2025年广东省基础设施建设项目施工合同

2025年广东省基础设施建设项目施工合同本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于广东省市区签订发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行广东省基础设施建设项目的施工（以下简称“本项目”），乙方具备相应的施工资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4合同工期自年月日开工，至年月日竣工，总工期为天第1页共6页

1.5工程质量要求符合国家及地方相关工程质量标准，达到级标准

1.6合同总价款人民币元整（大写元），详见附件《工程量清单》第二条双方权利与义务

2.1甲方权利与义务

2.

1.1负责提供本项目施工场地及相关资料，并确保资料的真实性、准确性

2.

1.2负责办理本项目施工所需的审批手续及许可证

2.

1.3按合同约定支付工程款，不得无故拖延或拒付

2.

1.4监督乙方施工进度及质量，有权要求乙方整改不合格部分

2.2乙方权利与义务

2.

2.1按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务，并确保施工过程符合国家及地方相关规范

2.

2.2负责施工期间的安全管理，确保不发生安全生产事故

2.

2.3负责施工人员的管理，确保其遵守法律法规及施工现场管理规定

2.

2.4有权要求甲方按时支付工程款，并在甲方违约时采取相应措施维护自身合法权益第三条工程质量与验收

3.1工程质量标准

3.

1.1执行国家及地方相关工程建设标准，包括但不限于《建筑施工质量验收规范》《建设工程监理规范》等第2页共6页

3.

1.2材料及设备须符合设计要求及合同约定，进场时需提供合格证明

3.2验收程序

3.

2.1施工过程中，甲方有权进行阶段性检查，乙方应配合并及时整改存在问题

3.

2.2工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后日内组织验收

3.

2.3工程经竣工验收合格后，双方签署《竣工验收报告》第四条工期与进度

4.1工期要求

4.

1.1乙方应严格按照合同约定的工期组织施工，不得无故拖延

4.

1.2如遇不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明，经甲方确认后工期相应顺延

4.2进度管理

4.

2.1乙方应制定详细的施工进度计划，并在进场后日内提交甲方备案

4.

2.2甲方有权对乙方的施工进度进行监督，如发现进度滞后，乙方应按甲方要求采取赶工措施

4.3工期延误的违约责任

4.

3.1除本条第

4.

1.2款规定的情形外，乙方每逾期一日完成工程，应向甲方支付违约金人民币元/日第五条合同价款与支付

5.1合同总价款本合同总价款为人民币元整（含税），具体金额及组成详见附件《工程量清单》第3页共6页

5.2工程款支付方式

5.

2.1合同签订后，甲方应支付合同总价款的%作为预付款，即人民币元

5.

2.2工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价款的%，即人民币元

5.

2.3工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的%，即人民币元，剩余%作为质量保证金

5.

2.4质量保证金的支付时间工程竣工验收合格满年后，若无质量问题，甲方应一次性支付乙方质量保证金

5.3税费承担

5.

3.1乙方应承担本合同履行过程中产生的所有税费，并向甲方提供合规的税务发票第六条变更与签证

6.1工程变更

6.

1.1施工过程中，如甲方需要对施工图纸或工程内容进行变更，应以书面形式通知乙方，并附上变更说明及设计变更文件

6.

1.2乙方应根据甲方的变更要求进行施工，变更引起的费用增减及工期变化由双方另行协商确定

6.2工程签证

6.

2.1施工过程中，如因甲方原因导致的停工、窝工或其他损失，乙方应在事件发生后日内向甲方提交签证申请，并提供相关证明材料

6.

2.2甲方应在收到签证申请后日内予以确认或提出异议，逾期未确认的，视为认可第4页共6页第七条竣工验收与保修

7.1竣工验收

7.

1.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括施工记录、检测报告、竣工图纸等

7.

1.2验收过程中发现的问题，乙方应在日内完成整改，并承担整改费用

7.2质量保修

7.

2.1乙方承诺对本工程提供质量保修服务，保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算

7.

2.2保修期内，如出现质量问题，乙方应接到甲方通知后小时内到达现场进行维修，并承担维修费用第八条违约责任

8.1甲方违约责任

8.

1.1未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币元/日

8.

1.2无故解除合同的，应赔偿乙方遭受的损失

8.2乙方违约责任

8.

2.1未按合同约定工期完成工程的，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币元/日

8.

2.2施工质量不符合约定标准的，乙方应无偿返工直至达到标准，并承担相应费用第九条合同的解除

9.1协商解除

9.

1.1本合同经双方协商一致，可提前解除，解除协议应以书面形式签订第5页共6页

9.2解除条件

9.

2.1乙方严重违反合同约定，经甲方书面通知后日内未改正的，甲方有权解除合同

9.

2.2甲方未按合同约定支付工程款达日的，乙方有权解除合同第十条争议解决

10.1因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条其他条款

11.1本合同附件包括但不限于《工程量清单》《施工图纸》《技术要求》等，与本合同具有同等法律效力

11.2未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

11.4本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）授权代表日期年月日乙方（盖章）授权代表日期年月日第6页共6页。