2025数据中心建设施工合同

2025数据中心建设施工合同正文本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（城市/省）签订甲方名称地址法定代表人联系方式乙方名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟建设数据中心（以下简称“本项目”），乙方具备相应的施工资质和能力，能够按照本合同约定完成本项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议第一条合同范围与工程概况

1.1工程名称数据中心建设项目

1.2工程地点

1.3工程内容本项目包括但不限于数据中心机房建设、电力系统安装、空调系统安装、消防设施安装、弱电系统安装、监控系统安装及相关配套设施建设第1页共7页具体内容详见本合同附件一《工程范围描述》及附件二《施工图纸》

1.4承包方式乙方以总承包方式完成本项目施工，包括但不限于材料采购、设备安装、调试及验收等

1.5工程质量标准本项目施工质量需符合国家及地方相关标准，满足（行业标准或具体技术要求）第二条施工计划与工期

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期天，具体工期安排详见附件三《施工进度表》

2.4工期延误责任因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方需向甲方支付违约金元，累计不超过合同总金额的%因甲方原因导致工期延误的，甲方应书面通知乙方调整工期，并相应顺延工期，且不得要求乙方支付延误期间的违约金

2.5工期提前奖励若乙方提前完成工程，经甲方确认后，甲方同意给予乙方奖励元第三条双方责任与义务

3.1甲方责任负责提供施工场地及相关资料，并协助乙方办理施工所需的相关手续第2页共7页按本合同约定支付工程款，不得无故拖延或拒绝支付负责协调总承包单位或分包单位之间的关系，确保施工顺利进行

3.2乙方责任按本合同约定完成施工任务，确保工程质量和工期负责施工现场的安全管理，确保施工过程符合国家及地方安全规范负责施工期间的材料保管、设备维护及施工现场的清理工作

3.3双方共同责任积极沟通，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行遵守国家及地方的相关法律法规，确保施工合法合规第四条工程验收与质量控制

4.1验收标准工程质量需符合国家及地方相关标准，满足本合同约定的技术要求本项目分为阶段性验收和整体竣工验收，具体验收节点详见附件四《验收节点表》

4.2验收程序阶段性验收每阶段施工完成后，乙方需书面通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后个工作日内完成验收并签署意见整体竣工验收工程整体完成后，乙方需书面通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后个工作日内组织相关方进行验收，并在验收通过后签署《竣工验收报告》第3页共7页

4.3质量保证乙方承诺自工程竣工验收通过之日起，提供年质量保修服务，期间因施工质量问题造成的损坏，乙方需免费修复或更换质量保修期间，甲方需配合乙方进行维修工作，并提供必要的协助第五条工程款支付

5.1合同总金额人民币元（大写）

5.2工程款支付方式预付款合同签订后，甲方支付合同总金额的%作为预付款，计人民币元进度款乙方按月提交工程进度报告，经甲方审核确认后，支付当月工程进度款，具体支付比例详见附件五《工程款支付计划》尾款工程竣工验收通过后，甲方支付合同总金额的%，计人民币元

5.3工程款支付时间甲方应按本合同约定按时支付工程款，不得无故拖延或拒绝支付若甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕，由此造成的工期延误责任由甲方承担第六条违约责任

6.1乙方违约责任第4页共7页若乙方未按本合同约定完成施工任务，或施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方限期整改若乙方未能在限期内完成整改，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失若乙方在施工过程中出现重大安全责任事故或严重违反国家法律法规的行为，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失

6.2甲方违约责任若甲方未按本合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，直至甲方履行支付义务若甲方无故解除合同或拒绝支付工程款，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的损失

6.3违约金本合同约定的违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部实际损失第七条合同的变更与终止

7.1合同变更双方协商一致，可书面签署《合同变更协议》因客观情况变化需变更合同的，一方应提前日以书面形式通知另一方，经协商一致后签署《合同变更协议》

7.2合同终止本合同在双方履行完毕全部义务后自动终止因违约或不可抗力导致合同无法履行的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失第八条不可抗力

8.1不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的事件，包括但不限于自然灾害、战争、社会动荡等第5页共7页

8.2不可抗力影响若因不可抗力导致工期延误或工程损坏的，双方可协商顺延工期或调整合同履行方式，无需承担违约责任因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，甲方应按实际完成工程量支付相应工程款第九条争议解决

9.1争议解决方式双方协商解决，若协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼

9.2诉讼费用争议解决过程中所产生的费用由违约方承担，或由法院依法判决第十条其他条款

10.1通知本合同任何一方发送的通知、文件等，应以书面形式送达对方，并以送达之日为生效日送达地址以本合同所列地址为准，若地址变更，应在变更后日内书面通知对方

10.2合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

10.3合同生效本合同经双方签字盖章后生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字第6页共7页日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日附件

一、工程范围描述

二、施工图纸

三、施工进度表

四、验收节点表

五、工程款支付计划第7页共7页。