2025标准桥梁建设合同范本

2025标准桥梁建设合同范本合同编号本合同由以下双方于年月日在（城市/地区）签订发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方承建甲方委托的桥梁建设项目事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

1.5投资规模第二条工期第1页共5页

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期日历天

2.4工期顺延的情形不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工等第三条质量标准

3.1工程质量要求符合国家或地方相关标准，详见《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（年版）及《公路工程技术标准》（GB/T-）

3.2验收标准

3.3质量保修详见本合同第十条第四条合同价款

4.1合同总价人民币元（大写）

4.2合同价款构成工程设计费、施工费、材料费、设备费、管理费等

4.3支付方式银行转账或票据支付

4.4付款进度第一期合同签订后日内支付合同总价的%第二期%工程进度完成后日内支付合同总价的%第三期工程竣工验收合格后日内支付合同总价的%第2页共5页第五条双方权利与义务甲方权利与义务

5.1提供工程所需的批准文件、设计图纸及相关资料

5.2负责办理工程开工前的各项审批手续

5.3指派一名代表负责与乙方联系，协调工程相关事宜

5.4按时支付合同款项乙方权利与义务

5.1按照合同约定的时间、质量要求完成工程

5.2严格遵守国家法律法规及安全施工规范，确保施工安全

5.3负责施工期间的材料、设备的采购、管理和使用

5.4接受甲方的监督和检查，及时整改发现的问题第六条工程进度与验收

6.1工程进度报告乙方应于每月日前向甲方提交工程进度报告

6.2中间验收工程分部分项完成后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可进入下一阶段施工

6.3竣工验收工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行竣工验收，验收合格后双方签署《竣工验收报告》第七条质量保修

7.1质量保修范围桥梁结构、路面、排水系统、照明系统等

7.2质量保修期限年

7.3保修期内，乙方应免费修复因施工质量导致的问题

7.4保修期外，乙方仍需提供有偿维修服务第八条违约责任

8.1甲方违约责任第3页共5页未能按时支付合同款项，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金因甲方原因导致工程停工或延误，相应工期顺延，造成的损失由甲方承担

8.2乙方违约责任未能按期完成工程，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金工程质量不符合要求，乙方应无条件返工，直至验收合格，返工期间的费用由乙方承担第九条争议解决

9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决

9.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1不可抗力因不可抗力导致的工程延误或损失，双方协商解决，免除相应责任

10.2合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份

10.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字第4页共5页日期（完）第5页共5页。