2025中型建筑工程合同书模板

2025中型建筑工程合同书模板中型建筑工程合同书合同编号签订地点签订日期甲方（发包人）地址法定代表人联系方式乙方（承包人）地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行工程项目（以下简称“本工程”）的施工建设，乙方具备相应的资质和能力承担本工程的施工任务，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下合同条款第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（详细描述工程内容，包括但不限于建筑、安装、装饰等）

1.4工程规模第1页共7页

1.5合同工期（总工期，自开工之日起计算）

1.6工程质量标准（具体标准，如国家或地方规范、行业标准）

1.7合同价款（人民币，大写元，小写元）第二条工程施工范围

2.1乙方负责本工程的设计、施工、材料供应及相关服务（具体范围以本合同附件《工程量清单》为准）

2.2乙方应按照甲方提供的设计文件或设计要求进行施工，确保工程符合设计要求及国家相关标准

2.3本工程的施工范围包括但不限于地基处理、基础工程、主体结构、装饰工程、安装工程等第三条双方权利与义务

3.1甲方权利与义务

3.

1.1甲方负责提供本工程的前期文件，包括但不限于可行性研究报告、设计文件、建设用地批准文件等

3.

1.2甲方负责协调施工现场的外部关系，包括但不限于政府部门、周边单位及居民

3.

1.3甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖延或拒付

3.

1.4甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督，发现问题应及时通知乙方整改

3.2乙方权利与义务

3.

2.1乙方应具备合法的施工资质，并严格按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务第2页共7页

3.

2.2乙方负责施工现场的管理和人员安全，确保施工过程符合国家安全生产规定

3.

2.3乙方应按照合同约定提供施工材料，并保证材料的合格性和质量达到合同要求

3.

2.4乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，并在甲方未按期支付时，有权暂停施工直至甲方履行支付义务第四条工期安排

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期顺延情形a因甲方原因导致的停工；b不可抗力因素（如自然灾害、战争等）；c甲方未按合同约定支付工程款；d其他非乙方原因导致的停工

4.4乙方应提前通知甲方可能影响工期的情况，并提出相应的解决方案第五条工程质量

5.1工程质量必须符合国家及地方相关标准，以及设计文件要求

5.2乙方应严格控制施工质量，做好隐蔽工程记录，并在隐蔽前通知甲方进行验收

5.3工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、竣工图等

5.4工程质量不符合约定的，乙方应无偿返工至合格，并承担由此造成的损失第3页共7页第六条安全施工

6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，做好施工现场的安全管理工作

6.2乙方应为施工人员提供符合标准的劳动保护用品，并承担施工现场的安全责任

6.3如发生安全事故，乙方应立即采取有效措施减少人员伤亡和财产损失，并及时向甲方报告

6.4乙方应承担因其施工不当导致的安全事故责任第七条合理工期顺延与停工

7.1因甲方原因导致工程停工，甲方应书面通知乙方，并承担乙方造成的经济损失

7.2工期顺延超过合同约定的期限，双方可通过协商延长工期

7.3乙方因自身原因导致的停工，甲方有权要求乙方承担相应责任，并不予顺延工期第八条工程价款支付

8.1工程价款为人民币元（大写元整）

8.2付款方式a合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；b工程完成%后，甲方支付合同总价的%；c工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的%；d质量保证金%，在质保期满后无质量问题后支付第4页共7页

8.3甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款，不得无故拖延或拒付

8.4如甲方未按期支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金第九条工程验收

9.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并发出验收通知

9.2甲方应在接到验收通知后日内组织验收，并在验收后日内出具验收意见书

9.3如验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，并承担相应费用

9.4通过验收的工程，双方应在验收合格后签署《竣工验收报告》第十条工程保修

10.1工程质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算

10.2在质保期内，如出现质量问题，乙方应无偿修复或更换，确保工程达到质量要求

10.3因使用不当或甲方原因造成的损坏，乙方不承担责任第十一条变更与签证

11.1工程施工过程中，如需变更设计或施工内容，双方应协商一致，并签署书面变更协议

11.2因变更产生的额外费用和工期延误，由双方协商确定

11.3变更后的内容应纳入合同补充协议，双方签字盖章后生效第5页共7页第十二条违约责任

12.1甲方违约责任a未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按未支付金额的%支付违约金；b未按合同约定履行其他义务，给乙方造成损失的，应赔偿相应损失

12.2乙方违约责任a未按合同约定工期完成工程，每逾期一日，按合同总价的%支付违约金；b工程质量不符合约定，导致返工或重建的，乙方应承担相应费用；c未按合同约定履行其他义务，给甲方造成损失的，应赔偿相应损失第十三条争议解决

13.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决

13.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十四条合同的生效与终止

14.1本合同自双方签字盖章之日起生效

14.2本合同在双方履行完毕合同约定的义务后终止第十五条其他约定

15.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第6页共7页

15.2本合同附件包括但不限于《工程量清单》《施工图纸》《工程签证单》等，均为本合同不可分割的一部分

15.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期见证方（如有）见证方（盖章）见证方代表签字日期第7页共7页。