2025建筑工程项目合同协议书范本

2025建筑工程项目合同协议书范本精品本协议书（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（城市/地区）签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包人）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行（工程项目名称）的建筑施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，在平等、自愿、诚实信用的基础上，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4发包范围

1.5工程内容第二条合同工期第1页共5页

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期日历天

2.4工期顺延情况如因不可抗力、设计变更、甲方原因或政府行为导致工期延误，双方协商顺延工期，顺延天数由双方签证确认第三条合同价款与支付

3.1合同总价人民币元（大写）

3.2付款方式

3.

2.1开工后日内支付合同价款的%作为预付款；

3.

2.2按月进度支付工程进度款，进度款为完成工程量的%；

3.

2.3竣工验收合格后支付至合同总价的%；

3.

2.4质量保修金为合同总价的%，在质保期满后无质量问题一次性无息付清第四条工程质量

4.1工程质量标准符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209）等国家现行施工规范及标准

4.2材料要求乙方提供的建筑材料、建筑构配件和设备必须符合设计文件和合同要求，并提供合格证和检验报告第2页共5页

4.3施工要求乙方应严格按照施工图纸、设计文件和施工规范进行施工，确保施工安全和工程质量

4.4质量检查甲方有权对施工过程进行监督，乙方应配合甲方及监理单位的检查，发现问题及时整改第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

5.

1.1负责提供施工场地、施工图纸及相关资料；

5.

1.2负责协调施工场地内的其他施工单位及有关部门的关系；

5.

1.3按约定支付合同价款；

5.

1.4负责组织竣工验收

5.2乙方权利与义务

5.

2.1负责施工组织设计、施工方案的编制和实施；

5.

2.2负责施工期间的安全生产和文明施工，确保施工现场整洁有序；

5.

2.3负责工程竣工后的保修服务，保修期内对工程质量问题无偿修复；

5.

2.4配合甲方及监理单位进行施工检查和验收第六条工程验收

6.1中间验收工程隐蔽部分施工完成后，乙方应通知甲方及监理单位进行验收，验收合格后方可继续施工

6.2竣工验收工程全部完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，双方共同组织验收，验收合格后签署《竣工验收报告》第七条违约责任

7.1甲方违约责任第3页共5页

7.

1.1甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方停工，甲方应承担造成的损失并支付违约金元

7.

1.2甲方提供的施工场地或资料不符合约定，导致乙方无法施工，甲方应承担相应责任

7.2乙方违约责任

7.

2.1乙方未按合同工期完成施工任务，每延迟一日，应向甲方支付违约金元

7.

2.2工程质量不符合约定标准，乙方应无条件返工至符合要求，并承担相应费用第八条争议解决

8.1双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决协商不成时，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

9.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第4页共5页注本合同为范本，实际使用时应根据具体项目情况补充和调整内容，确保符合相关法律法规及双方实际需求第5页共5页。