2025建筑工程合同汇编

2025建筑工程合同汇编合同编号工程名称工程地点签订地点合同签订日期发包人（甲方）地址联系人联系电话承包人（乙方）地址联系人联系电话根据《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就本工程的施工承包事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4承包范围

1.5工期要求本工程自年月日开工，至年月日竣工，总工期为天第1页共5页

1.6工程质量要求达到标准，符合国家相关施工验收规范及质量标准第二条合同价款与支付方式

2.1合同总价人民币元（大写）

2.2工程款支付方式a合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；b工程进度达到时，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元；c工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元；d质量保修金为合同总价的%，计人民币元，质保期满后无质量问题一次性支付第三条双方权利与义务

3.1甲方权利与义务a负责提供施工场地，办理施工所需的批准和许可手续；b按时支付工程款，不得无故拖欠；c指派为甲方代表，负责协调工程相关事宜；d对工程进度、质量进行监督，发现问题及时通知乙方；e负责工程的验收和结算工作

3.2乙方权利与义务a按照合同约定的工期、质量要求完成工程，确保施工安全和工程品质；b负责施工期间的安全管理，承担由此产生的责任；第2页共5页c指派为乙方项目经理，负责现场施工管理和与甲方的沟通；d服从甲方的监督管理，及时解决工程中出现的问题；e负责工程的保修服务，在质保期内免费修复质量问题第四条工程质量与验收

4.1质量标准工程应当符合国家现行施工质量验收规范，并达到设计文件和合同约定的标准

4.2隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程施工完毕后及时通知甲方进行验收，未经甲方同意不得进行覆盖；

4.3工程竣工验收工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收验收合格后，双方签署《竣工验收报告》；

4.4质量保修自工程竣工验收合格之日起，乙方负责保修年，期间因施工质量导致的问题由乙方负责修复第五条工程变更与签证

5.1工程变更工程变更需由甲方书面通知乙方，并经双方协商一致后签署《工程变更单》变更部分的工程款应按合同约定的方式进行调整；

5.2签证乙方应在变更发生后日内向甲方提交签证申请，甲方应在收到签证申请后日内予以确认或提出异议第六条违约责任

6.1甲方违约责任a未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按应付款项的%支付违约金；b无故终止合同，应赔偿乙方造成的损失；第3页共5页c未履行合同义务导致工程停工、窝工，应承担由此产生的费用和损失

6.2乙方违约责任a未按合同约定工期完成工程，每逾期一日，按合同总价的%支付违约金；b工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担；c未履行合同义务导致工程停工、窝工，应承担由此产生的费用和损失第七条争议解决

7.1双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第八条其他条款

8.1合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；

8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

8.3合同签订后，双方应严格履行，任何一方不得擅自变更或解除合同；

8.4本合同自双方签字或盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字第4页共5页日期附工程施工图纸技术规范与质量标准工程量清单其他相关文件第5页共5页。