2025湖南卓泰防水工程有限公司施工合同书

2025湖南卓泰防水工程有限公司施工合同书**合同编号签订地点签订日期发包人（甲方）名称地址法定代表人联系方式承包人（乙方）名称湖南卓泰防水工程有限公司地址湖南省长沙市法定代表人联系方式根据《中华人民共和国合同法》《建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行防水工程施工相关事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容乙方负责对甲方（具体部位或范围）进行防水工程施工，具体内容详见附件《施工图纸》及《工程量清单》

1.4承包范围乙方负责完成甲方指定的防水工程，包括但不限于材料采购、施工、检测、验收等全部工作第1页共6页

1.5工程总面积平方米第二条合同工期

2.1开工日期

2.2竣工日期

2.3总工期日历天

2.4工期顺延情况因下列原因导致工期延误，乙方可在发生后24小时内书面通知甲方，经甲方确认后工期相应顺延

（1）不可抗力事件；

（2）甲方未能按约定提供施工条件；

（3）工程设计变更或甲方要求增加工程量且双方确认需顺延工期；

（4）隐蔽工程验收或分部验收造成的停工

2.5提前竣工奖励如乙方实际工期提前5天，甲方同意给予乙方人民币-元作为奖励（具体金额由双方另行协商）第三条工程质量要求

3.1质量标准本工程质量标准为

（1）符合《建筑防水工程技术规范》（GB50207-2012）及《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）等相关国家规范标准；

（2）达到湖南省地方标准及甲方要求；

（3）通过相关部门的验收并取得《建筑工程质量检验合格证书》

3.2材料要求第2页共6页

（1）乙方承诺使用的防水材料为品牌，并附有产品合格证、质量检测报告及环保认证；

（2）材料进场需经甲方或监理单位验收，不合格材料不得使用；

（3）施工过程中若需更换材料，须经甲方书面同意，并提供相关证明文件

3.3施工要求

（1）乙方应严格按照设计图纸、施工方案及双方约定的施工工艺进行施工；

（2）乙方应做好施工记录，随时接受甲方或监理单位的检查；

（3）隐蔽工程在隐蔽前，乙方应通知甲方或监理单位进行验收，并形成书面记录

3.4检测与试验

（1）施工完成后，乙方应向甲方提交完整的施工资料，包括但不限于施工记录、材料检测报告等；

（2）甲方或监理单位有权委托第三方检测机构对工程进行抽样检测，相关费用由乙方承担，检测结果作为工程质量评定的依据第四条工程价款与支付方式

4.1合同总价人民币大写元（含税），其中材料费、人工费、检测费、利润等均已包含在内

4.2工程款支付方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为预付款；

（2）工程进度达到（具体比例或节点）时，甲方支付合同总价的%；第3页共6页

（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付合同总价的%；

（4）余款%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清

4.3付款时间甲方应在收到乙方书面申请后个工作日内完成付款，逾期付款按日支付违约金，标准为应付款的%第五条双方权利与义务甲方权利与义务

5.1

（1）提供施工场地及相关资料，确保乙方顺利进场施工；

（2）按合同约定支付工程款；

（3）组织工程验收，并及时签署验收意见；

（4）有权监督乙方施工过程，提出改进意见乙方权利与义务

5.2

（1）严格按照合同约定完成施工任务，并确保工程质量达到约定标准；

（2）负责施工期间的安全管理，采取必要措施防止安全事故的发生；

（3）自行承担施工过程中产生的水电费用；

（4）配合甲方或监理单位的检查、验收工作第六条工程验收与保修

6.1验收标准

（1）施工完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括施工图纸、材料合格证明、施工记录等；第4页共6页

（2）验收由甲方组织，乙方、监理单位及相关单位参与，验收通过后签署《竣工验收报告》

6.2保修条款

（1）乙方承诺对防水工程提供年质量保修，保修期内因施工质量导致的渗漏问题，乙方应免费修复；

（2）保修期内，甲方应提供必要的协助，因甲方使用不当造成的损坏除外；

（3）保修费用由乙方承担第七条违约责任

7.1工程质量不达标如乙方施工质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担；若返工后仍不达标，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相关损失

7.2工期延误除本合同明确规定的顺延情况外，乙方每延误一日，应向甲方支付违约金，标准为合同总价的%

7.3甲方逾期付款逾期付款超过天，乙方可暂停施工，直至甲方履行付款义务；逾期超过天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失

7.4其他违约责任任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，违约方应赔偿守约方的全部损失第八条争议解决

8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第九条补充协议

9.1本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第5页共6页

9.2本合同附件包括

（1）《施工图纸》；

（2）《工程量清单》；

（3）《材料明细表》第十条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期注本合同为示范文本，具体内容需根据实际情况填写和调整第6页共6页。