2025建筑工程劳务分包合同大清包

2025建筑工程劳务分包合同大清包本合同由以下双方于年月日在省市签订发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要对工程（以下简称“本工程”）进行施工建设，乙方具备相应的资质和能力，能够按照本合同约定完成本工程的劳务分包工作根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同第一条承包内容

1.1工程概况本工程名称为，位于，建设规模为，结构类型为，建筑面积为平方米甲方将本工程的劳务分包工作发包给乙方，乙方负责完成本工程的（具体承包范围详见附件《承包范围清单》）第1页共7页

1.2承包范围乙方承包的具体内容包括但不限于

（1）；

（2）；

（3）；

（4）；

（5）具体承包范围以甲方提供并经双方确认的施工图纸、技术文件及《承包范围清单》为准

1.3承包方式本工程采用大清包方式，乙方负责提供劳务、施工机具、周转材料、临时设施等，并按照甲方的要求完成施工任务材料的采购、验收及使用由甲方负责，乙方仅负责劳务施工第二条合同工期

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期天

2.4工期顺延情况因以下原因导致的停工，工期相应顺延，乙方不承担由此产生的责任

（1）甲方未能按约定时间提供施工场地、图纸、材料或施工条件；

（2）不可抗力事件；第2页共7页

（3）甲方或业主方要求的停工；

（4）其他非乙方原因造成的停工

2.5乙方应采取有效措施确保工期，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任第三条质量标准

3.1工程质量要求乙方施工的工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等相关国家规范、标准以及甲方的要求

3.2质量验收乙方完成施工后，应向甲方提交完整的施工资料，并配合甲方进行验收如发现质量问题，乙方应及时整改并承担由此产生的费用

3.3质量保修本工程的质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算保修期内，乙方应按甲方通知的时间、地点进行保修，费用由乙方承担第四条合同价款与支付

4.1合同总价本合同总价为人民币（大写）元（￥），包含人工费、施工机具费、周转材料费、临时设施费等所有乙方完成承包范围内工作的费用

4.2付款方式

（1）；

（2）；

（3）第3页共7页

4.3付款时间

（1）；

（2）；

（3）

4.4结算工程竣工验收合格后，双方应根据实际完成工程量和合同约定进行最终结算结算金额经双方确认后，甲方应在个月内支付完毕第五条双方责任与义务甲方责任与义务

5.1负责提供施工场地、施工图纸、技术文件、材料及施工条件；

5.2负责办理本工程相关的审批手续及施工许可证；

5.3按合同约定支付工程款；

5.4负责协调乙方与业主、监理、设计等相关单位的关系；

5.5对乙方施工过程进行监督和指导，及时提供施工所需的技术支持乙方责任与义务

5.6按照合同约定的承包范围、工期、质量标准完成施工任务；

5.7服从甲方的管理，接受甲方的监督和指导；

5.8负责施工期间的材料、机具、设备的管理与维护；

5.9负责施工现场的安全文明施工，确保符合国家及地方的相关规定；

5.10负责施工人员的管理和培训，确保施工人员具备相应的资质和技能第4页共7页第六条违约责任

6.1甲方违约责任甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应按逾期金额的%向乙方支付违约金

6.2乙方违约责任

（1）乙方未按合同约定工期完成施工任务的，每逾期一日，应按合同总价的%向甲方支付违约金；

（2）乙方施工质量不符合约定的，应及时整改并承担相关费用；

（3）乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价%的违约金

6.3任何一方不得擅自解除合同，否则应赔偿造成的损失第七条安全管理

7.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全

7.2乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并承担施工期间的安全责任

7.3施工期间发生的安全事故，由乙方负责处理并承担相应费用，甲方配合协调第八条材料设备供应

8.1本工程所需材料由甲方提供，乙方应按甲方的要求进行验收和使用，未经甲方书面同意，乙方不得自行采购材料

8.2乙方应妥善保管甲方提供的材料，如有损坏、丢失，应按市场价赔偿第九条图纸和文件的交付

9.1甲方应按约定时间向乙方提供施工图纸及相关技术文件第5页共7页

9.2乙方应妥善保管甲方提供的图纸和文件，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露第十条工程签证

10.1施工过程中，如需进行设计变更或现场签证，双方应签订书面协议，明确变更内容及费用

10.2所有签证资料应由双方签字确认，作为结算依据第十一条验收与保修

11.1工程完工后，双方应共同组织验收验收合格后，甲方应签署验收报告

11.2工程质量保修期内，乙方应按约定及时进行保修，费用由乙方承担第十二条合同的解除

12.1经双方协商一致，可以解除本合同

12.2如因一方严重违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失第十三条争议解决

13.1因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十四条其他条款

14.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

14.2本合同自双方签字盖章之日起生效

14.3本合同一式份，甲乙双方各执份第6页共7页甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日附件承包范围清单施工图纸技术文件第7页共7页。