2025工程承包合同标准范本

2025工程承包合同标准范本合同编号签订地点签订日期发包人（以下简称“甲方”）名称地址联系人联系电话承包人（以下简称“乙方”）名称地址联系人联系电话根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就工程承包事宜协商一致，达成如下合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4发包范围（包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等，具体以本合同附件《工程范围说明书》为准）第二条合同工期第1页共5页

2.1合同工期总日历天数天，具体开工日期以甲方书面通知为准

2.2开工日期

2.3竣工日期

2.4工期顺延条款如遇不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工等情况，工期相应顺延，双方另行协商确认顺延天数第三条工程质量

3.1工程质量标准（如国家验收标准、行业标准等）

3.2质量要求乙方必须按照设计图纸、施工规范和甲方要求施工，确保工程达到约定的质量标准

3.3检查与验收工程隐蔽部分施工完成后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内完成验收，否则视为认可竣工验收工程完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并书面通知甲方进行验收，甲方应在日内组织验收，验收合格后签署《竣工验收报告》第四条合合同价款与支付

4.1合同总价款人民币元（大写）

4.2付款方式预付款合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的%作为预付款，计人民币元进度款工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价款的%，计人民币元第2页共5页尾款工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余合同价款的%，计人民币元

4.3逾期支付违约金如甲方逾期支付款项，应按逾期金额的日‰向乙方支付违约金

4.4税费承担甲方负责办理工程报建手续及税费缴纳，乙方负责提供合规发票第五条双方责任与义务甲方责任

5.1负责提供施工场地、设计图纸及施工所需的水、电、通信等基础设施

5.2负责办理工程报建、施工许可等相关手续，并承担相关费用

5.3负责协调施工场地周围的关系，确保乙方施工不受干扰

5.4按时支付合同款项，不得无故拖延乙方责任

5.5按照合同约定工期、质量标准完成施工任务，确保工程符合设计要求和验收标准

5.6负责施工现场的安全管理，遵守国家及地方安全生产法律法规，承担施工期间的安全责任

5.7负责工程竣工后的场地清理及保护工作，直至验收合格

5.8未经甲方书面同意，不得将本工程转包或分包给第三方第六条违约责任

6.1工期违约如乙方未能按合同工期完成施工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的‰作为违约金，累计不超过合同总价款的%第3页共5页

6.2质量违约如工程质量未达到约定标准，乙方应返工至合格，返工费用由乙方自行承担，工期不顺延

6.3甲方违约如甲方未能按合同约定支付款项，导致乙方停工或窝工，甲方应承担由此造成的损失，并支付相应违约金第七条争议解决

7.1在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼

7.2诉讼期间，除争议部分外，双方应继续履行合同其他条款第八条合同的生效与终止

8.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效

8.2本合同在双方完成全部义务且无争议后自动终止第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

9.3本合同附件包括附件一《工程范围说明书》附件二《工程质量标准》附件三《施工图纸》附件四《安全施工协议》甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）第4页共5页法定代表人或授权代表签字日期注本合同为标准范本，具体条款需根据实际工程情况协商调整，建议在签订前咨询专业律师第5页共5页。