2025建设工程承包合同协议条款

2025【精品文档】建设工程承包合同协议条款（整理版）正文第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4承包内容（包括但不限于建筑施工、安装工程、装饰装修等）

1.5工程质量要求（按照国家或地方相关标准执行）

1.6工程开工日期

1.7工程竣工日期

1.8合同工期总日历天数天第二条发包人权利与义务

2.1发包人负责提供工程所需的施工场地，并确保场地具备施工条件

2.2发包人负责办理工程所需的审批手续及许可证件，并承担相关费用

2.3发包人应按合同约定支付工程款，不得无故拖延或拒付

2.4发包人有权监督承包人的施工质量、进度及安全，提出合理建议

2.5发包人应为承包人提供必要的协助，包括但不限于协调施工现场周边关系第三条承包人权利与义务第1页共5页

3.1承包人应按合同约定的工期、质量要求完成施工任务，确保工程符合设计图纸和相关规范标准

3.2承包人应严格执行安全施工规定，采取有效措施防止事故发生，对施工现场的安全负有主体责任

3.3承包人应自行负责施工所需的机械设备、材料及劳动力，并承担相关费用

3.4承包人有权要求发包人按时支付工程款，如发包人逾期支付，承包人有权暂停施工或解除合同

3.5承包人应做好施工现场的文明施工管理工作，确保周边环境整洁有序第四条工期条款

4.1工期自合同签订之日起计算，具体开工日期以发包人发出的开工通知为准

4.2承包人应合理安排施工进度，确保工程按期竣工如因承包人原因导致工期延误，每延误一日，承包人应向发包人支付违约金元

4.3如遇不可抗力或其他非承包人原因导致的工期延误，承包人应及时书面通知发包人，并提供相关证明，经发包人确认后可顺延工期第五条质量条款

5.1工程质量应达到（如国家验收标准、行业标准等）的要求，承包人应提供质量合格证明文件

5.2工程完工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料，并配合发包人进行竣工验收第2页共5页

5.3如工程存在质量问题，发包人有权要求承包人进行返工或修复，相关费用由承包人承担，工期不顺延

5.4质量保修期内，如因承包人施工原因导致的质量问题，承包人应无偿修复第六条安全施工

6.1承包人应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，制定安全施工方案，并报发包人备案

6.2承包人应为施工现场的所有工作人员提供符合标准的安全防护用品，并承担相关费用

6.3如发生安全事故，承包人应立即采取应急措施，并及时向发包人报告事故责任由承包人承担，相关费用由承包人自理第七条结算与支付

7.1工程款支付方式（如按月支付、按进度支付等）

7.2工程款支付时间（具体时间以合同约定为准）

7.3工程竣工验收合格后，承包人应向发包人提交完整的结算资料，发包人应在日内完成审核并支付剩余工程款

7.4如发包人逾期支付工程款，每日应按未付工程款的%向承包人支付违约金第八条验收与保修

8.1工程竣工后，承包人应提前日通知发包人进行验收

8.2验收合格后，双方应签署《竣工验收报告》第3页共5页

8.3质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算

8.4质量保修期内，如因承包人施工原因导致的质量问题，承包人应在接到发包人通知后小时内到达现场进行修复第九条合同价款与调整

9.1合同总价款为元（大写），包含人工费、材料费、机械费等一切费用

9.2如发生设计变更或工程量增加，双方应协商确定新增工程款，并签订补充协议

9.3如因市场价格波动导致施工成本增加，双方可协商调整合同价款，但应在施工前签订补充协议第十条变更与签证

10.1施工过程中，如需对原设计进行变更，发包人应提前书面通知承包人，并提供变更后的设计图纸或说明

10.2承包人应在收到变更通知后日内向发包人提交变更签证申请，并附上相关资料

10.3变更签证经双方确认后，作为工程结算的依据第十一条争议解决

11.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决

11.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条附加条款

12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第4页共5页

12.2本合同一式份，发包人执份，承包人执份，具有同等法律效力

12.3本合同自双方签字盖章之日起生效发包人（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日承包人（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第5页共5页。