2025标准施工合同协议书

2025标准施工合同协议书本施工合同协议书（以下简称“本合同”）由以下双方于境内自愿签订，并经双方友好协商达成一致甲方（发包人）乙方（承包人）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，为明确双方在施工过程中的权利和义务，确保工程顺利进行并按时完成，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程性质

1.5承包范围乙方承包甲方提供的施工图纸及工程量清单所包含的所有工作内容第二条合同工期

2.1计划开工日期

2.2计划竣工日期

2.3总工期个日历天

2.4工期顺延如因不可抗力、政府行为、设计变更或甲方原因导致工期延误，乙方有权申请工期顺延，具体顺延天数由双方协商确定第三条工程质量

3.1工程质量标准第1页共5页

3.2材料要求乙方应使用符合国家相关质量标准的材料，并提供相关质量证明文件

3.3质量责任乙方应严格按照施工图纸、技术规范和施工标准进行施工，确保工程质量达到约定标准若因乙方施工原因导致质量问题，甲方有权要求乙方返工，相关费用由乙方承担第四条合同价款与支付

4.1合同总价人民币元整（大写）

4.2付款方式第一期付款合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元整（大写）第二期付款工程进度达到时，甲方支付合同总价的%，计人民币元整（大写）第三期付款工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，计人民币元整（大写）尾款剩余%作为质量保证金，自工程竣工验收之日起年后无质量问题一次性支付

4.3逾期付款责任若甲方未能按约定日期支付款项，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担第五条施工责任与安全

5.1施工责任乙方应依法取得相关施工资质，并确保施工人员具备相应资格第2页共5页

5.2安全施工乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，采取有效措施确保施工现场安全若因乙方施工原因造成人员伤亡或财产损失，责任由乙方承担

5.3安全协议双方另行签订《安全生产协议》，明确各自的安全责任及义务第六条材料与设备

6.1材料供应工程所需材料由乙方自行采购，但必须符合国家质量标准，并提供合格证明

6.2设备使用乙方应提供符合工程要求的施工设备，并确保设备完好无损若因设备问题影响施工进度或质量，责任由乙方承担第七条工程变更与签证

7.1变更通知甲方需对工程进行变更时，应以书面形式通知乙方，并明确变更内容及要求

7.2变更签证乙方应在收到变更通知后日内书面确认是否接受变更，并提供变更后的工程量清单及新增费用若未按期确认，视为乙方同意变更

7.3费用调整因工程变更产生的额外费用，双方应协商确定，以补充协议形式明确第八条竣工验收与保修

8.1竣工验收工程完工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并配合甲方组织竣工验收验收合格后双方签署《竣工验收报告》

8.2保修责任乙方对施工工程承担保修责任，保修期为自竣工验收之日起年期间，若因乙方施工原因导致的工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后日内进行维修第3页共5页

8.3保修费用保修期间产生的维修费用由乙方承担，若因甲方使用不当造成的损失，双方另行协商解决第九条违约责任

9.1甲方违约责任若甲方未能按约定履行合同义务，如未能按时支付工程款或提供施工条件，导致乙方停工或工期延误，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方造成的损失

9.2乙方违约责任若乙方未能按约定工期完成工程或施工质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方整改或终止合同，并要求乙方赔偿造成的损失第十条不可抗力

10.1不可抗力范围指不能预见、不能避免且不能克服的事件，如自然灾害、战争、政府行为等

10.2影响处理若不可抗力事件导致工程无法按期完成或造成损失，双方应协商解决，互不承担违约责任第十一条争议解决

11.1争议范围本合同履行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决

11.2诉讼解决若协商不成，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条其他条款

12.1合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

12.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效

12.3补充协议本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第4页共5页甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第5页共5页。