染墙面由乙方负责修补，顶棚阴角处尺寸偏差超过规范要求的应弹线细部处理甲方为乙方提供室外配电箱一只，垂直运输井架等现场施工作业条件根据已有配置不再增加

2、顶棚板缝高低不平处采用黑水泥修补，如采用黑水泥大面积刮顶棚，每套罚款100元

3、乙方必须按图施工并建立安全网络，确定专职安全保卫管理人员，甲方进行相关的安全教育

4、高空作业必须系安全带，进入作业区必须戴安全帽，不得违章施工，野蛮施工

5、施工中的各项管理工作，由乙方施工组长负责，由甲方监督，如发生安全事故，责任全部由乙方负责

6、乙方在保证安全的前提下，保质量、保时间完成工期，如推迟一天罚款1000元，以此类推

7、本协议从签订之日起至工程验收合格内有效

8、如发现有偷窃、打架、赌博行为的，一经发现一次罚3000元，第二次发现清理出场，本协议失效，情况严重的移交公安机关处理

9、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份

10、工期至20xx年12月20日

11、付款方式每月付工人生活费800元/人，工人退场时付至工程总款80猊竣工验收后三个月内付至工程总款90%,余款二年后付清（如修补工作不及时，不到位，由甲方安排修补人员，费用从乙方质保金中扣除）乙方每月5日上报工人出勤卡、工资卡（须有职工本人签字）否则市建管处查处后一切后果由乙方自负备注施工过程中以及工程完工后垃圾应及时文明清理不得抛扬等野蛮施工甲方乙方日期参考范文工程施工协议书乙方（施工责任方）O甲方承建之,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为站、区间交通设施部分工程甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对

2、乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同其工程所用费用由乙方负责第七条、安全责任

1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担

2、乙方负责本职工的安全教育工作第八条、工程验收

1、工程质量验收务必按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正

2、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工

3、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方务必按甲方要求限期整改若多次发现质量问题，或经两次整改仍不贴合要求，甲方有权根据状况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责第九条、违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约职责

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每一天按1000元向甲方支付违约金

3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体状况，要求乙方按合同总价乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳

1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工

2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性

3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作

1.甲方责任1负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理2负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款3负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料

2.乙方责任1严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上2强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生否则由乙方承担由此产生之全部责任3工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清4负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地5必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担6具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担7乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责8该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用9乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目10工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的%或元向甲方支付罚金1甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按附口除税金和管理费后支付给乙方2质保金质保金按工程总造价的%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收年后，据实返还因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付1若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价—%的违约金2若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿

十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止甲方乙方施工责任方经办人施工责任人:款的承担违约金第十条、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉第十一条、其他约定

1、本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止

2、本协议于年月一日在（地点）签署

3、本协议一式份，双方各执份，具有同等法律效力

4、本协议未尽事宜，双方协商解决甲方乙方代表人代表人联系电话联系电话签约地点签约地点年月日年月日参考范文工程施工协议书甲方（全称）乙方（全称）按照《中华人民共和国经济协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本协议承包范围:承包方式开工日期竣工日期协议工期总日历天数天

三、质量标准工程质量标准金额（人民币大写）

五、组成协议的文件

2、中标通知书

3、投标书及附件

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分

六、协议的生效及终止

1、协议签订之日起生效

2、除质量保证书外，甲乙双方履行协议的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本协议即告终止

3、协议的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则,履行通知、协助、保密等义务

七、图纸提供方及份数

八、甲方工作

1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决

2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护

3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决

4、提供具备施工条件的施工场地

5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地

6、双方约定甲方应做的其他工作

九、乙方工作

1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工

2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决

3、乙方应按协议规定的时间完成和提供服务

十、施工组织设计和工期

1、开工及延期开工乙方应按协议约定的开工时间开始施工乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方因甲方原因不能按按协议约定的开工时间开始施工甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延

2、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延a）甲方不能按协议规定提供图纸及开工条件；b）工程量改变和设计变更；c）因停水、停电、停气等原因造成的停工；d）不可抗拒力；e）因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟；f）双方约定工期顺延的其他情况a）乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特殊情况双方另议b）施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为协议文件组成部分提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的协议价款等内容■＞工程质量a）工程质量应达到协议书约定的质量标准质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任b）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担双方均有责任，由双方根据其责任分别承担c）乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据协议发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件d）甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期除此之外严重影响正常施工的追加协议价款由甲方承担e）隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市有关规定执行f）重新检验无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期g）本工程约定的质量保修金为施工协议价款的%,本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为（大写）质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还本工程约定的质量保修期为一年一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用

十二、协议价款与支付1）协议价款的确定本协议价款采用方式确定2）双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间3）甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款（进度款），由于甲方未能按时支付工程款（进度款）所造成的一切后果由甲方负责，如影响工程进度的相应顺延工期4）工程变更调整的协议价款及其他条款中约定的追加协议价款，应与工程款（进度款）同期调整支付

十三、工程设计变更施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。