2025承包人依据合同条款调整工程价款的法律途径——情势变更原则在建设工程施工合同中的应用

2025承包人依据合同条款调整工程价款的法律途径——情势变更原则在建设工程施工合同中的应用建设工程施工合同合同编号发包人（以下简称“甲方”）承包人（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟将工程发包给乙方施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程施工合同（示范文本）》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的施工及价款调整等相关事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（详细描述工程内容及范围）

1.4工程承包范围（详细说明承包范围）

1.5计划开工日期，计划竣工日期，总工期为天第二条合同价款与支付

2.1合同总价款人民币元（大写元整）

2.2付款方式（详细说明付款方式、时间及比例）第三条工程质量第1页共4页

3.1工程质量标准（明确质量标准，如国家或地方规范）

3.2质量保修（详细说明保修范围、期限及责任）第四条双方权利与义务

4.1甲方权利与义务按时提供施工场地及相关资料按合同约定支付工程款及时办理签证和确认变更其他约定

4.2乙方权利与义务按照合同约定完成施工任务遵守安全生产规定，确保施工安全及时提交竣工资料并申请验收其他约定第五条工程价款调整

5.1调整原则遵循公平原则，适应市场价格波动符合情势变更原则，确保双方利益平衡

5.2调整条件主要材料价格波动幅度超过%国家政策或法规变化影响工程造价工程量变更导致造价显著变化

5.3调整程序承包人需在情势变更发生后日内提出书面申请第2页共4页提供相关证明材料，如价格指数、政策文件等发包人收到申请后日内作出书面答复双方协商一致后签订补充协议

5.4争议解决协商不成可向相关部门申请调解调节未果可依法向人民法院提起诉讼第六条违约责任

6.1甲方违约责任未按约定支付工程款，每天按%支付违约金其他违约责任

6.2乙方违约责任未按工期完成，每天按元支付违约金质量不达标需返工，费用自理并赔偿损失其他违约责任第七条争议解决

7.1本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决

7.2协商不成，可向（具体地点）人民法院提起诉讼第八条其他条款

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效

8.2本合同一式份，甲乙双方各执份，其他用于备案或签证

8.3未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）第3页共4页法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期情势变更原则应用说明本合同在工程价款调整中特别引入情势变更原则，旨在应对不可预见的市场波动或政策变化明确调整条件、程序和争议解决方式，确保双方权益第4页共4页。