2025标准施工合同协议书范本

2025标准施工合同协议书范本本协议书由以下双方于年月日在（以下简称“中国”）签订发包人（以下简称“甲方”）名称地址邮编联系人联系电话承包人（以下简称“乙方”）名称地址邮编联系人联系电话鉴于甲方需要进行工程的施工建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程施工合同（示范文本）》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包范围第1页共5页

1.5计划开工日期年月日计划竣工日期年月日总工期天第二条合同工期

2.1乙方应按照本合同约定的开工日期开始施工，并在约定的工期内完成工程如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任

2.2工期顺延的情形

（1）不可抗力事件；

（2）甲方原因导致的停工；

（3）设计变更或工程量增加且双方另行约定顺延；

（4）其他经双方书面确认的不可归责于乙方的原因

2.3工期顺延的确认与通知乙方应在工期延误发生后日内向甲方提交书面通知，并提供相关证明材料甲方应在收到通知后日内予以确认或提出异议第三条质量标准

3.1工程质量应符合国家或行业现行的强制性技术标准及规范要求，并达到设计文件规定的质量目标

3.2乙方应严格按照施工图纸、设计文件以及相关技术规范进行施工，甲方有权对施工过程进行监督和检查

3.3工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方完成竣工验收第2页共5页第四条合同价款与支付

4.1合同总价为人民币（大写）元整（￥），合同价款包括但不限于施工费用、材料费、人工费、管理费、利润等

4.2合同价款的支付方式

（1）预付款合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；

（2）进度款工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%；

（3）验收款工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；

（4）质保金合同总价的%作为工程质量保证金，质保期满后无质量问题一次性支付

4.3甲方支付的每一笔款项，乙方应向甲方提供合法有效的税务发票第五条材料与设备

5.1乙方应按照设计文件和施工规范要求选用建筑材料和设备，材料和设备的质量应符合国家相关标准，并提供相应的质量证明文件

5.2甲方提供的材料和设备，乙方应妥善保管并合理使用，因乙方原因导致损坏或浪费的，甲方有权要求乙方赔偿第六条双方权利与义务甲方权利与义务

6.1负责提供施工场地及相关资料，协调施工场地的使用及周边关系

6.2有权对乙方的施工进度、质量进行监督，并提出整改意见第3页共5页

6.3按时支付合同约定的款项

6.4及时组织竣工验收并办理结算手续乙方权利与义务

6.5严格遵守国家相关法律法规及施工规范，确保施工安全和工程质量

6.6按时完成施工任务，服从甲方的合理管理与监督

6.7负责施工现场的安全管理，采取有效措施防止事故的发生

6.8负责施工期间施工现场的环境保护工作，避免对周边环境造成污染第七条违约责任

7.1乙方违约责任

（1）因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价‰的违约金；

（2）因乙方原因导致工程质量不达标的，甲方有权要求乙方返工或降低工程款支付标准，返工费用由乙方承担；

（3）乙方擅自将工程转包或分包的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价%的违约金，并赔偿由此造成的损失

7.2甲方违约责任

（1）甲方未按约定支付合同款项的，每逾期一日，应向乙方支付未付金额‰的违约金；

（2）甲方提供的材料或设计文件不符合要求，导致施工延误或质量问题的，责任由甲方承担第八条争议解决第4页共5页

8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.2本合同自双方签字盖章之日起生效

9.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第5页共5页。