还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
2025讷河市建筑工程施工劳务合同合同编号签订地点签订时间本合同由以下双方于年月日在讷河市签订发包人(以下简称“甲方”)名称地址法定代表人联系方式承包人(以下简称“乙方”)名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方将位于讷河市区域的建筑工程施工劳务发包给乙方,双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合同条款第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程规模第1页共7页
1.4工程内容本工程为(填入具体工程类型,如住宅、商业、公共建筑等),由甲方负责工程的设计、勘察、监理等前期工作,乙方负责施工劳务及相关工作第二条工程承包范围
2.1乙方承包范围包括但不限于按照施工图纸和甲方要求完成建筑主体结构、装饰装修等施工工作;负责施工现场的劳务组织、管理及施工人员的调配;提供符合要求的施工机具、工具及辅助材料;执行甲方的施工计划,确保工程质量和工期符合合同约定
2.2乙方不得将承包范围内的任何工作转包给第三方,否则甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应责任第三条施工期限
3.1开工日期年月日
3.2竣工日期年月日
3.3总工期天
3.4工期顺延情形如遇不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工,经甲方书面确认后,工期相应顺延乙方应在事件发生后小时内向甲方提交书面报告,并提供相关证明材料
3.5乙方应严格按照工期要求组织施工,逾期竣工的,每逾期一日,乙方应向甲方支付违约金人民币元第四条人员管理第2页共7页
4.1乙方应配备具备相应资质和技术能力的施工管理人员,包括项目经理、技术负责人等,并将人员名单及资质证书报甲方备案
4.2乙方施工人员应遵守国家法律法规及甲方的施工现场管理制度,服从甲方的统一安排和调度
4.3乙方应为施工人员购买意外伤害保险,费用由乙方承担
4.4施工期间,施工人员的人身安全由乙方负责若发生安全事故,乙方应承担相应责任,并赔偿给甲方造成的损失第五条质量标准与验收
5.1工程质量要求乙方施工的工程质量应符合《建筑施工质量验收统一标准》(GB50300)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)等国家现行规范标准及甲方的要求
5.2隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程覆盖前小时内通知甲方进行验收,甲方应在接到通知后小时内完成验收并签署意见若甲方未按时验收,乙方有权自行施工,但责任仍由乙方承担
5.3竣工验收工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,并配合甲方组织竣工验收验收合格后,双方签署《工程验收合格证书》
5.4质量保修乙方应按《建设工程质量管理条例》规定承担质量保修责任,保修期限为自工程竣工验收合格之日起年,其中屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间及外墙的防渗漏工程保修期为年第六条合合同价款与支付
6.1合同总价本合同总金额为人民币元(大写元整)第3页共7页
6.2付款方式第一期付款合同签订后,甲方支付合同总价的%作为预付款,即人民币元;第二期付款结构主体施工完成并通过验收后,甲方支付合同总价的%,即人民币元;第三期付款工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的%,即人民币元;质量保证金合同总价的%作为质量保证金,即人民币元,自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题一次性付清
6.3付款时间甲方应于每月日前审核乙方提交的工程进度款申请,并于个工作日内支付若甲方未能按时支付,乙方有权暂停施工,由此造成的工期延误责任由甲方承担
6.4结算程序工程竣工验收合格后,乙方应向甲方提交完整的结算资料,双方对合同价款进行最终结算结算完毕后,甲方应在个工作日内完成付款第七条材料设备供应
7.1材料供应本工程所需的主要材料由甲方提供,具体种类、规格、数量详见附件《材料清单》;其他材料由乙方自行采购,需符合国家相关质量标准
7.2材料验收乙方应妥善保管甲方提供的材料,按指定地点堆放,并在领料单上签字确认若发生丢失、损坏,由乙方负责赔偿第4页共7页
7.3设备使用乙方应合理使用甲方提供的施工设备,严格按照操作规程进行操作,避免损坏使用完毕后,应及时归还第八条工期延误责任
8.1因乙方原因导致工期延误,每逾期一日,乙方应向甲方支付违约金人民币元,并承担由此造成的损失
8.2因甲方原因导致工期延误,甲方应书面通知乙方延长工期,并免收相应期间的违约金
8.3若因不可抗力导致工期延误,双方应协商解决,任何一方不得追究对方责任第九条双方的责任与义务
9.1甲方责任按时提供施工图纸、技术资料及施工所需的材料;及时支付合同价款;协助乙方办理相关施工手续;监督乙方的施工进度和质量,提出合理建议
9.2乙方责任按时完成施工任务,确保工程质量符合要求;遵守施工现场的安全、环保规定;保护施工现场的成品和半成品,避免损坏;按时提交施工记录、验收报告等资料第十条安全施工与责任
10.1乙方应严格执行国家安全生产法律法规,确保施工安全若发生安全事故,乙方应立即向甲方报告,并承担相应责任
10.2乙方应为施工人员提供符合规定的劳动保护用品,并进行安全教育和培训第5页共7页
10.3若因乙方违规操作导致的安全事故,由乙方承担全部责任;若造成第三方损失,乙方应承担赔偿责任
10.4乙方应购买工伤保险,保险费用由乙方承担第十一条工程保修
11.1保修范围本工程的全部施工内容,包括但不限于主体结构、装饰装修、防水工程等
11.2保修期限自工程竣工验收合格之日起,保修期为年在保修期内,若出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修
11.3保修费用因乙方施工质量问题产生的维修费用由乙方承担第十二条违约责任
12.1质量违约若乙方施工质量不符合约定标准,甲方有权要求乙方返工,由此产生的费用由乙方承担若返工后仍不符合标准,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失
12.2工期违约若乙方逾期竣工超过日,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿造成的损失
12.3其他违约任何一方未履行合同义务的,应向守约方支付合同总价%的违约金,并赔偿造成的损失第十三条合同的变更、解除与终止
13.1合同变更双方协商一致,可签订书面补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力
13.2合同解除任何一方因对方违约行为导致合同无法履行的,可在通知对方后日内解除合同;第6页共7页因不可抗力导致合同无法履行的,双方可协商解除
13.3合同终止本合同在双方履行完毕所有义务后自动终止第十四条争议解决
14.1本合同履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼
14.2争议解决期间,双方应继续履行合同,不得因争议影响工程进度第十五条补充协议
15.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准
15.2本合同附件与本合同具有同等法律效力第十六条其他条款
16.1本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力
16.2本合同自双方签字盖章之日起生效甲方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期乙方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期上述合同范本根据中国现行法律法规及实际情况编写,仅供参考具体合同内容需根据实际情况调整,并建议在签订前咨询专业律师或法律顾问第7页共7页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0