2025建筑安装工程投标书建筑施工合同

2025建筑安装工程投标书建筑施工合同本合同由以下双方于年月日在（签订地点）签订发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系电话承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系电话鉴于甲方拟将（工程名称）建筑安装工程发包给乙方施工，乙方具备相应的资质和能力承担该工程的施工任务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，达成如下合同条款第一章工程概况第一条工程名称（工程名称）第二条工程地点（工程地点）第三条工程内容包括但不限于（详细描述工程内容，如建筑、安装、装饰等）第四条工程规模（描述工程规模，如建筑面积、结构类型、投资总额等）第二章合同工期第1页共5页第五条开工日期年月日第六条竣工日期年月日第七条总工期日历天第八条工期顺延条款因不可抗力、自然灾害、政府行为或其他非乙方原因造成的停工，工期相应顺延因甲方原因（如设计变更、图纸延误、支付延迟等）导致的停工，工期相应顺延，甲方应承担由此造成的损失及费用第三章合同价款与支付第九条合同总价人民币元（大写）第十条付款方式预付款合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元进度款按工程进度支付，具体支付比例为%验收款工程竣工验收合格后日内，甲方支付合同总价的%，计人民币元质保金合同总价的%计人民币元作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清第四章工程质量与验收第十一条质量标准工程质量必须符合国家或行业相关规范标准，具体标准为第2页共5页乙方需提供完整的施工资料，确保工程符合竣工验收要求第十二条验收程序工程竣工后，乙方应以书面形式通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后日内组织验收验收不合格的，乙方应按甲方要求整改并承担相关费用，整改完成后重新验收第十三条质保期质保期自工程竣工验收合格之日起计，为年质保期内，如出现质量问题，乙方应免费修复，修复不及时的，甲方有权委托第三方修复，费用由乙方承担第五章安全施工与责任第十四条施工安全乙方应严格按照安全生产规范组织施工，确保施工安全乙方应在施工现场购买工程保险，保险金额为人民币元第十五条安全责任因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任因甲方原因造成的安全事故，由甲方承担全部责任，但乙方应协助处理第六章变更与签证第十六条工程变更工程变更必须由甲方书面通知，乙方应按变更要求施工并提交签证申请变更签证经双方确认后，作为合同补充文件，调整合同价款和工期第3页共5页第十七条签证程序乙方应在变更发生后日内提交签证申请，甲方应在收到申请后日内书面确认或提出异议第七章违约责任第十八条甲方违约责任甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金甲方无故解除合同的，应赔偿乙方造成的全部损失第十九条乙方违约责任乙方未按合同工期竣工的，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金乙方施工质量不符合约定的，甲方有权要求修复或返工，费用由乙方承担，工期不顺延第八章争议解决第二十条争议解决方式本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方可向（工程所在地）人民法院提起诉讼第九章合同生效与其他条款第二十一条合同生效本合同经双方签字盖章后生效第二十二条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第4页共5页乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第5页共5页。