2025施工合同延期协议,项目延期补充协议版本

2025施工合同延期协议,项目延期补充协议版本2025施工合同延期协议项目延期补充协议版本本协议由以下双方于年月日在（签订地点）签订甲方（发包方）地址联系方式乙方（承包方）地址联系方式鉴于甲乙双方于年月日签订的《施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为，双方约定由乙方负责项目的施工工作现由于不可抗力、工程变更、材料供应延迟或其他客观原因，导致原合同约定的工期无法按期完成经甲乙双方友好协商，一致同意对原合同工期进行延期，并签订本补充协议第一条延期原因及工期顺延

1.1双方确认，本次工期延期的主要原因为

1.2乙方因上述原因导致无法按原合同约定的工期完成施工任务，经甲方确认后，同意将工期顺延顺延的具体时间如下原合同约定的工期为年月日至年月日第1页共4页现顺延工期至年月日

1.3若在顺延工期内，乙方仍无法完成施工任务，双方可另行协商是否需要进一步延长工期，具体事宜由双方另行签署补充协议第二条双方权利与义务

2.1甲方权利与义务

2.

1.1甲方应积极协助乙方解决因延期施工导致的相关问题，包括但不限于协调相关政府部门、设计单位、材料供应商等，确保乙方能够顺利复工

2.

1.2甲方应在乙方提出工期顺延申请后，及时进行审核并书面确认，不得无故拖延或拒绝

2.

1.3甲方有权监督乙方的施工进度，但不得要求乙方在顺延工期内压缩工期或增加不合理的工作负担

2.2乙方权利与义务

2.

2.1乙方应提前向甲方提交详细的工期顺延申请，并附相关证明材料，说明工期延期的具体原因、影响范围及预计顺延时间

2.

2.2乙方应采取一切必要措施，尽量减少工期延期对项目整体进度的影响，包括但不限于优化施工组织、及时调配资源、加强现场管理等

2.

2.3乙方应及时向甲方报告延期施工期间的实际情况，包括施工进度、问题解决进展及后续计划第三条违约责任

3.1若乙方在顺延工期内仍无法按期完成施工任务，且未能与甲方达成新的延期协议，则乙方应承担原合同约定的违约责任第2页共4页

3.2若甲方无故拒绝乙方的工期顺延申请或未能履行本协议约定的协助义务，导致乙方无法按期复工或完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任

3.3双方约定，违约方应赔偿守约方因违约行为造成的实际损失，包括但不限于停工损失、窝工费、项目延期导致的其他费用等第四条费用调整

4.1乙方因工期延期产生的额外费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费等，由甲乙双方另行协商确定

4.2若因工期顺延导致工程总成本增加，双方可协商在原合同价款基础上进行调整，具体调整方式由双方另行签署补充协议第五条争议解决

5.1本协议的履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第六条其他条款

6.1本协议未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力

6.2本协议自双方签字盖章之日起生效，一式份，甲乙双方各执份，其余用于备案或报批甲方（盖章）授权代表签字日期年月日乙方（盖章）授权代表签字日期年月日第3页共4页注请根据实际情况填写具体信息，确保所有条款符合法律法规及双方约定第4页共4页。