2025标准小型建筑工程合同模板

2025标准小型建筑工程合同模板合同编号签订地点签订日期发包人（以下简称甲方）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称乙方）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方承建甲方的建筑工程有关事项达成如下协议第一章工程概况第一条工程名称第二条工程地点第三条工程内容第四条工程规模第五条承包范围第六条承包方式第二章发包人义务第1页共6页第七条发包人责任甲方应提供满足施工需要的图纸和技术资料，并保证其准确性和完整性甲方应按合同约定支付工程款项，不得无故拖延或拒绝支付甲方应协助乙方办理施工所需的审批手续，并提供必要的协助甲方有权对工程进度、质量进行监督，但不得干扰乙方正常的施工活动第八条发包人权利甲方有权对乙方的施工方案提出修改意见，并要求乙方限期整改甲方有权对工程质量和安全进行检查，发现问题时有权要求乙方立即停工整改甲方有权对乙方的施工行为进行监督，并要求乙方遵守施工现场的管理规定第三章承包人义务第九条承包人责任乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务乙方应严格遵守国家的法律法规及施工现场的安全规范，确保施工安全乙方应按合同约定使用符合国家质量标准的材料和设备，不得擅自更换或降低标准乙方应做好施工现场的管理和保洁工作，确保周边环境整洁乙方应按时向甲方提交施工进度报表及相关资料第十条承包人权利乙方有权要求甲方按时支付工程款项第2页共6页乙方有权要求甲方提供施工所需的图纸和技术资料乙方有权对甲方的要求提出异议，但应在合理时间内与甲方协商解决第四章工期第十一条施工工期工期自合同签订之日起计算，总工期为天因甲方原因导致的停工，工期相应顺延因乙方原因导致的停工，乙方应承担相应的违约责任第十二条工期延误乙方不得以任何理由擅自延长工期，否则应承担违约责任因不可抗力导致的工期延误，双方可协商顺延工期第五章工程质量第十三条质量标准工程质量应符合《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关规范要求工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，并协助甲方完成验收工作第十四条材料与设备乙方应使用符合国家质量标准的材料和设备，材料进场需经甲方验收甲方提供的材料，乙方应妥善保管，未经甲方同意不得擅自更换第十五条质量保修工程质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算第3页共6页保修期内，乙方应免费修复因施工质量导致的工程缺陷第六章合同价款与支付第十六条合同总价工程合同总价为人民币元（大写元整）第十七条付款方式合同签订后，甲方应支付合同总价的%作为预付款，计人民币元工程进度达到%时，甲方应支付合同总价的%，计人民币元工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总价的%，计人民币元工程质量保修期满后，甲方应支付剩余合同价款，计人民币元第十八条逾期付款违约金甲方如逾期支付工程款项，应按照每日‰的比例向乙方支付违约金第七章验收第十九条验收标准工程竣工后，甲乙双方应共同组织验收，验收标准以国家相关规范为准验收合格后，双方应签署《竣工验收报告》第二十条验收异议如甲方在验收中发现质量问题，应在日内书面通知乙方整改第4页共6页第八章违约责任第二十一条违约责任任何一方违反合同约定，均应向守约方支付违约金因乙方施工质量问题导致的返工费用，由乙方承担因甲方原因导致的停工，甲方应承担由此产生的损失第二十二条赔偿责任因一方违约导致的经济损失，违约方应赔偿守约方的全部损失第九章争议解决第二十三条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼第十章合同的变更与解除第二十四条合同变更双方协商一致可对合同进行变更，并签订书面补充协议变更内容应经双方签字盖章后方可生效第二十五条合同解除因一方严重违约导致合同无法履行的，守约方有权解除合同合同解除后，双方应结算已完工程的工程款，并协商后续事宜第十一章其他条款第二十六条不可抗力因不可抗力事件导致的合同无法履行，双方可协商解除或变更合同第二十七条通知双方通过书面形式或约定的电子邮箱送达通知第5页共6页第二十八条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第二十九条其他约定甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第6页共6页。