2025水电安装合同

2025水电安装合同本合同由以下双方于2025年月日在（填写地点）签订甲方（发包方）名称地址联系人联系电话身份证号/统一社会信用代码乙方（承包方）名称地址联系人联系电话身份证号/统一社会信用代码鉴于甲方需要进行水电安装工程，乙方具备相应的资质和能力承担该工程的施工任务，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经平等协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容包括但不限于给排水系统、电气系统、消防系统及相关配套设施的安装、调试和验收具体工程内容详见附件《工程量清单》第1页共6页

1.4工程规模

1.5工程性质第二条工程内容及范围

2.1水电安装范围乙方负责甲方委托的水电安装工程，包括但不限于以下内容

（1）给水系统的安装，包括主管道、支管道、阀门、水表等；

（2）排水系统的安装，包括排水主管道、支管道、地漏、排水检查井等；

（3）电气系统的安装，包括室内供电线路、开关插座、照明灯具、配电箱等；

（4）消防系统的安装，包括消防供水管道、消防栓、喷淋系统、消防配电等；

（5）其他与水电安装相关的配套设施

2.2图纸和规范甲方应提供本工程的施工图纸及相关技术规范，乙方应严格按照图纸和规范施工如施工过程中发现图纸存在问题，乙方应及时通知甲方并提出书面建议

2.3隐蔽工程对于隐蔽工程，乙方应提前通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内完成验收若甲方未按时验收导致工程延误，责任由甲方承担第三条工期

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期第2页共6页年月日

3.3总工期日历天

3.4工期顺延因不可抗力、设计变更、甲方原因或隐蔽工程验收不合格导致的工期延误，双方协商后可相应顺延工期

3.5工期违约责任若乙方无正当理由逾期完工，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款的‰作为违约金若逾期超过日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失第四条施工质量标准

4.1质量要求乙方应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2025）等相关国家及地方标准进行施工，确保工程质量达到合格标准

4.2材料设备乙方使用的材料和设备应符合国家相关标准，并提供质量证明文件主要材料和设备的品牌、规格需经甲方确认后方可使用

4.3样板施工在正式施工前，乙方应提供个典型部位的样板施工，经甲方和监理单位验收合格后方可进行大面积施工

4.4质量保修工程竣工验收后，乙方应对工程承担质量保修责任，保修期限为年保修期内，若出现质量问题，乙方应免费修复第3页共6页第五条工程造价及付款方式

5.1合同总价本工程合同总价为人民币元（大写元整），含税费合同总价为固定价格，除非发生设计变更或甲方要求增减工程，否则不予调整

5.2付款方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；

（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元；

（4）剩余尾款%，即人民币元，作为质保金，待保修期满后无质量问题一次性支付

5.3发票乙方应向甲方提供合法有效的增值税专用发票，甲方应在收到发票后日内完成审核并支付款项第六条双方权利与义务

6.1甲方权利与义务

（1）提供施工场地及相关资料；

（2）按时支付工程款；

（3）及时进行隐蔽工程和竣工验收；

（4）协助乙方处理施工过程中与甲方有关部门的沟通协调工作

6.2乙方权利与义务

（1）严格按照图纸和规范施工，确保工程质量和工期；第4页共6页

（2）做好施工现场的安全管理，防止施工过程中发生安全事故；

（3）保护施工现场的已完工程和甲方提供的设备、材料；

（4）竣工后清理施工现场，做到工完场清第七条变更与签证

7.1设计变更施工过程中若需对设计进行变更，甲方应以书面形式通知乙方，并附变更说明双方应协商确定变更后的工程价款和工期调整

7.2签证施工过程中若因甲方原因导致窝工或停工，乙方应及时通知甲方并提供签证资料，经双方确认后作为结算依据第八条违约责任

8.1甲方违约责任

（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金；

（2）未按合同约定提供施工条件，导致工期延误，工期相应顺延

8.2乙方违约责任

（1）未按合同约定工期完成工程，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金；

（2）施工质量不符合约定标准，乙方应无偿返工并承担相关费用第九条争议解决

9.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十条其他条款第5页共6页

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同附件为合同的一部分，与合同具有同等法律效力

10.3本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日附件工程量清单施工图纸其他相关文件第6页共6页。