2025建筑承包桥梁施工合同模板

2025建筑承包桥梁施工合同模板本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在省市签订发包方（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包方（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将（项目名称）桥梁施工工程发包给乙方施工，乙方同意接受该工程的施工任务，双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议第一条项目概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

1.5承包范围第二条双方的责任与义务

2.1甲方的责任与义务第1页共6页

（1）负责提供施工场地，并协助乙方办理施工所需的相关手续；

（2）按合同约定支付工程款项；

（3）负责提供施工图纸及相关技术资料，并进行技术交底；

（4）负责协调施工现场的其他施工单位，确保乙方施工顺利进行

2.2乙方的责任与义务

（1）严格按照施工图纸、设计文件、施工规范和验收标准进行施工；

（2）负责施工现场的管理，包括施工人员的组织、设备的维护、材料的使用等；

（3）确保施工质量和施工进度，按时完成施工任务；

（4）负责施工现场的安全管理，严格执行安全操作规程，防止施工过程中发生安全事故；

（5）负责施工期间的环境保护，避免对周边环境造成污染或破坏第三条工期

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期年月日

3.3总工期天

3.4工期顺延的情形

（1）不可抗力事件；

（2）甲方原因导致的停工；

（3）施工过程中发现不可预见的地质条件或其他障碍第2页共6页第四条工程质量与验收

4.1施工质量要求

（1）符合国家、地方及行业的相关标准和规范；

（2）达到设计文件所规定的技术要求

4.2验收标准

（1）隐蔽工程验收在隐蔽前通知甲方并提供相关资料，经甲方和监理单位验收合格后方可进行下一步施工；

（2）分部工程验收按相关规范进行分部工程验收，确保各分部工程符合质量要求；

（3）竣工验收完成全部施工内容后，乙方应提交完整的竣工资料，并申请甲方组织竣工验收

4.3质量保修

（1）保修范围乙方施工的全部工程内容；

（2）保修期限自工程竣工验收合格之日起年；

（3）保修责任在保修期内，因施工质量原因导致的损坏，乙方应免费修复；第五条安全文明施工

5.1乙方应严格执行国家及地方的安全文明施工规范，确保施工现场的安全与文明

5.2乙方应为施工人员提供必要的安全防护用品，并定期进行安全教育和培训

5.3乙方应采取有效措施，防止施工过程中发生火灾、爆炸、坠落等安全事故第3页共6页

5.4乙方应做好施工现场的环境保护，采取有效措施防止扬尘、噪音、振动等对周边环境造成污染或影响第六条工程价款与结算

6.1合同总价本工程的合同总价为人民币元（大写）

6.2工程款支付方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；

（2）施工过程中，按月或按节点支付工程进度款；

（3）工程竣工验收合格后，支付剩余工程款

6.3工程款支付时间

（1）预付款本合同签订后日内；

（2）进度款每月日前支付上月完成工程量的%；

（3）尾款竣工验收合格后日内支付

6.4结算

（1）乙方应按月提交工程进度报表，经甲方审核确认后作为支付进度款的依据；

（2）最终结算以竣工验收合格后的结算报告为准第七条竣工验收与移交

7.1竣工验收

（1）乙方应提前日通知甲方组织竣工验收；

（2）验收标准以本合同第四条为准；

（3）验收合格后，双方签署《竣工验收报告》

7.2工程移交第4页共6页

（1）验收合格后，乙方应将工程移交给甲方，并提供完整的竣工资料；

（2）资料包括但不限于施工图纸、施工记录、检测报告、竣工图纸等第八条违约责任

8.1甲方违约责任

（1）未能按合同约定支付工程款，导致乙方停工的，甲方应承担由此产生的损失；

（2）因甲方原因导致的工程变更或停工，甲方应承担由此产生的费用和损失

8.2乙方违约责任

（1）未能按合同约定的工期完成施工任务的，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元；

（2）施工质量不符合要求的，乙方应负责返工，费用由乙方承担；

（3）因乙方原因发生安全事故的，乙方应承担由此产生的全部责任和损失第九条争议解决

9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；

9.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同自双方签字盖章之日起生效第5页共6页

10.3本合同一式份，甲乙双方各执份，其余备用甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共6页。