2025年度建筑工程合同样本汇编

2025年度建筑工程合同样本汇编合同编号签订地点签订日期发包方（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式身份证件/统一社会信用代码承包方（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式身份证件/统一社会信用代码鉴于甲方拟将建筑工程发包给乙方，乙方同意承包该工程，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就本工程的承包事宜达成如下协议第一条工程概况工程名称工程地点工程内容（详细描述工程范围、内容及工作量）第1页共6页承包方式乙方以方式承包本工程，具体包括合同金额本工程合同总金额为人民币元（大写元整），以下简称“合同价款”工期要求工期为天，自年月日开工，至年月日竣工质量标准工程质量应当符合国家及地方相关标准和规范，达到（如不合格品率≤5%）的质量要求第二条双方权利与义务甲方权利与义务向乙方提供施工场地、水、电、道路及其他必要的施工条件及时向乙方支付合同约定的工程价款监督乙方施工进度及质量，提出合理建议负责协调施工场地内第三方的干扰问题乙方权利与义务按照合同约定的工期、质量标准完成工程承包范围内的施工任务严格遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全负责施工所需的材料、设备及技术，确保工程材料合格并符合相关标准第2页共6页按时提供工程进度报告及竣工验收资料第三条工期条款工期顺延情形

（1）因甲方原因导致的停工；

（2）不可抗力因素；

（3）其他非乙方原因导致的停工工期延误责任

（1）因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元；

（2）因甲方原因导致工期延误的，顺延工期并相应调整合同价款工期提前奖励乙方提前完成工程并通过验收的，甲方给予奖励人民币元第四条质量条款工程质量要求

（1）严格按照设计文件、施工图纸及国家规范进行施工；

（2）材料、设备质量符合相关标准，并提供质量证明文件；

（3）隐蔽工程验收合格后方可进入下一道工序质量验收标准

（1）执行国家及地方相关建筑工程质量标准；

（2）以甲方、乙方及监理单位共同签字确认的验收记录为准质量问题处理

（1）如发现质量问题，双方应立即停工并协商解决方案；第3页共6页

（2）因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方承担修复责任及费用第五条付款方式付款进度

（1）开工后日内，甲方支付合同价款的%作为预付款；

（2）工程进度达到%时，甲方支付合同价款的%；

（3）工程竣工验收合格后日内，甲方支付剩余合同价款的%付款方式

（1）银行转账；

（2）其他约定第六条安全责任乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工安全因乙方施工原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任乙方需为施工人员购买相关保险，费用自理第七条验收与保修验收程序

（1）工程完工后，乙方书面通知甲方进行初步验收；

（2）初步验收合格后，双方共同签署《工程验收报告》质量保修

（1）保修范围本工程涉及的所有施工内容；

（2）保修期限自工程竣工验收合格之日起年；第4页共6页

（3）保修期内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应无偿修复第八条违约责任甲方违约责任

（1）未按约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金；

（2）因甲方原因导致的停工，相应延长工期并承担乙方合理损失乙方违约责任

（1）未按约定工期完成工程，按本合同第三条规定承担违约责任；

（2）施工质量不符合约定标准，需承担修复费用及相应损失；

（3）擅自转包或分包工程，视为违约，甲方有权解除合同第九条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力本合同经双方签字盖章后生效本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于办理相关手续甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字第5页共6页日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期希望以上合同范文对您有所帮助！如需进一步调整或补充，请随时告知第6页共6页。