2025版建筑工程施工合同模板

2025最新版建筑工程施工合同模板建筑工程施工合同合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及政策规定，经友好协商一致，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3建筑面积平方米

1.4工程内容包括但不限于（具体以附件《工程量清单》或《施工图纸》为准）

1.5工程质量标准符合国家、地方及行业相关标准，详见本合同附件

1.6工期要求开工日期为年月日，竣工日期为年月日，总工期为天，具体工期以施工进度计划为准第二条合同双方

2.1发包人（甲方）地址法定代表人第1页共6页联系方式

2.2承包人（乙方）地址法定代表人资质等级联系方式双方共同确认，乙方具备完成本工程的资质和能力，并已充分了解本工程的施工条件及要求第三条工程承包范围及方式

3.1承包范围（具体范围以本合同附件《施工图纸》或《工程量清单》为准）

3.2承包方式（可选包工包料、包工部分包料、包工不包料）第四条工程造价

4.1合同总金额人民币元（大写）

4.2工程款支付方式（可选按进度支付、节点支付、竣工后一次性支付）

4.3工程款支付时间（具体时间以合同附件《工程款支付计划》为准）

4.4变更签证施工过程中若发生设计变更或工程签证，双方应按《建设工程工程量清单计价规范》等相关规定，及时签证确认，作为工程款调整的依据第五条工程质量与施工标准

5.1工程质量要求第2页共6页乙方承诺，本工程的施工质量符合国家、地方及行业相关标准，并达到（具体标准名称，如《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2025）的要求

5.2施工图纸及技术资料乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行施工，未经甲方书面同意，不得擅自修改

5.3材料设备乙方使用的材料、设备应符合设计要求和相关质量标准，并提供相应的质量证明文件

5.4质量保修本工程的质量保修范围和保修期限按照国家相关规定执行，保修期自工程竣工验收合格之日起计算第六条工期要求与施工进度

6.1开工日期年月日

6.2竣工日期年月日

6.3工期顺延情形因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方原因导致的停工，顺延工期经双方确认后，工期相应调整

6.4施工进度计划乙方应于合同签订后日内提交详细的施工进度计划，并经甲方确认第七条双方权利与义务甲方权利与义务

7.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，提出合理建议

7.2甲方应及时提供施工图纸、技术资料及工程款支付，不得无故拖延

7.3甲方有权对施工质量进行验收，对不符合要求的施工部分有权要求返工第3页共6页乙方权利与义务

7.4乙方有权要求甲方按时支付工程款

7.5乙方应严格按照合同约定组织施工，确保工程质量和工期

7.6乙方应采取有效措施，确保施工安全，避免扬尘、噪音等环境污染第八条安全施工与文明施工

8.1安全施工乙方应严格遵守安全生产的相关法律法规，落实安全施工责任制，确保施工过程中的人身安全和财产安全

8.2文明施工乙方应做到施工现场整洁有序，减少施工对周边环境的影响

8.3安全事故处理若发生安全事故，乙方应承担相应责任，并及时处理，不得推卸责任第九条环境保护

9.1乙方应采取有效措施，减少施工过程中产生的建筑垃圾、噪声、扬尘等对环境的影响

9.2施工过程中如发现文物保护、生态红线等特殊情况，乙方应立即停工并报告甲方第十条保险

10.1乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并承担相应费用

10.2乙方应为本工程购买建筑工程一切险，保险费用由乙方承担第十一条违约责任

11.1甲方违约责任

11.

1.1甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金第4页共6页

11.

1.2因甲方原因导致工程停工，甲方应承担乙方遭受的合理损失

11.2乙方违约责任

11.

2.1乙方未按合同约定工期完成施工，每逾期一日，按合同总金额的‰支付违约金

11.

2.2乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求返工，费用由乙方承担第十二条争议解决

12.1本合同履行过程中若发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第十三条其他约定

13.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

13.2本合同附件包括（如施工图纸、工程量清单、工程款支付计划等）

13.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

13.4本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日附件第5页共6页施工图纸工程量清单工程款支付计划其他相关文件注本合同条款仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并由专业法律顾问审核后签订签订合请双方仔细阅读合同内容，并确保所有条款符合法律规定第6页共6页。